на выполнение работ по дератизации и дезинсекции территории
advertisement
Приложение №2 к Документации по проведению запроса предложений № 15-50204/235 от 14.09.2015 ДОГОВОР № ___ на выполнение работ по дератизации и дезинсекции территории г. Москва "___" ______ 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Генерального директора-Директора Дирекции по общегородской эксплуатации Моклокова И.Н., действующего на основании доверенности №39 от 08.07.2015 г., с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________., действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор на выполнение работ по дератизации и дезинсекции территории (далее - Договор) о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. Подрядчик обязуется по заявке (заявкам) Заказчика выполнять работы по дератизации и дезинсекции на территории инновационного центра «Сколково» площадью не более ____________________ по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково» (далее – Объект), включающие в том числе обследование Объекта, разработку плана дератизации и дезинсекции, истребительные мероприятия, контроль эффективности проведенных работ, в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее Работы), а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Объемы (площадь обработки, земельные участки), виды, сроки и план проведения Работ согласовываются Сторонами в заявке (заявках), предоставляемой Заказчиком Подрядчику. Заявка подписывается уполномоченным лицом Заказчика и является неотъемлемой частью Договора. 1.2. Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с Техническим заданием, Техническими регламентами, Законодательством, настоящим Договором, в сроки, указанные в настоящем Договоре. 1.3. Качество Работ должно соответствовать требованиям Технического задания, заявок и условиям настоящего Договора 1.4. В случае противоречия между СНиПами и иными вступившими в силу нормативноправовыми актами, в том числе техническими регламентами, требования о соответствии результатов Работ СНиПам применяются только в той части, в которой СНиПы не противоречат таким нормативно-правовым актам или техническим регламентам. 1.5. Подрядчик обязуется выполнять Работы из своих материалов, своими силами и средствами либо силами и средствами привлеченных лиц (субподрядчиков), привлеченной Подрядчиком и за его счет рабочей силой, если иное не согласовано Сторонами. При выполнении Работ Подрядчик обязуется привлекать собственный персонал и персонал субподрядчиков, имеющих все необходимые сертификаты, 1 разрешения, свидетельства и допуски, обладающих достаточным опытом и квалификацией для выполнения Работ по настоящему Договору. Подрядчик обязан по требованию Заказчика подтверждать квалификацию привлекаемого персонала (собственного или персонала субподрядчиков) с предоставлением заверенных копий документов. 1.6. Подрядчик должен обеспечить высокое качество Работ, в том числе путем использования качественных материалов. Материалы, закупаемые Подрядчиком или используемые для выполнения Работ, должны соответствовать требованиям, установленным Техническим заданием, стандартами, техническими регламентами, Законодательством. 2. Цена Договора и порядок расчетов 2.1. Общая стоимость Работ по Договору, включая все дополнения и приложения к нему, не может превысить сумму ________________(_____________________________ и ____/100) рублей (далее – Цена Договора), в т.ч. НДС 18% в сумме ___________ (___________________ и ___/100) рублей, из расчета стоимости Работ по Дератизации ____ ( ______________) рублей за 1 кв.м., в т.ч. НДС 18%, Работ по Дезинсекции ____ ( _______________) рублей за 1 кв.м., в т.ч. НДС 18%. 2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. 2.3. Цена Договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора. 2.4. Окончательная стоимость Работ по Договору определяется исходя из фактических объемов выполненных Работ. 2.5. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по соответствующей Заявке, Заказчик обязуется произвести оплату за фактически выполненные Подрядчиком Работы, на основании предоставленного Подрядчиком оригинала счета. Счет подлежит выставлению после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по соответствующей Заявке. Счет, выставленный Подрядчиком до подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ, Заказчиком не принимается и не является основанием для оплаты. 2.6. Обязательства Заказчика по оплате фактически выполненных Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в статье 15 настоящего Договора. 2.7. Расчеты по настоящему Договору осуществляются по безналичному расчету, платежными поручениями, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик. 2.8. Счет должен содержать следующую информацию: ссылку на номер и дату Договора; наименование Работ; период выполнения Работ; банковские реквизиты Подрядчика; сумму платежа без учета НДС; 2 ставку и сумму НДС; сумму платежа с учетом НДС. 2.9. В случае расхождения реквизитов Подрядчика для перечисления средств, указанных в выставленном счете и в настоящем Договоре, приоритетными считаются банковские реквизиты Подрядчика, указанные в счете. Все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре или выставленном счете, несет Подрядчик. 2.10. Каждая Сторона самостоятельно оплачивает сборы и комиссии обслуживающего ее банка. 3. Сроки и место выполнения работ 3.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору устанавливается в заявке Заказчика. 3.2. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием и заявкой Заказчика. 3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по согласованию с Заказчиком. 3.4. Место выполнения работ: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково». 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ 4.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных Договором и заявкой Заказчика, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ. 4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Договора, Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ, подписанный Подрядчиком, счет-фактуру, счет на оплату и иные документы, предусмотренные Договором, Заявкой и Техническим заданием. 4.3. Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2 Договора, Заказчик осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, заявке Заказчика и Техническом задании, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (Один) экземпляр Акта сдачиприемки работ или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком для их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте с перечнем выявленных недостатков, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет. 4.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 4.5. В случае получения от Заказчика акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Подрядчик обязан в срок, установленный в акте с перечнем выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт 3 сдачи-приемки работ в 2 (Двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ. 4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (Два) экземпляра Акта сдачиприемки работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.3. Договора. 4.7. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику фактически выполненных работ. 5. Права и обязанности Сторон 5.1. Заказчик вправе: 5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения своих обязательств в порядке и сроки, предусмотренные настоящем Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 5.1.2. Осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками выполнения работ. 5.1.3. Требовать от Подрядчика представления надлежаще оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение его обязательств в соответствии с настоящим Договором. 5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Подрядчиком работ. 5.1.5. Ссылаться на недостатки Работ, в том числе в части объема и стоимости этих Работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств Заказчика. 5.1.6. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в настоящем Договоре порядком. 5.2. Заказчик обязан: 5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором. 5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.4 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. 5.2.4. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ по настоящему Договору и Акту сдачи-приемки работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных Работ. 5.2.5. Обеспечить условия, необходимые Подрядчику для проведения работ и исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 5.2.6. Осуществлять контроль за выполнением работ в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями нормативных правовых документов. 5.3. Подрядчик вправе: 4 5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору на основании надлежаще оформленной отчетной документации. 5.3.2. Требовать своевременной оплаты надлежаще выполненных и принятых результатов работ в соответствии с настоящим Договором. 5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам работ. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Договора и/или объемов работ по настоящему Договору. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Договором. 5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Договора. 5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 5.3.6. Досрочно исполнить свои обязательства по настоящему Договору, предварительно известив Заказчика и получив от него письменное разрешение. 5.4. Подрядчик обязан: 5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора. 5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным и международным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке работ, а также в течение гарантийного срока, за свой счет. 5.4.4. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения Работ. 5.4.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, Подрядчик обязан предоставить Заказчику лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения настоящего Договора. В случае если действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения настоящего Договора. 5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения и (или) юридического адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении своего фактического местонахождения и (или) юридического адреса местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре. 5 5.4.7. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденное имущество за свой счет, а также возместить связанный с этим ущерб Заказчику и третьим лицам. 5.4.8. Одновременно со сдачей результата работ по каждой Заявке передать Заказчику инструкции, гарантии, сертификаты, иные документы, указанные в Техническом задании. 5.4.9. По запросу Заказчика в срок, указанный в таком запросе, представлять информацию о ходе и состоянии выполняемых работ. 5.4.10. По запросу Заказчика в срок, указанный в таком запросе, представлять разъяснения касательно результатов выполненных работ. 5.4.11. Выполнять Работы квалифицированным персоналом. 5.4.12. Иметь соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов санитарным и противопожарным нормам. 5.4.13. Организовать экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы. Обеспечить наличие сертификатов на применяемые материалы, соблюдать положения по экологической безопасности. 5.4.14. Возместить стоимость материального ущерба в случае его причинения по вине Подрядчика. 5.4.15. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 6. Гарантии 6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Договоре и Техническом задании. 6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет _______________ с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. 6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков. 7. Ответственность Сторон 7.1. Ответственность Подрядчика 7.1.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком, Государственными органами и третьими лицами за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Подрядчиком (его субподрядчиками) предусмотренных настоящим Договором обязательств. 7.1.2. Подрядчик обязуется возместить Заказчику в полном объеме реальный ущерб, который может быть причинен Заказчику в результате действий (бездействия) Подрядчика, его работников, представителей, субподрядчиков, поставщиков и иных третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ по настоящему Договору. 7.1.3. При нарушении (просрочке) срока выполнения Работ (в том числе включая сроки предоставления документов и материалов, предусмотренных и вытекающих из положений настоящего Договора), указанного в п. 3.1. настоящего Договора и иных пунктах Договора, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Цены договора за каждый день просрочки. 6 7.1.4. Неустойка (пени), предусмотренная п. 7.1.3. настоящего Договора, является штрафной, взимается за каждое нарушение в отдельности и начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, по день фактического исполнения обязательства включительно. Уплата неустойки производится Подрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика об уплате неустойки, при отсутствии такого требования неустойка не начисляется и не выплачивается. Заказчик вправе удержать сумму неустойки из денежных сумм, подлежащих оплате Подрядчику по настоящему Договору. 7.1.5. Уплата неустойки (пени), процентов, а также возмещение убытков, причинённых неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре, кроме случаев, предусмотренных Законодательством. 7.2. Ответственность Заказчика 7.2.1. За нарушение срока оплаты надлежаще выполненных и принятых Работ, указанного в пункте 2.5. настоящего Договора, более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки (пени) в размере 0,02% (Ноль целых две сотых процента) от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, с учетом ограничений, установленных в настоящем Договоре. 7.2.2. Уплата указанной неустойки производится при условии предъявления Подрядчиком мотивированного требования об уплате (неустойки). Требование об уплате неустойки (пени) за нарушение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору может быть предъявлено не позднее 30 (Тридцати) дней с даты нарушения соответствующего обязательства Заказчиком, при нарушении Подрядчиком данного срока неустойка уплате не подлежит. 7.2.3. Вне зависимости от положений иных статей настоящего Договора, совокупный размер ответственности Заказчика, включая уплату любых неустоек (пени), процентов и иных компенсационных выплат по настоящему Договору, а также включая все и любые выплаты по возмещению убытков Подрядчика, возникших в связи со всеми и любыми нарушениями Заказчиком настоящего Договора, прекращением настоящего Договора и иными обстоятельствами, связанными с настоящим Договором, ограничен суммой в размере 10 % (Десяти процентов) от предельной общей стоимости Работ по договору. Ограничение, установленное настоящей статьей является одновременно ограничением ответственности Заказчика и ограничением права Подрядчика требовать полного возмещения причиненных ему убытков (пункт 1 статьи 15 Гражданского Кодекса РФ). В случае противоречия настоящей статьи Договора другим положениям настоящего Договора, применяются положения настоящей статьи. 7.3. В случае нарушения настоящего Договора одной из Сторон упущенная выгода потерпевшей Стороне не возмещается. 8. Порядок расторжения Договора. 8.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон в соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации. Прекращение Договора по инициативе Заказчика 8.2.1. Заказчик имеет право в любое время и по любому мотиву в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или 8.2. 7 частично путем направления письменного уведомления Подрядчику за 14 (четырнадцать) дней до даты предполагаемого прекращения. 8.2.2. В случае прекращения Договора в соответствии с п. 8.2.1 настоящего Договора: 8.2.2.1. Подрядчик обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения от Заказчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора прекратить выполнение Работ по всем Заявкам; 8.2.2.2. Заказчик обязан уплатить Подрядчику стоимость Работ, фактически выполненных и документально подтвержденных Подрядчиком до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора и принятых Заказчиком. Заказчик уплачивает Подрядчику определенную в соответствии с настоящей статьей сумму в течение 20 (двадцати) рабочих дней после наступления более поздней из следующих дат: (1) даты прекращения настоящего Договора; (2) даты передачи Заказчику и приемки Заказчиком всех выполненных до даты прекращения настоящего Договора Работ на основании подписанных Актов сдачиприемки Работ. 8.3. Односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора в связи с нарушением Подрядчиком своих обязательств 8.3.1. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично путем направления письменного уведомления Подрядчику в любом из следующих случаев: 8.3.1.1. Подрядчик допускает нарушение сроков выполнения Работ, указанных в статье 3 настоящего Договора (в том числе в соответствующей Заявке); и (или) 8.3.1.2. Подрядчик не приступает к выполнению Работ в срок, предусмотренный настоящим Договором (в том числе в соответствующей Заявке); и (или) 8.3.1.3. Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что выполнение их в срок, предусмотренный настоящим Договором (в том числе соответствующей Заявке), становится невозможно; и (или) 8.3.1.4. Подрядчик не исполняет Указания заказчика, если такие указания не противоречат Законодательству или Договору, два и более раз подряд; и (или) 8.3.1.5. Подрядчик не исполняет или ненадлежащим образом исполняет какиелибо иные существенные обязательства Подрядчика по настоящему Договору (в том числе соответствующей Заявке); и (или) 8.3.1.6. Подрядчик в соответствии с Законодательством или иным применимым законодательством объявлен несостоятельным (банкротом), или в отношении него начата процедура признания несостоятельным (банкротом), ликвидации или иная аналогичная процедура; и (или) 8.3.1.7. Подрядчик ликвидирован или иным образом прекращает свое существование; и (или) 8.3.1.8. у Подрядчика отсутствует действующее свидетельство о допуске к выполнению Работ, предусмотренных настоящим Договором, или иное разрешение, необходимое для выполнения Работ по настоящему Договору; и (или) 8.3.1.9. деятельность Подрядчика приостановлена по решению суда или иного уполномоченного Государственного органа; и (или) при условии, что прежде, чем воспользоваться своим правом отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, указанным в пункте 8.3.1.5,настоящего Договора, Заказчик обязан в письменной форме уведомить Подрядчика о наличии соответствующего нарушения и предоставить Подрядчику разумный срок (но не свыше 14 дней) для устранения нарушения. 8 8.3.2. В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с п. 8.3.1 настоящего Договора: 8.3.2.1. Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора прекратить выполнение Работ; 8.3.2.2. Заказчик обязан уплатить Подрядчику стоимость Работ, фактически выполненных Подрядчиком до получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора и принятых Заказчиком, уменьшенную на сумму реального ущерба и неустойки, предусмотренной настоящим Договором. Заказчик уплачивает Подрядчику определенную в соответствии с настоящей статьей сумму в течение 20 (двадцати) рабочих дней после наступления более поздней из следующих дат: (1) даты прекращения настоящего Договора. (2) даты передачи Заказчику и приемки Заказчиком всех выполненных до даты прекращения настоящего Договора Работ на основании подписанных Актов сдачиприемки работ. 9. Обстоятельства непреодолимой силы 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 9.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 10. Порядок урегулирования споров 9 10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 10.2. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 10.2.1. Претензия должна быть направлена в письменной форме. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пять) календарных дней с даты ее получения. 10.2.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия. 10.2.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке – в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 10.2.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 10.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. 11. Срок действия, порядок изменения договора 11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до ____________ В соответствии с ч. 2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его подписания, а именно с _______________ 11.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 12. Прочие условия 12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 13 Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 12.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 10 12.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является: Приложение 1: Техническое задание с приложениями № 1, №2. Приложение 2: Форма заявки на выполнение работ Приложение 3: Форма Акта сдачи-приемки работ 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон Заказчик: Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., 4, корп.2 ОГРН 1107746949804 ОКПО 68891588 ИНН 7701897590 КПП 773101001 ОКТМО 45321000 р/c 40702810492000035846 в ГПБ (АО) г. Москва БИК 044525823 к/с 30101810200000000823 Заместитель генерального директора Директор дирекции по общегородской эксплуатации ______________________И.Н.Моклоков ______________________ 11 Приложение № 1 к Договору № ____________ на выполнение работ по дератизации и дезинсекции территории от «___»__________20___г Техническое задание на проведение работ по дератизации и дезинсекции на территории Инновационного центра «Сколково» 1. Термины и определения Дератизация – комплексные меры по удалению грызунов. Дезинсекция – вид обеззараживания, представляющий собой уничтожение зараженных насекомых с помощью специальных химикатов путем воздействия горячей воды, пара и с помощью биологических средств. Работа – один определенный вид работ, представляющий собой этап по выполнению комплекса работ, предусмотренного настоящей технической частью. Цель – конечный результат, получаемый Заказчиком по итогам осуществления работ, дератизация и дезинсекция (комплекс организационных, санитарно-технических, санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на регулирование численности грызунов и уничтожение синантропных насекомых с целью устранения и (или) уменьшения их вредного воздействия на человека и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). 2. Перечень, наименования и объемы работ, являющиеся Предметом закупки: 2.1. Проведение работ по дератизации и дезинсекции на территории Инновационного центра «Сколково». 2.2. Место проведения работ: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково» (площади открытой территории, отмостки, грунт, газон, мусорные контейнерные площадки (далее – прилегающие территории). Приложение №1. 2.3. Площадь территории – 117,5916 га (1 175 916 м2) (2015 г.). Приложение №2 к Техническому заданию. 2.4. Площадь территории – 94,07328 га (940 732,8 м2) (2016 г.). 2.4. Дератизация прилегающих территорий 2.4.1. Тактика дератизации определяется численностью и видовым составом грызунов и предусматривает выбор времени, объема дератизации, количества и состава приманки, осуществление специальных мероприятий, направленных на повышение эффективности дератизации. 2.4.2 Дератизация проводится одновременно на всей территории прилегающих территорий, заселенной грызунами, сплошным методом. 2.4.3 Прилегающие территории. 2.4.3.1. Приманки размещают под искусственными укрытиями, которые используются грызунами в качестве убежищ: ниши, скопления строительных материалов, кучки хвороста, соломы, сена. Сами приманки размещают не на земле, а в емкостях (контейнерах), помещая их в укрытия, расположенные на приподнятых участках грунта, во избежание затопления водой. 2.4.3.2. Расход приманки для разовой обработки территории зависит от характера родентицида, целевого вида грызуна, численности грызунов на участке, которую определяют по количеству видимых жилых нор грызунов. В тех местах, где отравленную приманку растаскивают птицы, укрытия и емкости для раскладки приманок должны быть оборудованы особенно тщательно, для того чтобы обеспечить их недоступность для птиц. Дополнительной мерой защиты является использование водостойких парафинированных приманок в виде блоков (брикетов). 2.4.3.3. При повторном осмотре приманок через 15-30 дней всю приманку обновляют с учетом ее поедаемости - вдвое больше, чем было съедено. 2.4.3.4. В результате дератизации должно быть достигнуто полное уничтожение грызунов или значительное (более 80%) снижение популяции. 2.4.4. Показателем эффективно проведенной дератизации является отсутствие грызунов в течение не менее трех месяцев со дня проведения дератизации при условии соблюдения санитарно-технических норм. 12 2.4.5. Средства дератизации размещают в местах заселенных грызунами. Приманки добавляют по мере их поедания грызунами. Входные отверстия нор грызунов изнутри обсыпают или обмазывают родентицидными покрытиями. 2.5. Состав работ: 2.5.1. Обследование прилегающих территорий на наличие грызунов, в том числе с применением объективных методов исследований (клеевые площадки, следовые площадки, ловушки). 2.5.1.1. Сбор информации о наличии грызунов или следов их пребывания. 2.5.1.2. Осмотр прилегающих территорий. 2.5.1.3. При необходимости, отлов и доставка грызунов в специализированные лаборатории в периоды проведения общегородских учетов численности грызунов. 2.5.1.4. Подготовка рекомендаций о необходимости проведения мероприятий, для защиты объекта от грызунов. 2.5.2. Выбор метода борьбы и разработка тактики. 2.5.3. Выполнение инженерно-технических и санитарно-гигиенических дератизационных мероприятий. 2.5.4. Контроль результатов проводимых мероприятий, в том числе с применением объективных методов исследований (клеевые площадки, следовые площадки, ловушки). 2.5.5. Выполнение работ по дератизации проводится только в присутствии уполномоченного представителя Заказчика. 2.5.6. Перед началом выполнения работ Подрядчик проводит инструктаж по технике безопасности уполномоченного представителя Заказчика. 2.5.7. Дератизация прилегающих территорий и контейнерных площадок должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 22.07.1993 г. N 5487-1 "Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан", Федеральным законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Москвы от 30.12.03 г. № 1065-1111 «О совершенствовании организации и проведения дезинфекционных и дератизационных мероприятий на объектах города Москвы», санитарными нормами и правилами, СП 3.5.3.3223-14, СП 1.1.1058-01, СанПиН 3.5.1378-03. 2.5.8. Работы по дератизации должны выполняться высококвалифицированным персоналом, прошедшим соответствующую подготовку. 2.5.9. При выполнении работ должны использоваться исключительно препараты, содержащие вещества следующих групп: антикоагулянты I и/или II поколения. 2.6. Дезинсекция прилегающих территорий. 2.6.1. Тактика дезинсекции определяется численностью и видовым составом синантропных насекомых и предусматривает выбор времени, объема дезинсекции, количества и состава инсектицидов, осуществление специальных мероприятий, направленных на повышение эффективности дезинсекции. 2.6.2. Дезинсекция проводится одновременно на всей территории прилегающих территорий, заселенной насекомыми, сплошным методом в объемах и в сроки, определяемые специалистами территориальных управлений Роспотребнадзора . 2.6.3. Состав работ: 2.6.3.1. Предварительное обследование прилегающих территорий с целью выявления наличия насекомых, определения их видов, установления мест локализации и уровня их численности; 2.6.3.2. Разработка тактики дезинсекции по материалам обследования; 2.6.3.3. Проведение непосредственно истребительных мероприятий на основании разработанной тактики; 2.6.3.4. Контрольные обследования с целью своевременной регистрации фактов наличия членистоногих, восстановления их численности и заселенности ими прилегающих территорий. 2.6.3.5. Информирование Заказчика перед проведением дезинсекционных мероприятий о дате, времени их проведения, применяемых средствах и мерах предосторожности, а также оповещение сотрудников объекта о проводимой дезинсекции; 2.6.3.6. Наличие собственных специалистов по контролю результатов проведенных мероприятий и проведение контроля ежемесячно. 2.6.4. Работы по дезинсекции должны выполняться высококвалифицированным персоналом, прошедшим соответствующую подготовку. 2.6.5. Все дезинсекционные мероприятия осуществляются в соответствии с требованиями Федеральных законов от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также санитарных правил СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации», СП 3.5.1378-03 «Санитарноэпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», 13 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования безопасности процессов испытания, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов». 3. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ. 3.1. Подрядчик за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия. 3.2. Подрядчик обязан допускать к выполнению работ только тех работников, которые прошли инструктаж по технике безопасности и охране труда в соответствии со спецификой своей деятельности, стажировку и проверку знаний. 3.3. Подрядчик должен иметь в наличии: документ или его заверенная копия, подтверждающая, что используемые родентицидные средства допущены к применению в порядке, предусмотренном действующим законодательством; личные медицинские книжки работников, занятых приемом, хранением, приготовлением, транспортировкой, выдачей родентицидов и приманок, приготовленных с их использованием, оформленные в установленном порядке; 3.4. Подрядчик должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 3.5. Для проведения дератизации Подрядчик должен использовать химические и биологические средства в таре и с этикеткой производителя, оборудование, аппаратуру и материалы, допущенные к применению в установленном порядке, не оказывающие неблагоприятного воздействия на человека. 3.6. Родентицидные средства должны размещаться в местах недоступных для людей. 3.7. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит мероприятия по охране окружающей среды, зеленых насаждений и почв согласно действующему законодательству и нормативным актам. 3.8. При выполнении работ необходимо обеспечить комплекс мер по недопущению отравления населения, детей, специалистов Заказчика, сотрудников коммунальных и других служб, в том числе и специалистов Подрядчика, работающих на обрабатываемой территории, а также домашних животных. 3.9. СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий"; СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»; СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения». 3.10. Требования к используемым материалам и оборудованию: 3.10.1. Все материалы, применяемые для выполнения работ, должны сопровождаться соответствующей документацией, подтверждающей качество материалов, и должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации. Стоимость материалов, необходимых для оказания всего объема работ, включена в цену Контракта. 3.10.2. Все оборудование и инструменты, необходимые для выполнения работ, предоставляются Подрядчиком своими силами и за свой счет. 3.10.3. Родентициды, инсектициды и приманки, приготовленные с их использованием, транспортируются в плотно закрывающейся таре на специально выделенном транспорте. На тару наносится этикетка с указанием названия содержимого, его назначения, концентрации родентицида, даты изготовления приманки, мер предосторожности при транспортировке и пользовании, реквизитов изготовителя (поставщика). 3.10.4. Требования по утилизации дезинсекционных средств: - тара и неиспользованные дезинсекционные средства подлежат утилизации с учётом требований санитарного законодательства. 3.10.5. При выполнении работ должны использоваться исключительно препараты, содержащие вещества следующих групп: пиретроиды, фосфор - органические соединения. По степени воздействия на организм теплокровных животных используемые дезинсекционные средства должны относиться к 3-му и 4-му классам опасности. 4. Требования к сроку и/или объему выполняемых работ. 14 № Наименование работ Ед. измерения площади, количества, объема, длины Площадь, в ед.измерения в 2015г. Площадь, в ед.измерения в 2016г. 1 2 3 4 5 1 Дератизация территории м2 1 175 916 940 732,8 2 Дезинсекция территории м2 - 940 732,8 Периодичность выполнения работ 6 ежемесячно (кроме зимнего периода), ориентировочно 1 раз в 2015г, и 7 раз в 2016г, всего 8 раз за период действия договора. Сроки, объем мероприятий, кратность их выполнения определяют специалисты территориальных управлений Роспотребнадзора, ориентировочно 3 раза за период действия договора в 2016г. 4.1. Мероприятия выполняются по заявкам Заказчика, с указанием вида, объемов и сроков выполнения работ. 4.2. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: В соответствии с действующими санитарными нормами и правилами: -обследование объекта, -разработка плана дератизации и дезинсекции, -истребительные мероприятия, -контроль эффективности. 4.3. Все работы должны быть осуществлены с учетом всех сопутствующих затрат включая расходы на страхование, транспортные расходы, расходы на используемые материалы. 4.4.При получении уведомления (рекламации) от Заказчика, необходимо в течение 2 рабочих дней направить своего представителя для составления акта о наступлении гарантийного случая. В акте перечисляются выявленные недостатки. 4.5. Исправление недостатков должно быть осуществлено не позднее 10 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления (рекламации) Заказчика. В случае просрочки исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств Заказчик, предварительно уведомив об этом Подрядчика, вправе осуществить их устранение своими силами и за свой счет, взыскав с Подрядчика денежную сумму за выполненные работы. 4.6. Объем и сроки гарантий качества: 4.6.1. Подрядчик предоставляет гарантию качества на выполненные работы в полном объеме, в том числе на используемые материалы. 4.6.2. Срок предоставления гарантии качества составляет не менее 1 (одного) месяца с даты подписания акта приемки выполненных работ при условии соблюдения санитарно-технических норм. 4.6.3. Если в течение срока гарантии обнаружится факт некачественного выполнения работ или несоответствия выполненных работ условиям технического задания, Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки либо повторно выполнить работы в срок, согласованный сторонами. 4.7. Порядок сдачи и приемки результатов работ 4.7.1. После окончания выполнения работ на объекте подписываются акты у представителя Заказчика (на все виды работ). 5. Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.): наличие разрешений, свидетельств и иных документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения работ, являющихся Предметом закупки; средства для дератизации и дезинсекции территории, представленные различными видами порошков, приманок, аэрозолей, присыпок, и др. обязательно должны быть сертифицированными и иметь разрешение СЭС и Роспотребнадзора на применение организацией данного средства. 15 6. Планируемые сроки, выполнения работ. Сроки выполнения работ/ период действия Договора: начало выполнения работ: с даты подписания договора окончание выполнения работ: 31 октября 2016 года. Приложения: Приложение №1 Карта Земельных участков, подлежащих дератизации в 2015 г. - на 1 листе Приложение №2 Список земельных участков подлежащих дератизации в 2015 г. -на 2 листах Карта и Список земельных участков, подлежащих дератизации и дезинсекции в 2016 г. будет уточнен позднее. Приложение №1 К техническому заданию Карта Земельных участков, подлежащих дератизации в 2015 г. 16 17 Приложение №2 К техническому заданию Список земельных участков, подлежащих дератизации в 2015 г. 18 19 Приложение № 2 к Договору № ____________ на выполнение работ по дератизации и дезинсекции территории от «___»__________20___г «Форма Заявки на выполнение Разовых работ» Заявка по Договору № __________________ от «_____» ________ 2015 года на выполнение работ по дератизации и дезинсекции № п/п Наименование Работ Ед. изм. Местоположение выполнение работ Объем работ Срок выполнения работ Примечание 1 От имени Заказчика ____________________ ООО «ОДАС Сколково» ____________________/_________________ м.п. «__» ____________201__г. ЗАЯВКА ПОЛУЧЕНА «__»_______201_г. __________________/________________ Форма утверждена: Заказчик: Подрядчик: ООО «ОДАС Сколково» Заместитель Генерального директораДиректор дирекции по общегородской эксплуатации по Доверенности №39 от 08.07.2015 г. _____________________________ ______________________И.Н.Моклоков 20 Приложение № 3 к Договору № ____________ на выполнение работ по дератизации и дезинсекции территории от «____»______________2015 г. «Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ» Акт сдачи-приемки выполненных Работ г. Москва «____» __________ 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ___________ «______________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных Работ (далее – Акт) к Договору № ______ от «____» ___________ 2015 года (далее – Договор) о нижеследующем: 1. Подрядчик своевременно, качественно и в полном объеме выполнил Работы по Договору за период с ___________ по ___________, а именно: № п/п Наименование Работ Базовая цена в рублях без учета НДС Базовая цена в рублях с учетом НДС Единица измерен ия, период Количество, период выполнения Стоимость Работ в рублях 1 Итого: НДС 18% Итого, с НДС 2. Выполненные Работы и Разовые работы удовлетворяют условиям Договора, Приложениям к нему и требованиям Заказчика. 3. Общая стоимость всех Работ по Договору, включая Разовые работы за период с _____ по __________ составляет ___________ (________) рублей, в том числе НДС 18% ________ (______) рублей, которую Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в сроки, указанные в Договоре. 4. Настоящий Акт составлен на ___ (____) листах в 2 (двух) тождественных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 5. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения Работ/Разовых работ не имеет. Работы принял: Представитель Заказчика Работы сдал: Представитель Подрядчика 21 Заместитель Генерального директора – Директор дирекции по общегородской эксплуатации по Доверенности №39 от 08.07.2015 г. ____________________/ / _____________________/ И.Н.Моклоков / (фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество) Форму утверждаем: Заказчик: ООО «ОДАС Сколково» Заместитель Генерального директора – Директор дирекции по общегородской эксплуатации по Доверенности №39 от 08.07.2015г. Подрядчик: _____________________/ / _____________________/ И.Н.Моклоков / 22
