Проект договора - Газпромнефть

Типовая форма
ДОГОВОР
Строительного подряда
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА ...................................................................... 3
СТАТЬЯ 1.
Термины и определения ................................................................................................ 3
СТАТЬЯ 2.
Предмет Договора........................................................................................................ 7
СТАТЬЯ 3.
Договорная цена ............................................................................................................ 7
СТАТЬЯ 4.
Порядок и условия платежей ...................................................................................... 8
СТАТЬЯ 5.
Сроки и порядок выполнения Работ ........................................................................... 9
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ........................................................................... 9
СТАТЬЯ 6.
Принятие Подрядчиком условий Договора ................................................................ 9
СТАТЬЯ 7.
Обязательства Подрядчика ...................................................................................... 10
СТАТЬЯ 8.
Обязательства Заказчика ......................................................................................... 14
РАЗДЕЛ III. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА...................... 15
СТАТЬЯ 9.
Поставка Материалов и Оборудования................................................................... 15
СТАТЬЯ 10. Порядок предоставления информаци по запросу Заказчика ................................. 16
СТАТЬЯ 11. Строительная техника и расходные материалы ................................................... 16
РАЗДЕЛ IV. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ .................................................................................... 16
СТАТЬЯ 12. Рабочая документация .............................................................................................. 16
СТАТЬЯ 13. Проект производства работ .................................................................................... 17
РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ............................................................................................. 17
СТАТЬЯ 14. Режим работы ........................................................................................................... 17
СТАТЬЯ 15. Привлечение Субподрядчиков .................................................................................... 17
СТАТЬЯ 16. Журнал производства строительно-монтажных работ. Наряд-допуски........... 18
СТАТЬЯ 17. Учетная документация.............................................................................................. 18
СТАТЬЯ 18. Скрытые работы ....................................................................................................... 19
СТАТЬЯ 19. Контроль качества выполнения Работ ................................................................... 20
СТАТЬЯ 20. Предотвращение повреждений и ущерба ................................................................ 21
СТАТЬЯ 21. Сдача-приемка ............................................................................................................ 21
СТАТЬЯ 22. Охрана и содержание Объекта ................................................................................ 22
РАЗДЕЛ VI. ИЗМЕНЕНИЯ ................................................................................................................. 22
СТАТЬЯ 23. Внесение изменений в Рабочую документацию ....................................................... 22
СТАТЬЯ 24. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика ......... 23
РАЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА ........................................................................ 23
СТАТЬЯ 25. Гарантийный период .................................................................................................. 23
СТАТЬЯ 26. Ответственность Сторон и санкции ..................................................................... 25
СТАТЬЯ 27. Условия конфиденциальности ................................................................................... 27
СТАТЬЯ 28. Форс-мажорные обстоятельства ........................................................................... 27
СТАТЬЯ 29. Урегулирование споров. Арбитраж .......................................................................... 28
СТАТЬЯ 30. Расторжение Договора ............................................................................................. 28
СТАТЬЯ 31. Особые условия .......................................................................................................... 29
СТАТЬЯ 32. Вступление Договора в силу и Срок действия Договора ....................................... 30
СТАТЬЯ 33. Приложения к Договору ............................................................................................ 30
СТАТЬЯ 34. Реквизиты Сторон ..................................................................................................... 31
2
г.Новосибирск
Дата подписания «____ » _________ 20________ г.
Открытое акционерное общество « Газпромнефть-Новосибирск», в лице
________________________________________________________________________
___,
действующего
на
основании
________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК»,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________,
в
лице
__________________________________________,
действующего на основании
__________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
“ПОДРЯДЧИК”, с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили
настоящий Договор Строительного подряда (далее Договор) о нижеследующем:
РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
СТАТЬЯ 1.
Термины и определения
В Договоре используются следующие термины:
1.1«Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ
(унифицированная форма №КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ
от 11.11.1999 №100), составляемый Подрядчиком на основании «Журнала учета
выполненных работ» (унифицированная форма №КС-6а, утвержденная
Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100), и подтверждающий
выполнение Подрядчиком Работ по каждому этапу, подписываемый Сторонами.
1.1.2 «Акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств» - первичный учетный
документ (унифицированной формы ОС-3, утв. постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 №7), подписывается членами Приемочной комиссии, а также
Подрядчиком, производившим реконструкцию. Утверждается Заказчиком.
1.2. «Акт приемки законченного строительством Объекта» (Типовая
межотраслевая форма №КС-11, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от
30.10.97 №71 А) – документ приемки законченного строительством объекта
производственного и жилищно-гражданского назначения всех форм собственности
(здания, сооружения, их очередей, пусковых комплексов) при их полной готовности в
соответствии с утвержденным проектом, договором подряда.
1.3. «Акт приемки законченного строительством объекта Приемочной
комиссией»
(Типовая
межотраслевая
форма
№КС-14,
утвержденная
Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.97 №71 А) – подписанный членами
Приемочной комиссии документ по приемке и вводу законченного строительством
объекта производственного и жилищно-гражданского назначения и зачисления его в
состав основных фондов (основных средств) всех форм собственности, включая
государственную (федеральную).
1.4. «Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при
разработке и демонтаже зданий и сооружений» - первичный учетный документ
(типовая межотраслевая форма
№М-35, утвержденная Постановлением
Госкомстата РФ от 30.10.97 №71 А), оформляемый Подрядчиком, подписываемый
представителями Сторон в трех экземплярах, являющийся основанием для
3
оформления оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и
демонтаже зданий и сооружений, пригодных для использования при производстве
работ.
1.5. «Временные здания и сооружения» - все специально возводимые или
приспосабливаемые на период строительства производственные, складские,
вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для
производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников
строительства, которые после завершения Работ должны быть демонтированы
Подрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки;
1.6. «Гарантийный срок» - период времени, на который Подрядчик обеспечивает
собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или
ненадлежащего качества Работ, выявленных в ходе эксплуатации объекта
Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству РФ
третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Гарантийный срок составляет 2
года от даты выдачи Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
1.7. «Дата ввода Объекта в эксплуатацию» - дата утверждения Акта приемки
законченного строительством Объекта приемочной комиссией по форме КС14/Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
1.8. «Дата вступления Договора в силу» - дата подписания Договора Сторонами;
1.9. «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в Работах по сравнению с
Рабочей документацией, в том числе с изложенными требованиями к качеству
Работ;
1.10. «Дополнение» или «Дополнительное соглашение» - подписанный
Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в
Договор, и составляющий неотъемлемую часть Договора.
1.11. «Дополнительные работы» – это дополнительные объемы работ по
дополнительным и измененным рабочим чертежам, утвержденным Заказчиком.
1.12. «Журнал учета выполненных работ» - первичный учетный, накопительный
документ, подтверждающий выполнение работ (унифицированная форма №КС-6а,
утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100), оформляемый
Подрядчиком, подписываемый Сторонами, являющийся основанием для
составления Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о
стоимости выполненных работ (форма КС-3).
1.13. «Исполнительная документация» – документация на выполненные Работы
по утвержденной Рабочей документации, оформленная в соответствии с
действующими строительными нормами и правилами (СНиП).
1.14. «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми
Приложениями и Дополнениями к нему.
1.15. «Договорная цена» - денежная сумма, оговоренная в ст.3 Договора, которая
выплачивается Подрядчику в порядке и на условиях, определенных в ст. 4 Договора.
1.16. «Материалы и Оборудование», - строительные материалы, конструкции и
изделия, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав строящегося
Объекта.
1.17. «Надзорные органы РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих
полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ государственный
контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других
4
регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми Актами
единого государственного органа управления.
1.18. «Объект» - Переходно-скоростная полоса – ограниченная полоса движения,
устраиваемая для обеспечения разгона или торможения автотранспортных средств
при выезде из транспортного потока или въезде в общий поток, движущийся по
основным полосам, преимущественно на пересечениях и примыканиях, а также в
местах разворота автомобилей для выезда, примыкающая к основной дороге, и
являющаяся частью примыкания к АЗС № 150, расположенной по адресу :
НСО,г.Обь-4,Омский тракт,8.
1.19. «Общий журнал работ» - (Типовая межотраслевая форма №КС-6,
утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.97 №71 А) – первичный
документ, отражающий технологическую последовательность, сроки, качество
выполнения и условия
производство строительно-монтажных работ, который
ведется производителем работ на строительстве (реконструкции, расширении)
отдельных или группы одновременно строящихся зданий (сооружений),
расположенных в пределах одной строительной площадки.
1.20. «Одобрение» подтверждение
в
письменной
Сторонами или их уполномоченными Представителями.
форме,
сделанное
1.21. «Персонал Подрядчика» – штатные сотрудники Подрядчика или физические
лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или
их части.
1.22. «Представитель Заказчика» – лицо, уполномоченное Заказчиком на
совершение от его имени действий в соответствии с Договором.
1.23. «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на
совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан
письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме
предоставленных ему полномочий.
1.24. «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору, или в
дальнейшем прилагаемый к нему, и являющийся неотъемлемой частью Договора.
1.25. «Работы» - весь комплекс работ по строительству и сдаче в эксплуатацию
переходно-скоростной полосы, примыкающей к АЗС № 150, расположенной по
адресу : Новосибирская область, г.Обь-4, Омский тракт, 8 ,выполняемых
Подрядчиком в соответствии с Договором и Рабочей документацией, включая
выполнение строительно-монтажных работ, поставку Материалов и Оборудования
поставки Подрядчика, проведение испытаний и сдачу Объекта в эксплуатацию, иных
неразрывно связанных с Объектом работ, в том числе и в течение Гарантийного
периода.
1.26. «Рабочая документация» - рабочие чертежи, дефектные ведомости,
ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов,
спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на
материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, а также другая
документация, в объеме, необходимом для производства Работ на Объекте, и
утвержденная Заказчиком «К производству Работ».
1.27. «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» - документ, который
удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта
капитального строительства в полном объеме в соответствии с
разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному
плану земельного участка и проектной документации.
5
1.28.
«Регламенты
Заказчика»
нормативные
документы
Заказчика,
устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики
производимой продукции (работ, услуг) в отношении технического надзора,
организации и производства проектирования, капитального ремонта, реконструкции
и строительства объектов Заказчика.
1.29. «Скрытые работы» - выполненные работы, скрываемые последующими
работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить
после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций.
1.30. «Справка о стоимости выполненных
работ и затрат» (КС-3) –
унифицированная форма №КС-3 утв. Постановлением Госкомстата РФ от
11.11.1999 №100) применяется для расчетов с Заказчиком за выполненные работы.
Выполненные работы и затраты в Справке отражаются исходя из договорной цены.
1.31. «Срок действия Договора» - период времени с Даты вступления Договора в
силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включающих
обязательства Сторон в Гарантийный период.
1.32. «Строительная площадка» - земельный участок, переданный Подрядчику на
период выполнения Работ на основании Акта передачи строительной площадки (в
произвольной форме) до сдачи Объекта в эксплуатацию, пригодный для выполнения
Работ в рамках Договора.
1.33. «Строительная техника и расходные материалы» – все виды машин,
механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления,
инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для
выполнения Работ на Объекте, за исключением Материалов и Оборудования,
конструктивно входящих в состав Объекта.
1.34. «Субподрядчик» - любая организация, привлеченная Подрядчиком по
предварительному согласованию с Заказчиком для выполнения любой части Работ
по Договору.
1.35. «Технический надзор» - юридическое лицо, обладающее соответствующим
опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом для надзора за
качеством строительства, объемами выполняемых Работ и имеющее специальное
разрешение (лицензию) на осуществление данного вида деятельности.
1.36. «Технологическая операция» - процесс взаимодействия рабочего органа
машины, инструмента на предмет труда, в результате которого происходит
достижение определенной цели его технологической обработки или изменение
состояния.
1.37. «Технологический этап» - совокупность технологических операций,
приводящих к получению промежуточного продукта (на конечной стадии – конечного
продукта), определяемого качественно.
1.38. «Акт о недоделках и замечаниях» - документ в произвольной форме,
подписываемый Сторонами как дополнение к Акту приемки законченного
строительством объекта и определяющий выявленные в процессе приемки
Объекта дефекты и недоделки, подлежащие исправлению Подрядчиком до даты
утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта.
1.39. «Акт сдачи-приемки работ об устранении недоделок и замечаний» документ в произвольной форме, подписываемый Сторонами после устранения
Подрядчиком недоделок и замечаний, изложенных в «Акте о недоделках и
замечаниях».
6
1.40. «Акт о дефектах, обнаруженных в период гарантийной эксплуатации» документ в произвольной форме, и определяющий выявленные в период
Гарантийной эксплуатации Объекта дефекты/неисправности, недоделки, замечания,
подлежащие исправлению Подрядчиком за свой счет (Далее – Акт о выявленных
дефектах).
1.41. Соглашение в области пожарной, экологической безопасности, охраны
труда и гражданской защиты – документ, содержащий обязательства Подрядчика в
области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской
защиты при проведении работ в соответствии с условиями настоящего договора
самостоятельно либо субподрядными организациями на Объекте Заказчика, а также
установленную
меру ответственности
Подрядчика за невыполнение или
ненадлежащее выполнение данных требований.
Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так
и во множественном числе.
Используемые в настоящем договоре термин «строительство» сторонами
установили понимать в том их значении, которое определено в законодательстве,
действующем на момент заключения договора.
СТАТЬЯ 2.
Предмет Договора
2.1.
Подрядчик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется
выполнить Работы ______________________________________________________
в соответствии с
Договором и Рабочей документацией, включая, но не
ограничиваясь работами:

выполнение строительно-монтажных работ;

поставку Материалов и Оборудования - с обязательным предварительным
согласованием с Заказчиком производителей и поставщиков указанных
Материалов и Оборудования;

иных неразрывно связанных со строящимся Объектом работ;

устранение дефектов и недостатков, выявленных при приемке работ, а так же
в период гарантийной эксплуатации Объекта;
 сдачу Объекта по Акту законченного строительством объекта, сдачу Объекта
в эксплуатацию в соответствии с требованиями действующего законодательства
РФ и выполнение обязательств в течение Гарантийного срока.
Подрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Договорной
цены выполнит за свой риск, своими силами и средствами все Работы в объеме,
определенном в пункте 2.1. Договора.
2.2.
В случае необходимости Стороны вправе заключить Дополнительное
соглашение к Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия
выполнения Работ, в том числе:
2.3.
-
порядок эксплуатации Объекта в период выполнения Работ;
-
порядок доступа эксплуатационных служб Заказчика на Объект, если он
находится в пределах Строительной площадки;
-
порядок передачи существующего
строительству;
Объекта
для
производства
работ
по
7
-
порядок возврата Объекта Заказчику после окончания Работ;
-
дополнительные требования к возврату Строительной площадки;
-
порядок возврата демонтируемых материалов и оборудования;
-
иные условия.
2.4. Подрядчик действует на основании Свидетельства о допуске к работам по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства № 0698.04-2010-5404224037С-076 от 23.12.2011г.
СТАТЬЯ 3.
Договорная цена
3.1. Договорная цена Работ, подлежащая оплате Подрядчику, определяется
«Протоколом согласования договорной цены» (Приложение №1), являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет _________________ руб.
(_______________________________________________________), в том числе НДС
18% - _________________ руб. (_______________________________________)
3.2. Договорная цена сформирована на основании «Расчета договорной
цены» (Приложение №2), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.3. Договорная цена представлена «Структурой договорной цены»
(Приложение №3), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.4. Договорная цена является неизменной на весь период строительства
(реконструкции) (твердая договорная цена), в нее включены все расходы и
затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему Договору.
3.5. Формирование «Расчета договорной цены» (Приложение №2) и
«Структуры договорной цены» (Приложение №3) произведено на основании
Локальных сметных расчетов (Приложение № 5), являющихся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
3.6. Указанная в пункте 3.1. цена на Работы, изменению не подлежит (за
исключением случая, предусмотренного пунктом 3.8. настоящего Договора). В
случае необходимости изменения цены на работы оформляется дополнительное
соглашение к настоящему договору в письменной форме.
3.8. Если, после вступления настоящего Договора в силу,
органами
государственной власти РФ/субъектов РФ/
будут введены, отменены, либо
изменены налоги, сборы и пошлины, и это обоснованно повлечет за собой
изменение размеров затрат Подрядчика, Договорная цена может быть соразмерно
увеличена или уменьшена, о чем Стороны подписывают Дополнительное
соглашение к Договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней, следующих за
датой вступления в силу соответствующего нормативно-правового Акта.
3.9. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
СТАТЬЯ 4 Порядок и условия платежей
4.1. В течение 10 дней, после подписания настоящего Договора, Заказчик
перечисляет Подрядчику аванс в размере ___________________________________
рублей (____________________________________________________ руб.), в том
числе НДС (18%) в сумме _____________________ руб. ( ______________________)
Сумма аванса зачитывается пропорционально выполненным работам и
соответствующие платежи осуществляются Заказчиком в пользу Подрядчика
уменьшенными на сумму авансовых платежей.
8
4.2. Оплата выполненных согласно Графику выполнения работ (Приложения
№ 4) и принятых Заказчиком работ осуществляется Заказчиком в течении 30
(Двадцати) банковских дней со дня подписания сторонами следующих документов:

«Журнала учета выполненных работ» (Форма КС-6а);

«Акта о приемке выполненных работ» (Форма КС-2),указанный Акт
должен быть принят (подписан) представителем службы технического
надзора;

«Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (Форма КС-3).
4.3. Оплату суммы в размере 150 000 руб. ( сто пятьдесят тысяч) рублей, в том
числе НДС 18% - 22 881,36 руб. (двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят один
руб. 36 коп.) Заказчик производит Подрядчику в течении 20 ( двадцати) рабочих
дней с момента истечения 12 (Двенадцати) месяцев с даты ввода Объекта в
Эксплуатацию при условии отсутствия претензий к качеству работ со стороны
Заказчика.
В течение 10 (Десяти) рабочих дней после истечения 12 (Двенадцати) месяцев
с даты ввода Объекта в Эксплуатацию Заказчик и Подрядчик произведут сверку
расчетом с подписанием Акта сверки расчетов.
4.4. Платежи по Договору осуществляются банковским переводом.
Дата оплаты определяется с момента поступления соответствующих сумм
денежных средств на счет Подрядчика через банк, в котором у Заказчика открыт
счет.
4.5. Заказчик вправе по Дополнительному соглашению с Подрядчиком
осуществлять платежи с использованием иных форм безналичных расчетов.
Оплата выполненных работ осуществляется
за вычетом стоимости
Материалов, Оборудования поставки Заказчика, накладных и плановых накоплений
на их стоимость, а также стоимости Материалов и Оборудования, оплаченных
Заказчиком.
СТАТЬЯ 5. Сроки и порядок выполнения Работ
5.1.Сроки выполнения Работ:

Начало Работ : « ___ » ______________ 20___г.;

Окончание Работ: « ___ » _____________ 20___г.
Сроки выполнения конкретных этапов работ указаны в Графике выполнения
работ (Приложение 4), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
5.2.Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить
основанием для требования Подрядчика о продлении Срока выполнения Работ, за
исключением случаев, оговоренных в Статье 24 и Статье 28 Договора.
5.3.Любое изменение сроков выполнения Работ оформляются путем
подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к Договору.
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
СТАТЬЯ 6. Принятие Подрядчиком условий Договора
Подрядчик подтверждает и гарантирует, что:
9
6.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по
Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными
актами.
6.2. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью
ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на
себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.
6.3. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию
по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.
6.4. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб
Работам по Договору.
СТАТЬЯ 7. Обязательства Подрядчика
В рамках Договорной цены, указанной в Статье 3 Договора, Подрядчик:
7.1. Выполняет все Работы, являющиеся предметом Договора, в соответствии с
Рабочей документацией, Графиком выполнения работ, иными условиями Договора,
а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на
технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с Представителем
Заказчика.
7.2. Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых
профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ,
требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта
Российской Федерации, в том числе, разрешения и согласования, связанные с
использованием иностранной рабочей силы.
7.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора
в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с
Заказчиком хода выполнения Работ и поставку Материалов и Оборудования
поставки Подрядчика на Объект,
о чем направляет Заказчику официальное
уведомление. В уведомлении должны содержаться: фамилия, имя, отчество
Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и
дата распорядительного документа/доверенности о назначении Представителей.
7.4. Разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику в порядке,
оговоренном в ст. 13 Договора, детальный Проект производства Работ (ППР),
согласно СНиП 12-01-2004, с указанием очередности и сроков их выполнения.
7.5. Начинает производство строительно-монтажных работ на объекте не
позднее 5 календарных дней после оформления Акта передачи строительной
площадки, письменно уведомив о начале Работ Заказчика.
7.6. Еженедельно, каждый понедельник до 12.00 час. по местному времени,
представляет Заказчику устный Отчет о состоянии строительства Объектов, в
письменной форме отчет о состоянии строительства Подрядчик предоставляет по
требованию Заказчика. Предоставлять Заказчику в срок не позднее
двух
календарных дней со дня окончания срока выполнения работ по каждому этапу
согласно Графику выполнения работ (Приложение 4) подписанные Подрядчиком
акты о приемке
выполненных работ формы КС-2, подписанные также
представителем службы технического надзора, справки о стоимости выполненных
работ и затрат формы КС-3, а также счета-фактуры.
7.7. Представляет полномочному Представителю Заказчика по письменному
либо устному запросу Заказчика данные о ходе Работ, в том числе наличие на
10
Объекте технических и людских ресурсов, наличие Материалов и Оборудования
поставки Подрядчика и других данных, имеющих отношение к выполняемым
Подрядчиком Работам.
7.8. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение всех временных
(подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для
выполнения Работ, их содержание и ремонт.
7.9.
В счет Договорной цены, своими силами и средствами обеспечивает
сооружение и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходимых для
выполнения Работ, размещения Персонала Подрядчика и Представителей
Заказчика, по нормам не ниже предусмотренных законодательством РФ и в
соответствии с требованиями Заказчика, а также круглосуточное обеспечение
представителей Заказчика на объекте телефонной связью.
7.10.
В период выполнения Работ в соответствии с требованиями
действующих нормативных Актов Российской Федерации ведет Исполнительную
документацию. Комплект
Исполнительной документации на предъявляемые к
приемке Работы ежемесячно предоставляется Заказчику одновременно с Актами о
приемке выполненных работ.
7.11. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными
службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех
государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях
строительства, и при необходимости получает в ГИБДД (ГАИ) и иных компетентных
органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных
грузов. В счет Договорной цены, своими силами и средствами строит, при
необходимости, дополнительные инженерные сооружения, обеспечивающие
безопасность переездов.
7.12.
Стороны
устанавливают
требования в области промышленной,
экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты при проведении
работ Подрядчиком и субподрядными организациями на Объекте Заказчика,
которые определены в Приложении № 6 к настоящему договору - «Соглашении в
области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и
гражданской защиты к договору , являющемся его неотъемлемой частью.
7.13.
По завершении Работ в течение 10 (Десяти) календарных дней,
следующих за датой подписания Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
вывозит со Строительной площадки все собственные оборудование и Строительную
технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им
Временных зданий и сооружений и оставляет после себя Объект и Строительную
площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным
нормам.
7.14. В срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты завершения
Работ на Объекте в полном объеме и в соответствии с Рабочей документацией,
направляет Заказчику письменное уведомление о завершении строительномонтажных и ремонтных работ на Объекте. В течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента направления Заказчику указанного уведомления возвращает Заказчику
неиспользованные давальческие материалы либо возмещает их стоимость.
7.15. Оформляет и передает Заказчику в течение 2 (Двух) календарных дней,
следующих за датой окончания строительства Объекта в целом, Акт
индивидуального и комплексного испытания по установленной СНиП форме.
11
7.16. Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и
опасные материалы (если они необходимы при выполнении Работ по Договору) в
строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.17. Мероприятия по поиску карьера для разработки грунта, оплату за его
использование, а также место складирования строительного мусора Подрядчик
осуществляет своими силами в счёт договорной цены. При расположении карьера
или отвала на расстоянии более 15 км, место расположения карьера или отвала
необходимо дополнительно согласовать с Заказчиком.
7.18. Устраняет в течение срока, установленного Заказчиком, своими силами и
средствами за свой счет все дефекты в выполненных им Работах, выявленные в
течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
7.19. В течение Гарантийного периода несет ответственность за поставленные
и установленные Материалы и Оборудование поставки Подрядчика. В случае
выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил
эксплуатации, производит их замену своими силами и в счет Договорной цены в
течение срока, установленного Заказчиком.
7.20. Обеспечивает своевременное ведение и хранение исполнительнотехнической документации по Объекту на месте производства Работ, а также
предоставляет
Заказчику,
организациям,
осуществляющим
авторский
и
независимый Технический надзор, для контроля всю текущую Исполнительную
документацию, в том числе, все необходимые чертежи, спецификации и иные
документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих
обязанностей.
7.21. Предъявляет Технадзору законченные технологические операции
предшествующего технологического этапа и получает разрешение на выполнение
технологических операций последующего технологического этапа.
Подрядчику категорически запрещается выполнение технологических операций
последующего технологического этапа без соответствующего разрешения,
выданного Технадзором.
7.22. Выполняет в полном объеме работы по технической и биологической
рекультивации земель с последующим оформлением Акта по приему-передаче
восстановленных (рекультивированных) земель с участием Представителей
Заказчика и утверждением Председателем постоянной комиссии по рекультивации
земель района/города соответствующего субъекта РФ (согласно Приказа
Минприроды РФ № 525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995 г.). Обеспечивает
сохранение земельного участка, переданного Подрядчику на период выполнения
Работ, и обязуется проводить мероприятия, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
7.23. До начала строительства согласовывает с местными органами власти
(администрацией района) и владельцами дорог транспортную схему перевозки
механизмов, материалов и оборудования с составлением Акта о состоянии дорог.
После завершения Работ сдает дороги владельцам с составлением акта сдачиприемки. Вышеуказанные акты представляет Заказчику в течение 30 (Тридцати)
календарных дней, следующих за Датой ввода Объекта в эксплуатацию.
7.24. Обеспечивает доступ на Объект в рабочие, выходные и праздничные дни
Представителям Заказчика, представителям надзорных органов, членам
Приемочной комиссии во время работы Комиссии.
12
7.25. Передает Заказчику Исполнительную документацию в количестве 2 (Двух)
экземпляров, один оригинал и одну копию, за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до
начала работы Приемочной комиссии.
7.26. Организует работу Приемочной комиссии по приемке Работ (КС-11).
Принимает участие в работе Приемочной комиссии.
7.27. Обеспечивает охрану Объекта и находящихся на Строительной площадке
Материалов и Оборудования, Строительной техники и расходных материалов в
течение Срока выполнения Работ по Договору до выдачи Разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию. Материальные ценности, находящиеся на Объекте на день
передачи Подрядчику строительной площадки, принимаются Подрядчиком на
ответственное хранение, о чем составляется соответствующий акт. Стоимость услуг
Подрядчика по ответственному хранению включена в размер стоимости работ по
настоящему договору. В течение одного календарного дня со дня приемки
Заказчиком завершенного строительством объекта Подрядчик обязан вернуть
Заказчику по акту все переданные ему на ответственное хранение материальные
ценности. Подрядчик несет перед Заказчиком материальную ответственность за
необеспечение сохранности
переданных ему на ответственное хранение
материальных ценностей. Убытки, причиненные утратой, недостачей, повреждением
материальных ценностей, возмещаются Подрядчиком в полном объеме, включая
упущенную выгоду.
7.28. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий
в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения
окружающей среды, безопасности работающих. Привлекает квалифицированный,
опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда.
Соблюдает на Объекте все необходимые меры противопожарной,
радиационной безопасностей, охраны труда и санитарии, охраны окружающей
среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в РФ
законодательными, нормативно-правовыми и нормативными Актами в течение всего
Срока действия Договора.
7.29. Не вправе использовать в ходе выполнения Работ некачественные
Материалы и Оборудование поставки Заказчика, если это может привести к
нарушению обязательных для Сторон требований к охране окружающей среды и
безопасности строительных работ, за исключением случаев, когда недостатки
Материалов и Оборудования невозможно обнаружить при приемке от Заказчика.
7.30. Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых
событиях и происшествиях на объекте и/или в связи с исполнением Договора,
включая, но не ограничиваясь:

об аварии -в течение 2 (Двух) часов;

о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести в течение
суток по форме, установленной уполномоченным государственным органом
исполнительной власти РФ в «Положении о расследовании и учете
несчастных случаев на производстве». В течение недели после окончания
расследования
предоставлять
копии
материалов
специального
расследования несчастных случаев;

о хищениях и иных противоправных действиях - в течение 24 (Двадцати
четырех) часов;
13

об аресте и/или блокировании счетов и/или иных обстоятельствах,
влияющих на платежи между Сторонами - в течение 24 (Двадцати четырех)
часов;

о забастовках Персонала Подрядчика, действиях третьих лиц, включая
органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно
касающихся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по
Договору - в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

об иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой
информации (СМИ) и т.п. - в течение 24 (Двадцати четырех) часов.
7.31. Возмещать Заказчику расходы по оплате штрафов и иных санкций,
предъявленных Заказчику, но возникших по вине Подрядчика, в течение трех дней
со дня заявления Заказчиком соответствующего требования. Указанное требование
может быть заявлено Подрядчику в течение всего гарантийного срока на результат
выполненных работ.
7.32. Возмещать Заказчику расходы, возникшие в связи с выполнением
Подрядчиком работ по настоящему договору, в том числе, но не ограничиваясь,
расходы за междугородние
переговоры, электроэнергию, водоснабжение ( в
размере, указанном в выставленном Заказчиком счете в течение трех дней со дня
выставления Заказчиком счета).
7.33. Письменно уведомляет Заказчика (сообщает ему), по адресу, указанному
в договоре, о готовности к сдаче результата выполненных работ (в том числе этапа
работ) по строительству или реконструкции.
СТАТЬЯ 8. Обязательства Заказчика
По Договору Заказчик:
8.1. Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке,
предусмотренном Статьей 4 Договора, а также производит иные платежи,
предусмотренные Договором и/или Дополнительными соглашениями к нему.
8.2. Обеспечивает получение и передачу Подрядчику необходимых документов,
разрешений и согласований соответствующих органов власти, а именно:

Геодезическую разбивочную основу;

об отводе земельных участков под строительство;

согласование условий
коммуникаций;

Технические условия на подключение к действующим
коммуникациям на период выполнения Работ,

Разрешение на производство работ
производства
Работ
в
зоне
действующих
инженерным
В случае непредоставления вышеперечисленных документов, Заказчик
несет ответственность за возможные риски,
о возникновении которых
Подрядчик должен предварительно письменно уведомить Заказчика.
8.3.
Передает Подрядчику Рабочую документацию.
8.4. Передает по акту приема-передачи Строительную площадку в течение 10 (
десяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора.
8.5. Осуществляет
качеством Работ.
управление
строительством,
контроль за
сроками и
14
8.6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления
Договора в силу, назначает полномочного сотрудника/работника Представителя
Заказчика на Объекте, а также уведомляет Подрядчика о назначенных
Представителях и об организациях, осуществляющих авторский и технический
надзор за производством Работ на Объекте.
8.7. Осуществляет поэтапную приемку выполненных Работ,
приемку законченного строительством Объекта.
организует
8.8.
Исполняет свои обязанности по поставке Материалов и Оборудования.
8.9.
Организует проведение технического и авторского надзора.
РАЗДЕЛ III. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
СТАТЬЯ 9. Поставка Материалов и Оборудования
9.1. Подрядчик в счет Договорной цены поставляет на строительную площадку
все Материалы и Оборудование, необходимые для выполнения Работ по Договору.
Материалы и Оборудование, поставляемые Подрядчиком, должны быть
сертифицированы. Подрядчик обязуется предварительно письменно согласовать с
Заказчиком Поставщиков и Производителей МТР, кроме того, обязуется не менее
чем за 5 (Пять) дней до осуществления отгрузки письменно уведомить Заказчика о
сроках и местах отгрузки, для осуществления Заказчиком входного контроля
поставляемых Материалов и Оборудования.
9.2. Подрядчик своими силами и в счет Договорной цены обеспечивает
своевременное получение Материалов и Оборудования поставки Заказчика с места
их нахождения по адресу : г.Новосибирск, ул. Ногина, 16, Центральный
материальный склад, их доставку до Строительной площадки и складирование на
Строительной площадке.
9.3. При приемке, складировании и хранении в соответствии со СНиП и другой
нормативной документацией Материалов и Оборудования Подрядчик обеспечивает
принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения. В
случае утраты, порчи и/или повреждения Материалов и Оборудования, принятых
Подрядчиком,
допоставка (замена) необходимого количества продукции
осуществляется за счет Подрядчика.
9.4. Заказчик заранее, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней, должен
извещать Подрядчика в письменной форме о дате доставки Материалов и
Оборудования и согласовывать их прибытие и разгрузку, а Подрядчик обеспечивает
их своевременную приемку в соответствии с пунктами 9.3., 9.4., 9.5. Договора.
9.5. При доставке Материалов и Оборудования железнодорожным транспортом
Заказчик обеспечивает прием Материалов и Оборудования и последующий возврат
железнодорожных вагонов/контейнеров перевозчику.
9.6. Все материалы и оборудование, поставляемые в соответствии с
Договором (как Заказчиком, так и Подрядчиком) подлежат обязательному входному
контролю с участием представителей Подрядчика, Заказчика и Технадзора.
9.7. Не использованные Подрядчиком Материалы и Оборудование поставки
Заказчика возвращаются Подрядчиком Заказчику по Акту приема-передачи с
осуществлением входного контроля качества на Строительной площадке не позднее
5 (Пять) рабочих дней до даты завершения Работ на Объекте.
15
Статья 10. Порядок предоставления информации по запросу Заказчика
10.1. Подрядчик, по требованию Заказчика, в срок не позднее 2 (Двух) рабочих
дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую
информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и
т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком Материалов и
Оборудования, а также выполненных Работ, их соответствие требованиям
утвержденной Заказчиком Рабочей документации.
Статья 11. Строительная техника и расходные материалы
11.1. Подрядчик доставляет на Объект всю Строительную технику и расходные
материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и
складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и
механизмов.
11.2. Строительная техника и расходные материалы, используемые
Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям
нормативных документов Российской Федерации.
11.3. Строительная техника, должна быть в рабочем состоянии, безопасной,
пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного
выполнения Работ.
РАЗДЕЛ IV. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Статья 12. Рабочая документация
12.1. Заказчик передает Подрядчику 2 (Два) экземпляра Рабочей документации,
утвержденной им "В производство работ".
12.2. Один из 2 (Двух) переданных Подрядчику экземпляров Рабочей
документации должен постоянно храниться у Подрядчика на Объекте. Этот
экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение Представителей
Заказчика, Представителей авторского и технического надзора.
12.3. Подрядчик признает, что любые данные, включая Рабочую документацию,
могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения Работ
подробностей. Ошибки и пропуски в Рабочей документации, которые Подрядчик
выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной
квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, не должны
использоваться Подрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в
дальнейшем оправданием низкого качества и срока завершения выполненных им
Работ.
12.4. В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или
расхождений в Рабочей документации, Подрядчик должен совершить действия в
соответствии со Статьей 24 Договора.
12.5. Подрядчик признает, что вся Рабочая документация, переданная ему
Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана
или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика.
12.6. Подрядчик в течение 7 (семи) дней после получения проектно-сметной
документации направляет замечания, в случае отсутствия замечаний в течение 1
(одного) дня совместно с Заказчиком оформляет Протокол об отсутствии со стороны
подрядчика каких-либо претензий к качеству переданной проектно-сметной
документации.
16
Статья 13. Проект производства работ
13.1. Подрядчик, в рамках Договорной цены, в течение 2 (двух) календарных
месяцев, следующих за датой вступления Договора в силу, разрабатывает в
соответствии со СНиП 12-01-2004 и согласовывает с Заказчиком Проект
производства работ (ППР), который передает Заказчику.
13.2.При необходимости Подрядчик разрабатывает и предоставляет на
согласование в Надзорные органы государственной власти РФ Проект производства
работ (ППР) на отдельные виды работ для получения разрешения на их
выполнение.
РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Статья 14. Режим работы
Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ устанавливается
Подрядчиком самостоятельно, но с учетом:
 соблюдения правил
действующих Объектах,

внутреннего
распорядка,
принятого
Заказчиком
на
безусловного исполнения Графика выполнения Работ (Приложение 4).
Статья 15. Привлечение Субподрядчиков
15.1. Подрядчик представляет на согласование
субподрядчиков с указанием выполняемых ими Работ.
Заказчику
Список
В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно
согласовать с Заказчиком замену заявленных Субподрядчиков и/или Поставщиков и
Производителей МТР, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее
заявленным) Субподрядчиков и/или Поставщиков и Производителей МТР.
15.2. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки
выполнения Работ привлеченными им Субподрядчиками.
15.3. Подрядчик гарантирует наличие у привлекаемых субподрядчиков всех
разрешений и лицензий, необходимых для производства работ по выполнению
настоящего Договора.
Статья 16. Журнал производства строительно-монтажных работ. Нарядыдопуски
16.1. С момента начала Работ до их завершения Подрядчик ведет «Общий
журнал работ» (форма КС-6 Госкомстата).
16.2. Подрядчик приступает к выполнению Работ только после письменного
разрешения Заказчика, внесенного в «Общий журнал работ». Выдача разрешений
производится Технадзором по результатам Акта проверки производственной
готовности Подрядчика к выполнению Работ.
16.3. К производству Работ допускается Персонал Подрядчика, прошедший
проверку знаний и аттестованный для выполнения соответствующих Работ.
16.4. К проведению электродуговой сварки допускается Персонал Подрядчика,
выдержавший теоретические и практические испытания в соответствии с
“Правилами аттестации сварщиков”, утвержденным Госгортехнадзором РФ, а также
в соответствии с требованиями Заказчика, имеющий удостоверение на право
17
производства соответствующих сварочных работ и прошедший обучение по
безопасному производству газоопасных и огнеопасных работ. Технология сварки
должна быть аттестована.
16.5. Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности
на взрывопожароопасных объектах, разрешается только после оформления нарядадопуска по установленной форме.
16.6. Порядок оформления и выдачи наряда-допуска определяется
соответствующим Регламентом Заказчика. В случае необходимости изменения вида
и/или места Работ оформляется новый наряд-допуск.
Статья 17. Учетная документация.
17.1. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику не позднее двух
календарных дней со дня окончания срока выполнения работ по каждому этапу
согласно Графику выполнения работ (Приложение 4)
первичную учетную
документацию в порядке и объеме, установленном Заказчиком.
17.2. Первичная учетная документация включает в себя:
- журнал учета выполненных работ по форме КС-6а.
- Акт приемки
выполненных работ
представителем службы технического надзора;
по
форме
КС-2,
подписанный
- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- Акты приема-передачи Оборудования Заказчиком Подрядчику в монтаж и
перечень смонтированного оборудования с указанием его марки, количества и
стоимости (ОС-15);
- счет-фактуру на выполненные Работы;
- Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разработке
и демонтаже зданий и сооружений по форме М-35.
17.3. Одновременно с первичной учетной документацией Подрядчик
предоставляет Исполнительную документацию, оформленную в соответствии со
строительными нормами и правилами.
17.4. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления
дополнительной документации, предварительно за 10 (десять) дней передав
Подрядчику перечень дополнительной документации и письменно уведомив о
порядке и сроках
ее представления. Подрядчик обязан предоставлять
дополнительно требуемую Заказчиком документацию.
Статья 18. Скрытые работы
18.1. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и
технологических этапов подтверждается подписанием представителем Заказчика и
Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов
гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и
приемки каждой системы в отдельности.
18.2. Никакая часть Работ, возложенных на Подрядчика, не должна быть
закрыта или выведена из поля зрения без одобрения Представителя Заказчика.
Подрядчик должен предварительно за 24 (двадцать четыре) часа уведомить
Представителя Заказчика, чтобы тот имел возможность проверить и измерить
любую часть возложенных на Подрядчика Работ, подлежащих закрытию или
18
выведению из поля зрения. Подрядчик должен уведомить представителя Заказчика,
как только любая часть возложенных на Подрядчика Работ готова либо будет
вскоре готова для проверки. Представитель Заказчика должен без неоправданной
задержки, если он считает это необходимым, присутствовать при проверке этой
части Работ. По итогам проверки такой части Работ, Стороны подписывают
соответствующий Акт приемки скрытых работ, по форме предусмотренной СНиП.
18.3. В случае если Представитель Заказчика задерживается без
основательных объяснений, Подрядчик должен уведомить его в письменной форме
с указанием окончательной даты проверки. После указанной даты Подрядчик будет
вправе закрывать такие места и/или вывести их из поля зрения. В этом случае
ответственность за качество закрытых или выведенных из поля зрения Работ несет
Подрядчик.
18.4. Акты скрытых работ, Акты гидравлических
и/или
пневматических
испытаний,
промежуточной приемки выполненных работ и лабораторных
исследований составляются Подрядчиком в 3-х экземплярах и подписываются
Уполномоченными Подрядчика, Заказчика и заинтересованными службами.
18.5. Уполномоченный Подрядчика сообщит Уполномоченному Заказчика о
необходимости проведения промежуточной приемки работ, приемки конструкций
или систем, подлежащих закрытию, гидравлических испытаний и лабораторных
исследований,
не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала их
проведения.
18.6. Если в течение срока, указанного в п.18.5 Договора, Уполномоченные
Заказчика и проектной организации не явятся
к проведению промежуточной
приемки работ,
приемки конструкций и систем,
подлежащих закрытию,
испытаний или исследований, то Подрядчик составляет односторонний Акт и
считает работы принятыми. Производство промежуточных испытаний не снимает
ответственности Подрядчика за качество выполненных Работ.
18.7. В случае, если будут обнаружены Работы не соответствующие СНиП и
Проектной документации, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в
сроки, определенные настоящим Договором и Актами Заказчика, переделать эти
Работы для обеспечения их надлежащего качества и соответствия Проектной
документации и СНиП.
18.8. Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной
форме распоряжения Подрядчику в отношении:
а)
вывоза со Строительной площадки любых Материалов и/или
Оборудования, признанных несоответствующими условиям Договора;
б)
замены не соответствующих стандартам качества Материалов и/или
Оборудования, обнаруженных во время проверки, испытания или в любое
другое время в течение строительного периода и устранения дефектов. Подрядчик
обязан за свой счет и своими силами и средствами выполнить любое из этих
распоряжений Заказчика без изменения Графика выполненных Работ
(Приложение 4).
18.9. В случае, если Подрядчик не устранит недостатки, предусмотренные
п. 18.7 Договора, несмотря на письменное уведомление в согласованные сроки, то
Заказчик обеспечивает переделку некачественно выполненных Подрядчиком Работ.
Все расходы, в том числе организационные, связанные с переделкой таких
Работ, должны оплачиваться Подрядчиком, либо суммы за переделку
некачественно выполненных Подрядчиком Работ будут удержаны из платежей
причитающихся Подрядчику в рамках настоящего Договора, включая суммы,
удерживаемые Заказчиком в соответствии со ст. 4 Договора.
19
Статья 19. Контроль качества выполнения Работ
19.1. Подрядчик обеспечивает собственными силами проведение контроля
качества всех видов Работ по документированным процедурам, выполняемым по
Договору, в соответствии с нормами и правилами Российской Федерации.
Операционным контролем Подрядчик проверяет:
19.1.1. Соответствие последовательности и состава выполняемых
технологических операций нормативной документации, распространяющейся на
данные технологические операции;
19.1.2.
Соблюдение
технологических
технологическими картами и регламентами;
режимов,
установленных
19.1.3. Соответствие показателей качества выполнения операций и их
результатов требованиям проектной, технологической и нормативной документации.
19.2. Подрядчик обязан осуществлять производственный контроль за
соблюдением в процессе строительства требований, установленных в проектной и
распространяющейся на Объект нормативной документации.
19.3. Подрядчик обязан обеспечить ведение исполнительной документации.
19.4. Подрядчик обязан обеспечить входной контроль всех поступающих
Материалов и Оборудования. Результаты входного контроля должны быть
документированы.
19.5. Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе
Работы и указанных в предписаниях Технадзора, других контролирующих органов
нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.
19.6. Подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения
качества в соответствии с требованиями Госстандарта РФ.
19.7.
Подрядчик
должен
обеспечить
соответствие
законченного
строительством Объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной
документации.
19.8. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход
выполнения Работ, качество Материалов и Оборудования, квалификацию
специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п. При
этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают
Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.
Статья 20. Предотвращение повреждений и ущерба
20.1. Подрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты
и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам,
близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим
коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда,
причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и
пр.
20.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению
поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих
трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий
дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного
окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.
20.3.
Подрядчик
гарантирует
освобождение
Заказчика
от
всех
документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны
20
третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или
ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему
Договору при выполнении Работ , а в случае возникновения таковых примет на себя
оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.
Статья 21. Сдача-приемка
21.1. Сдача-приемка выполненных работ производится поэтапно согласно
Графику выполнения работ (Приложение 4) по «Журналу учета выполненных
работ» (форма КС-6а), по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2),
Справке о стоимости выполненных работах и затратах (форма КС-3), а при
реконструкции объекта, помимо оформления перечисленных, еще с
оформлением
Акта
о
приемке-сдаче
отремонтированных,
реконструированных, модернизированных объектов основных средств
(форма ОС-3).
Подписанные со своей стороны Журнал учета выполненных работ, Акт о
приемке выполненных работ по этапу работ, подписанный также представителем
службы технического надзора, Акт о приемке-сдаче отремонтированных,
реконструированных, модернизированных объектов основных средств и Справку о
стоимости выполненных работах и затратах, счет-фактуру
Подрядчик
предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом в срок не позднее двух
календарных дней со дня окончания срока выполнения работ по каждому этапу
согласно Графику выполнения работ (Приложение 4).
21.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от
Подрядчика Журнала учета выполненных работ, Акта о приемке выполненных
работ,
Акта
о
приемке-сдаче
отремонтированных,
реконструированных,
модернизированных объектов основных средств, Справки о стоимости выполненных
работах и затратах Заказчик обязан направить Подрядчику подписанные со своей
стороны указанные документы либо мотивированный отказ от приемки выполненных
Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки
выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком,
устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно
направить Журнал учета выполненных работ, Акт о приемке выполненных работ,
Справку о стоимости выполненных работах и затратах Заказчику, счет-фактуру.
21.3. Приемка Объекта в эксплуатацию производится в соответствии с
действующим законодательством, строительными нормами и правилами,
Регламентами Заказчика:
За 15 дней до даты приемки Объекта Подрядчик в письменной форме
уведомляет Заказчика о готовности Объекта к сдаче и просит назначить Рабочую
комиссию.
В результате работы Рабочей комиссии составляется и подписывается Акт
приемки законченного строительством объекта (КС-11), Акт о приемке-сдаче
отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств (ОС-3) - при реконструкции объекта.
Если Рабочая комиссия устанавливает наличие недоделок, некачественно
выполненных Работ, то составляется Акт о недоделках и замечаниях , в том числе
и при реконструкции объекта. При этом, при обнаружении недоделок, некачественно
выполненных работ в ходе реконструкции, Акт о приемке-сдаче отремонтированных,
реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ОС-3) не
подписывается.
Подрядчик устраняет недоделки и замечания в согласованные сроки.
21
После утверждения Акт приемки законченного строительством объекта Заказчик
организует проведение Приемочной комиссии.
Исполнение всех обязательств Подрядчика (за исключением обязательств
гарантийного периода) как при строительстве объекта, так и при реконструкции:
считается законченным после проведения Приемочной комиссией и подписания
обеими сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта
приемочной комиссией (КС-14)/ Акт о приемке-сдаче отремонтированных,
реконструированных, модернизированных объектов основных средств
(форма ОС-3) – оформляемый сторонами
при реконструкции
объекта)/Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
21.4. Приемка в эксплуатацию законченного строительством или
реконструкцией объекта, (т.е. как при строительстве, так и при реконструкции
объекта) Приемочной комиссией оформляются следующие документы Актом
приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией/ Актом о
приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных
объектов основных средств (форма ОС-3) - при реконструкции объекта
/Разрешением на ввод объекта в эксплуатацию.
21.5. Дата утверждения Акта приемки Объекта Приемочной комиссией
является Датой ввода Объекта в эксплуатацию и определяет момент перехода к
Заказчику обязанностей по содержанию Объекта, а также рисков случайной гибели
или случайного повреждения Объекта.
Статья 22. Охрана и содержание Объекта
22.1. С даты подписания Сторонами Акта передачи строительной площадки
до выдачи Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Подрядчик за счет
собственных средств несет полную ответственность за охрану и содержание
Объекта, Материалов и Оборудования, Работ, Строительной техники и расходных
материалов, Временных зданий и сооружений, а также переданных ему
Оборудования и Материалов Заказчика.
22.2. Если в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным
лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта
и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все
причиненные убытки.
22.3. Ответственность за охрану и содержание Объекта после утверждения
Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию принимает на себя Заказчик.
22.4. Подрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту,
если он возник в результате форс-мажоpных обстоятельств, оговоренных в ст. 28
Договора. В этом случае Подрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить
Объект и строительную площадку в сроки, согласованные Сторонами в
дополнительном соглашении.
РАЗДЕЛ VI. ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 23. Внесение изменений в Рабочую документацию
23.1. Заказчик вправе вносить в установленном ГОСТ, СНиП, Регламентами
Заказчика порядке изменения в Рабочую документацию, которые являются
обязательными для Подрядчика.
23.2. Если в результате внесенных в Рабочую документацию изменений
возникает необходимость проведения Дополнительных работ, в том числе
22
переделка ранее выполненных Работ, Подрядчик составляет расчет стоимости
Дополнительных работ, который передает Заказчику на утверждение. Если такой
расчет увеличивает Договорную цену и/или срок завершения Работ, Подрядчик
приступает
к
их
выполнению
только
после
подписания
Заказчиком
соответствующего Дополнительного соглашения.
23.3. Если при внесении изменений в Рабочую документацию объем
выполняемых
Подрядчиком Работ будет уменьшен, Договорная цена Работ
подлежит
пропорциональному
уменьшению
с
оформлением
Сторонами
соответствующего Дополнительного соглашения.
23.4. Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ,
возникших в результате внесения изменений в рабочую документацию.
Статья 24. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить
Заказчика
24.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трех)
календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при
обнаружении:
 непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком
Материалов и Оборудования, Рабочей документации;
 возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения Работ;
 иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят
годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают
невозможность их завершения в срок, определенный Графиком выполнения Работ.
24.2. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное
предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте
24.1, в течение разумного срока не заменит непригодные или недоброкачественные
Материалы и Оборудование, Рабочую документацию, не изменит указаний о способе
выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения
обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе ставить вопрос о переносе
Срока завершения Работ.
24.3. Подрядчик:

не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 24.1.;

либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в
пункте 24.1.;

либо продолживший работу несмотря на своевременное указание Заказчика о
прекращении работы;
несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ.
РАЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Статья 25. Гарантийный период
25.1. Качество выполненных Подрядчиком работ, а также Материалов и
Оборудования поставки Подрядчика должно соответствовать требованиям
соответствующих действующих нормативных документов.
25.2. Продолжительность гарантийного срока для Работ, выполняемых по
23
настоящему Договору, составляет 2 года от даты утверждения Разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию; для Материалов и Оборудования, поставляемых
Подрядчиком - в соответствии с требованиями проектной документации на
основании сроков, определяемых паспортами и сертификатами.
25.3. Если, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств по Договору, Объект не может эксплуатироваться в
соответствии с
требованиями, предусмотренными нормативно-технической и
проектной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом
комиссии, и эксплуатация Объекта была остановлена, то Гарантийный период
продлевается на срок, равный сроку остановки.
25.4. Гарантия качества результата выполнения работ, а также Материалов и
Оборудования поставки Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором,
распространяется на все составляющие результата Работы, выполненные в рамках
Договора.
25.5. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах
гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального
износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта,
Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, произведенного самим
Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
25.6. При обнаружении дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает
Комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает
Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия
Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и
подписания Акта о выявленных дефектах (произвольная форма). В случае
неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания Акта
действительным считается Акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в
одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты
вручения указанного Акта о выявленных дефектах непосредственно Подрядчику,
либо с даты отправления Подрядчику претензий в письменной форме, способом,
гарантирующим его получение.
25.7. В течение Гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному
требованию Заказчика, в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой
счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся
следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, включая замену
дефектного Оборудования и конструкций поставки Подрядчика, либо их частей, а
также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды Работ.
25.8. Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в
Гарантийный период, влекут за собой снижение установленных Рабочей
документацией параметров эксплуатации Объекта:
25.8.1.
Заказчик может в разумный срок после такой замены или
восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием
устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления
соответствия параметров Объекта требованиям Договора;
25.8.2. Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в течение
Гарантийного периода:

выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность Материалов и
Оборудования поставки Подрядчика;
24

несоответствие Материалов и Оборудования
требованиям нормативных документов,
поставки
Подрядчика
то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах
поставщика или субпоставщиков), Подрядчик обязуется за свой счет устранить все
установленные дефекты путем исправления либо замены дефектных Материалов и
Оборудования или их частей на доброкачественные Материалы и Оборудование.
25.9. Срок гарантии в отношении новых Материалов и Оборудования,
поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты подписания
Акта приема выполненных Работ по замене Материалов и Оборудования, а в случае
приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными дефектами – с момента
возобновления эксплуатации Объекта.
25.10. Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена Актом о
выявленных дефектах, подписанным Сторонами, где фиксируется дата обнаружения
дефекта и предполагаемая дата его устранения.
25.11. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания
Акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию
обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в
одностороннем порядке Заказчиком.
25.12. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит
недостатки (дефекты), указанные в Акте и/или не заменит некачественные
Материалы и Оборудование поставки Подрядчика, то Заказчик имеет право
применить к Подрядчику штрафные санкции. При этом, без ущемления своих прав
по гарантии Заказчик вправе заменить материалы, оборудование и устранить
дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций за счет
суммы платежей, подлежащих оплате в соответствии с пунктом 4.3 настоящего
Договора. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая с даты
предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по
устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком
счета и калькуляции затрат.
25.13. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки
результатов работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком
разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе
отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных
убытков и уплаты штрафных санкций.
25.14. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных
в Акте, составляется Акт сдачи-приемки объекта в гарантийную эксплуатацию
(произвольная форма).
Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической
эксплуатации Объекта в Гарантийный период.
Статья 26. Ответственность Сторон и санкции
26.1. Ответственность Подрядчика:
26.1.1. В случае привлечения для выполнения Работ субподрядчиков, не
согласованных с Заказчиком в порядке, определенном пунктом 15.1. настоящего
Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 (Три процента) от
Договорной цены за каждый отдельный случай.
26.1.2. В случае задержки Подрядчиком срока завершения работ по Объекту
в соответствии с Графиком выполнения работ и/или в случае несвоевременного
25
освобождения Строительной площадки от собственной Строительной техники и
расходных материалов, неиспользованных Материалов и Оборудования поставки
Подрядчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль
целых одна десятая процента) от Договорной цены за каждый день просрочки.
26.1.3. За задержку более чем на 5 (Пять) календарных дня сроков
устранения, указанных в предписаниях Технадзора или Представителя Заказчика
брака, дефектов и/или недоделок в выполненных Подрядчиком Работах,
выявленных в течение Срока действия Договора, Подрядчик обязан уплатить
Заказчику неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от
Договорной цены за каждый день просрочки. При этом неустойка рассчитывается,
начиная с даты окончания согласованного Сторонами срока для устранения
дефектов и/или недоделок до даты их фактического устранения.
26.1.4. В случае невыполнения Подрядчиком требований и предписаний
Технадзора по устранению замечаний Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в
размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Договорной цены за каждое
невыполненное замечание.
26.1.5. В случае начала выполнения Подрядчиком технологического этапа без
разрешения Технадзора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 %
(Ноль целых одна десятая процента) от Договорной цены.
26.1.6. В случае, если Заказчик откажется от исполнения Договора в
одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в пункте 30.1., Подрядчик
обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (Десяти процентов) от
Договорной цены.
26.1.7. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством
РФ ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований,
предусмотренных в Рабочей документации и в обязательных для Сторон
строительных нормах и правилах.
26.1.8. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком
своих обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных
Договором, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх
штрафных санкций в полном объеме.
26.1.9. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов и/или
недостатков в месячный срок, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику
требование об уплате штрафа в размере 10 % (Десяти) процентов от стоимости
выполненных Работ.
26.2.Ответственность Заказчика:
26.2.1. В случае, если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в ст.4
Договора, на срок свыше 15 (Пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии
выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить
Подрядчику пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы
задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5%
(Пяти процентов) от части Договорной цены, соответствующей сумме
задержанного/просроченного платежа.
26.3 Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим
образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих
обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без
промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким
неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.
26
26.4. Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций за
нарушение условий Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба
по
Договору, производится письменно путем направления соответствующего
требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. При этом письменное
требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения
Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение
условий договорных обязательств.
Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от
исполнения принятых по Договору обязательств.
26.5. В остальном, что не предусмотрено
Договором, Стороны несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством.
Статья 27. Условия конфиденциальности
27.1. Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются
не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2
(Два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его
условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 27.4
настоящего Договора.
27.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то
конфиденциальными являются все получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от
друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без
участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной
форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от
третьих лиц без участия Сторон.
Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика
использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях
реализации Договора.
27.3.
В течение Срока выполнения Работ или после их завершения Сторона,
причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения
патентного или авторского права, товарной марки или названий, полностью
возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам.
Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо
претензии, связанные с нарушением патентного или авторского права, товарной
марки или названий, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и
убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав.
27.4.
Не считается разглашением условий Договора сообщение части его
условий Субподрядчикам, организациям авторского и независимого технического
надзора, налоговым органам, органам архитектурно-строительного надзора,
страховым компаниям, указанным в Договоре, а также иным органам, в соответствии
с действующим законодательством.
Статья 28. Форс-мажорные обстоятельства
28.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось
следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой
силы).
27
Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар,
наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия,
массовые беспорядки. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Стороны
производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент
наступления форс-мажорных обстоятельств.
28.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств,
обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав
характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три)
календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное
уведомление
о
наступлении
форс-мажорных
обстоятельств
лишает
соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено
компетентным органом государственной власти.
28.3.Срок действия Договора автоматически продлевается на период форсмажора и устранения его последствий.
28.4. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3
(Трех) месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о
продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о расторжении
Договора.
Статья 29. Урегулирование споров. Арбитраж
29.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из
Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением
претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них
направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их
поступления.
29.2. В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных
требований Заказчика либо не предоставления Подрядчиком мотивированного
документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик
вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за
выполняемые Работы.
29.3. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с
применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном
суде Новосибирской области.
Статья 30. Расторжение Договора
30.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем
порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в случаях:
30.1.1. когда Подрядчик допустил нарушение сроков выполнения Работ,
установленных Графиком выполнения Работ (Приложение 4);
30.1.2. когда Подрядчик:

допускает задержку начала выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать)
календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

допускает два и более случая документально подтвержденных Заказчиком
недостатков в Работе, которые делают ее результат не пригодным для
предусмотренного Договором использования; и/или
28

лишается лицензии на выполнение Работ (происходит аннулирование и/или
окончание срока действия лицензии); и/или

при выполнении Работ допускает случай нарушения требований охраны
труда или охраны окружающей среды, повлекший за собой несчастный случай
или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому
ущербу и т.д.
30.1.3. По иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ.
30.2. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
30.3. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора по
основаниям, оговоренным в пункте 30.1., вручается Подрядчику за 20 (Двадцать)
календарных дней до предполагаемой Даты одностороннего расторжения Договора.
К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие
обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения договора (акты
о невыходе на объект, срыве сроков, некачественном выполнении работ и т.д.
подписанные представителем Заказчиком, представителем технического надзора)
В этом случае Подрядчик, до Даты одностороннего расторжения Договора,
обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Заказчику объекты
незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную документацию,
Материалы и Оборудование, вывести со Строительной площадки собственную
Строительную технику и неиспользованные расходные материалы, а Заказчик
обязан оплатить Подрядчику часть Договорной цены, включая стоимость
поставленных Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, в объеме,
определяемом ими в Дополнительном соглашении к Договору.
30.4. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после вручения Подрядчику
Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям,
оговоренным в пункте 30.1., а также возмещение убытков, Заказчиком не
производятся.
30.5. В случае, если до Даты одностороннего расторжения Договора
Подрядчик не передал Заказчику объекты незавершенного строительства, Рабочую
и Исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, Заказчик вправе
самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ.
30.6. Заказчик, отказавшийся от исполнения Договора по основаниям,
указанным в пункте 30.1., вправе с Даты одностороннего расторжения Договора
привлечь для завершения Работ по Договору нового Подрядчика.
Статья 31. Особые условия
31.1. Все изменения и Дополнения к Договору считаются действительными,
если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
31.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за
собой новые обязательства, которые вытекают из Договора, должна быть письменно
подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.
31.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные
соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору,
теряют силу.
29
31.4. В случае обнаружения ценностей, представляющих художественную,
историческую, и иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все
действия в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.
31.5. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
31.6. Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к
надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все
зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и
соответственно компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.
31.7. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику сведения о всей цепочке
собственников, включая бенифициаров
( в том числе конечных), и (или) в
исполнительных органах.
В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая
бенефициаров (в том числе, конечных), и (или) в исполнительных органах
Подрядчика, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по
адресу электронной почты ______________ в течение 3 (трех) календарных дней
после таких изменений, с подтверждением соответствующими документам в
формате таблицы MS Excel, размещенной в сети Интернет по адресу - http:
/www.nalog.ru/html/spravka.zip.
Статья 32. Вступление Договора в силу и Срок действия Договора
32.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
32.2. Договор утрачивает силу после полного выполнения Сторонами
обязательств по Договору.
32.3. Договор составлен в 2-х идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
Статья 33. Приложения к Договору:
Приложение 1. Протокол согласования договорной цены;
Приложение 2. Расчет договорной цены;
Приложение 3. Структура договорной цены;
Приложение 4. График выполнения работ;
Приложение 5. Локальные сметные расчеты;
Приложение 6. Соглашение
в
области
промышленной,
экологической
безопасности, охраны труда и гражданской защиты.
30
Статья 34. Реквизиты Сторон
"ЗАКАЗЧИК"
Наименование организации:
Открытое акционерное общество «Газпромнефть-Новосибирск»
Адрес местонахождения: г.Новосибирск, ул. Горького, 80
Почтовый адрес и фактический адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Горького, 80
Тел. 2 23-16-55,
Факс 2-23-16-55
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810900290002363 в филиале ГПБ (ОАО) в г.Новосибирске
к/с № 30101804000000000783 в РКЦ при ГУ ЦБ РФ по НСО
БИК 045004783, ИНН 5406013779 , КПП 540601001 (546050001 - для счетов-фактур)
«ПОДРЯДЧИК"
Наименование организации: ______________________________________________
_______________________________________________________________________
Адрес: _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
р/с № __________________________________________________________________
К/с № __________________________________________________________________
ИНН ________________ КПП _______________ БИК _____________
ПОДПИСИ СТОРОН :
ОТ ЗАКАЗЧИКА ______________________________________( А.И. Шимкив)
ОТ ПОДРЯДЧИКА ___________________________________( _______________)
31
Приложение № 1
к Договору № ______от __________
Протокол
согласования договорной цены
Объект: _____________________________________________________
Вид работ: ___________________________________________________
Мы,
нижеподписавшиеся,
от
лица
Заказчика________________________________,
действующего
на
основании
_______________________________________
и
от
лица
Подрядчика_______________________________,
действующего
на
основании
__________________________________________,
удостоверяем,
что
сторонами
достигнуто соглашение о величине фиксированной договорной цены на выполнение
работ по данному договору в размере _______________________________ (сумма
прописью) ХХХХ рублей ХХ копеек, в том числе НДС ___%, в семе _________(сумма
прописью) ХХХ рублей ХХ копеек.
Договорная стоимость работ подтверждена Расчётом договорной цены
Приложение № 2 к договору.
Договорная стоимость каждого элемента приёмки выполненных работ отражена в
Структуре договорной цены – Приложение № 3 к договору.
Стоимость работ и входящих в неё стоимостей отдельных элементов приемки
выполненных работ является неизменной на весь период действия договора.
Договорная цена включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с
выполнением настоящего договора.
Заказчик: __________
Подрядчик: __________
32
Приложение № 2
к Договору № ______от __________
Объект ___________________________________________________
Вид работ_________________________________________________
Расчет договорной цены
№
п/п
1
№№
Наименование объектов,
сметных работ, затрат
расчетов
(смет) или
иных
документов
2
3
Стоимость строительномонтажных работ
Всего СМР
в т.ч. стоимость
материалов
4
5
Стоимость
оборудования
Прочие затраты Всего (гр4+гр6+гр7)
6
7
8
Глава 1. Подготовка территории строительства
Итого по главе 1
Глава 2. Основные объекты строительства
Итого по главе 2
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Итого по главе 3
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
Итого по главе 4
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
Итого по главе 5
Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
Итого по главе 6
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по главе 7
ИТОГО по главам 1- 7 в
ценах 2001 г
ИТОГО по главам
1- 7 в договорном уровне
цен с К= ......
Глава 8. Временные здания и сооружения
2
Объектная
смета
Временные здания и
сооружения, учитываемые
сверх норм, согласно ПОС
Лок.смета
Лок.смета
Итого по главе 8
ИТОГО по главам 1- 8
Глава 9. Прочие работы и затраты
1
2
Договорной Зимнее удорожание работ
показатель
Расчет
Перебазирование
строительно-монтажной
организации с одной
стройки на другую
33
№
п/п
№№
Наименование объектов,
сметных работ, затрат
расчетов
(смет) или
иных
документов
Стоимость строительномонтажных работ
Всего СМР
1
3
2
Расчет
4
Лок.смета
3
Перевозка автомобильным
транспортом работников
строительно-монтажной
организации к месту работы
и обратно
Проведение
пусконаладочных работ на
рабочих средах
4
в т.ч. стоимость
материалов
5
Стоимость
оборудования
6
Прочие затраты Всего (гр4+гр6+гр7)
7
8
5
Итого по главе 9
ИТОГО по главам 1- 9
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
Итого по главе 12
ИТОГО по главам 1- 12
ВСЕГО
НДС
ВСЕГО по договору с НДС
Приёмка выполненных работ осуществляется по законченным производством этапам работ и оформленным исполнительной
документацией элементам приёмки, отражённым в структуре договорной цены (Приложение № _____ ).
Заказчик:_________
Подрядчик: ________
34
Для твёрдой договорной цены
Приложение № 3
к Договору № ______от __________
Структура договорной цены
Объект: ______________________________________
Вид работ: _____________________________________
Договорная цена определена на основе следующего расчета:
№ п/п
Наименование технологических
этапов и комплексов работ как
элементов
1
1
2
Стоимость СМР
5
Стоимость
оборудования
поставки
подрядчика
6
Общая стоимость
7
Наименование объекта
1.1
наименование комплекса работ
1.2
наименование комплекса работ
ВСЕГО стоимость подрядных работ
НДС
ВСЕГО по договору с НДС
Договорная цена включает все расходы Подрядчика, связанные с выполнением настоящего договора строительного
подряда, и является неизменной на весь период строительства. Приёмка выполненных Подрядчиком работ
производится в соответствии с настоящей структурой договорной цены по законченным производством работ и
оформленным исполнительной документацией элементам приёмки, отражённым в настоящем документе.
Заказчик: _______________
Подрядчик: _______________
35
Приложение № 4
к Договору № ______от __________
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Объект _______________________________________________________________
Вид работ _____________________________________________________________
№
п/п
Этапы работ
апрель
ЗАКАЗЧИК
____________/__________/
Май
июнь
июль
август
сентябрь
ПОДРЯДЧИК
_______________________/_________/
36
Приложение № 5
к Договору № ______от __________
ЛОКАЛЬНЫЙ
СМЕТНЫЙ
РАСЧЕТ
Объект______________________________________________________
Вид работ ___________________________________________________
№ п/п № ЛС
Наименование работ
Сметная
стоимость,
руб.
(без НДС)
НДС 18%,
Руб.
Сметная
стоимость,
руб.
(с НДС)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ИТОГО
ЗАКАЗЧИК
_________________________/________/
ПОДРЯДЧИК
___________________/_________/
37
Приложение № 6
к Договору № ______от __________
Соглашение
в области промышленной, экологической безопасности,
охраны труда и гражданской защиты
г. Новосибирск
Дата подписания «____ » _________ 20________ г.
Открытое
акционерное
общество
« Газпромнефть-Новосибирск»,
в
лице
___________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК»,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________,
в
лице
__________________________________________,
действующего
на
основании
__________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
“ПОДРЯДЧИК”, с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили
настоящий Договор Строительного подряда (далее Договор) о нижеследующем:
1. В ходе выполнения работ по Договору Подрядчик обязуется :
1.1 Обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации,
включая трудовое законодательство, законодательство о недрах, о природных и
минеральных ресурсах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной
безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения
работ, в том числе внутренние регламенты и инструкции, исполнение которых обязательно
на объектах Заказчика;
1.2. Представить Заказчику приказ «О направлении комплексной бригады для выполнения
строительных, ремонтных (демонтажных и монтажных) работ на объекте Заказчика». В
приказе должно быть отражено:
 количество работников, членов комплексной бригады, направляемых для выполнения
подрядных работ, их должность, фамилия и отчество;
 сроки проведения повторного инструктажа, проверки знаний по охране труда, пожарной
безопасности и правилам ТЭ, дата проведения, № протокола проверки знаний, №
удостоверений по охране труда относительно каждого члена комплексной бригады;
 сроки проведения медицинских осмотров (первичных, периодических);
 к каким видам строительно-монтажных работ на «строительной площадке» и к работам
повышенной опасности (огневые, газоопасные, ремонтные, высотные, земляные), в
соответствии с занимаемой должностью, допускаются члены комплексной бригады, с
указанием конкретных лиц;
 старший комплексной бригады;
 лица, ответственные за подрядные работы;
 ответственный за
строительно-монтажные работы
на строительной площадке
Заказчика;
 ответственный за руководство строительно-монтажными работами и
работами
повышенной опасности (огневые, газоопасные, ремонтные, высотные, земляные), а так же
по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и строительных норм и
правил при производстве строительно-монтажных работ.
1.3. Разрабатывать проект производства работ (далее по тексту – ППР) и сетевой
(линейный) график выполнения наиболее сложных и трудоемких
видов работ.
Непосредственный руководитель работ от Подрядчика обязан ознакомить с проектом
38
производства работ всех исполнителей под роспись в ППР и
инструктажа Подрядчика.
Журнале специального
1.4. Перед началом выполнения подрядных работ на территории Заказчика Подрядчик и
Заказчик обязаны оформить акт-допуск по форме Приложения А
(прилагается к
настоящему Соглашению);
Акт - допуск оформляется в двух экземплярах, один из которых находится у лица,
ответственного за безопасное производство работ на объекте Заказчика, другой - у лица,
ответственного за безопасное производство работ Подрядчика.
Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом - допуском,
несут уполномоченные лица Заказчика и Подрядчика.
Перед началом работ, учитывая их специфику, представитель Подрядчика совместно
с представителем Заказчика определяет работы, на которые необходимо выдавать наряд –
допуск.
1.5. Обеспечить соблюдение следующих требований, действующих у Заказчика
регламентов, стандартов и инструкций, а также внутренней политики Заказчика:
1.5.1 В области информирования о происшествиях, текущих показателях и
проведении расследования:
1.5.1.1 Оперативно сообщать о несчастных случаях, авариях, инцидентах, дорожнотранспортных происшествиях и других происшествиях произошедших на территории
выполнения работ Заказчика, в соответствии с действующими у Заказчика, регламентами,
стандартом и инструкциями. Заказчик обязан информировать Подрядчика обо всех
изменениях, вносимых в стандарты и инструкции в течение 10 рабочих дней от даты
утверждения Заказчиком соответствующих изменений.
1.5.1.2 Ежемесячно, в срок до 10 числа, следующего за отчётным месяцем, представлять
информацию о результатах своей работы в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, содержащую сведения:
 об авариях, разливах и иных незапланированных событиях, которые привели или могут
привести к значительным повреждениям/ущербу/убыткам или о которых должно быть
сообщено компетентным государственным органам;
 о всех случаях производственного травматизма;
 о всех дорожно-транспортных происшествиях, связанных с выполнением настоящего
договора;
 сведения о выданных, контролирующими органами, предписаниях на устранение
выявленных нарушениях или предписаниях на приостановке деятельности, а также о
возникших судебных преследованиях за нарушения в области ПЭБ, ОТ и ГЗ;
 любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным
государственным органам;
 справки о проверках, осмотрах и аудиторских проверках, а также о мероприятиях в
области производственного и производственно-экологического контроля;
 о результатах проведённых расследований происшествий;
 справка о ходе выполнения всех мероприятий по устранению нарушений и мероприятий
по устранению причин происшествий;
1.5.1.3. Принимать участие в расследовании происшествия, обстоятельства которого
напрямую или косвенно связано с деятельностью Подрядчика и проведение которого
инициировано Заказчиком в соответствии с внутренней его процедурой.
1.5.1.4. При расследовании
несчастного случая,
происшедшего с
работником
Подрядчика на территории выполнения работ Заказчика, в состав комиссии, образованной
Подрядчиком, включать и привлекать (по согласованию) представителя Заказчика.
1.5.2. В области транспортной безопасности:
1.5.2.1 Все транспортные средства Подрядчика, используемые для перевозки пассажиров и
опасных грузов, должны быть оборудованы следующим:
 Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров;
 В зимний период - передними и задними зимними шинами;
 Электронным устройством контроля действий водителя.
39
1.5.2.2.Подрядчик должен обеспечить:
 Обучение по охране труда, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения,
и достаточную квалификацию водителей;
 Проведение регулярных ТО транспортных средств;
 Проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей.
 Проведение инструктажей по безопасности дорожного движения
 Контроль выезда на линию исправного транспорта (не допускать случаев выезда
неисправного транспорта).
1.5.2.3. Ежемесячно, в срок до 10 числа, следующего за отчётным месяцем, представлять
информацию о дорожно-транспортных происшествиях, связанных с выполнением
настоящего договора.
1.5.3 В области обеспечения и применения Средств индивидуальной защиты (СИЗ):
1.5.3.1 Весь персонал должен быть, как минимум, обеспечен следующими средствами
индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения за пределами жилых
помещений на месте производства работ:
 Спецодеждой;
 Защитной обувью с металлическим или композитным подноском;
 Каской;
 Средствами защиты глаз, лица и рук (перчатки).
1.5.3.2 Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен
соответствующими СИЗ, например, но не ограничиваясь, следующим:
 Лицевой щиток при работах со шлифовальным и заточным инструментом;
 Закрытые защитные очки, защитные маски и жароустойчивые перчатки для сварочных
работ;
 Средства защиты органов дыхания при работе с опасными веществами;
 Средства защиты от падения с высоты;
 Средства защиты от воздействия электрической дуги при работах в электроустановках.
1.5.4 В области аттестации по ПЭБ, ОТ и ГЗ и допуска персонала на объекты
Заказчика:
1.5.4.1 Весь персонал Подрядчика, прибывающий впервые для выполнения работ на
объекты Заказчика должен:

получить вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности от
специалиста по ПЭБ, ОТ и ГЗ Заказчика или другого, специально уполномоченного для
этого лица;

получить первичный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности от
должностного лица, отвечающего за охрану труда и пожарную безопасность на территории
участке (объекте) выполнения работ Заказчика.
1.5.4.2 На месте проведения работ персонал Подрядчика должен
иметь при себе
удостоверения (личные карточки) с отметками, подтверждающими факт соответствующего
обучения и аттестации в области ПЭБ и ОТ.
1.5.4.3 Подрядчик должен иметь и предъявить по первому требованию уполномоченного
представителя Заказчика Графики проведения обучения и аттестации по ПЭБ, ОТ и ГЗ,
проведения инструктажей персонала, выполняющего работы на объектах Заказчика.
1.5.5 В области экологической безопасности:
1.5.5.1 Подрядчик несет ответственность за соблюдение и нарушение экологических
требований.
1.5.5.2
Подрядчик является собственником отходов производства и потребления,
образующихся от использования собственного сырья и материалов в результате его
деятельности при выполнении работ, являющихся предметом Договора.
1.5.5.3
Подрядчик в процессе проведения строительных работ обеспечивает
систематическую уборку Объекта от строительного мусора собственными силами и
средствами в счет Договорной цены.
1.5.5.4 По завершении Работ, до подписания Акта приемки выполненных работ со стороны
Заказчика, Подрядчик вывозит с объекта все собственное оборудование и технику, излишки
40
материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений,
производит вывоз образованного от этих работ отходов и оставляет после себя Объект и
площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным
нормам.
1.5.5.5 Подрядчик обязан самостоятельно:

оформить в Департаменте Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы
загрязняющих веществ в водные объекты, лимиты на размещение отходов.

производить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов,
сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности
по Объекту строительства.
1.5.6 Запрет употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ:
1.5.6.1 Подрядчик обязан:

Не
допускать к работе (отстранять от
работы) персонал в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Не допускать пронос и нахождение на месте производства работ и в местах
проживания персонала алкоголя, наркотическое или токсических веществ, за исключением
веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.
1.5.6.2 В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право
производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов,
доставляемых на место производства работ и к месту проживания персонала.
1.5.6.3 Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные
вещества или персонал в состоянии опьянения, то они не допускаются к месту проведения
работ .
1.5.6.4 Все факты выявления опьянения или попытки провоза и хранения алкоголя,
наркотиков или токсических веществ должны быть зафиксированы одним из
нижеприведённых способов:

медицинским осмотром или освидетельствованием;

акт, составленный представителями Заказчика и Подрядчика;

письменное объяснение персонала Подрядчика
1.5.7 В области производственного контроля:
1.5.7.1
Подрядчик обязан организовать контроль на территории выполнения работ
Заказчика за соблюдением требований охраны труда и пожарной безопасности в рабочее и
нерабочее время.
1.5.7.2 Для
осуществления Заказчиком контроля соблюдения законодательных и
предъявляемых самим Заказчиком требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ , Подрядчик должен
обеспечить беспрепятственное посещение, уполномоченными представителями Заказчика,
мест производства работ.
1.5.7.3 В случае выявления нарушений требований, Заказчик выдаёт Подрядчику
соответствующий акт с указанием рекомендованных сроком устранения нарушений.
1.5.7.4 В случае, если Подрядчик, в силу каких-либо причин, не может устранить нарушения
в рекомендованные сроки, то, совместно с Заказчиком,
разрабатывается План по
устранению нарушений с указанием согласованных сроков. Заказчик имеет право
приостановить выполнение работ в случае, если Подрядчиком не будут устранены
соответствующие нарушения в согласованные сроки.
1.6. В случае привлечения Подрядчиком, третьих лиц, Подрядчик обязан включить в
заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим Соглашением, и
осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан
предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у
Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих
изменений.
2. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные при выполнении работ
им, либо привлечёнными им третьими лицами, нарушения трудового законодательства,
41
природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в
области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных
производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению
причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к
ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется
возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
3. При наличии вины Подрядчика, установленной в результате внутреннего расследования,
за аварии, инциденты и несчастные случаи, которые произошли в процессе выполнения
обязательств по договору, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
4. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника
Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также
в случае нарушения ими правил промышленной безопасности, охраны труда,
электробезопасности или промышленной санитарии. В случае выявления Заказчиком факта
допуска Подрядчиком или третьим лицом, привлеченным Подрядчиком, к выполнению работ
по настоящему Договору персонала, не прошедшего необходимую аттестацию (обучение),
Заказчик имеет право отстранить данных работников от выполнения работ вплоть до
предъявления соответствующих документов, подтверждающих наличие соответствующего
аттестата (прохождение обучения) или до замены указанных работников.
5. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком,
требований настоящего Соглашения является существенным нарушением условий
настоящего Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа или расторжения
договора.
6. Срок действия Соглашения ограничивается сроками действия настоящего Договора.
7.
Условия настоящего
Соглашения в области промышленной, экологической
безопасности, охраны труда и гражданской защиты к договору строительного подряда
№___________ от ___________________2014г. распространяются и на работы,
выполняемые Подрядчиком в течение Гарантийного периода.
ПОДПИСИ СТОРОН :
ОТ ЗАКАЗЧИКА
ОТ ПОДРЯДЧИКА
______________________ /_____________/
______________________/_______________/
42
Приложение А к
Соглашению в области промышленной,
экологической безопасности, охраны труда
и гражданской защиты
АКТ-ДОПУСК
для производства строительно-монтажных работ
на территории (организации)
Гор. ________________________
" __" __________________200_ г.
__________________________________________________________________________
Наименование организации – Заказчика (действующего предприятия или строящегося объекта
Мы, нижеподписавшиеся :
Представитель Заказчика _________________________________________________,
( Ф.И.О., должность)
Представитель Подрядчика _________________________________________________
(Ф.И.О., должность )
составили настоящий акт о нижеследующем.
Заказчик предоставляет участок (АЗС, территорию), ограниченный координатами
__________________________________________________________________________
(наименование осей, отметок и номер чертежа)
для производства на нем_________________________________________________________
(наименование работ)
Бригадой в составе _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ф.И.О., членов бригады
Под руководством технического руководителя Подрядчика __________________________
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя работ)
на следующий срок:
начало " __" ______________,
окончание "__" __________________
До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие
безопасность производства работ.
Наименование мероприятия
Представитель Заказчика
Срок выполнения
Исполнитель
____________________
(подпись)
Представитель Подрядчика
_____________________
(подпись)
43
44