Приложение № 6 к запросу предложений

МУП «Водоканал»
г.Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 1 из 17
ДОКУМЕНТАЦИЯ
к процедуре запроса по выбору подрядной
организации на выполнение работ по монтажу,
наладке фонтанного оборудования и запуску в
эксплуатацию следующих объектов: фонтан у Дома
художников, фонтан на площади 50-летия
образования СССР, фонтан у стадиона Труд.
г. Иркутск
2014г.
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 2 из 17
Общие условия и порядок проведения закупки установлены Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП
«Водоканал» г. Иркутска, утвержденным Приказом директора МУП «Водоканал» г. Иркутска от 03.03.2014 № П-14-00164
(далее – Положение о закупках).
Следующая информация и данные о закупке на право выполнения работ уточняют и/или дополняют общие условия
проведения закупки.
Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска (МУП «Водоканал» г.
Иркутска)
Почтовый адрес:
Россия, Российская Федерация, 664081, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Станиславского, 2/1.
Официальные сайты, на которых доступна документация в электронном виде:
http://zakupki.gov.ru/.
http://irkvkx.ru/.
Контактный телефон/факс:
(3952) 21-46-61, 21-47-39
Контактное лицо заказчика:
Начальник ОПиПР, Елизаров Валерий Анатольевич
Адрес электронной почты:
[email protected].
Способ закупки:
Запрос предложений
Предмет закупки:
Выбор подрядчика на выполнение работ по монтажу, наладке фонтанного оборудования и
запуску в эксплуатацию следующих объектов: фонтан у Дома художников, фонтан на
площади 50-летия образования СССР, фонтан у стадиона Труд.
Срок выполнения работ:
Срок выполнения работ определяется на основании коммерческого предложения
победителя запроса предложений. Максимальный срок выполнения работ 28.04.2014 г.
Место выполнения работ:
г. Иркутск: фонтан у Дома художников, фонтан на площади 50-летия образования СССР,
фонтан у стадиона Труд
Технические характеристики:
Выполнение работ в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к проекту
договора).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Начальная (максимальная) цена договора: 4 990 000,00 (Четыре миллиона девятьсот девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
Порядок формирования цены договора
Цена выполнения работ включает в себя все расходы участника размещения заказа по
выполнению работ, включая расходы на страхование, налоги сборы и другие обязательные
платежи, исполнение гарантийных обязательств, то есть является конечной.
9.
Валюта:
Российский рубль.
10.
Язык заявки:
Русский.
11.
Источник финансирования:
Собственные средства Заказчика.
12.
Форма, срок и порядок оплаты
выполненных работ:
Оплата производится
путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
Исполнителя.
Условия оплаты - оплата в течение 60 дней.
8.
13.
Место, порядок, даты начала и окончания Заявки на участие в запросе предложений должны быть оформлены в соответствии с
подачи заявок на участие в закупке:
требованиями документации и представляются по адресу Российская Федерация, 664081,
Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Станиславского, 2/1 каб. № 213.
Начало подачи заявок:
«03» апреля 2014 года, в рабочие дни с 08:00-17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).
Окончание подачи заявок:
«07» апреля 2014 года, 10:00 местного времени.
14.
Срок, место и порядок предоставления Сроки предоставления документации:
документации
с «03» апреля 2014 г. по «07» апреля 2014 г. с 8-00 до 16-00 местного времени (перерыв с
12-00 до 13-00).
Порядок предоставления документации: документация предоставляется без взимания платы
по адресу Организатора: 664081, г. Иркутск, ул. Станиславского, 2, каб. 408 или на
официальных сайтах http://irkvkx.ru , http://zakupki.gov.ru.
Документацию на бумажном носителе участник запроса предложений может получить у
заказчика при предъявлении паспорта, доверенности на право получения документации (на
сотрудника) или копии протокола (приказа) о назначении на должность (для генерального
директора/директора), сведений о юридическом лице: полное наименование, почтовый
адрес, адрес места нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны/факсы, адрес
электронной почты, Ф.И.О. контактных лиц.
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 3 из 17
Формы, порядок, дата начала и окончания
срока предоставления участникам закупки
разъяснений положений документации о
закупке
Любое лицо, изъявившее желание участвовать в закупке, вправе направить в письменной
форме запрос о разъяснении положений документации о закупке. При этом такое лицо
вправе направить не более чем два запроса о разъяснении положений документации
закупки в отношении одной процедуры закупки.
Запрос на разъяснение положений документации может быть подан не позднее, чем за три
дня до даты окончания подачи заявок на участие в закупке. А в случае подачи запроса на
разъяснение положений документации о закупке, размещение извещения о проведении
которой, осуществляется менее чем за 5 дней до срока окончания подачи заявок на участие
в ней – не позднее, чем за один рабочий день до даты окончания подачи заявок на участие в
закупке.
Требования к участникам закупки.
16.
Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника
закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с
положением о закупке.
Участник должен соответствовать:

требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом закупки;

требованию о наличии правомочий для заключения договора по итогам
процедуры закупки;

требованию о непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об
открытии конкурсного производства;

требованию о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день
подачи заявки или конверта с заявкой от участника;

требованию об отсутствии сведений об участниках закупки в реестрах
недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено ст. 5
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц", и (или) в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»;

требованию об отсутствии сведений об участниках процедуры закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным законом от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

требованию об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов
участника размещения заказа, определяемой по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
17.
Документы, входящие в состав заявки на Заявка на участие в процедуре, которую представляет участник в соответствии с настоящей
участие в запросе предложений:
документацией, должна быть подготовлена по форме Приложения №1 к документации, и
содержать:
1) опись документов (приложение № 5);
2) сведения об участнике процедуры по форме Приложения № 2 (или Приложения № 3)
к документации;
3) полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении процедуры выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или надлежащим образом заверенную копию такой выписки (для
юридических лиц), полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении процедуры выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или надлежащим
образом
заверенную
копию
такой
выписки
(для
индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц);
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника (оригинал или надлежащим образом заверенная копия);
5) в случае если от имени участника действует генеральный директор (директор), то
представляется решение или выписка из решения общего собрания акционеров
(участников) или совета директоров (наблюдательного совета) об избрании
(назначении) генерального директора (директора), подписанные председателем
соответствующего органа;
15.
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 4 из 17
6) в случае если от имени участника действует иное лицо, представляется доверенность
с полномочиями на представление интересов участника, в том числе с правом
подписания, подачи, отзыва заявки на участие в процедуре, а также с правом
заявлять предложения о цене договора от имени участника при проведении
процедуры;
7) надлежащим образом заверенные копии учредительных документов участников:
 устав или учредительный договор со всеми внесенными изменениями и
дополнениями;
 свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
 свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту
нахождения на территории РФ (для юридических лиц);
8) коммерческое предложение участника по форме Приложения № 4 к документации.
9) Разрешительные документы на осуществление работ указанных в документации.
10) Документы, подтверждающие проверку знаний у персонала участника процедуры по
охране окружающей среды, технике безопасности, охране труда, правил пожарной
безопасности, при работе с электроинструментом.
11) Заполненный договор в двух экземплярах (приложение № 6 к запросу предложений).
12) Справка, подтверждающая уплату НДС (если участник является плательщиком) или
Уведомление об упрощенной системе налогообложения.
13) График выполнения работ.
14) Локальный ресурсный сметный расчёт.
18.
Требования к содержанию, форме, Все листы заявки на участие в процедуре должны быть прошиты в один том,
оформлению и составу заявки на участие пронумерованы сплошной нумерацией, документы, входящие в состав заявки на участие в
в закупке
запросе предложений, должны быть скреплены таким образом, чтобы исключить случайное
выпадение или перемещение страниц. На последней странице с внешней стороны
скрепляются подписью руководителя (уполномоченного лица) с указанием количества
листов в томе. Заявка на участие в процедуре должна содержать опись входящих в её
состав документов, быть скреплена печатью участника (для юридических лиц) и подписана
участником или лицом, уполномоченным таким участником. Все экземпляры документов
должны иметь четкую печать текстов. Исправления в тексте заявки не допускаются.
Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за
исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на
ином языке. Указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при
условии, что к ним приложен официально оформленный перевод этих документов на
русский язык.
Соблюдение участником указанных требований означает, что все документы и сведения,
входящие в состав заявки на участие в процедуре и тома заявки на участие в процедуре,
поданы от имени участника, а также подтверждает подлинность и достоверность
представленных в составе заявки на участие в процедуре и тома заявки на участие в
процедуре документов и сведений.
Представленные в составе заявки документы не возвращаются участнику.
Участник подает Заявку в печатной форме. Участник процедуры закупки должен поместить
заявку в конверт. Затем конверт запечатывается.
На конверте указываются наименование запроса предложений, сведения об участнике
процедуры запроса предложений: полное (сокращенное) наименование и его почтовый
адрес.
Прием Заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с Заявками, не ранее времени,
указанного в настоящей Документации о проведении запроса предложений (далее Документация).
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 5 из 17
19.
Дата, время и место вскрытия конвертов с Вскрытие конвертов с предложениями на участие в запросе предложений производится
заявками на участие в процедуре.
комиссией по адресу:664081, г. Иркутск, ул. Станиславского,2, каб. 401 – 07 апреля 2014
года в 14:00 по местному времени.
20.
Дата, время и место рассмотрения заявок Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений производится комиссией
на участие в процедуре:
по адресу: 664081, г. Иркутск, ул. Станиславского,2, каб. 401 – 07 апреля 2014 года в 15:00
по местному времени.
21.
Дата, время и место подведения итогов Подведение итогов запроса предложений производится комиссией по адресу: 664081,
процедуры:
г. Иркутск, ул. Станиславского,2, каб. 401 – 07 апреля 2014 года в 15:30 по местному
времени.
Критерии оценки заявок на участие в
запросе предложений и порядок оценки и
сопоставления заявок на участие в
процедуре.
№
п/п
1.
Наименование
критерия и его
содержание
Цена договора.
При
оценке
и
сопоставлении заявок
на участие в запросе
предложений
в
соответствии
с
данным критерием,
комиссией
будут
оцениваться
предложения
участников о цене
договора. Заказчику
предпочтительнее
более низкая цена
договора.
2.
22.
Значимость
критерия
Срок выполнения
работ.
При
оценке
и
сопоставлении заявок
на участие в запросе
предложений
в
соответствии
с
данным критерием,
комиссией
будут
оцениваться
предложения
участников по срокам
выполнения
работ.
Заказчику
предпочтительнее
более короткие сроки
выполнения работ.
𝑅𝑎𝑖 =
40%
Гарантийный срок.
Для
Заказчика
наиболее
предпочтительны
более
длительные
сроки
гарантии
качества.
Минимальный срок
предоставления
гарантии качества 5
месяцев с момента
подписания
акта
ввода
в
эксплуатацию.
Объем
предоставления
гарантии качества –
гарантийные
обязательства
распространяются на
все результаты работ.
В случае выявления
дефектов,
Исполнитель
обязуется устранить
таковые
собственными
силами и за счет
собственных средств
в течении 5 рабочих
дней
с
момента
где,
Rai- рейтинг, присуждаемый i-й
заявке
по
указанному
критерию;
Amax - начальная
(максимальная)
цена
контракта,
установленная
в
конкурсной документации;
Ai - предложение i-го участника
конкурса по цене договора.
𝑅𝑘𝑖 =
𝐾 𝑖 − 𝐾 𝑚𝑖𝑛
∙ 100
𝐾 𝑚𝑖𝑛
где,
Rki – рейтинг, присуждаемый i-й
заявке по указанному критерию;
Kmin.
–
максимальный
срок
выполнения работ – 28 апреля 2014
г.;
Ki
– предложение, содержащееся в i-й
заявке по сроку выполнения работ.
40%
Для расчета итогового рейтинга (БRk)
по заявке рейтинг, присуждаемый
этой заявке по критерию «срок
выполнения работ» (Rki), умножается
на соответствующую указанному
критерию значимость.
𝑅𝑔𝑖 =
𝐺 𝑖 − 𝐺 𝑚𝑖𝑛
∙ 100
𝐺 𝑚𝑖𝑛
где,
Rgi – рейтинг, присуждаемый i-й
заявке по указанному критерию;
Gmin.
–
минимальный
срок
предоставления гарантий качества – 5
месяцев;
Gi – предложение, содержащееся в i-й
заявке по сроку (количество лет)
предоставления гарантии качества.
20%
Количество
присваиваемых
баллов
𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑖
∙ 100
𝐴𝑚𝑎𝑥
Для расчета итогового рейтинга
(БRa ) по заявке
рейтинг,
присуждаемый этой заявке
по
критерию «цена договора» (Rai),
умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.
Максимальный
срок
выполнения
работ - до 28 апреля
2014 г.
3.
Порядок оценки по критерию
Для расчета итогового рейтинга (БRg)
по заявке рейтинг, присуждаемый
этой заявке по критерию «срок
предоставления гарантий качества»
(Rgi),
умножается
на
соответствующую
указанному
критерию значимость.
–
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 6 из 17
обращения Заказчика.
После присвоения каждой заявке участника запроса предложений балльных оценок по
каждому критерию комиссией рассчитывается итоговый балл по заявке i-участника по следующей
формуле:
∑Б = БRa+ БRg+ БRk
где
БRa – рейтинг заявки по критерию «цена договора»;
БRk – рейтинг заявки по критерию «срок выполнения работ»
БRg – рейтинг заявки по критерию «гарантийный срок».
Срок заключения договора.
23.
Заключение договора по итогам процедуры осуществляется не позднее двадцати дней со
дня проведения процедуры закупки.
Условия договора определяются на основании коммерческого предложения победителя
закупки.
МУП «Водоканал»
г.Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 7 из 17
Приложение № 1 к запросу предложений
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
«___» ____________ 20__ г.
на право заключения с МУП «Водоканал» г. Иркутска договора на выполнение работ по монтажу, наладке фонтанного
оборудования и запуску в эксплуатацию следующих объектов: фонтан у Дома художников, фонтан на площади 50-летия образования
СССР, фонтан у стадиона Труд:
1. Изучив документацию запроса предложений, а также действующие нормативно-правовые акты по предмету проводимого
зпредложений,__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
___________________________________________________________________________________________________________
почтовый адрес (для юридического лица), реквизиты, номер контактного телефона.)
в лице _________________________________________________________________________________, действующего (ей) на
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
основании _________________________________________________________________________сообщает о согласии участвовать в
запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнять работы по монтажу, наладке фонтанного оборудования и запуску в эксплуатацию следующих
объектов: фонтан у Дома художников, фонтан на площади 50-летия образования СССР, фонтан у стадиона Труд в соответствии с
требованиями документации запроса предложений и на условиях, указанных в заявке на участие в запросе, и представляем заполненный
вариант проекта договора.
3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации - участника запроса предложений, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, несостоятельности (банкротства), его деятельность не приостановлена, его имущество не
находится под арестом, наложенным по решению суда, а также, что размер задолженности по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по
данным бухгалтерской отчётности за последний завершенный отчётный период не превышает 25 процентов балансовой стоимости
активов.
4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не
противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами сведения.
5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берём на себя обязательства подписать договор с МУП
«Водоканал» г. Иркутска на выполнение работ по монтажу, наладке фонтанного оборудования и запуску в эксплуатацию следующих
объектов: фонтан у Дома художников, фонтан на площади 50-летия образования СССР, фонтан у стадиона Труд.
6. Подтверждаем, что в случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса предложений, а
победитель будет признан уклонившимся от заключения договора с МУП «Водоканал» г. Иркутска, мы обязуемся подписать данный
договор в соответствии с требованиями документации.
7. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями запроса предложений или принятия
решения о заключении с нами договора, в случае отказа от его подписания победителем запроса, и нашего уклонения от заключения
договора сведения о ____________________________________________________________________________________________________
(наименование, Ф.И.О. участника запроса предложений)
будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком
нами уполномочен________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(контактная информация уполномоченного лица)
9. Юридический и фактический адреса ________________________ телефон ___________________, факс ___________________,
банковские реквизиты участника_________________________________________________________
Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель) ____________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
МП.
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 8 из 17
Приложение № 2к запросу предложений
На бланке организации
Дата, исх. номер
Сведения об участнике запроса предложений (для юридических лиц):
1.
Фирменное наименование (наименование)______________________________________________________________
(указывается полное и сокращенное наименование)
1.
Организационно-правовая форма______________________________________________________________________
2.
Место нахождения:__________________________________________________________________________________
3.
Почтовый адрес:____________________________________________________________________________________
4.
Регистрационные данные (на основании свидетельства о государственной регистрации после 01.07.2002 г.):
4.1.
Дата регистрации:________________________________________________________________________________
4.2.
Место государственной регистрации:________________________________________________________________
4.3.
Наименование регистрирующего органа:_____________________________________________________________
5.
Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа
зарегистрирован в качестве налогоплательщика:__________________________________________________________
6.
ИНН:______________________________________________________________________________________________
7.
КПП:______________________________________________________________________________________________
8.
ОГРН:_________________________________________________________________________________________
9.
ОКПО:____________________________________________________________________________________________
10.
БИК:______________________________________________________________________________________________
11.
Адрес электронной почты___________________________________________________________________________
12.
13.Руководитель:____________________________________________________________________________________
13.
14.Главный бухгалтер _______________________________________________________________________________
14.
15.Телефон: ________________________________________________________________________________________
15.
16.Факс:___________________________________________________________________________________________
16.
Контакт (лица, уполномоченные давать разъяснения по представленным документам):
Контактное лицо
Должность
Телефон,
E-mail
Вопросы, по которым данное должностное
лицо уполномочено давать разъяснения
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 9 из 17
Приложение № 3 к запросу предложений
На бланке организации
Дата, исх. номер
Сведения об участнике запроса предложений (для ИП и иных физических лиц):
1.
Наименование (для ИП) _____________________________________________________________________________
(указывается полное и сокращенное наименование)
Организационно-правовая форма _____________________________________________________________________
Место нахождения: _________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________
Регистрационные данные (для индивидуальных предпринимателей):
5.1. Дата регистрации: ________________________________________________________________________________
5.2. Место государственной регистрации: _______________________________________________________________
5.3. Наименование регистрирующего органа: ____________________________________________________________
6. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа
зарегистрирован в качестве налогоплательщика:_________________________________________________________
7. ИНН (для ИП и иных физических лиц): ________________________________________________________________
8. ОГРН (для ИП) _____________________________________________________________________________________
9. БИК (для ИП): _____________________________________________________________________________________
10. Копии документов, подтверждающие личность (для иных физических лиц) __________________________________
11. Адрес электронной почты: ___________________________________________________________________________
12. Телефон:_________________________________________________________________________________________
13. Факс:_____________________________________________________________________________________________
14. Контакт (лица, уполномоченные давать разъяснения по представленным документам):
2.
3.
4.
5.
Контактное лицо
Должность
Телефон,
E-mail
Вопросы, по которым данное должностное
лицо уполномочено давать разъяснения
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 10 из 17
Приложение № 4 к запросу предложений
На бланке организации
Дата, исх. номер
Коммерческое предложение
Наименование участника запроса предложений_______________________________________________
№
п/п
1
Наименование работ
Цена договора
Выбор подрядчика на выполнение работ по монтажу, наладке фонтанного
оборудования и запуску в эксплуатацию следующих объектов: фонтан у Дома
художников, фонтан на площади 50-летия образования СССР, фонтан у стадиона
Труд.
Гарантийный срок __________________________________________________________________________________
Срок выполнения работ ______________________________________________________________________________
_____________________
(Должность)
_______________________
(Подпись, М.П.)
________________________
(Ф.И.О.)
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 11 из 17
Приложение № 5 к запросу предложений
Опись документов, представляемых для участия в запросе предложений
Настоящим _________________________________________ подтверждает, что для участия
предложений___________________________________________ направляются следующие документы.
№№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наименование
Руководитель/ИП/иное физ. лицо ___________________ /___________________________
М. П.
в
запросе
Кол-во
страниц
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 12 из 17
Приложение № 6 к запросу предложений
Проект договора подряда №_______
г. Иркутск
«___» _________ 2014 г.
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска, в лице директора Винарского Сергея
Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны,
и_______________________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола
_______№_____от___________, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1.
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить с соблюдением действующих норм и правил работы по
чистке технологических ёмкостей (далее по тексту – работы), в соответствии с условиями настоящего договора, в объеме,
определенном техническим зданием (приложение №1), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить
обусловленную цену.
1.2.
Техническая документация к настоящему договору включает в себя:
Приложение №1 - техническое задание;
Приложение №2- график выполнения работ (предоставляется Подрядчиком);
Приложение №3 – локальный ресурсный сметный расчёт (предоставляется Подрядчиком).
2. Стоимость работ.
2.1.
Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору составляет _____________, в том числе НДС 18% ____.
2.2.
Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, может быть изменена в случае:
- внесения изменений в объем и содержание работ;
2.3.
Изменение стоимости работ, выполняемых по настоящему договору, согласовывается Сторонами в письменной
форме.
2.4.
Оплата работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору, осуществляется в течение 60 дней, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре. В течение пяти дней
после подписания акта формы КС-2. Подрядчик предоставляет счет и счет-фактуру, оформленные в соответствии с
действующим законодательством РФ. От имени Заказчика акты выполненных работ подписываются директором МУП
«Водоканал» г. Иркутска, либо уполномоченным представителем.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. По заданию Заказчика выполнить работы в соответствии с технической документацией, которая является
неотъемлемой частью настоящего договора;
3.1.2. Осуществить монтаж фонтанного оборудования и предоставить Заказчику исполнительную документацию
смонтированного фонтанного оборудования в срок до __________________.
3.1.3. Сообщить Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличении стоимости в случае
обнаружения работ, не учтенных в технической документации;
3.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить требуемые результаты или
о нецелесообразности продолжения работ по обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика, и до получения от него
указаний о дальнейших действиях приостановить выполнение работ;
3.1.5. Передать Заказчику результаты выполненных работ в следующем порядке и сроки:
3.1.5.1. В течение 5 рабочих дней с момента окончания работ предоставить Заказчику Акты выполненных работ формы
КС-2.
3.1.6. Своими силами и за свой счет устранить допущенные в выполненных работах недостатки, установленные
Заказчиком в соответствующих актах, в сроки согласованные Сторонами. Подрядчик обязан в течение 3 дней с момента
получения указанного акта согласовать срок устранения недостатков или предложить иной срок устранения недостатков,
который не может превышать срок, предложенный Заказчиком более чем в два раза. В случае если Подрядчик не согласует
срок, предложенный Заказчиком, и не предложит иной срок, то недостатки должны быть устранены Подрядчиком в срок,
предложенный Заказчиком;
3.1.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат
условиям договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
3.1.8. При выполнении работ соблюдать требования законодательных и других действующих нормативно-правовых
актов об охране окружающей среды, технике безопасности, охране труда, правил пожарной безопасности, при ремонте
зданий и сооружений, механического оборудования. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории, а в случае
неисполнения настоящего пункта – нести ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим
законодательством. Информировать Заказчика о каждом несчастном случае, произошедшем на территории Заказчика.
Принимать к своим работникам меры за несоблюдение последними вышеуказанных инструкции и правил.
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 13 из 17
3.1.9. Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками
субподрядных организаций при нахождении на территории Заказчика в течение всего срока производства работ.
Обеспечивать обязательное применение своими работниками средств индивидуальной защиты.
3.1.10. По письменному требованию Заказчика явиться на ревизионное обследование фонтанного оборудования в срок,
установленный Заказчиком.
3.1.11. Восстановить за свой счет оборудование, вышедшее из строя по вине Подрядчика в процессе эксплуатации
фонтанов и обнаруженное при ревизионном обследовании, указанном в п. 3.1.10. настоящего договора.
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) только с письменного
согласия Заказчика;
3.2.2. Приостановить выполнение работ:
- при неполучении в течение трёх дней ответа от Заказчика на сообщение о необходимости проведения дополнительных
работ и увеличения сметной стоимости работ, выполняемых по договору.
3.3.
Заказчик обязуется:
3.2.1. Заявить Подрядчику о выявленных при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлениях от
условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или об иных обнаруженных недостатках. При этом указанные
недостатки фиксируются Заказчиком в акте, который утверждается директором МУП «Водоканал» г. Иркутска или лицом
его замещающим. Указанный акт направляется Подрядчику для согласования сроков устранения недостатков;
3.2.2. Своевременно принять выполненные Подрядчиком работы;
3.2.3. Оплатить стоимость выполненных работ в порядке и на условиях настоящего договора;
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Заказчик в праве осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их
выполнения.
3.4.2. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по устранению недостатков в
выполненных работах, устранить выявленные недостатки за счет собственных средств и взыскать затраченные им на
устранение недостатков средства с Подрядчика.
4.
Сроки выполнения работ.
4.1.
Работы, предусмотренные настоящим договором, выполняются подрядчиком с момента подписания сторонами
настоящего договора и не позднее ____________________ 2014г.
5. Приемка результата выполненных работ.
5.1.
Заказчик приступает к приемке работ, выполненных по договору (работ, выполненных по каждому конкретному
заданию) в течение 5(пяти) дней с момента получения сообщения Подрядчика о готовности к сдаче результата
выполненных работ.
5.2.
Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом формы КС-2, подписанным
обеими Сторонами на бумажном носителе и в электронном виде. От имени Заказчика акт приемки результата
выполненных работ и справка подписываются директором МУП «Водоканал» г. Иркутска, либо уполномоченным
представителем.
5.3.
В случае, если в результате приемки выполненных работ Заказчиком будут обнаружены недостатки (дефекты) в
выполненных работах, Заказчик фиксирует указанные недостатки в акте и направляет его Подрядчику для согласования
сроков устранения недостатков.
5.4.
Подрядчик устраняет недостатки, обнаруженные Заказчиком при приемке работ, своими силами и за свой счет в
установленный срок. После устранения недостатков приемка выполненных работ осуществляется в порядке,
установленном настоящим договором.
5.5.
Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают
возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
5.6.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, в том числе на
недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
5.7.
6. Гарантии качества работ.
6.1.
Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям технических норм.
6.2.
Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации результата выполненных работ в течение гарантийного срока,
составляющего ____________________ с момента приемки выполненных работ по акту.
6.3.
Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что
они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
7. Ответственность Сторон.
7.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
7.2.
За нарушение сроков выполнения работ настоящего договора (п.4.1.) Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку
в размере 1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки до фактического их исполнения.
7.3.
При превышении конечного срока выполнения работ настоящего договора (п.4.1.) более чем на 10 (десять) дней
«Заказчик» вправе потребовать, а Подрядчик в этом случае обязан уплатить штраф в размере 20% от общей стоимости
работ.
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 14 из 17
7.4.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных
настоящим договором, в том числе, нарушения сроков выполнения работ, обнаружения недостатков в работе в течение
гарантийного срока, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные ему убытки в полном объеме, в том числе, но не
ограничиваясь этим, затраты Заказчика на тепло, электрическую энергию, топливо, мазут, уголь и т.п., затраты Заказчика
на устранение недостатков в работе собственными силами либо третьими организациями. Убытки подлежат возмещению в
полной сумме сверх неустойки, установленной пунктами 7.2., 7.3., 7.6. настоящего договора;
7.5.
Подрядчик обязан возместить убытки, возникшие вследствие предъявления претензий и возникновения
ответственности за производственные травмы и ущерб, нанесенный имуществу и объекту в целом, и другие убытки,
происшедшие в результате действий или упущений Подрядчика, его субподрядчиков, должностных лиц и служащих,
вытекающих или связанных с работами по Договору, включая оплату штрафов, предъявленных соответствующими
контролирующими и инспектирующими Государственными органами.
7.6.
За нарушение сроков устранения замечаний (дефектов) в работах против сроков, согласованных актами Сторон, а
в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1 % от
стоимости дефектных работ за каждый день просрочки до фактического устранения замечаний (дефектов).
7.7.
За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе предъявить Заказчику неустойку в размере
1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неоплаченных в срок работ, за каждый день просрочки платежа.
7.8.
Стороны оплачивают убытки и неустойку на основании соответствующей претензии. Указанная претензия должна
быть рассмотрена Стороной в течение 20 дней с момента предъявления.
7.9.
За нарушение сроков выполнения работ (отдельного этапа работ, работ, выполненных за определенный период
времени), а также за нарушение требований к качеству работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и
расторгнуть договор в одностороннем порядке, оплатив все качественно выполненные на момент получения Подрядчиком
извещения о расторжении договора работы. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком
соответствующего уведомления Заказчика. При этом обязательства Сторон настоящего договора прекращаются, однако
Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение настоящего договора. Неустойка в этом случае начисляется
до момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении договора.
7.10.
Возмещение убытков и неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
7.11.
В случае привлечения к выполнению работ по договору субподрядчиков, Подрядчик в полном объеме несет
ответственность за безопасное выполнение работ субподрядчиком.
7.12.
В случае выявления Заказчиком фактов нахождения на объектах Заказчика работника (ов) Подрядчика в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта Заказчика
веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в
размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый случай.
8. Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неустранимых при данных условиях обстоятельств, возникших после
заключения настоящего договора и делающих невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные
действия любого характера.
8.2.
В случае возникновения указанных в пункте 8.1 настоящего договора обстоятельств, Сторона, для которой
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана письменно уведомить об этом
другую Сторону в десятидневный срок с момента их наступления с приложением справки соответствующего
государственного органа, подтверждающей данные обстоятельства. Не извещение или несвоевременное извещение другой
Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы лишает Сторону, для которой создалась невозможность исполнения
обязательства, права ссылаться в дальнейшем на указанные обстоятельства.
8.3.
Срок исполнения обязательств, для Стороны, находящейся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы,
продлевается на срок действия таких обстоятельств.
8.4.
Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 90 календарных дней, то каждая из Сторон
имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. При этом результат работ,
имеющийся на момент отказа одной из Сторон от исполнения договора, а также материалы и оборудование, переданные
Заказчиком для обеспечения выполнения работ, передаются Подрядчиком Заказчику, а Заказчик оплачивает фактически
выполненные Подрядчиком работы.
9. Расторжение договора.
9.1.
Настоящий договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда при существенном нарушении обязательств, предусмотренных настоящим договором, одной из Сторон,
или в связи с существенным изменением обстоятельств;
- в случае аннулирования разрешительной документации Подрядчика на выполнение Работ, принятия других актов
государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ.
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 15 из 17
10. Порядок разрешения споров.
10.1.
Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае
невозможности разрешения спора путем переговоров, он передается на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской
области с соблюдением претензионного порядка. Срок для рассмотрения претензии стороной – 20 календарных дней с
момента предъявления.
11. Заключительные положения.
11.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и действует до 31.12.2015г., а в
части расчётов до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.
11.2.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
11.3.
Все изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением реквизитов Сторон, действительны лишь в
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
11.4.
В случае изменения реквизитов, Стороны сообщают измененные реквизиты соответствующим письмом с
указанием номера договора и датой изменения реквизитов, которое становится неотъемлемой частью настоящего договора
и является основанием для указания измененных реквизитов во всех платежных документах.
11.5.
В случае принятия решения о реорганизации или ликвидации, а также изменения наименования, адресов
соответствующая Сторона обязана в 5-дневный срок с момента принятия такого решения письменно уведомить об этом
другую Сторону.
11.6.
В части, не урегулированной условиями настоящего договора, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
11.7.
Приложениями к договору и его неотъемлемой частью являются:
Приложение №1 - техническое задание;
Приложение №2- график выполнения работ (предоставляется Подрядчиком);
Приложение №3 – локальный ресурсный сметный расчёт (предоставляется Подрядчиком).
12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.
Заказчик:
Подрядчик:
МУП «Водоканал» г. Иркутска
Юридический адрес: РФ, 664081, Иркутская обл.,
г. Иркутск, ул. Станиславского, 2
Тел/факс (3952) 24-58-50, 54-84-12
ИНН 3807000276
КПП 381150001
Р/с 40702810418020100001
в Байкальском банке СБ РФ г. Иркутск
БИК 042520607
К/с 30101810900000000607
ОКПО 03268542
ОКОНХ 90213
Директор
________________ С.Л. Винарский
«____» _______________ 201__ г.
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 16 из 17
Приложение № 1 к проекту договора №____ от «___»________201__г.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
МУП «Водоканал» г. Иркутска
__________________ И.В. Гранкин
«____» ________________ 2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
К запросу предложений по выбору подрядной на выполнение работ по монтажу, наладке фонтанного оборудования и запуску в
эксплуатацию следующих объектов: фонтан у Дома художников, фонтан на площади 50-летия образования СССР, фонтан у стадиона
Труд.
1.Общие положения и требования
1.1.Предметом запроса предложений является услуга по выполнение работ по монтажу, наладке фонтанного оборудования и запуску в
эксплуатацию следующих объектов: фонтан у Дома художников, фонтан на площади 50-летия образования СССР, фонтан у стадиона
Труд. Выполненная работа должна отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий.
2. Требования к сроку выполнения работ
2.1. Все работы должны быть выполнены по утверждённому графику не позднее 28 апреля 2014г. (с 15.04.2014г. - 28.04.2014г.).
3. Перечень работ по объектам
3.1 Фонтан у Дома художников:
Монтаж фонтанного оборудования и пусконаладочные работы в соответствии с требованиями проектной документацией, СНиП,
СанПиН, ПУЭ и другой НТД согласно перечня материалов и оборудования для монтажа на фонтанных комплексах (приложение 1);
Подключение и настройка программного обеспечения работы водных картин и подсветки;
Приёмо-сдаточные испытание всего электрооборудования фонтана;
Ревизия насосного оборудования (смена масла, долив охлаждающей жидкости, проверка сальниковой набивки, замена сальниковых
уплотнений при необходимости, муфты сцепления агрегата с электродвигателем);
Ревизия светильников подсветки струй фонтанов;
Замена светодиодных светильников на аналогичные (предоставляемые заказчиком);
Прочистка напорных патрубков;
Регулировка напорных форсунок;
Комплексное опробование оборудования фонтана.
3.2 Фонтан на площади 50-летия образования СССР:
Монтаж фонтанного оборудования и пусконаладочные работы в соответствии с требованиями проектной документацией, СНиП,
СанПиН, ПУЭ и другой НТД согласно перечня материалов и оборудования для монтажа на фонтанных комплексах (приложение 1);
Подключение и настройка программного обеспечения работы водных картин и подсветки;
Приёмо-сдаточные испытание всего электрооборудования фонтана;
Ревизия насосного оборудования (смена масла, долив охлаждающей жидкости, проверка сальниковой набивки, замена сальниковых
уплотнений при необходимости, муфты сцепления агрегата с электродвигателем);
Ревизия светильников подсветки струй фонтанов;
Замена светодиодных светильников на аналогичные (предоставляемые заказчиком);
Замена трансформатора подводных и кабельных линий к ним;
Прочистка напорных патрубков;
Полировка напорных форсунок;
Регулировка напорных форсунок;
Ревизия датчика уровня воды;
Комплексное опробование оборудования фонтана.
3.3 Фонтан на площади у Дворца Спорта:
Монтаж фонтанного оборудования и пусконаладочные работы в соответствии с требованиями проектной документацией, СНиП,
СанПиН, ПУЭ и другой НТД согласно перечня материалов и оборудования для монтажа на фонтанных комплексах (приложение 1);
Подключение и настройка программного обеспечения работы водных картин и подсветки;
Приёмо-сдаточные испытание всего электрооборудования фонтана;
Ревизия насосного оборудования (смена масла, долив охлаждающей жидкости, проверка сальниковой набивки, замена сальниковых
уплотнений при необходимости, муфты сцепления агрегата с электродвигателем);
Ревизия светильников подсветки струй фонтанов;
Замена светодиодных светильников на аналогичные (предоставляемые заказчиком);
Прочистка напорных патрубков;
Замена стойки информационной таблички;
Регулировка напорных форсунок;
Комплексное опробование оборудования фонтана.
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 17 из 17