МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______
на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд Белоярского района
г. Белоярский
«
» ___________2011 года
Администрация Белоярского района, именуемая Муниципальный заказчик (далее – Заказчик),
от имени муниципального образования Белоярский район, в целях обеспечения муниципальных нужд
Белоярского района, в лице главы Белоярского района Маненкова Сергея Петровича, действующего
на основании устава Белоярского района, с одной стороны, и _______, именуемое в дальнейшем
Подрядчик, в лице ________, действующего на основании ___, с другой стороны, в дальнейшем
именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд», на основании протокола _______от _______ 2011 года № ______,
заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика
инженерно-геодезические
и
инженерно-геологические
изыскания
под
реконструкцию
автомобильной дороги в с.Полноват Белоярского района (далее - работа), сдать ее результат
Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Работа выполняется согласно утвержденному техническому заданию, иждивением
Подрядчика, его силами и средствами.
1.3. Срок выполнения работ: начало – со дня заключения настоящего Контракта обеими
Сторонами, окончание – не позднее 25 декабря 2011 года.
Ответственность за нарушение сроков выполнения работы несет Подрядчик, если иное не
предусмотрено настоящим Контрактом.
1.4. Место выполнения работ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Белоярский район, с.Полноват.
2. ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО КОНТРАКТУ
2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ рублей с учетом расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и
является твердой на весь период действия настоящего Контракта.
Цена Контракта является неизменяемой на весь период действия Контракта, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской
Федерации.
2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по
своевременному завершению работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, оплата
работ, выполненных после истечения конечного срока выполнения работ, установленного пунктом 1.3
настоящего Контракта, осуществляется по ценам, действовавшим на момент заключения настоящего
Контракта.
2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.
2.4. Изменение Общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в
качестве дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
2.5.Оплата по Контракту производится за фактически выполненные работы, в течение 15
(пятнадцати) календарных дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, на
основании платежных документов, предоставленных Подрядчиком, при условии, что работа
выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим Контрактом,
или досрочно с согласия Заказчика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и
оборудования, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной
работы до ее приемки Заказчиком.
3.2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные
пунктом 3.1 настоящего Контракта, несет Сторона, допустившая просрочку.
3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
1
3.4. Подрядчик обязан:
- участвовать в рассмотрении технического отчета заказчиком, в согласовании технического
отчета с органами государственного надзора и эксплуатирующими организациями, в защите
технического отчета в органах государственной экспертизы, представлять пояснения, документы и
обоснования по требованию экспертизы, безвозмездно вносить в отчет по результатам рассмотрения у
заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения;
- немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах,
которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее
завершения в срок, в случае получения Заказчиком такого предупреждения от Подрядчика он обязан в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней дать ответ Подрядчику;
3.5. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в
существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работы по настоящему
Контракту, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не
согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от
Контракта. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы.
Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения
указанной в настоящем Контракте цены работы, обязан выполнить свои обязательства по Контракту
по цене, определенной в настоящем Контракте.
3.6. Для выполнения работ по настоящему Контракту Заказчик обязуется в течение 3 (трех)
дней со дня заключения настоящего Контракта передать Подрядчику техническое задание на
выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.
3.7. Заказчик вправе:
- во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность;
- отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если
Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работу
настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Контракте, становится явно
невозможным;
- назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время
выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и, при
неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего
Контракта, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать
возмещения убытков.
3.8. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения
Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы,
выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.
4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПОДРЯДЧИКОМ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, предусмотренные настоящим
Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту
сдачи-приемки выполненных работ, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.2. По результатам проведенных изысканий выполняется отчет в текстовой форме, текстовая
часть технического отчета должна содержать следующие разделы и сведения: коррозийную
активность грунтов и грунтовых вод по отношению к бетонным конструкциям и стали,
топографическую съемку масштаба 1:500, бурение геологических скважин (количество и глубину
бурения определить согласно СП 11-105-97), статическое зондирование не менее 6 точек в пределах
каждого сооружения (СП 11-105-97 п.8.16), геофизические исследования (определение удельного
электрического сопротивления грунта и наличие блуждающих токов), гидрогеологические
исследования с целью изучения горизонтов подземных вод (уровень подземных вод, интервал
распространения, химический состав) и получение данных для составления прогноза изменения
гидрогеологических условий, лабораторные исследования грунтов с определением физикомеханических характеристик грунтов, камеральная обработка материалов и составление технического
отчета (СНиП 11-02-96), геодезические исследования. Отчет должен соответствовать требованиям
Градостроительного кодекса РФ, ГОСТ, СНиП, СП, отчет об инженерно-геологических изысканиях
выполнить в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1(один) экземпляр в электронном виде.
4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в
акте сдачи-приемки для последующего предъявления требования об их устранении.
2
4.4. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки
работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
4.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технического отчета,
включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства - 2 (два) года.
4.6. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным
настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
4.7. В случае обнаружения недостатков или некачественно выполненной работы по результату
проведенной государственной экспертизы, Заказчик обязан направить Подрядчику перечень
замечаний с указанием срока их устранения. В случае неисполнения в указанный Заказчиком срок,
вследствие чего Заказчику, проводившему экспертизу, выдано отрицательное экспертное заключение,
Подрядчик обязан провести повторную экспертизу за свой счет с предоставлением положительного
экспертного заключения.
4.8. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
4.9. В случае нарушения сроков выполнения работ, указанных в пункте 1.3 настоящего
Контракта по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены Контракта за каждый день просрочки. Указанная неустойка
начисляется, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки.
Заказчик вправе взыскать убытки, причиненные не исполнением или ненадлежащим
исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, в полной сумме сверх
неустойки.
4.10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по
настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим
исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, которые могут быть взысканы
в полной сумме сверх неустойки.
4.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
неисполненного обязательства.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
5.1. Контракт считается заключенным с момента направления Подрядчику оператором
электронной площадки Контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего
право действовать от имени Заказчика, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по Контракту.
5.2. Изменение и расторжение Контракта возможно исключительно по соглашению Сторон.
5.3. По требованию одной из Сторон Контракт может быть изменен или расторгнут по
решению суда только:
5.3.1. при существенном нарушении Контракта другой Стороной;
5.3.2. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
5.4. При расторжении Контракта по любым основаниям Заказчик обязан:
- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент
расторжения настоящего Контракта;
- в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика, подписать акты сдачиприемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3
или дать мотивированный отказ;
- в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента оформления актов сдачи-приемки
выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически
выполненные Подрядчиком работы.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3
6.1. Подрядчик не вправе передавать свои обязанности по настоящему Контракту другому
лицу.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным
соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Едином реестре
государственных и муниципальных контрактов.
6.3. Стороны признают юридическую силу за Контрактом и всеми документами, связанными с
заключением и исполнением настоящего Контракта, направленными посредством почтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной, факсимильной, электронной или иной связи.
6.4. Подрядчик предоставляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.5. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением, настоящего Контракта, Стороны прилагают усилия для урегулирования
таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного
протокола урегулирования споров.
6.6. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются Арбитражным
судом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия
должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной,
которой адресована претензия в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее
получения.
6.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.8. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
Почтовый адрес: 628161, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Белоярский, улица Центральная, дом 9
ИНН 8611004042, КПП 861101001, ОГРН 1028601521871
Банковские реквизиты: р/счет 40204810000000000038, УФК по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре (Комитет по финансам, Администрация) РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск,
БИК 047162000, ОКОНХ 97610, ОКПО 03528457, ОКВЭД 75.11.31
ПОДРЯДЧИК
Почтовый адрес:
ОТ ЗАКАЗЧИКА
С.П.Маненков
М.П.
ОТ ПОДРЯДЧИКА
М.П.
4