Типовая форма договора на поставку товара с реквизитами.

ТИПОВАЯ ФОРМА
ДОГОВОР № __________
на поставку ______________________
г. Москва
«___»___________20___г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы
средств медицинского применения» Министерства Здравоохранения Российской
Федерации (ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице ______________________________________, действующего на основании
____________________________, с одной стороны, и ____________________
(____________________), именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик», в лице
________________________, действующего на основании _______________, с другой
стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с действующим
законодательством РФ, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику _______________, именуемые в
дальнейшем «Товар», а Заказчик обязуется принять Товар и выплатить Поставщику
обусловленную Договором цену.
1.2. Поставка Товара включает в себя:
- приобретение Товара;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- доставка Товара;
1.2.1. Товар должен быть новым, ранее не использованным.
1-й вариант: Товар поставляется единой партией. Частичная поставка Товара
не допускается.
2-й вариант: Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в
соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора. (В Техническом задании прописывается: наименование
товара, срок доставки каждой отдельной партии, количество товара каждой
отдельной партии).
3-й вариант: Поставка Товара осуществляется партиями по письменной
заявке Заказчика на каждую отдельную партию, направленной Поставщику с
указанием наименования товара, срока доставки, количества и т.д.).
Товар, на который Заказчиком не были поданы заявки, не поставляется,
Заказчиком не принимается и не оплачивается.
1.2.2. Доставка Товара в адрес Заказчика осуществляется силами и средствами
Поставщика. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами
Поставщика.
1.2.3. Адрес Доставки Товара: __________________________.
1.3. Исполнение гарантийных обязательств согласно условиям Договора.
1.4. Поставка Товара, указанная в п. 1.1. настоящего Договора, выполняется в
соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Спецификацией (Приложение
№ 2), а также нормативными правовыми документами, предусмотренными
законодательством РФ для поставки данного вида Товара.
1
2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость Товара по настоящему Договору составляет ____ (____) руб., в том
числе НДС ____ % - ____ (____) руб.
Стоимость Товара по настоящему Договору является твердой и определяется на
весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных
законодательством РФ.
В стоимость Товара включается:
- тара, упаковка Товара;
- доставка Товара;
- исполнение гарантийных обязательств*;
- расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные затраты, связанные с
поставкой, приобретением Поставщиком Товара.
Примечание: *если исполнение гарантийных обязательств предусмотрено
Техническим заданием.
2.2. Источник финансирования - средства бюджетного учреждения.
2.3. Оплата осуществляется по безналичному расчету.
1-й вариант: Оплата производится в течение 20 (двадцати) банковских дней после
подписания Сторонами товарной накладной, а также после предоставления Поставщиком
счета на оплату и счета-фактуры.
2-й вариант: В течение__________ (___________) банковских дней со дня
заключения Договора Заказчик выплачивает аванс в размере ____ (____)% от общей
стоимости Товара. Окончательный расчет производится в течение _______ (___________)
банковских дней со дня подписания Сторонами товарной накладной на Товар, а также
после предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры.
Примечание: в случае если поставка (поставка отдельной партии)
осуществляется в конце финансового года, то оплата осуществляется в декабре 20___
г. Заказчик выплачивает Поставщику аванс в размере 100 (ста) % стоимости
Товара (отдельной партии Товара) в соответствии со Спецификацией.
Примечание: в случае если поставка Товара осуществляется отдельными
партиями, то оплата может осуществляться в течение 20 (двадцати) банковских дней
после поставки каждой отдельной партии Товара и подписания Сторонами товарной
накладной на поставленную партию Товара, а также после предоставления
Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры.
Если предусмотрен аванс и поставка Товара отдельными партиями, то оплата
оставшейся стоимости Товара может осуществляться в течение 20 (двадцати)
банковских дней с момента поставки последней партии Товара и подписания
Сторонами товарной накладной на последнюю партию Товара, а также после
предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры. Счет на оплату
Поставщиком предоставляется из расчета оставшейся суммы, подлежащей уплате за
вычетом аванса.
2.4. В случае ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком, Заказчик в
соответствии с п. 9.1.2. и 9.1.3. настоящего Договора не производит оплату за
поставленный по Договору Товар до дня поступления неустойки (штрафа, пени) в виде
денежных средств на расчетный счет Заказчика или до дня удержания неустойки из
стоимости Товара, подлежащей уплате Поставщику, в порядке предусмотренном п. 9.1.5.
Договора.
2
2.5. Банковское сопровождение Договора осуществляется в случаях и порядке,
установленных Правительством РФ.
3. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Доставка Товара должна быть осуществлена в адрес Заказчика, указанный в п.
1.2.3. настоящего Договора.
3.2. Поставка Товара, согласно настоящему Договору, Техническому заданию
(Приложение № 1), Спецификации (Приложение № 2) осуществляется в течение
__________ (___________) календарных дней со дня заключения Договора, но не
позднее__________ .
1-й вариант: Если поставка Товара осуществляется единой партией.
Днем поставки Товара считается день подписания Сторонами товарной накладной
и предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры.
2-й вариант. Если поставка Товара осуществляется отдельными партиями.
Днем поставки Товара является день поставки последней партии Товара,
подписания Сторонами товарной накладной на последнюю партию Товара и
предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры.
3-й вариант. Если поставка Товара осуществляется отдельными партиями.
Днем поставки партии Товара считается день подписания Сторонами товарной
накладной на указанную партию, а также получения Заказчиком от Поставщика
соответствующих счета на оплату и счета-фактуры.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Своими силами и средствами осуществить поставку Товара.
4.1.2. Обеспечить конфиденциальность информации о Заказчике, ставшей
известной (доступной) работникам Поставщика при поставке Товара. В случае нарушения
данного пункта Поставщик несет ответственность в порядке и размерах, установленных
законодательством РФ. Доказательство фактов нарушения конфиденциальности
обеспечивает Заказчик.
4.1.3. Своевременно информировать представителей Заказчика о ходе поставки
Товара.
4.1.4. Поставщик гарантирует Заказчику качественно и в установленные сроки
произвести поставку Товара в соответствии с требованиями Технического задания
(Приложение № 1), Спецификации (Приложение № 2), настоящего Договора, ГОСТов,
ОСТов, документации на Товар, санитарных норм и других нормативных правовых
документов российского законодательства, применяемых для данного вида Товара. Иные
требования к Товару ____________________.
Примечание: в случае если для поставляемого Товара требуется
дополнительная разрешительная документация (например лицензия, сертификаты,
инструкции и т.д.), обязательства Поставщика по ее предоставлению необходимо
указать в Договоре.
4.1.5. Немедленно предупреждать Заказчика о возникновении обстоятельств,
препятствующих поставке Товара, и принять все меры для устранения таких препятствий,
а также предупреждать Заказчика о возникновении иных обстоятельств, не зависящих от
Поставщика, которые препятствуют ее завершению в срок.
4.1.6. Передать Заказчику информацию, касающуюся эксплуатации Товара, если
нормальная эксплуатация этого Товара невозможна без такой информации.
3
4.1.7. Своевременно информировать представителей Заказчика об изменениях в
сроках и составе поставки Товара, если Поставщик считает такие изменения
необходимыми или целесообразными.
4.1.8. Не изменять в одностороннем порядке сроки поставки Товара.
4.1.9. Своевременно в срок, установленный законодательством РФ, устранять
недостатки и дефекты Товара, выявленные в гарантийный срок.
4.1.10. Обеспечить:
4.1.10.1. достоверность и (или) непротиворечивость сведений о поставляемом
Товаре;
4.1.10.2. достоверность и (или) непротиворечивость и (или) актуальность сведений
о Поставщике;
4.1.11. По запросу Заказчика, направленному Поставщику в письменной форме или
форме электронного документа, в течение 2 (двух) календарных дней с момента
получения такого запроса, представлять Заказчику достоверную информацию о ходе
исполнения своих обязательств по Договору, в том числе о сложностях, возникающих при
исполнении Договора. Датой получения такого надлежащего запроса признается дата
получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного запроса либо
дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу,
указанному в Договоре.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. Требовать оплату выполненной части поставки Товара в случае отказа
Заказчика от Договора.
4.2.2. Не выполнять указания Заказчика о способе поставки Товара, если это может
повлечь неблагоприятные для Заказчика последствия.
4.2.3. Самостоятельно определять способы выполнения условий Договора.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Принять Товар и обеспечить надлежащее взаимодействие представителей
Поставщика с работниками Заказчика.
4.3.2. Своевременно проверять поставленный Поставщиком Товар по количеству
и качеству в соответствии с разделом 5. настоящего Договора.
4.3.3. Произвести оплату в соответствии с разделом 2. настоящего Договора.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. В любое время проверять ход поставки Товара, выполняемой Поставщиком,
не вмешиваясь в его деятельность.
4.4.2. Требовать от Поставщика устранения выявленных недостатков либо
поручить исправление недостатков другому лицу за счет Поставщика, а также требовать
соразмерного уменьшения цены и возмещения убытков.
4.4.3. Отказаться принять Товар ненадлежащего количества, качества, цвета, а
также имеющий иные недостатки и дефекты, о чем Заказчик составляет соответствующий
акт.
4.4.4. По соглашению Сторон увеличить, или уменьшить не более чем на 10
(десять) % количество Товара по настоящему Договору.
Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при
уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна
определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное
в Договоре количество такого Товара.
4.4.5. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора
Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов,
экспертных организаций. В случае, если по результатам экспертизы поставленного Товара
4
в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий
Договора, Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения
Договора.
4.4.6. Для приемки поставленного Товара создавать приемочную комиссию в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
5.рПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1.
Доставка Товара должна быть осуществлена в адрес Заказчика согласно п.
1.2.3. настоящего Договора.
5.2.
Товар поставляется в соответствии с условиями Технического задания
(Приложение № 1), Спецификацией (Приложение № 2), настоящего Договора, в
комплекте с сопроводительной документацией, предусмотренной для данного вида Товара
по товарной накладной.
5.3. Вместе с Товаром Поставщик передает относящиеся к нему документы, в
частности, но не исключая, сертификаты, а также иные документы в соответствии с
действующим законодательством РФ. В случае непредоставления сертификатов и иных
документов, поставка Товара не считается выполненной, оплата за Товар не производится.
5.4. Товар в соответствии с настоящим Договором должен поставляться в таре,
обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузке-разгрузке и хранении.
5.5. Заказчик проводит экспертизу поставленных Товаров своими силами или с
привлечением третьей стороны.
5.6. При обнаружении несоответствия и дефектов поставленного Товара, а также
несоответствия качества и количества Товара, Заказчик в срок не ранее получения
результатов экспертизы, в случае если такая экспертиза проводилась, составляет в
присутствии представителя Поставщика Акт с указанием срока исправления выявленных
недостатков. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара,
поставленного ненадлежащим образом, а также в случае, если Поставщиком допущена
недопоставка Товаров, указав в уведомлении новый срок поставки Товара в полном
объеме. Поставщик обязан осуществить поставку Товара в полном объеме в срок,
указанный Заказчиком в уведомлении.
5.7. Заказчик, обнаруживший в ходе эксплуатации Товара отступления и
недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые
отступления и недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты
Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в десятидневный срок после их
обнаружения.
5.8. Отступления и недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычном
способе приемки Товара, устраняются Поставщиком за свой счет, в установленные
Заказчиком сроки в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.9. При обнаружении несоответствия качества Товара и (или) при возникновении
между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу качества, отступлений и недостатков
Товара и (или) причин их возникновения, по требованию любой из Сторон должна быть
назначена независимая экспертиза. Расходы по проведению независимой экспертизы
несет Поставщик, за исключением случаев, когда независимой экспертизой установлено
отсутствие нарушений Договора. В этом случае расходы на независимую экспертизу несет
Сторона, потребовавшая назначения независимой экспертизы, а если она назначена по
соглашению между Сторонами, — обе Стороны поровну.
6.рГАРАНТИИ
5
6.1. На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок __________
(___________) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводомпроизводителем.
6.2. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день
подписания Сторонами товарной накладной.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и скрытые
недостатки, вызванные низким качеством Товара, Поставщик обязан за свой счет
устранить их в течение срока, указанного Заказчиком. В случае устранения недостатков и
дефектов Товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого
Товар не использовался. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с
требованием об устранении недостатков и дефектов Товара до дня замены на
аналогичный Товар.
6.4. Поставщик не несет ответственность за дефекты и недостатки, возникшие в
результате неправильной эксплуатации Товара, а также дефекты, возникших в результате
естественного износа.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это связано с обстоятельствами
непреодолимой силы, а именно: пожаром, землетрясением, наводнением, катастрофами,
военными действиями, принятием нормативно – правовых и иных актов органами
государственной власти, их действиями или бездействиями, а также иными
непреодолимыми при данной ситуации обстоятельствами и их последствиями,
препятствующими исполнению Сторонами своих обязательств по Договору.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления обстоятельств
непреодолимой силы уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы с приложением документов, выданных компетентным органом,
подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой
силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
8.рПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были
урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования
споров.
8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения
одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В
отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой
адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в
срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.
8.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются
Арбитражным судом города Москвы.
8.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется
законодательство РФ.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по Договору
обязательств Поставщик несет ответственность:
9.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по поставке
Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения связанных с этим
убытков.
9.1.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате
пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени
устанавливается Договором в размере 3 (трех) % от цены Договора, уменьшенной на
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и
фактически исполненных Поставщиком.
9.1.3. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных
Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа
устанавливается в размере 10 (десяти) % от цены Договора.
9.1.4. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
9.1.5. В случае начисления Заказчиком неустойки (штрафа, пени) Поставщик
перечисляет денежные средства на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента получения претензии Заказчика. В противном случае Заказчик
вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пеней) из стоимости поставки Товара,
подлежащей уплате Поставщику.
9.2. Ответственность Заказчика:
9.2.1.
В
случае
просрочки
исполнения
Заказчиком
обязательства,
предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа,
пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой
неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Договором в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы.
9.2.2. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет,
что ненадлежащее исполнение указанного обязательства произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.2.3. Все риски случайной гибели или повреждения поставляемого Товара в ходе
поставки Товара несет Поставщик.
9.2.4. В случае не устранения Поставщиком недостатков и дефектов, на которые
ему было указано Заказчиком, а также в случае нарушения сроков поставки Товара и/или
неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения иных обязательств по настоящему
Договору, Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд с требованиями о
расторжении Договора и возмещении убытков.
9.2.5. Все риски случайной гибели, хищения, утраты, разукомплектования или
повреждения Товара в ходе поставки Товара или его частей, оборудования, материалов, в
том числе используемых при поставке Товара, несет Поставщик.
9.2.6. Если гибель Товара или его части произошла по вине Заказчика, то
Поставщик вправе получить вознаграждение за поставленный Товар.
10. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
7
10.1. Настоящим Стороны договорились, что по основаниям, предусмотренным
настоящим разделом и действующим законодательством РФ, Стороны в связи с
существенным нарушением условий настоящего Договора вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
10.2. Существенными нарушениями условий настоящего Договора, при которых
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Договора, являются следующие нарушения:
-песли Поставщик поставил Товар ненадлежащего качества с недостатками,
которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком срок;
- если Поставщик два и более раз нарушил промежуточные или окончательные
сроки поставки Товара (партии Товара);
- если Поставщик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора
или выполняет поставку Товара настолько медленно, что окончание ее к сроку,
указанному в Договоре, становится явно невозможным;
- неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Поставщиком пп. 4.1.2., 4.1.3.,
4.1.4., 4.1.5., 4.1.6., 4.1.8., 4.1.9., 4.1.10., 4.1.11. настоящего Договора.
Примечание: В зависимости от вида поставляемого Заказчиком Товара
дополняется перечень пунктов в отношении существенных нарушений.
10.2.1. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе,
связанного с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Поставщиком
обязательств, принятых по настоящему Договору, Заказчик вправе применить пп. 9.1.2.,
9.1.3., 9.1.4., 9.1.5. настоящего Договора.
10.2.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Договора в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия этого
решения, размещается на официальном сайте и направляется Поставщику по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в
настоящем Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо
по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком
подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком указанных
требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе
от исполнения настоящего Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается
дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику данного уведомления
или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу,
указанному в настоящем Договоре. При невозможности получения подтверждения или
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30
(тридцати) дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.
10.2.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Договора вступает в силу и настоящий Договор считается расторгнутым через 10 (десять)
дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе
от исполнения настоящего Договора.
10.2.4. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения настоящего Договора, если в течение десятидневного срока с даты
надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от
исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием
8
для принятия указанного решения. Настоящий пункт Договора не применяется в случае
повторного нарушения Поставщиком условий Договора.
10.3. Существенными нарушениями условий настоящего Договора, при которых
Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Договора, являются следующие нарушения:
- если Заказчик несвоевременно производит оплату за поставку Товара с
просрочкой исполнения более 30 (тридцати) календарных дней (Примечание: если
предусмотрена поэтапная поставка: более двух раз произвел оплату за поставку
Товара с просрочкой исполнения более 30 (тридцати) календарных дней);
- если Заказчик более двух раз производил невыборку Товара (Примечание: если
предусмотрен самовывоз).
10.3.1. В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе,
связанного с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заказчиком обязательств,
принятых по настоящему Договору, Поставщик вправе применить п. 9.2. настоящего
Договора.
10.3.2. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения,
направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
Заказчика, указанному в настоящем Договоре, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и
получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение
Поставщиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении
Заказчику данного уведомления.
10.3.3. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты
надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения настоящего Договора.
10.3.4. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если в течение
десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об
одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора устранены нарушения условий
Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11.2. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
11.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
11.3.1. при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором
количества Товара, качества Товара и иных условий Договора;
11.3.2. если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором
количество Товара не более чем на 10 (десять) % или уменьшается предусмотренное
Договором количество Товара, не более чем на 10 (десять) %.
11.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
11.4. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком
допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики
9
(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким
качеством и такими характеристиками Товара, указанными в Договоре.
11.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
11.6. В настоящем Договоре Стороны обязаны указывать почтовый адрес. В
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения почтового адреса или иных реквизитов
Сторон, Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга. Все риски
наступления негативных последствий и применения мер ответственности, обусловленные
несвоевременным уведомлением об изменении реквизитов либо неуведомлением, несет
Сторона, неуведомившая либо несвоевременно уведомившая об изменении реквизитов.
11.7. Переписка Сторон осуществляется по почте ценным почтовым отправлением
с описью вложения и с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным
в разделе 12 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо
по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Стороной
подтверждения о его вручении адресату. Выполнение Сторонами требований настоящего
пункта Договора считается надлежащим уведомлением Стороны. Датой такого
надлежащего уведомления признается дата получения Стороной подтверждения о
вручении адресату данного уведомления или дата получения Стороной информации об
отсутствии адресата по его адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора. При
невозможности получения подтверждения или информации, датой такого надлежащего
уведомления признается дата по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления
Стороной сообщения по адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора.
11.8. При направлении информации телеграммой, отправление считается
полученным в день отправления, если телеграмма отправлена до 15.00 часов дня
отправления. Если телеграмма отправлена после 15.00 часов, отправление считается
полученным на следующий день.
11.9. При получении корреспонденции нарочным каждая сторона обеспечивает
получение отправления одним из следующих должностных лиц организации:
генеральным директором (директором), заместителем генерального директора
(директора), главным инженером, главным бухгалтером, либо иным уполномоченным
лицом организации с проставлением должности, фамилии и инициалов, даты и времени
получения документов на копии документов нарочного.
11.10. Стороны несут риск последствий неполучения юридически значимых
сообщений, поступивших по адресу, указанному в разделе 12 Договора, а также риск
отсутствия в указанном месте своего органа или представителя. Сообщение считается
доставленным, если было направлено Стороной по адресу, указанному в разделе 12
Договора, но не было получено или прочитано по причинам, зависящим от адресата.
11.11. Договор действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
11.12. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
11.13. Приложения:
11.13.1. Приложение № 1: Техническое задание;
11.13. 2. Приложение № 2: Спецификация.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик
Заказчик
__________________________
ФГБУ «НЦЭСМП»
Минздрава России
127051, г. Москва, Петровский бульвар, д.8
10
Юридический адрес: _________
Фактический адрес: __________
ОГРН __________
ИНН __________
КПП __________
Код ОКПО__________
Наименование банка: ___________
р/с ___________
к/с ___________
Код ОКПО банка ___________
ИНН банка ___________
БИК банка ___________
E-mail: _________
Тел. контактного лица/факс_________
E-mail: _________
ИНН/КПП 7707306652/770701001
ОКТМО 45 382 000
Код ОКПО 58984171
Код ОКОНХ 95120, 82000, 19800
Код ОКОПФ 2 09 03
ОГРН 1027700070903
Код ОКВЭД 74.20.4; 73.10; 72.40; 22.15;
22.22; 80.42
л/с 20736Х72930 в УФК по г. Москве ФГБУ
«НЦЭСМП» Минздрава России
БАНК Отделение 1 Главного управления
Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу
г. Москва
р/с 40501810600002000079
БИК 044583001
КБК 00000000000000000130
E-mail: _________
Тел. контактного лица/факс_________
E-mail: _________
От Заказчика
От Поставщика
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России
___________________/____________
М.П.
__________________ /__________
М.П.
11
Приложение № 1
к Договору
№ _____ от «___» ________ 20___г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ*
на поставку ______________
Подписи Сторон:
От Поставщика
От Заказчика
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России
___________________/____________
М.П.
__________________ /__________
М.П.
12
Приложение № 2
к Договору
№ ________ от « ____ » ______ 20___г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку _____________
№
п/п
Наимено
вание
Товара
1.
2.
Параме
тры
товара
Ед.
изм.
Коли
чест
во
Цена за
ед. без
НДС
(руб.)
Сумма
без НДС
(руб.)
Ставк
а НДС
%
Сумма
НДС
(руб.)
Сумма с
НДС
(руб.)
шт.
шт.
ИТОГО:
Подписи Сторон:
От Поставщика
От Заказчика
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России
___________________/____________
М.П.
__________________ /__________
М.П.
13
14