Приложение 2. Техническое задание (31 КБ)

Приложение №2
К Тендерной документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На проведение работ по монтажу и ремонту структурированной кабельной системы (СКС)
для локальной вычислительной сети (ЛВС) и розеток электропитания в г. Москве и Московской
области по текущим заявкам и служебным запискам (Лот №1) и обустройству кроссовых
помещений, монтажу волоконно-оптического кабеля, телефонного кабеля и сдаче рабочих
мест под ключ (Лот №2)
1. Требования по стоимости выполнения работ
1.1. Подрядчик осуществляет Работы по стоимости, не превышающей стоимость Работ,
предусмотренную в Каталоге согласованных единичных расценок (далее - КСЕР), либо по
стоимости, указанной в утвержденном Заказчиком коммерческом предложении Подрядчика, если
Работы или материалы не предусмотрены КСЕР.
2. Требования по срокам реагирования и по возможности проведения работ
2.1. Срок реагирования на исполнение срочной заявки со временем ее получения - не более
24 часов.
2.2. Срок реагирования на исполнение заявки по ремонту СКС со временем ее получения не более 3-х суток.
2.3. Срок реагирования на исполнение заявки по монтажу СКС со временем ее получения не более 8-х суток.
2.4. Готовность выезда в дальние точки Московской области (более 50 км. от МКАД) с
выполнением работ стоимостью - до 1000,00 руб.
2.5. Количество мобильных бригад, которые компания может задействовать одновременно –
не менее 3-х.
3. Обязанности исполнителя
3.1. При обнаружении неисправностей в устройствах инженерных систем немедленно
информировать представителя Заказчика.
3.2. Для проведения Работ иметь персонал достаточной квалификации.
3.3. Незамедлительно:

предпринимать меры для недопущения возникновения аварийных ситуаций и
уменьшения их последствий;

сообщать Заказчику обо всех событиях, увеличивающих риск возникновения
аварийных ситуаций;

сообщать Заказчику, службе охраны здания, а также соответствующим
муниципальным службам (пожарная охрана, милиция, скорая медицинская помощь, служба
спасения, Мосэнерго и т.п.) о возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций,
противоправных действиях, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества и
предпринимать действенные меры к их устранению.
3.4. Соблюдать требования пропускного режима в здании, обеспечить возможность личного
досмотра персонала Исполнителя работниками службы безопасности Заказчика в случае
обоснованного предположения о хищении материальных ценностей.
3.5. Соблюдать требования законодательства по охране труда, пожарной безопасности,
охране окружающей среды, о промышленной безопасности.
3.6. В процессе работы использовать собственный инструмент, расходные и прочие
материалы, необходимые для выполнения работ, средства доступа к оборудованию.
3.7. Производить уборку и вынос мусора в контейнер после выполнения работ, а также
расстановку на прежние места предметов интерьера в случае их перемещения в ходе выполнения
работ.
4.
Порядок выполнения работ и передачи результатов
4.1. Основанием для начала выполнения Работ является письменная заявка Заказчика.
Исполнитель обязуется приступить к выполнению Работ не позднее 8 (восьми) рабочих дней со
дня поступления заявки. Срок окончания Работ зависит от их объема и предусматривается
Сторонами в заявке. По окончании Работ Исполнителем предоставляется акт сдачи-приемки
выполненных работ.
4.2. Заказчик подписывает и возвращает второй экземпляр акта сдачи-приемки выполненных
работ Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае наличия разногласий по акту
сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик представляет Исполнителю письменный
мотивированный отказ от подписания указанного акта. Исполнитель обязан рассмотреть отказ
Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения. акт сдачи-приемки
выполненных работ подписывается Сторонами по результатам рассмотрения указанных
претензий.
4.3. В случае неполучения письменного мотивированного отказа от принятия выполненных
Работ, в установленный в п. 4.2. настоящего раздела срок, указанные в акте сдачи-приемки
выполненных работ. Работы считаются выполненными в полном объеме, в срок, с надлежащим
качеством и подлежат оплате.
4.4. В случае обнаружения, что Исполнитель причинил ущерб имуществу, Заказчик не
позднее 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения ущерба составляет соответствующий акт
сдачи-приемки выполненных работ с указанием причин и обстоятельств причинения ущерба и
направляет его Исполнителю. Несоблюдение указанного срока влечет признание Сторонами
претензии необоснованной.
5.
Порядок расчетов
5.1. Оплата Работ производится при условии выставления Исполнителем счета, с
приложением к нему подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, реестра
выполненных работ и согласованных Заказчиком коммерческих предложений за истекший
период.
5.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней
с даты получения счета, выставленного Исполнителем.
5.3. Оплата считается произведенной в день списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
5.6. Подрядчик обязан предоставить Заказчику счета-фактуры в порядке и в сроки
соответствующие действующему законодательству Российской Федерации о налогах и сборах.
6.
Условия гарантийных обязательств
6.1. Гарантийный срок на результат выполненных Работ составляет 3 (три) года, с даты
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ на конкретном объекте
Заказчика.
6.2. В течение всего срока действия гарантии Исполнитель несет ответственность за
качество выполненных Работ и в случае выхода из строя СКС (отдельных элементов СКС)
Исполнитель обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней безвозмездно устранить возникшие
недостатки.
6.3. При сдаче результатов Работ Заказчику Исполнитель обязан сообщить о требованиях,
которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата
Работ, а также возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения
соответствующих требований.
6.4. Поставляемые материалы и оборудование для Работ должны соответствовать
установленным стандартам (ГОСТ), а также качественным характеристикам и комплектности.
Материалы и оборудование, производимые по техническим условиям (ТУ), должны отвечать
требованиям, установленным изготовителем. Исполнитель обязуется удостоверить качество
поставляемого оборудования сертификатами соответствия, установленными для данного вида
материалов и оборудования.
7. Претензии и ответственность сторон
7.1. Все претензии и замечания по качеству выполненных Работ выставляются Заказчиком
Исполнителю в письменной форме в виде письма-претензии в срок не позднее 2 (двух) рабочих
дней с даты обнаружения недостатка. В письме-претензии должны быть указаны причина
претензии, сроки и порядок ее устранения.
7.2. Все обоснованные претензии и замечания по качеству выполненных Работ в
обязательном порядке подлежат устранению Исполнителем в течение 2 (двух) рабочих дней.
7.3. В случае своевременного и качественного устранения недостатков Стороны составляют
акт устранения недостатков, который подписывается ответственными представителями Сторон.
При указанных обстоятельствах Работы считаются выполненными надлежащим образом и в
срок.
7.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств Исполнитель несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. За несвоевременную оплату выполненных Работ Исполнитель вправе по письменной
претензии начислить Заказчику неустойку в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) % от суммы
задолженности за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) % от указанной суммы.
7.6. В случае нарушения сроков выполнения Работ или устранения недостатков в
выполненных Работах Заказчик вправе выставить Исполнителю неустойку в размере 0,1 (ноль
целых одной десятой) % от стоимости выполненных работ.
7.7. Стороны не несут ответственности за частичное или полное невыполнение договорных
обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне
контроля Сторон, при условии письменного извещения другой стороны в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств.
7.8. В случае обнаружения причинения Исполнителем ущерб имуществу, Заказчик не
позднее 2 (двух) рабочих дней с даты обнаружения ущерба составляет акт с указанием причин и
обстоятельств причинения ущерба и сообщает об этом Исполнителю.
Несоблюдение указанного срока влечет признание Сторонами претензии необоснованной.
Заказчик обязан предоставить по требованию Исполнителя документы, подтверждающие
размер причиненного ущерба, принадлежность Заказчику имущества, которому причинен ущерб и
иные документы, необходимые для возмещения ущерба. Акт о возмещении ущерба, с указанием
размера и сроков возмещения ущерба, подписывается Сторонами по результатам рассмотрения
указанных в настоящем пункте документов.
8. Рассмотрение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения работ, разрешаются
путем переговоров.
8.2. В случае не достижения соглашения Сторон, споры при соблюдении претензионного
порядка рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.
9. Срок действия, изменение и расторжение Договора.
9.1. Срок действия Договора – 36 месяцев
9.2. Одностороннее изменение положений Договора не допускается за исключением
случаев, предусмотренных Договором.
9.3. В случае если Заказчик более двух раз подряд нарушил свои обязательства,
предусмотренные п. 5.4. Договора, более чем на 10 (десять) рабочих дней, Исполнитель имеет
право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обращения в суд, направив
Заказчику соответствующее письменное уведомление с указанием даты расторжения Договора.
В случае если Заказчик в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения
уведомления об одностороннем расторжении не произвел расчеты с Исполнителем по погашению
имеющейся задолженности Договор считается расторгнутым, а Заказчик в течение 5(пяти)
рабочих дней с даты расторжения Договора обязан произвести с Исполнителем расчет за
приобретённые по заявке Заказчика, но не использованные и не оплаченные Заказчиком запасные
части и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ.
9.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке без обращения в суд расторгнуть
настоящий Договор, уведомив Исполнителя об отказе от Договора не менее чем за 30 (тридцать)
рабочих дней.
9.5. При намерении внесения каких-либо изменений в Договор, заинтересованная сторона
представляет свои предложения в письменной форме, а другая сторона в течение 5 (пяти) рабочих
дней их рассматривает, принимает соответствующее решение или направляет встречные
предложения.
Вице-президент, директор
Административно-технического департамента
А.А. Пыльцов