1_Документация - Электронная Торговая Площадка 223

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
на право заключения договора на поставку узла учета сточных вод
Уважаемые Господа!
Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное
эксплуатационное управление «Заневка» (ООО «СМЭУ «Заневка) (далее - Заказчик)
приглашает принять участие в проведении запроса цен в электронной форме на право
заключения договора.
В этих целях Заказчик проводит настоящую процедуру размещения заказа для
определения участника размещения заказа, предложившего наиболее низкую цену.
№ Наименование
Наименование заказчика, его
Общество с ограниченной
почтовый адрес, адрес электронной ответственностью «Строительнопочты заказчика (при его
монтажное эксплуатационное
1 наличии):
управление «Заневка»
Тел. (812) 457-00-51
адрес электронной почты:
opekhtin@smeu-zanevka.spb.ru
188689, Ленинградская область,
Почтовый адрес:
Всеволожский район,
2
д. Янино-1, Заневская ул. 1 «А»
opekhtin@smeu-zanevka.spb.ru
3 Адрес электронной почты:
Согласно проекту договора и приложений к
Наименование, характеристики и
количество поставляемых товаров, нему (Приложение № 2 к настоящей
выполняемых работ, оказываемых документации о проведении запроса цен в
электронной форме)
услуг. Требования к качеству,
техническим характеристикам
товара, требования к его
безопасности, требования к
функциональным
4
характеристикам
(потребительским свойствам)
товара, требования к размерам,
упаковке, отгрузке товара и иные
показатели, связанные с
определением соответствия
поставляемого товара
потребностям заказчика:
г. Санкт-Петербург
Место доставки поставляемых
5 товаров, место выполнения работ,
место оказания услуг:
Согласно проекту договора и приложений к
Сроки поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг: нему (Приложение № 2 к настоящей
6
документации о проведении запроса цен в
электронной форме)
1
7
Цена включает в себя общую стоимость
поставляемого
Товара,
оплачиваемую
Заказчиком
за
полное
выполнение
Поставщиком своих обязательств по
поставке Товара, оказание сопутствующих
поставке услуг, расходы на реализацию
гарантийных
обязательств,
а
также,
стоимость
упаковки,
маркировки,
стоимость погрузочно-разгрузочных работ,
страхования, транспортные расходы, налоги
и иные обязательные платежи
215 000,00 руб. включая НДС 18%.
Сведения о включенных
(невключенных) в цену товаров,
работ, услуг расходах, в том числе
расходах на перевозку,
страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей:
Начальная (максимальная) цена
договора, определяемая
Заказчиком:
Для участников, которые находятся на
упрощенной системе налогообложения и
НДС не платят, начальная (максимальная)
цена устанавливается исходя из указанной
за вычетом НДС.
8
10 750,00руб.
(5% от начальной (максимальной) цены
договора)
Обеспечение
предоставляется
на
электронную торговую площадку etp223.ru,
блокируется
оператором
ЭТП,
и
возвращается
согласно
регламенту
электронной торговой площадки etp223.ru
Электронная торговая площадка
Размер обеспечения заявки
9
10
11
12
Место подачи ценовых заявок в
электронной форме:
etp223.ru
Дата и время начала срока подачи
ценовых заявок в электронной
форме:
Срок окончания приема ценовых
заявок в электронной форме:
«11» февраля января 2016 г. 17:00 (время
московское)
Место, день и время рассмотрения
заявок на участие в запросе цен в
электронной форме
Рассмотрения заявок на участие в запросе
цен в электронной форме состоится по
адресу: 188689, Ленинградская область,
Всеволожский
район,
д. Янино-1, Заневская ул. 1 в 09 часов 00
минут по московскому времени
«15»
февраля 2016 года
Место, день и время подведения
итогов запроса цен в электронной
форме
Срок и условия оплаты поставок
товаров, выполнения работ,
оказания услуг:
«16» февраля
московское)
«14» февраля 2016 г. 17:30 (время
московское)
13
14
15
2016
г.
15:00
(время
Согласно проекту договора и приложений к
нему (Приложение № 2 к настоящей
документации о проведении запроса цен в
2
электронной форме)
Договор между Заказчиком и победителем
запроса цен в электронной форме может
быть заключен в течение 10 рабочих дней
со дня размещения на официальном сайте и
на сайте электронной торговой площадке
протокола рассмотрения и оценки заявок
участников запроса цен в электронной
форме.
Победителю
на
подписание
договора отводится 6 рабочих дней, а
Заказчику 4 рабочих дня
1) соответствие участников осуществления
закупки требованиям, устанавливаемым в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
к
лицам,
осуществляющим
поставки
товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг,
являющихся предметом торгов (если
применимо к предмету закупки);
2) непроведение ликвидации участника
осуществления закупки - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника осуществления
закупки
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного
производства;
3)
неприостановление
деятельности
участника осуществления закупки в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в процедуре
закупки;
4) отсутствие у участника запроса цен
задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты
любого
уровня
или
государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер
которой
превышает
двадцать
пять
процентов балансовой стоимости активов
участника осуществления закупок по
данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период
Срок подписания договора в
проведении запроса цен в
электронной форме
16
Общеобязательные требования,
устанавливаемые Заказчиком к
участникам процедуры закупки
17
3
Отсутствие
сведений
об
участнике
процедуры закупки в федеральном реестре
недобросовестных поставщиков и/или в
реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренный статьей 5 Федерального
закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
Копии документов организации (устав,
свидетельство
о
государственной
регистрации, решение о назначении
руководителя, приказ о вступлении в
должность руководителя).
Документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени
Исполнителя - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании или
приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое
физическое
лицо
обладает
правом
действовать от имени Исполнителя без
доверенности
(далее
по
тексту
руководитель). В случае, если от имени
Исполнителя действует иное лицо, заявка
должна содержать также доверенность на
осуществление
действий
от
имени
Исполнителя, заверенную печатью и
подписанную руководителем Исполнителя
(для
юридических
лиц)
или
уполномоченным
этим
руководителем
лицом.
В
случае
если
указанная
доверенность
подписана
лицом,
уполномоченным
руководителем
Исполнителя, заявка должна содержать
также
документ,
подтверждающий
полномочия такого лица.
Решение об одобрении или о совершении
крупной сделки либо справка о том, что
сделка не является крупной.
Заявление
Исполнителя
о
неприостановлении его деятельности в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на
день подачи заявки об участии в процедуре
запроса цен.
Дополнительные требования,
устанавливаемые Заказчиком к
участникам процедуры закупки
18
4
19
По запросу Заказчика Участник обязан
предоставить
иные
подтверждающие
документы
к качеству, техническим
характеристикам товара, требования к его
безопасности,
требования
к
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам)
товара,
требования к размерам, упаковке, отгрузке
товара и иным показателям, связанным с
определением соответствия поставляемого
товара потребностям заказчика в течение 1
рабочего дня после направления запроса
Заказчиком.
Закупочная комиссия может не принимать
во
внимание
мелкие
погрешности,
несоответствия, неточности заявки на
участие в запросе цен, которые не
представляют
собой
существенного
отклонения, при условии, что такой подход
не нарушит принципа беспристрастности и
не окажет воздействия на относительный
рейтинг какого-либо участника запроса цен,
полученный им в результате проведения
оценки заявки на участие в запросе цен.
Заказчик вправе отказаться от проведения
закупочной процедуры в любое время со
дня её объявления, в том числе после
окончания срока приема заявок участников.
Документация доступна для ознакомления в
течение всего срока подачи ценовых заявок
на Официальном сайте без взимания платы
Любой участник процедуры закупки вправе
направить в письменной форме запрос о
разъяснении
положений
извещения
(документации) о проведении запроса цен
не позднее, чем за день до дня окончания
подачи заявок на участие в процедуре
закупки. В течение трех рабочих дней со
дня получения вышеуказанного запроса
разъяснение должно быть размещено
организатором закупок на официальном
сайте
с
содержанием
запроса
на
разъяснение положений документации, без
указания участника процедуры закупки, от
которого поступил запрос. Разъяснение
положений документации не должно
Порядок предоставления
документации о закупке
Порядок предоставления
разъяснений
20
5
21
изменять ее суть
Приложение №1 к настоящей документации
Форма ценовой заявки:
о проведении запроса цен в электронной
форме
21.1. Ценовая заявка составляется в форме электронного документа. Ценовая заявка
должна соответствовать Форме ценовой заявки (Приложение №1 к документации о
проведении запроса цен).
21.2. Ценовая заявка должна содержать подробные сведения о наименовании,
марке, товарном знаке и характеристиках поставляемых товаров, описании
выполняемых работ, оказываемых услуг в соответствии с частью 4 настоящей
документации.
21.3. Ценовая заявка, должна содержать копии документов, подтверждающих
соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в
соответствии с частью 18 настоящей документации.
21.4. Ценовая заявка подается участником размещения заказа оператору
электронной торговой площадки.
21.5. Ценовая заявка, составляется в форме электронного документа в формате
*.doc, должна быть заверена электронной цифровой подписью участника
процедуры закупки. В случае если от имени участника процедуры закупки
действует лицо, уполномоченное руководителем участника процедуры закупки,
заявка на участие в запросе цен в электронной форме должна содержать документ
(приказ, доверенность или иной документ), подтверждающий полномочия такого
лица, заверенный печатью участника процедуры закупки и подписанный
руководителем участника процедуры закупки или уполномоченным этим
руководителем лицом. В случае если указанный документ подписан лицом,
уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие
в запросе цен в электронной форме должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица.
Все приложения, лицензии, сертификаты, доверенности и иные документы,
прилагаемые к составу котировочной заявки, вставляются в файл заявки в виде
отсканированных копий.
21.6. Ценовая заявка на участие в запросе цен в электронной форме, документы,
относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке.
21.7. Ценовая заявка, поданная на электронную торговую площадку, считается
поданной вовремя, если была получена оператором ЭТП по указанному адресу в
сети интернет, до момента окончания приема ценовых заявок, указанного в
настоящей документации о проведении запроса цен в электронной форме.
21.8. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну ценовую
заявку.
21.9. Комиссия вправе отклонять ценовые заявки, если они не соответствуют
требованиям, установленным в документации о проведении запроса цен в
электронной форме, или предложенная в ценовых заявках цена товаров, работ,
услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в документации о
проведении запроса цен в электронной форме.
21.10. Сведения, которые содержатся в заявках и сопутствующих документах, не
должны допускать двусмысленных толкований.
21.11. Все пункты, указанные Заказчиком в форме ценовой заявки должны быть
6
заполнены.
21.12. Заказчик заключает договор с Победителем в запросе цен в электронной
форме, на условиях, содержащихся в документации о проведении запроса цен в
электронной форме.
Проект Договора включен в настоящую документацию о запросе цен в
электронной форме.
Приложения: 1. Форма ценовой заявки.
2. Проект договора.
3. Обоснование начальной (максимальной) цены.
7
Приложение №1
к документации о проведении
запроса цен в электронной форме
(форма котировочной заявки)
ЦЕНОВАЯ ЗАЯВКА
на запрос цен в электронной форме
от «____»___________20___ г. №______________
(дата и номер присваивается официальным сайтом)
«______»_____________ 20___г.
Исх. № ________
Председателю Закупочной
комиссии
ДАННЫЕ УЧАСТНИКА
Наименование/Ф.И.О. (полностью)
Ф.И.О. руководителя (полностью)/
должность
Руководитель действует на основании
(наименование документа)
Место нахождения/ Место жительства
Контактное лицо, уполномоченное для
контактов по запросу цен в электронной
форме
Адрес электронной почты
Телефон
Факс
ОКПО
ОКВЭД
ОКТМО
ОКАТО
ИНН
КПП
ОГРН
Банковские реквизиты
Настоящей заявкой мы соглашаемся осуществить поставку ____________ в полном
соответствии с условиями проекта Договора, указанных в Вашем в запросе цен в
электронной форме от «____»____________20___г. (указаны на официальном сайте).
8
№
п/п
1
1. Сведения о товаре (работах, услугах):
Наименование
Характеристики
2
3
Ед. изм.
Колво
4
5
Цена с
НДС,
руб.
6
Сумма с
НДС,
руб.
7
Всего к оплате:
В том числе НДС – 18 %:
Общая стоимость товара (работ, услуг): ______________ руб., в том числе НДС
18% ___________ руб.
2. В Цену включается общая стоимость поставляемого Товара, оплачиваемую
Покупателем за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара,
оказание сопутствующих поставке услуг, расходы на реализацию гарантийных
обязательств, а также, стоимость упаковки, маркировки, стоимость погрузочноразгрузочных работ, страхования, транспортные расходы, налоги и иные обязательные
платежи.
3.______________________________________________________________________:
(наименование участника размещения заказа - юридического лица или Ф.И.О. участника размещения заказа - физического лица)
3.1. Обязуется подписать Договор в течение срока, установленного в запросе цен в
электронной форме, в случае признания нас победителем в проведении запроса цен в
электронной форме.
3.2. Подтверждает свое отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
4. Настоящая ценовая заявка составлена на __ листах, имеет __ Приложения.
5. Перечень приложений:
Руководитель организации
(должность)
___________________ И.О. Фамилия
Подписывается ЭЦП
9
Приложение №2
к документации о проведении
запроса цен в электронной форме
(проект договора)
Проект договора
Д. Янино-1
«_____» ________________ 2016 года
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Строительно-монтажное
эксплуатационное управление «Заневка» (ООО «СМЭУ» Заневка»), именуемое в
дальнейшем “Покупатель”, в лице Генерального директора Красновидова С.В.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании
___________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам
проведения запроса цен в электронной форме (Извещение на официальном сайте
http://zakupki.gov.ru № ________________ от <<______>> _________ 2016 года) на
основании протокола заседания Закупочной комиссии № ___ от <<____>> ___________
2016 года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Покупатель приобретает, а Поставщик поставляет оборудование (далее – «Товар»),
в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) и Спецификацией (Приложение
№2), являющимися неотъемлемой частью Договора.
1.2. В Спецификации указываются: наименование, количество и цена Товара.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Комплектность поставляемого Товара указана в Спецификации и соответствует
действующим техническим условиям на приобретаемый Товар.
2.2. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-производителя.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая цена Договора составляет ________ (___________) рублей ____ копеек, в том
числе НДС _________________ (____________________) рублей ___ копеек.
3.2. Расчет за поставляемую продукцию осуществляется путем перечисления безналичных
денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании выставленного счета,
следующим образом:
- Покупатель производит авансовый платеж в размере 80% от стоимости поставляемой
продукции согласно Спецификации (Приложение № 1), что составляет ______________
(__________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18%, в течение 5 (пяти)
рабочих дней после подписания Договора.
- Оставшиеся 20%, что составляет ____________ (_____________________) рубля 12
копеек, в том числе НДС 18% Покупатель оплачивает в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента получения письменного уведомления о готовности оборудования.
3.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.
3.4. Повышение стоимости Товара не допускается.
10
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.
4.1. Срок поставки Товара – 10 (десять) рабочих недель с момента перечисления
авансового платежа в размере 80% от стоимости поставляемой продукции. Поставщик
считается исполнившим свои обязательства по поставке в момент передачи Товара
Покупателю на складе Поставщика.
4.2. Поставщик уведомляет Покупателя о наличии Товара, а Покупатель в течение 5 дней
при условии 100% оплаты стоимости Товара (если иное не предусмотрено в
Спецификации) обязан вывезти Товар со склада Поставщика.
4.3. Дата уведомления Покупателя о готовности Товара к отгрузке считается датой
выполнения Поставщиком сроков поставки Товара.
4.4. По согласованию с Покупателем Товар может быть поставлен досрочно.
4.5. Форма поставки – самовывоз из г. Санкт-Петербург
Дату приезда Покупатель согласовывает с Поставщиком по т. ________________
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
5.1. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем при полном
соответствии Спецификации.
5.2. Товар передается Поставщиком Покупателю вместе с 2-мя экземплярами
универсального передаточного документа (далее - «УПД»). Оба экземпляра УПД должны
быть подписаны Покупателем при получении Товара; один экземпляр УПД вместе с
доверенностью лица на получение (прием) Товара передается Поставщику, второй –
хранится у Покупателя.
5.3. Право собственности переходит от Поставщика к Покупателю в момент
подписания УПД.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям технических условий
при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.
6.2. Поставщик заверяет, что в случае если Товар, проданный по настоящему Договору,
не соответствует требуемым техническим условиям и стандартам или обнаруживает
дефекты, исключая естественный износ, в течение гарантийного срока, указанного в
паспортах на оборудование, такой Товар подлежит незамедлительному ремонту или
замене за счет Поставщик. Наличие дефектов должно быть подтверждено актом.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя по настоящему
Договору обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.2. В случае нарушения сроков окончательной оплаты по настоящему Договору,
Поставщик вправе начислить Покупателю пени в размере 0,1% от неоплаченной в срок
суммы за каждый календарный день просрочки.
7.3. Если Поставщик по своей вине допускает просрочку поставки Товара, Покупатель
вправе начислить Поставщику неустойку в размере 0,1% от суммы не поставленного
Товара за каждый календарный день просрочки.
7.4. По истечении 10 (десять) рабочих дней с момента уведомления Покупателя о
готовности Товара к отгрузке Поставщик вправе начислить плату за хранение Товара в
размере 0,1% от стоимости Товара, но не менее 100 (Сто) рублей за каждый календарный
день хранения товара на складе Поставщика
11
7.5. Выплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств по
настоящему Договору.
8. АРБИТРАЖ
8.1. Споры и разногласия Сторон настоящего Договора о применении неустойки
(штрафов, пени) и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, их
размеров, порядка начисления и взыскания, которые не могут быть решены путем
переговоров Сторон, подлежат рассмотрению, в соответствии с действующим
Законодательством РФ, в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору должны быть оформлены
в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.2. Ни одна из Сторон не вправе без согласования с другой Стороной передавать право
требования долга третьим лицам.
9.3. После подписания настоящего Договора все переговоры и переписка,
предшествовавшие подписанию Договора, теряют юридическую силу.
9.4. Документы, переданные с использованием средств факсимильной связи должны
подтверждаться оригиналами соответствующих документов, направленных стороне, у
которой отсутствуют такие оригиналы. Стороны признают юридическую силу
документов, переданных с использованием средств факсимильной связи, в случае
отсутствия оригиналов документов, и признают их формальными доказательствами.
9.5. В случае заключения настоящего Договора путем обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, факсимильной или иной связи, Исполнитель вправе
приостановить поставку Товара до получения от Покупателя подписанного им экземпляра
Договора.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Срок действия Договора с момента подписания Сторонами и до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
11. ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение №1 – Техническое задание
Приложение №2 – Спецификация
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ
ПОСТАВЩИК
ООО «СМЭУ» Заневка»
Юридический адрес:188689, Ленинградская
обл.,
Всеволожский район, д. Янино-1, ул.
Кольцевая д.1 «А».
Почтовый адрес: 188689, Ленинградская
12
обл.,
Всеволожский район, д. Янино-1,
Заневская, д.1
ИНН 4703116542, КПП 470301001
р/с 40702810490330002155
В ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
ОГРН 1104703001809
Генеральный директор
ООО «СМЭУ» Заневка»
_______________________
Красновидов
ул.
Должность
С.В. ________________________ ФИО
13
Приложение № 1
к Договору № _______________
от «__» ____________ 2016 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставщик осуществляет Поставку Продукции в адрес Покупателя с соблюдением
следующих требований:
1. Наименование и перечень видов поставляемой
Продукции: В точности с
номенклатурой спецификации
2. Место поставки Продукции: город Санкт-Петербург
3. Срок поставки Продукции: 10 (десять) рабочих недель с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Поставщика предоплаты в размере 80 %
4. Назначение Продукции и цели использования: Электротехническая продукция для
учета хозяйственно бытовых стоков.
5. Условия и порядок поставки Продукции: Самовывоз со склада поставщика.
6. Требование качеству Продукции: Поставляемая по настоящему договору Продукция по
своему качеству и комплектности должна соответствовать ГОСТам, ОСТам, ТУ для данного
вида продукции и удостоверяться сертификатом качества. Никакие претензии и требования
не могут быть предъявлены к материалам, из которых произведена продукция, технологиям
производства продукции, если данная продукция по своим характеристикам соответствует
ГОСТ, ОСТ или ТУ на данный вид продукции, является качественной и новой, не
восстановленная и не бывшая в употреблении.
7. Наименование Продукции:
№
Наименование
Ед. изм.
Оборудование:
Расходомер-счетчик ультразвуковой "Взлет РСЛ" исполнения
1
шт
РСЛ-222
2
Акустическая система АС-111-013
шт
3
Источник вторичного питания DR- 30.24
шт
Установочный патрубок для АС-111-013 (углерод.сталь) для
4
шт
РСЛ-2хх, УР-2хх
5
Кабель связи (АС-111-БИЦ) для РСЛ-222
п.м.
6
Адаптер сигналов АССВ-030
шт
7
Внешняя антенна для АССВ
шт
8
Кабель №15 для АССВ
шт
9
Шкаф питания и коммутации «Тип 3-33-02»
шт
Кол-во
1
1
1
1
30
7
7
7
1
8. Требование к упаковке Продукции: Поставляемая продукция должна быть упакована в
соответствии с нормативно - технической документацией завода изготовителя.
9. Требования к маркировке Продукции: Продукция должна поставляться в соответствии
с требованиями спецификаций.
10. Порядок сдачи и приемки Продукции: Приемка продукции по количеству
производится в момент получения продукции Покупателем. Приемка по качеству продукции
производится Покупателем в срок не более 10 (десяти) календарный дней с момента
получения продукции.
11. Требование по сроку гарантий качества: Продавец заверяет, что в случае если Товар,
проданный по настоящему Договору, не соответствует требуемым техническим условиям и
14
стандартам или обнаруживает дефекты, исключая естественный износ, в течение
гарантийного срока, указанного в паспортах на оборудование, такой Товар подлежит
незамедлительному ремонту или замене за счет Продавца. Наличие дефектов должно быть
подтверждено актом.
12. Условия поставки (условия по оплате): Расчет за поставляемую продукцию
осуществляется путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет
Поставщика, на основании выставленного счет, следующим образом:
- Покупатель производит авансовый платеж в размере 80% от стоимости поставляемой
продукции согласно Спецификации (Приложение № 1), что составляет ____________
(_________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС 18%.
- Оставшиеся 20%, что составляет _________ (__________________) рубля ___ копеек, в том
числе НДС 18%. Покупатель оплачивает в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения письменного уведомления о готовности оборудования. Датой оплаты считается
дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Генеральный директор
ООО «СМЭУ» Заневка»
Наименование
_______________________ С.В. Красновидов
________________________ ФИО
15
Приложение № 2
к Договору № _______________
от «__» ____________ 2016 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
Наименование
Ед.
изм.
Колво
Стомость
за ед.
Сумма
Оборудование:
1
Расходомер-счетчик ультразвуковой "Взлет
РСЛ" исполнения РСЛ-222
шт
1
2
Акустическая система АС-111-013
шт
1
3
шт
1
шт
1
5
6
7
8
Источник вторичного питания DR- 30.24
Установочный патрубок для АС-111-013
(углерод.сталь) для РСЛ-2хх, УР-2хх
Кабель связи (АС-111-БИЦ) для РСЛ-222
Адаптер сигналов АССВ-030
Внешняя антенна для АССВ
Кабель №15 для АССВ
п.м.
шт
шт
шт
30
7
7
7
9
Шкаф питания и коммутации «Тип 3-33-02»
шт
1
4
Итого:
НДС:
Всего:
Генеральный директор
ООО «СМЭУ» Заневка»
Наименование
_______________________ С.В. Красновидов
________________________ ФИО
16
Приложение №3
к документации о проведении запроса
цен в электронной форме (обоснование
начальной (максимальной) цены)
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Начальная (максимальная) цена сформирована с помощью тщательного
маркетингового исследования и анализа рынка поставщиков требуемой продукции.
Начальная (максимальная) цена включает в себя общую стоимость поставляемого
Товара, оплачиваемую Покупателем за полное выполнение Поставщиком своих обязательств
по поставке Товара, оказание сопутствующих поставке услуг, расходы на реализацию
гарантийных обязательств, а также, стоимость упаковки, маркировки, стоимость погрузочноразгрузочных работ, страхования, транспортные расходы, налоги и иные обязательные
платежи.