Д О Г О В О Р

Типовая форма
ДОГОВОР
на производство геофизических исследований и работ в скважинах
при текущем и капитальном ремонте скважин
г. Муравленко
«__» ___________20____г.
Открытое акционерное общество «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» _____________(далее
ОАО «Газпромнефть-ННГ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______,
действующего на основании _____, с одной стороны и
«______», в лице ______ действующего на основании ______ с другой стороны, именуемый
в дальнейшем «Подрядчик», заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик принимает на себя производство промыслово-геофизических и
геофизических исследований и работ в скважинах (ГИРС), связанных с эксплуатацией
скважин на месторождениях.
1.2. Заказчик принимает на себя предоставление объемов и финансирование геофизических
работ, выполняемых Подрядчиком, в соответствии с пообъектными планами, программами,
технологическими схемами и другими документами, утвержденными Заказчиком.
1.3. Для целей настоящего Договора следующие термины имеют определенное ниже
значение, если из текста Договора не следует иное:
«Объект» - здания, строения, сооружения, помещения, территория, открытая площадка и
другие объекты, на которых выполняются работы согласно условиям договора.
«Персонал Подрядчика» - штатные сотрудники Подрядчика или иные лица (агенты,
субподрядчики), привлекаемые Подрядчиком на договорной основе для выполнения работ
(оказания услуг) или их части, а также лица, представляющие интересы любого из указанных
выше предприятий и организаций.
«Представитель Заказчика» - лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его
имени действий в соответствии с договором.
«Представитель Подрядчика» - лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его
имени действий в соответствии с договором. Подрядчик обязан письменно уведомить
Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий.
«Имущество Заказчика» - означает все имущество, принадлежащее Заказчику.
«Запрещенные предметы» - предметы, перечень которых определен Стандартом СК.12.01.02. Пропускной и внутриобъектовый режимы.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящий договор регламентирует взаимоотношения Заказчика и Подрядчика при
производстве геофизических работ на территории хозяйственной деятельности Заказчика.
2.2. Заказчик и Подрядчик при производстве работ обязаны соблюдать законодательство о
недрах, утвержденные стандарты (нормы и правила) по технологии работ, проектные
документы на поиск, разведку и разработку месторождений нефти и газа, правила ведения
буровых и горных работ, действующие инструкции по технике безопасности, охране труда,
недр и окружающей среды.
2.3. При производстве работ Стороны руководствуются следующими документами:
- Технической инструкцией по проведению геофизических исследований и работ на
кабеле в нефтяных и газовых скважинах, Министерство энергетики РФ, 2001 г.;
- Правилами геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах,
утвержденными совместным приказом Министерства топлива и энергетики России и
Министерства природных ресурсов России № 445/323 от 28 декабря 1999 г.;
- Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденными
Госгортехнадзором России 05.06.2003 г. за № 56;
- Правилами безопасности при геологоразведочных работах ПБ 08-37-2005;
1
Типовая форма
- Едиными правилами безопасности при взрывных работах, утвержденными
Госгортехнадзором РФ 31.01.2001 г.;
- Положением о взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика при
производстве
геофизических исследований и работ в скважинах;
- Временными методическими рекомендациями по проведению
геофизических
исследований скважин поискового и разведочного бурения на нефть и газ в Западной
Сибири, утвержденными 20.03.1996 г;
- Технической инструкцией по проведению геолого-технологических исследований
нефтяных и газовых скважин, утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 9 февраля 2001г. №39,
РД-153-39.0-069-01, Тверь 2001 г.;
- Технической инструкцией по испытанию пластов инструментами на трубах,
утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 02 февраля 2001 №33, РД-153-39.0-062-00;
- Настоящим Договором;
- Другими нормативными документами.
2.4. Заказчик обязан предоставить Подрядчику перечень данных, необходимых для расчета
объемов геофизических работ, в том числе: количество скважин, проектные интервалы
проведения ГИРС и др., а также перечень геологических и технических задач, ставящихся
перед геофизическими организациями.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Заказчика:
3.1.1.
Предоставлять Подрядчику имеющиеся у Заказчика геологические, геологопромысловые данные, необходимые для проведения геофизических работ, интерпретации
полученных данных и составления геологических отчетов.
3.1.2.
Обеспечивать подготовку и обустройство скважин к промыслово-геофизическим
работам в соответствии с действующими в отрасли нормативными и инструктивными
документами и совместными документами, согласованными руководством Заказчика и
Подрядчика.
3.1.3.
Предоставлять список лиц с образцами подписей – ответственных представителей
Заказчика, имеющих право подписывать акты, наряды, заявки, а также подавать, отменять,
переносить и подтверждать заявки на производство ГИРС.
3.1.4.
Предоставлять Подрядчику уточненный план работ:
- на следующий месяц – за 10 дней до начала месяца проведения работ;
- на следующий квартал – за 1 месяц до начала квартала проведения работ.
3.1.5.
Обеспечивать регулярную передачу по каналу связи в ГИВЦ Подрядчика
данные окончательных заключений по бурящимся и действующим скважинам, а также
замечаний по качеству материалов ГИРС.
3.1.6.
Предоставлять возможность для передачи геофизической информации и решения
оперативных вопросов по имеющимся у Заказчика средствам связи.
3.2. Обязанности Подрядчика:
3.2.1.
Обеспечивать оперативное и качественное решение геологических задач
геофизическими методами в соответствии с принятыми технологиями и требованиями,
предъявленными Заказчиком к выдаче материалов ГИРС.
3.2.2.
Обеспечивать пополнение баз данных геолого-геофизической информации по
вновь исследованным скважинам. По старым (фондовым) скважинам указанную работу
выполнять по отдельным договорам.
3.2.3.
Ежемесячно предоставлять Заказчику информацию о выполненных работах.
3.2.4.
Немедленно извещать Заказчика об обнаруженных в ходе исследований скважин
отклонениях от предусмотренных технологическими регламентами условий работ и
приостанавливать ГИРС до восстановления нормальных условий
3.2.5.
Подрядчик обязан предоставлять Заказчику всю геолого-геофизическую и иную
информацию, полученную
при
работе
на месторождениях Заказчика, согласно
существующим требованиям.
2
Типовая форма
3.2.6.
Подрядчик имеет право на
привлечение субподрядных организаций для
выполнения ГИРС по настоящему договору, при этом
Подрядчик несет полную
ответственность за соблюдение их персоналом правил безопасности при проведении
геофизических работ и качество материала. В случае привлечения Подрядчиком с письменного
согласия Заказчика, в порядке, установленном настоящим Договором, третьих лиц, Подрядчик
обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящей
статьей, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан
предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у
Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.
3.2.7.
Оформлять счета-фактуры в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
3.2.8.
Осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями «Правил
безопасности в нефтяной и газовой промышленности ПБ 08-624-03», другими действующими
правилами, инструкциями и нормативно техническими документами охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, Приложения №9 «Порядок организации
одновременного ведения работ по бурению, освоению, вскрытию дополнительных
продуктивных отложений, эксплуатации и ремонту скважин на кустовых площадках Филиала
«Газпромнефть-Муравленко» ОАО «Газпромнефть-ННГ» и Инструкции «Организация
безопасного проведения огневых работ на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах»
(Приложение №8).
3.2.9.
Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему договору, от собственного
источника электроснабжения или при наличии технической возможности у Заказчика, от сети.
В случае выполнения работ Подрядчиком по настоящему договору от сети, Заказчик
предоставляет точку подключения к электрической сети, при этом Подрядчик обязан запросить
у сетевой организации технические условия на технологическое присоединение
электроустановок Подрядчика к сети, заключить договор с энергосбытовой организацией на
поставку энергоресурсов, заключить договор на передачу электрической энергии с сетевой
организацией, заключить договор об осуществлении технологического присоединения к
электрической сети с сетевой организацией. Подключение к сети электрооборудования
Подрядчика производится сетевой организацией по заявке установленной формы, после
выполнения в полном объеме требований технических условий на технологическое
присоединение. Подрядчик обязуется выполнить выданные технические условия на
технологическое
присоединение
(заключить
договора,
получить
«Акт-допуск
электроустановки» в Ростехнадзоре, оформить «Акт разграничения балансовой
принадлежности и эксплуатационной ответственности», подписать «Положение о
взаимоотношениях оперативного персонала Исполнителя и сетевой организации»), оформить в
установленном порядке разрешительные документы с сетевой организацией, для подключения
электрооборудования к сети (в том числе передвижных вагонов). Ответственность за
эксплуатацию и безопасное обслуживание электрооборудования, оформляется «Актом
разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности».
3.2.10.
Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации,
включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и
пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные
акты, действующие на территории выполнения работ.
3.2.11.
Соблюдать требования к оборудованию, используемому в ходе выполнения работ
по настоящему Договору и его эксплуатации, установленные действующим законодательством
РФ.
3.2.12.
Организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте
выполнения работ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995.
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов
Российской Федерации. Подрядчик обязуется также осуществлять контроль за соблюдением
водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного
движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием работников
3
Типовая форма
Заказчика или, при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать
Заказчика в письменной форме.
3.2.13.
Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и
несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями
государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика.
Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами
Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и
привлекаемые Подрядчиком третьи лица, а также представителей уполномоченных
государственных органов в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.
Отказ от участия в комиссии не допускается.
3.2.14.
Оформлять разрешение на выбросы в атмосферу и лимиты на размещение
отходов. Самостоятельно производить начисление и оплату платежей за загрязнение
окружающей среды.
3.2.15.
Подрядчик обязан предоставлять Заказчику всю геолого-геофизическую и иную
информацию, полученную
при
работе
на месторождениях Заказчика, согласно
существующим требованиям.
3.2.16.
Предоставлять Заказчику ежесуточно сводку о работе геофизических отрядов.
3.2.17.
В случае использования водных ресурсов для своих производственных и бытовых
нужд Подрядчик обязан заключить договор на поставку водных ресурсов.
3.2.18.
В случае изменений в цепочке собственников ________ (наименование
контрагента), включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных
органах _________(наименование контрагента) последний представляет в ОАО «ГазпромнефтьННГ»
информацию
об
изменениях
по
адресу
электронной
почты
TPDNMNpriem@yamal.gazprom-neft.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких
изменений с подтверждением соответствующими документами (Приложение №15).
3.2.19.
ОАО Газпромнефть-ННГ» вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора в случае неисполнения ________(наименование контрагента)
обязанности, предусмотренной пунктом 3.2.18 настоящего договора.
В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения _______
(наименование контрагента) письменного уведомления ОАО «Газпромнефть-ННГ» об отказе от
исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
3.2.20.
В течение срока действия настоящего договора в каждый конкретный период
времени (месяц, квартал, полугодие или год) Подрядчик должен обеспечить выполнение
определенных ключевых показателей эффективности в соответствии с условиями настоящего
договора, невыполнение которых или не устранение в согласованные сроки недостатков,
рассматривается, как неспособность Исполнителя выполнять Работы.
3.2.21. Оценка выполнения КПЭ будет рассчитываться как процентное отношение
фактического исполнения к запланированному (при этом максимальная оценка составляет
100%).
3.2.22. После подписания договора в каждый конкретный период времени
Исполнитель/Подрядчик обязан обеспечить выполнение ключевых показателей эффективности.
Выполнение КПЭ (Приложение №12) является существенным условием Договора, в случае
нарушения которого Заказчик имеет право приостановить /прекратить работы и расторгнуть
Договор в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.23. Подрядчик может использовать результаты работ и ссылаться на Заказчика в целях
собственной рекламы при условии получения предварительно письменного согласия Заказчика.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Сроком выполнения геофизических работ по каждой заявке является:
- начало работ на скважине - время начала подготовительно-заключительных работ (ПЗР) на
скважине;
- окончание работ на скважине – время окончания подготовительно-заключительных работ
(ПЗР) на скважине.
4
Типовая форма
Время работы на скважине фиксируется в акт-наряде на выполненные работы ответственным
представителем Заказчика.
5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
5.1. Геофизические работы в скважинах проводятся Подрядчиком по письменным заявкам
Заказчика, принимаемые Центральной инженерно-технологической службой (ЦИТС).
5.2. Порядок, сроки подачи, подтверждения и переноса заявок на геофизические работы
указаны в «Положении о взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика при производстве ГИРС»,
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). Допускается
подача срочных заявок, выполнение которых оплачивается с коэффициентом 1,5.
5.3. Геофизические работы в скважине должны проводиться в присутствии ответственного
представителя Заказчика. В исключительных случаях допускается работа геофизического
отряда без представителя Заказчика на добывающих и водонагревательных скважинах, однако
его присутствие обязательно перед началом и окончанием геофизических работ для
оформления акта на выполненные виды работ и приемки скважины.
5.4. При производстве геофизических работ в условиях низких температур в
водонагревательных скважинах к стоимости выполненных работ дополнительно применяется
коэффициент:
- К=1,1 – при температуре от минус 15оС до минус 200 С;
- К=1,2 – при температуре от минус 210 С до минус 35о С.
5.5. В отдельных случаях при острой необходимости проведения ГИРС в актированные дни
при температуре воздуха ниже минимума установленного для открытых работ: без ветра 
минус 42оС; при ветре 5-10 м/сек  минус 38оС; при ветре свыше 11-16 м/сек  минус 34С
работы производятся по обоюдному согласованию Сторон. При этом оплата производится по
фактически затраченному времени с коэффициентом удорожания 1,5.
5.6. ЦИТС Подрядчика оформляет наряд на геофизические исследования и работы
5.7. Перед началом работ на объекте Заказчика составляется Акт проверки готовности
скважин к геофизическим исследованиям и работам (Приложения №3 к настоящему договору).
6. ПОРЯДОК ПРИЕМА-СДАЧИ РАБОТ
6.1. После окончания работ на скважине ответственными представителями Заказчика и
Подрядчика на месте проведения работ должен быть подписан наряд на выполненные
промыслово-геофизические работы. В наряде указываются: методы и интервалы исследований;
объем выполненных работ; температура окружающей среды; время прибытия отряда, начала и
окончания работ; время простоя бригады Заказчика или ожидания готовности скважины
Подрядчика с указанием причин; другие параметры.
6.2. Оценку качества геофизического материала производит Подрядчик и Заказчик при
выдаче окончательного заключения.
6.3. Сроки выдачи материалов ГИРС, количество экземпляров диаграмм приведены в
Приложении №2 к «Положению о взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика при
производстве ГИРС». Отсчет времени выдачи материала начинается с момента окончания работ
с учетом расчетного времени на проезд до базы Подрядчика.
6.4. На основании оформленного наряда Подрядчик рассчитывает стоимость выполненных
работ в акте на геофизические работы. Подрядчик ежемесячно составляет Акт выполненных
работ в соответствии с актами и нарядами на геофизические работы и предоставляет Заказчику
не позднее 15 числа текущего месяца.
6.5. Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней с момента получения подписать акт
выполненных работ или в указанный срок направить Подрядчику мотивированный отказ от
подписания указанных документов с указанием необходимых доработок и сроков их
исполнения.
5
Типовая форма
7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Оплата за выполненные услуги производится Заказчиком на расчетный счет
Подрядчика, указанный в разделе 16 «Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон», в
течении 30 календарных дней со дня предоставления Заказчику надлежащим образом
оформленных оригиналов счетов-фактур и подписанных с обеих сторон Актов выполненных
работ. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ считается дата списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика на корреспондентский счет банка Исполнителя.
Подтверждением оплаты является копия платежного поручения с отметкой банка.
7.2. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику счет-фактуры, акты выполненных работ и
другие первичные документы, подписанные сторонами, или факсимильные/сканированные
копии не позднее последнего дня отчетного месяца. В случае предоставления
факсимильных/сканированных копий первичных документов, оригиналы этих документов
должны быть предоставлены в течение 3-х дней с момента предоставления копии.
7.3. Подрядчик в течение 10-ти дней с момента подписания настоящего договора
представляет Заказчику перечень лиц, уполномоченных подписывать счета-фактуры и акты
выполненных работ, с указанием должности и образцами подписей.
7.4. Стороны обязаны произвести сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с
составлением соответствующего акта сверки не позднее 20 числа месяца, следующего за
окончанием отчетного квартала.
8. СТОИМОСТЬ РАБОТ
8.1. Общая стоимость работ по договору составляет _____ рублей __ коп., в том числе НДС
18% ____. согласно Приложения №2 к настоящему договору.
8.2. Стоимость фактически выполненных геофизических исследований рассчитывается по
стоимости одной задачи, согласно Приложения №2.1 к настоящему договору. При
необходимости выполнения геофизических исследований, не предусмотренных перечнем задач
Приложения №2.1 к договору, стоимость дополнительных работ рассчитывается по расценке
«отряд-час»=______руб. и времени на проведение работ, определенному по сборнику
«Межотраслевые нормы времени на геофизические исследования в скважинах, пробуренных
на нефть и газ», утвержденному Постановлением Министерства труда и социального развития
РФ №20 от 19.12.1996 года. При производстве геофизических работ с применением жесткого
кабеля к стоимости выполненных работ дополнительно применяется коэффициент к=1,5.
8.3. Если доставка персонала, геофизического оборудования и необходимых материалов на
отдаленные месторождения осуществляется Подрядчиком авиатранспортом, фактические
расходы Подрядчика по авиаполетам являются частью расходов, понесенных им при
выполнении работ для Заказчика, и будут включены в акт выполненных работ на основании
подтверждающих документов как промыслово-геофизические работы для последующей
оплаты.
8.4. В случае снижения рыночной цены на нефть марки Brent (ICE) ниже 40 долларов США
за баррель на основании данных официального информационного источника «Platt's Crude Oil
Marketwire», стороны согласовывают уменьшение стоимости Работ (такое уменьшение может
составлять до 30 %) и/или изменение иных условий настоящего Договора (формы и сроков
оплаты выполненных работ, объемов выполненных работ, графика выполнения работ, срока
действия договора), подписывая соответствующее дополнительное соглашение.
Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии со ст. 451 ГК РФ в случае не
получения Заказчиком акцепта Подрядчика по истечении 10-ти календарных дней с даты
направления Заказчиком оферты (предложения заключить дополнительное соглашение об
уменьшении стоимости Работ и/или изменения иных условий) Подрядчику. Убытки,
подлежащие возмещению Подрядчику в связи с расторжением настоящего Договора,
возмещаются Заказчиком только после их документального подтверждения Подрядчиком.
Сумма такого возмещения в любом случае не будет превышать 5 % от разницы между
стоимостью, определенной за все Работы по Договору и частью стоимости, выплаченной либо
подлежащей выплате за выполненные Работы.
6
Типовая форма
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств Стороны
несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской
Федерации условиями настоящего договора.
9.2. Подрядчик несет ответственность за все нарушения, допущенные при выполнении
работ, включая оплату штрафов, предъявленных контролирующими и инспектирующими
государственными органами.
9.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им
материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования,
обремененных правами третьих лиц.
9.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от
требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон
нормах и правилах.
9.5. При нарушении надземных, подземных коммуникаций или нанесении ущерба третьему
лицу Подрядчиком последний возмещает Заказчику или третьему лицу убытки, связанные с
ликвидацией аварий и их последствий, или устраняет их собственными силами и за свой счет,
или компенсирует соответствующие затраты Заказчику.
9.6. Уплата пени в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождает
Сторону, допустившую просрочку, от исполнения обязательства.
9.7. В случаях отмены заявки после выезда геофизического отряда на скважину по причине
неудовлетворительной подготовки скважины к проведению геофизических работ, выхода из
строя геофизического аппаратуры и оборудования по вине Заказчика и т.п., Заказчик возмещает
Подрядчику стоимость фактически выполненных работ на основании оформленных
соответствующим образом документов (п.6.1, п.6.4., п.6.5. настоящего договора).
9.8. Стороны не предъявляют взаимные претензии в случаях ожидания Заказчиком
геофизического отряда или ожидания Подрядчиком готовности скважины к исследованиям
(ожидания спецтехники Заказчика, необходимой для производства геофизических работ), если
время такого ожидания не превышает 3-х часов.
9.9. В случае простоев геофизического отряда более 3-х часов по причине ожидания
подготовки скважины, отсутствия подъездных путей на скважину и обратно составляется
двухсторонний
акт о простое. Акт должен быть подписан со стороны Заказчика
уполномоченным представителем в соответствии с п.3.1.3. настоящего договора, со стороны
Подрядчика – начальником отряда. Время простоя геофизического отряда по вине Заказчика
оплачивается Заказчиком из расчета стоимости «отряд-час» (п.8.2. настоящего договора) с
коэффициентом 0,5.
9.10. В случае простоя бригады Заказчика по причине ожидания геофизического отряда
более 3-х часов составляется двухсторонний акт о простое. Акт должен быть подписан со
стороны Заказчика уполномоченным представителем в соответствии с п.3.1.3. настоящего
договора, со стороны Подрядчика – начальником отряда. В случае простоя бригады Заказчика
по вине Подрядчика:
- ожидание приезда геофизического отряда;
- ожидание ремонта либо замены оборудования, техники и приборов;
время простоя оплачивается Подрядчиком из расчета бригадо-часа простоя бригады
Заказчика, что соответствует 1/2 стоимости бригадо-часа работы бригады Заказчика.
9.11. Все факты простоев и непроизводительного времени оформляются двухсторонним
актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон. Стороны не имеют права
отказаться от подписания акта. При наличии особого мнения (несогласия) оно излагается в акте
и подписывается.
9.12. Инцидент, произошедший при выполнении ГИРС по вине Заказчика, расследуется
комиссией, состоящей из уполномоченных представителей Подрядчика и Заказчика. Комиссией
составляется двухсторонний акт, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в
котором указывается место, причины инцидента, сумма ущерба, виновники инцидента, а также
намечаются мероприятия по предупреждению инцидентов подобного типа. Работы по
ликвидации последствий инцидента проводятся по согласованному обеими Сторонами плану
7
Типовая форма
работ. Изменение плана без согласования Сторон не допускается. Виновная Сторона возмещает
другой Стороне расходы, связанные с инцидентом, по фактическим затратам Сторон, но не
более стоимости геофизических работ, в процессе выполнения которых произошел инцидент.
9.13. Инцидент, произошедший при выполнении ГИРС по вине Подрядчика, расследуется
комиссией, состоящей из уполномоченных
представителей Подрядчика и Заказчика.
Комиссией составляется двухсторонний акт, подписанный уполномоченными представителями
Сторон, в котором указывается место, причины инцидента, сумма ущерба, виновники
инцидента, а также намечаются мероприятия по предупреждению инцидентов подобного типа.
Все
расходы Заказчика по вине Подрядчика, связанные с ликвидацией инцидента,
оплачиваются Подрядчиком по фактическим затратам Заказчика.
9.14. В случае предоставления ошибочных данных для проведения ГИРС в скважинах или их
изменения после выезда отряда, не повлекших за собой изменение плана работ или применение
дополнительного оборудования и аппаратуры, уточнения вносятся в оперативном порядке
представителем Заказчика письменно в заявке либо в плане работ. В случае предоставления
Заказчиком ошибочных данных для проведения ГИРС Подрядчик не несет ответственность за
возможные инциденты и аварии, связанные с предоставлением неверных данных по скважине.
9.15. Если материалы исследований по вине Подрядчика или привлеченного им
Субподрядчика окажутся некачественными, то повторные работы проводятся Подрядчиком во
время, удобное Заказчику, за счет Подрядчика. Если на период работ использовалась бригада
Заказчика, то время, затраченное Подрядчиком на некачественные исследования, считаются
временем простоя бригады и оплачиваются Подрядчиком Заказчику по стоимости бригадо-часа
простоя.
9.16. Проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются в соответствии со
статьей 395 ГК РФ, но не более чем за 30 дней со дня срока исполнения обязательств по
оплате.
9.17. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их
предоставления, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные отказом налоговых
органов в предоставлении вычета суммы НДС (его возмещении) либо связанные с
несвоевременным получением по вине Подрядчика вычета (возмещения) по НДС.
9.18. За риск случайной гибели работников или случайного повреждения материалов,
оборудования или иного имущества, переданных Подрядчику для исполнения настоящего
договора, несет ответственность Подрядчик.
9.19. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком,
требований пунктов «Соглашение в области промышленной, экологической безопасности,
охраны труда и гражданской защиты» (Приложение №6) является существенным нарушением
условий настоящего Договора и дает Заказчику право расторгнуть настоящий Договор и дает
Заказчику право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств
Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением или
требовать уплаты штрафа в размере 50 000 рублей за каждый случай нарушения, за
исключением нарушений, предусмотренных Приложением №7.
9.21. Ответственность Подрядчика за нарушение настоящего договора неурегулированная в
данном разделе, регулируется Приложением №7 к настоящему договору.
9.22. В случае повреждения линий электропередачи, электроустановок или выхода из строя
и простоя электрооборудования Заказчика при выполнении работ по настоящему договору по
вине Подрядчика или по вине третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ
по настоящему договору, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 000 (одного
миллиона) рублей и возмещает причинённый ущерб. Не позднее следующего дня после
повреждения электроустановок, по инициативе Заказчика стороны составляют акт
расследования причин аварий, нарушений, оформленный в соответствии с «Инструкцией по
расследованию и учету нарушений в работе объектов энергетического хозяйства предприятий и
организаций нефтяной промышленности РД-39-139-95)»,
который подписывается
уполномоченными представителями Сторон.
9.23. В связи с исполнением настоящего Договора, Заказчик имеет право производить
проверки соблюдения требований «Межотраслевых правил по охране труда (правила
8
Типовая форма
безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001), «Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон». Если в результате проверки обнаружено нарушение
выполнения вышеназванных Правил, Заказчик имеет право приостановить выполнение Работ,
при этом Подрядчик возмещает Заказчику понесённые убытки, в том числе убытки в
результате простоя других Подрядчиков, а также выплачивает Заказчику штраф в размере за
каждый случай нарушения 50000 (Пятьдесят тысяч рублей).
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение
обязательств по Договору, если указанное явилось следствием форс-мажорных обстоятельств
(обстоятельств непреодолимой силы), под которыми стороны подразумевают следующие
обстоятельства: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия. Забастовки,
войны, военные действия, массовые беспорядки, эпидемии и иные чрезвычайные и
непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.
10.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана не
позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления таких обстоятельств в письменной
форме уведомить об этом другую сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств.
Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную сторону права ссылаться в будущем
на форс-мажорные обстоятельства. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть
подтверждено Торгово-промышленной палатой Российской Федерации либо иным
уполномоченным государственным органом.
10.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны производят взаиморасчеты
по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств, а срок действия
Договора продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств, но не выше 3 (трех)
месяцев. В случае если форс-мажорные обстоятельства будут длиться свыше 3 (трех) месяцев,
то стороны проводят переговоры с целью принятия решения о продлении срока действия
Договора либо о его расторжении.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Взаимоотношения Сторон в рамках настоящего Договора, связанные с передачей
конфиденциальной информации и соблюдением ее конфиденциальности, регулируются
Соглашением о конфиденциальности (Приложение №5 к настоящему Договору).
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1.Настоящий договор вступает в силу с _______20___года и действует по ______20__года.
В случае, когда фактические отношения сторон начались ранее заключения договора пункт 12.1
изложить так: «Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по
__.___________20__. В соответствии с п.2.ст.425 ГК РФ действие договора распространяется на
отношения сторон с __.______20__».
12.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке в любое время до окончания
срока действия настоящего договора
отказаться от настоящего договора, письменно
предупредив о своем намерении Исполнителя не менее чем за тридцать дней, оплатив
Исполнителю все фактически оказанные услуги на момент расторжения договора. Приемпередача оказанных по договору на момент досрочного расторжения услуг и оплата оказанных
услуг, возмещение фактически понесенных расходов, производится в порядке, установленном
настоящим договором.
12.3. В случае расторжения Договора в результате нарушения Подрядчиком условий
настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика полного возмещения
причиненных убытков.
9
Типовая форма
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1.
Все споры и разногласия, возникающие при выполнении настоящего договора,
будут разрешаться полномочными представителями Сторон путем переговоров.
13.2.
Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Претензии
предъявляются в письменной форме и подписываются руководителем или должностным
лицом, уполномоченным на это руководителем. Ответ на претензию дается в письменной
форме в 15-дневный срок со дня получения претензии.
Примечание: В случае заключения договора с ДЗО БРиД пункт 14.2 договора излагать в
следующей редакции: «Досудебный порядок разрешения споров и разногласий путем
проведения переговоров и совещаний, оформляемых протоколами, подписываемыми
уполномоченными представителями сторон обязателен».
13.3.
Все споры и разногласия, возникшие при заключении, исполнении, изменении и
расторжении настоящего договора, и не нашедшие разрешения в ходе переговоров,
рассматриваются в Арбитражном в соответствии с нормами АПК РФ.
Примечание: В случае заключения договора с ДЗО пункт 14.3 договора излагать в
следующей редакции: «Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего
договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения
или недействительности, подлежат решению в Третейском суде «Газпром» в соответствии с его
Регламентом. Решение Третейского суда является окончательным».
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными,
если они оформлены в форме письменного соглашения и подписаны обеими Сторонами.
Стороны обязаны из-вещать друг друга об изменении своего адреса, платежных реквизитов, не
позднее 5 дней с даты изменения, путем заключения дополнительного соглашения и
направления письма-уведомления, подписанного уполномоченным представителем стороны по
договору.
14.2. С момента вступления в силу настоящего договора все гарантийные обязательства
ОАО «Газпромнефть-ННГ», как письменные, так и устные, относящиеся к условиям
настоящего договора, теряют силу.
14.3. Стороны обязуются в любой переписке и финансовых документах, касающихся
данного договора, ссылаться на его номер и дату заключения.
14.4. Документы по настоящему договору, полученные одной Стороной от другой
посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу, что не освобождает
Стороны от передачи в кратчайшие сроки оригиналов. Риск искажения информации при ее
передаче посредством факсимильной связи несет Сторона, передающая такую информацию.
14.5. Договор цессии (уступка права требования) заключается только с письменного
согласия Заказчика.
14.6. Настоящий договор составлен в двух
подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
14.7. К настоящему договору прилагаются и являются неотъемлемой частью договора:
Приложение №1 Положение о взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика при производстве
ГИРС.
Приложение №2 Расчет ориентировочной стоимости промыслово-геофизических
исследований и работ при текущем и капитальном ремонте скважин для филиала
"Газпромнефть-Муравленко" ОАО "Газпромнефть-ННГ" на 20___ год.
Приложение №2.1. Реестр цен на промыслово-геофизические работы и исследования скважин
при ТКРС.
Приложение №3. Акт проверки готовности скважины к промыслово-геофизическим
исследованиям.
Приложение №4. Заявка на проведение промыслово-геофизических исследований.
Приложение №5. Соглашение о конфиденциальности.
10
Типовая форма
Приложение №6. Соглашение в области промышленной, экологической безопасности, охраны
труда и гражданской защиты.
Приложение №7. Перечень нарушений и штрафных санкций.
Приложение №8. Инструкция организация безопасного проведения огневых работ на
взрывопожароопасных и пожароопасных объектах.
Приложение №9. Порядок организации одновременного ведения работ по бурению, освоению,
вскрытию дополнительных продуктивных отложений, эксплуатации и ремонту скважин на
кустовых площадках Филиала «Муравленковскнефть».
Приложение №10. Стандарт Пропускной и внутриобъектовый режимы.
Приложение №11. Соглашение в области контроля за потреблением электрической энергии
подрядными организациями.
Приложение №12. Ключевые показатели эффективности.
Приложение №13. Антикоррупционные обязательства.
Приложение №14. Перечень нормативно технической документации и локально нормативных
актов в области ППБ и ОТ Филиала «Газпромнефть-Муравленко» ОАО «Газпромнефть-ННГ».
Приложение №15. – Информация о собственниках.
15. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК
ЗАКАЗЧИК
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
_________________
______________
11