Document 4291703

ДОГОВОР № R-EXP-___________
п.Ики-Бурул
августа 2013 г.
Закрытое акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»
(сокращенное наименование – ЗАО «КТК-Р») в лице _______________, действующего на
основании Устава Компании, именуемое в дальнейшем «Благотворитель», с одной
стороны,
_______________ в лице _______________, действующего на основании
_______________, именуемое в дальнейшем «Благополучатель», со второй стороны,
_______________ в лице _______________, действующего на основании
_______________, именуемая в дальнейшем «Координатор», с третьей стороны, и
_______________ в лице _______________, действующего на основании
_______________, рекомендованное к участию в настоящем Договоре Координатором
(письмо Координатора № _______________ от _______________) и именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», с четвертой стороны,
далее по тексту настоящего Договора Благотворитель, Благополучатель, Координатор и
Исполнитель совместно именуются «Стороны» или, по отдельности, «Сторона».
Принимая во внимание:

намерение Благотворителя осуществить в соответствии с требованиями
Федерального закона от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» благотворительную помощь в
форме благотворительного пожертвования денежных средств на достижение
следующих целей в интересах Благополучателя: строительство _______________ по
адресу: _______________ (далее по тексту – «Объект»);

намерение Координатора осуществлять контроль над выполнением Подрядчиком
работ по строительству Объекта (далее по тексту – «Работы») и целевым
расходованием денежных средств, поступивших Подрядчику от Благотворителя на
выполнение Работ;

намерение Благополучателя осуществлять функции Заказчика в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;

намерение Подрядчика выполнить Работы в интересах Благополучателя;

целевое назначение Объекта – _______________;
а также полагая, что осуществление Благотворителем указанного благотворительного
пожертвования будет содействовать деятельности в сфере _______________, Стороны
заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Благотворитель обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором, осуществить благотворительное пожертвование в форме передачи
Подрядчику денежных средств в сумме _______________ (Сумма прописью),
включая все применимые налоги, для выполнения последним Работ в интересах
Благополучателя. Указанная сумма является непревышаемой и представляет собой
максимальную сумму всех платежей, которые Благотворитель обязуется
1
осуществить в качестве благотворительного пожертвования денежных средств на
выполнение Работ. Целевое назначение пожертвования – строительство Объекта в
интересах Благополучателя для содействия деятельности в сфере образования,
науки, культуры, искусства, просвещения/социальной поддержки и защиты
граждан/содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан (указать применимое целевое назначение в зависимости от назначения
Объекта).
1.2.
Подрядчик обязуется выполнить Работы в порядке и на условиях, установленных
Договором и действующим законодательством Российской Федерации, включая
возможные работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для
полного сооружения Объекта и нормальной его эксплуатации, согласованные
Сторонами. Привлечение к Работам субподрядчиков возможно только по
предварительному письменному согласованию с Благотворителем.
1.3.
Благополучатель обязуется принять законченный строительством Объект в
качестве основного средства к бухгалтерскому учету, ввести Объект в
эксплуатацию и использовать Объект только в целях, указанных в преамбуле
Договора, в течение срока не менее 3 (трех) лет после окончания гарантийного
периода нормальной эксплуатации Объекта.
1.4.
Координатор контролирует выполнение Подрядчиком обязательств по Договору,
приемку и принятие Благополучателем Объекта в качестве основного средства к
бухгалтерскому учету, дальнейшее использование Благополучателем Объекта в
целях, указанных в преамбуле Договора, а также обеспечивает своевременное
представление Благотворителю отчетной документации в соответствии с
условиями Договора и освещение помощи, оказанной Благотворителем, в средствах
массовой информации в соответствии с пп. 3.3.7. и 3.3.8. Договора.
1.5.
Стороны стремятся к тому, чтобы благотворительная помощь была оказана
беспристрастным и благоприятным образом с использованием законных
механизмов ее реализации и с целью удовлетворения потребностей
Благополучателя.
1.6.
Смета осуществления благотворительного пожертвования
Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью Договора.
1.7.
Техническое задание на строительство Объекта утверждено Благополучателем и
Подрядчиком и представлено в Приложении 2, являющемся неотъемлемой частью
Договора.
1.8.
Координатор
организует
приемку
выполненных
Работ
и
Объекта
Благополучателем. По факту приема-передачи Работ и приемки Объекта
Благополучателем и Подрядчиком подписываются, а Координатором заверяются,
соответственно, акт приема-передачи выполненных Работ по форме КС 2 и акт
приемки законченного строительством Объекта по форме КС 14. Координатор
представит Благотворителю или его уполномоченному представителю копии актов
приема-передачи выполненных Работ, акта приемки законченного строительством
Объекта, документов, подтверждающих гарантийные обязательства Подрядчика, а
также документов, подтверждающих принятие Благополучателем Объекта в
качестве основного средства к бухгалтерскому учету, в течение 20 (двадцати)
календарных дней от даты подписания акта приемки законченного строительством
Объекта. При этом Благополучатель и Координатор обязуются представить по
требованию Благотворителя или его уполномоченного представителя любую
другую документацию, связанную с оказанием пожертвования.
приведена
в
2
1.9.
Подрядчик обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
подписания акта приемки законченного строительством Объекта представить
Благополучателю всю документацию, необходимую для эксплуатации и
гарантийного обслуживания Объекта.
1.10. Подрядчик обязуется
до_______________.
полностью
завершить
выполнение
Работ
в
срок
1.11. Благополучатель обязуется осуществить ввод Объекта в эксплуатацию в срок до
_______________ и представить Благотворителю копии подтверждающей
документации в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ввода Объекта в
эксплуатацию.
1.12. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, действует до полного
исполнения Сторонами принятых по Договору обязательств и прекращает свое
действие не ранее, чем через 3 (три) года после окончания гарантийного периода
нормальной эксплуатации Объекта согласно пп. 1.3. и 3.3.6. Договора.
2.
УСЛОВИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
2.1.
Благополучатель обязуется принять Объект в качестве основного средства к
бухгалтерскому учету и вести обособленный учет всех связанных с Объектом
операций.
2.2.
Денежные средства, полученные от Благотворителя, должны направляться на
строительство Объекта, выполнение всех необходимых работ и иных действий,
требуемых для осуществления строительства Объекта. В случае, если
составляющие благотворительное пожертвование денежные средства будут
использованы с нарушением их целевого назначения, указанного в Договоре,
Подрядчик по требованию Благотворителя обязан вернуть Благотворителю
денежные средства в размере, равном сумме денежных средств, использованных с
нарушением указанного целевого назначения.
2.3.
Все находящиеся у Подрядчика денежные средства, которые не были
израсходованы в течение срока, указанного в п. 1.10. Договора, возвращаются
Подрядчиком Благотворителю. Подрядчик, Координатор и Благополучатель
полностью отвечают за выполнение Работ в соответствии с Договором.
Благотворитель не отвечает за выполнение Работ Подрядчиком, а отвечает только
за оплату в соответствии с пп. 1.1., 3.1.1. и 4.1. Договора.
2.4.
Благотворитель и его уполномоченный представитель имеют право проводить
аудиторскую проверку любой документации Подрядчика, Координатора и
Благополучателя, относящейся к благотворительному пожертвованию по Договору.
Подрядчик, Координатор и Благополучатель должны хранить всю такую
документацию и обеспечить доступ к ней Благотворителя или его
уполномоченного представителя в течение срока не менее 5 (пяти) лет с даты
заключения Договора.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
В соответствии с условиями Договора Благотворитель обязуется:
3
3.1.1. Осуществить благотворительное пожертвование в форме передачи Подрядчику
денежных средств в сумме, указанной в п. 1.1. Договора, на достижение целей,
определенных в преамбуле Договора.
3.1.2. Представить Координатору копии платежных документов, подтверждающих
оплату выполненных Работ и имеющих отношение к исполнению Сторонами
принятых по Договору обязательств.
3.2.
В соответствии с условиями Договора Благотворитель вправе:
3.2.1. В любое время потребовать от Координатора внеочередного представления
отчетности Подрядчика об использовании последним средств благотворительного
пожертвования по форме КС 3.
3.2.2. Поручить уполномоченному представителю Благотворителя осуществлять от
имени Благотворителя независимый контроль над фактическим выполнением Работ
Подрядчиком.
3.2.3. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком Работ при отсутствии визы
Благотворителя или уполномоченного представителя Благотворителя на актах
приема-передачи выполненных Подрядчиком Работ.
3.2.4. Требовать отмены пожертвования и отказаться от исполнения обязательств по
Договору в одностороннем порядке при использовании Подрядчиком денежных
средств, составляющих благотворительное пожертвование, с нарушением их
целевого назначения, указанного в преамбуле Договора, или при изменении
целевого назначения благотворительного пожертвования без согласия
Благотворителя, а также в случае задержки окончания строительства Объекта на
срок более 2 (двух) месяцев вне зависимости от причин такой задержки.
3.2.5. Остановить Работы в случае несоблюдения Подрядчиком требований к
безопасному ведению Работ, указанных в п. 3.5.11. Договора, а также
несоблюдении правил выполнения строительных работ.
3.2.6. Остановить Работы при несоблюдении или наличии претензий к правильности
соблюдения строительных процессов и технологии, а также отклонения от проекта.
При этом Благотворитель вправе провести по своему усмотрению независимую
экспертизу за счет Подрядчика с целью получения официального заключения
независимого эксперта.
3.2.7. Остановить Работы в случае нарушения требований ведения исполнительной
документации, журналов авторского надзора, технического надзора, а также любой
другой документации обязательной при проведении строительных работ.
3.2.8. При установлении нарушений со стороны Подрядчика составить акт и удержать
сумму в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости Договора за
каждый установленный случай.
Работы останавливаются на срок, необходимый для согласования порядка и
способа устранения нарушений, и возобновляются только с согласия
Благотворителя, при этом срок остановки Работ не влияет на дату завершения
Работ в соответствии с Договором.
3.2.9. В случае, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий
Договора, ухудшившими результат выполнения Работ, или с иными недостатками,
которые делают Объект не пригодным для использования, Благотворитель вправе
по своему усмотрению потребовать от Подрядчика либо безвозмездного
устранения недостатков в обозначенный срок, либо соразмерного уменьшения
4
установленной за выполнение Работ цены, либо возмещения расходов на
устранение недостатков.
3.2.10. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ в соответствии с
Графиком производства Работ (см. Приложение 4) или срока передачи
исполнительной документации по Объекту потребовать от Подрядчика выплаты
неустойки в размере 0,01 (ноль целых одной сотой) процента от цены Договора за
каждый день просрочки.
3.3.
В соответствии с условиями Договора Координатор обязуется:
3.3.1. Осуществлять контроль расходования денежных средств, поступивших
Подрядчику от Благотворителя по Договору на достижение целей, определенных в
преамбуле Договора.
3.3.2. По завершении Работ рассмотреть представленную Подрядчиком отчетность об
использовании средств благотворительного пожертвования по форме КС 3 и
направить Благотворителю копии рассмотренной отчетности с письменным
уведомлением о соответствии/несоответствии порядка расходования Подрядчиком
средств благотворительного пожертвования условиям Договора.
3.3.3. Оказывать содействие Благополучателю и Подрядчику во всех административных
вопросах в отношении возводимого Объекта, в том числе в получении требуемой
разрешительной документации, необходимой для строительства и ввода в
эксплуатацию Объекта.
3.3.4. По требованию Благотворителя представить отчетность о ходе выполнения Работ
по форме, предусмотренной в Приложении 3 к Договору, а также подписанные
Благополучателем и Подрядчиком, заверенные Координатором и завизированные
Благотворителем или его уполномоченным представителем акты приема-передачи
выполненных Работ по форме КС 2.
3.3.5. В течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания акта приемапередачи законченного строительством Объекта внести Объект в реестр
муниципальной собственности.
3.3.6. Обеспечить нахождение Объекта в муниципальной собственности и на балансе
Благополучателя, а также содержание Благополучателем Объекта в состоянии
полной пригодности к эксплуатации на срок не менее 3 (трех) лет по окончании
гарантийного периода нормальной эксплуатации Объекта. Координатор и
Благополучатель не имеют права сдавать Объект в аренду, отчуждать его либо
использовать в целях, отличных от целей, указанных в преамбуле Договора, без
письменного согласования с Благотворителем в течение вышеуказанного срока.
3.3.7. Информировать население региона о целях и задачах благотворительного
пожертвования и о ходе его реализации через газеты ________________ и на
официальном сайте ________________, а также через районные средства массовой
информации. Координатор представит Благотворителю копии публикаций в прессе,
видео- и фотоматериалы об использовании благотворительного пожертвования на
электронных носителях без дополнительных затрат для Благотворителя. Текст
информационных сообщений должен быть предварительно согласован с
Благотворителем.
3.3.8. Организовать церемонию торжественной передачи Объекта Благополучателю с
привлечением представителей Благотворителя, Координатора, Подрядчика и
Благополучателя, средств массовой информации в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней со дня подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию. Дату
5
проведения церемонии Координатор заранее согласует с Благотворителем. На
Объекте должна быть установлена табличка с информацией, указывающей, что
строительство Объекта реализовано за счет средств благотворительного
пожертвования Благотворителя.
3.4.
В соответствии с условиями Договора Благополучатель обязуется:
3.4.1. Передать Подрядчику в течение 1 (одного) дня со дня подписания Договора на
период строительства Объекта строительную площадку, пригодную для
производства Работ, по акту. Для целей настоящего Договора строительной
площадкой признается земельный участок, предназначенный для возведения
Объекта, право пользования которым принадлежит Благополучателю.
3.4.2. Передать Подрядчику в течение 1 (одного) дня после подписания Договора копии
документов, подтверждающих права Благополучателя на пользование
вышеуказанным земельным участком и на выполнение Работ на участке.
3.4.3. Осуществлять организацию управления строительством.
3.4.4. Осуществлять контроль соответствия объемов и качества выполненных и
предъявленных Подрядчиком к оплате Работ.
3.4.5. Выполнить проверку актов приема-передачи выполненных Работ и
проконтролировать внесение соответствующих изменений при выявленных в актах
недостатках.
3.4.6. Провести учет объемов и стоимости некачественно выполненных Работ и затрат на
устранение дефектов.
3.4.7. Осуществлять контроль противопожарной безопасности, техники безопасности,
рационального использования территории, охраны окружающей среды, зеленых
насаждений и земли при выполнении Подрядчиком Работ.
3.4.8. Сформировать состав приемочной комиссии для осуществления приемки
законченного строительством Объекта и организовать работу этой комиссии.
Осуществить приемку законченного строительством Объекта и подписать
соответствующий акт по форме КС 14.
3.4.9. Обеспечить ввод Объекта в эксплуатацию в срок до ________________.
3.4.10. Обеспечить нахождение Объекта на балансе Благополучателя на срок не менее 3
(трех) лет по окончании гарантийного периода нормальной эксплуатации Объекта.
3.4.11. Содержать Объект в состоянии полной пригодности к эксплуатации в течение
срока не менее 3 (трех) лет по окончании гарантийного периода нормальной
эксплуатации Объекта.
3.4.12. Не сдавать Объект в аренду, не отчуждать его и не использовать в целях,
отличных от целей, указанных в преамбуле Договора, без письменного
согласования с Благотворителем, в течение гарантийного периода нормальной
эксплуатации Объекта и в течение 3 (трех) лет по его завершении.
3.5.
В соответствии с условиями Договора Подрядчик обязуется:
3.5.1. Использовать
денежные
средства,
составляющие
благотворительное
пожертвование, исключительно в порядке, предусмотренном Договором, и на
достижение целей, определенных в преамбуле Договора.
6
3.5.2. По завершении Работ направить Координатору отчетность по форме КС 3 об
использовании средств благотворительного пожертвования, а также предоставить
Благотворителю и Координатору возможность ознакомления с финансовой,
бухгалтерской и иной документацией, свидетельствующей об использовании
переданного по Договору благотворительного пожертвования.
3.5.3. Выполнить все Работы по Объекту с надлежащим качеством, в объемах и в сроки,
предусмотренные Договором, передать Объект Благополучателю в установленный
Договором срок в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию
Объекта.
3.5.4. Поставить предварительно согласованные Сторонами и необходимые для
выполнения Работ материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную
технику, а также осуществить их разгрузку и складирование.
3.5.5. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Благополучателем за
ненадлежащее исполнение Работ привлеченными субподрядчиками, за
координацию их деятельности, а также обязуется обеспечить надлежащее
выполнение субподрядчиками их частей Работ. При этом Благотворитель не несет
ответственности по договорам субподряда, заключенным Подрядчиком.
3.5.6. Подрядчик обязуется представить Сторонам перечень субподрядчиков,
планируемых к привлечению в рамках выполнения Работ по Договору, или
предварительно согласовывать с Благотворителем привлекаемых субподрядчиков в
срок не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала выполнения
работ/оказания услуг/поставки продукции по договорам субподряда. Общий объем
Работ (по совокупной стоимости) всех привлеченных Подрядчиком
субподрядчиков не должен превышать 50 (пятьдесят) процентов от суммы
Договора.
3.5.7. Обеспечить охрану строящегося Объекта, материалов, оборудования,
строительной техники, а также иного имущества и сооружений на земельном
участке в границах строительной площадки до завершения строительства и
приемки Благополучателем готового Объекта.
3.5.8. Подрядчик также обязан обеспечить:
 производство Работ в полном соответствии с Договором, строительными нормами
и правилами, действующими требованиями по охране окружающей среды;
 надлежащее качество используемых материалов, соответствие их технической
документации, международным и государственным стандартам либо, в
исключительных случаях, техническим условиям;
 качество выполнения всех Работ в соответствии с технической документацией,
действующими нормами и техническими условиями;
 своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке
Работ и в течение гарантийного срока нормальной эксплуатации Объекта; срок
устранения недостатков и дефектов не должен превышать 3 (три) дня; в случае
замены оборудования/материалов, требующих более длительного срока
поставки, либо выполнения работ, срок выполнения которых превышает 3 (три)
дня, срок устранения недостатков и дефектов предварительно, по выявлении
таковых,
согласовывается
Подрядчиком
с
Благополучателем
при
одновременном информировании остальных двух Сторон Договора;
 бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при
нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.
7
3.5.9. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку
Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность
положения уровней, размеров и соотнесенности.
3.5.10.
Подрядчик собственными силами в счет стоимости Работ, предусмотренных
Договором, в соответствии со строительными нормами и правилами возводит все
временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения
Работ по Договору.
3.5.11.
Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения Работ строгое выполнение на
строительной площадке необходимых мероприятий по противопожарной
безопасности, промышленной безопасности, охране труда, рациональному
использованию природных ресурсов и территории, охране окружающей среды, а
также установить освещение.
Организация и выполнение Работ должны осуществляться при соблюдении
законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных
нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных
правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.05.2000 г. № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих
государственные нормативные требования охраны труда»:
 строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и
строительству;
 межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда,
утвержденные
в
установленном
порядке
федеральными
органами
исполнительной власти;
 государственные стандарты системы стандартов безопасности труда,
утвержденные Госстандартом России или Госстроем России;
 правила безопасности, инструкции по безопасности;
 государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы,
гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные
Минздравом России.
В случаях применения методов исполнения Работ, материалов, конструкций,
машин, инструмента, инвентаря, технологической оснастки, оборудования и
транспортных средств, по которым требования безопасного производства Работ не
предусмотрены настоящими нормами и правилами, следует применять
соответствующие нормативные правовые акты по охране труда субъектов
Российской Федерации, а также производственно-отраслевые нормативные
документы организации (стандарты по безопасности труда, инструкции по охране
труда).
Обеспечение технически исправного состояния строительных машин, инструмента,
технологической оснастки, средств коллективной защиты работающих
осуществляется Подрядчиком.
При выполнении Работ весь персонал Подрядчика должен находиться в
индивидуальных средствах защиты в соответствии с требованиями охраны труда и
техники безопасности к каждому виду выполняемых Работ. Все лица, находящиеся
на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работники без
защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к
выполнению Работ не допускаются.
3.5.12.
Подрядчик также обязан:
 В случае необходимости согласовать с органами государственного надзора
порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на
строительной площадке;
 Обеспечить должным образом ежедневные текущие в ходе выполнения Работ и
окончательные по завершении Работ содержание и уборку строительной
площадки и прилегающей непосредственно к ней территории;
8
 В течение 1 (одного) дня от даты подписания акта приема-передачи
завершенного строительством Объекта вывезти за пределы строительной
площадки и прилегающей непосредственно к ней территории Объекта
принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь,
инструменты, строительные материалы, временные сооружения, а также иное
имущество и строительный мусор.
3.5.13. Известить Стороны о готовности Объекта в письменной форме в течение 1 (одного)
дня после завершения выполнения Работ.
3.5.14. Подрядчик обязуется немедленно известить Координатора и Благополучателя и до
получения указаний от Координатора и/или Благополучателя приостановить
Работы при обнаружении:
 Возможных неблагоприятных для Благополучателя последствий выполнения его
указаний в отношении способа исполнения Работ;
 Нарушения правил противопожарной безопасности, техники безопасности,
охраны труда, рационального использования природных ресурсов и территории,
охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли;
 Иных обстоятельств, угрожающих жизни людей, годности или прочности
результатов выполняемых Работ либо препятствующих завершению выполнения
Работ в установленный срок.
3.5.15.
Подрядчик обязан представить Благополучателю комплект документов,
необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. В случае выявления недостатков в
документации, препятствующих вводу Благополучателем Объекта в эксплуатацию,
Подрядчик обязан устранить такие недостатки за свой счет в срок, указанный
Благополучателем.
3.5.16.
Для выполнения Работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций в
соответствии с п. 1.2. Договора, Подрядчик привлекает эксплуатационную
организацию или с согласия эксплуатационной организации и под ее надзором
выполняет эти Работы самостоятельно.
3.5.17.
В случае несвоевременного исполнения Благополучателем своих обязательств,
предусмотренных пп. 3.4.1. и 3.4.2. Договора, и, как следствие, возникновения
задержки в выполнении Работ, Подрядчик имеет право на продление срока
строительства на соответствующий период и освобождение на этот период от
ответственности за просрочку сдачи Объекта в эксплуатацию. При этом Стороны
примут все необходимые меры для предотвращения возникновения
дополнительных расходов.
4.
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1.
Перечисление
денежных
средств,
составляющих
благотворительное
пожертвование, на счет Подрядчика, указанный в Договоре, осуществляется
Благотворителем в следующем порядке:
 ________________ процентов от общей стоимости Договора – аванс,
составляющий ________________, оплата которого осуществляется банковским
переводом со счета Благотворителя на расчетный счет Подрядчика в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика оригинала должным
образом оформленного счета, выписанного Подрядчиком после подписания
Договора Сторонами;
 Оплата оставшейся суммы благотворительного пожертвования осуществляется в
несколько этапов в соответствии с Графиком производства Работ, являющимся
9





Приложением 4 к Договору, на основании представленных актов приемапередачи выполненных Работ по форме КС-2 и справки о стоимости Работ по
форме КС-3. Зачет аванса производится ежемесячно в размере________________
процентов от стоимости выполненных и предъявленных Подрядчиком к оплате
Работ;
Основанием для платежа являются оригинал должным образом оформленного
счета, копии акта приема-передачи выполненных Работ по форме КС-2 и
справки о стоимости Работ по форме КС-3, подписанные представителями
Подрядчика, Благополучателя, заверенного Координатором и завизированного
Благотворителем или его уполномоченным представителем;
Благотворитель или уполномоченный представитель Благотворителя визирует
акт приема-передачи выполненных Работ по форме КС-2 и справку о стоимости
Работ по форме КС-3, подтверждая тем самым согласие Благотворителя с
объемом выполненных Подрядчиком Работ. При отсутствии визы
Благотворителя или уполномоченного представителя Благотворителя выплата
очередной суммы благотворительного пожертвования не допускается;
Благотворитель осуществляет перечисление денежных средств на расчетный
счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от
Подрядчика оригинала должным образом оформленного счета с приложением
копий справки о стоимости выполненных Работ по форме КС-3 и акта приемапередачи соответствующего этапа выполненных Работ по форме КС-2,
подписанного Благополучателем и Подрядчиком, заверенного Координатором и
завизированного Благотворителем или его уполномоченным представителем;
Основанием для финального платежа является оригинал должным образом
оформленного счета и копия акта приемки законченного строительством
Объекта по форме КС 14, подписанного представителями Подрядчика и
Благополучателя,
заверенного
Координатором
и
завизированного
Благотворителем или его уполномоченным представителем;
Благотворитель или уполномоченный представитель Благотворителя визирует
акт по форме КС 14, подтверждая тем самым согласие Благотворителя с
объемом выполненных Подрядчиком Работ. При отсутствии визы
Благотворителя или уполномоченного представителя Благотворителя выплата
окончательной суммы благотворительного пожертвования не допускается.
4.2.
Расходы по перечислению составляющих благотворительное пожертвование
денежных средств несет Благотворитель.
4.3.
При оформлении счета Подрядчику необходимо:
 в графе «Получатель» указать «Подрядчик – ________________», адрес, ИНН,
КПП, банковские реквизиты Подрядчика;
 в графе «Плательщик» указать «Благотворитель – ЗАО «Каспийский
Трубопроводный Консорциум-Р»;
 в графе «Основание платежа» указать «Оплата работ по договору № ________»;
 в графе «Грузополучатель» указать «Благополучатель – ________________»,
адрес, ИНН, КПП, банковские реквизиты Благополучателя;
 направить 1 (один) оригинал счета с четкой надписью «Оригинал счета» со
всеми сопроводительными документами по адресу:
ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»
Финансовая группа Проекта Расширения
Россия, 119017, Москва, ул. Большая Ордынка,
д. 40, стр. 4, Бизнес-Комплекс «Легион 1», 4 эт.
 отдельно 1 (одну) копию счета (с надписью «Копия») и сопроводительных
документов ответственному представителю Благотворителя;
 все счета должны быть идентифицированы путем указания даты и номера
Договора с Благотворителем, к которому относится конкретный счет. Вопросы,
касающиеся счетов, можно направлять ответственному представителю
10
Благотворителя и специалистам Финансовой группы Благотворителя по адресу
электронной почты: expfinance@cpcpipe.ru.
4.4.
Изменения Договора в части стоимости и сроков выполнения Работ оформляются в
письменной форме дополнительным соглашением Сторон к Договору после
получения Сторонами предварительного письменного согласия Благотворителя.
4.5.
Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости Работ сверх
непревышаемой суммы, указанной в п. 1.1. Договора, оплачиваются Подрядчиком
за свой счет. Любые заявления Подрядчика о допущенных в сметном расчете (см.
Приложение 1 к Договору) неточностях и/или упущениях после подписания
Договора не рассматриваются Сторонами, а Подрядчик обязан выполнить Работы
строго в соответствии с указанными ценами без какого-либо снижения качества
Работ.
4.6.
Средства, полученные Подрядчиком и не использованные на реализацию целей,
указанных в преамбуле Договора, должны быть возвращены Благотворителю в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком от
Благотворителя соответствующего уведомления с требованием о возврате средств.
5.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1.
Для организации выполнения работ Координатор назначает ответственных
представителей:
 ________________.
5.2.
Для организации выполнения работ Благополучатель назначает ответственных
представителей:
 ________________.
5.3.
Для организации выполнения
представителей:
 ________________.
5.4.
Для организации выполнения работ Благотворитель назначает ответственных
представителей:
 Сухоручкин Павел Николаевич, тел. 8(495)7458770 доб. 5586, моб. 8(963)6769793,
E-mail: Pavel.Sukhoruchkin@cpcpipe.ru;
 ________________.
5.5.
Ответственные представители Благотворителя действуют на основании Договора и
обладают всеми необходимыми полномочиями для осуществления от имени
Благотворителя всех административных и управленческих действий, которые
необходимо предпринимать в соответствии с условиями Договора.
5.6.
Подрядчик осуществляет временные подсоединения коммуникаций на
период выполнения Работ на земельном участке и вновь построенных
коммуникаций в точках подключения.
5.7.
Подрядчик извещает Благополучателя за 1 (один) день до начала приемки о
готовности ответственных конструкций и скрытых Работ письменным
уведомлением. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только
после приемки Благополучателем скрытых работ и составления актов
освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без
подтверждения Благополучателя, в случае, когда он не был информирован об этом,
работ
Подрядчик
назначает
ответственных
11
по требованию Благополучателя Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую
часть скрытых работ согласно указанию Благополучателя, а затем восстановить ее
за свой счет.
5.8.
В случае неявки представителя Благополучателя в указанный Подрядчиком
срок последний составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по
требованию Благополучателя производится за его счет.
5.9.
В случае если Благополучателем будут обнаружены некачественно
выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости
строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения
их надлежащего качества. При отказе от выполнения Подрядчиком этого
обязательства Благополучатель вправе для исправления некачественно
выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет
Подрядчика.
5.10.
Подрядчик ведет на Объекте журнал производства работ, а также иную
обязательную для данного вида работ документацию, в которой отражается весь
ход производства работ, все связанные с этим факты и обстоятельства, имеющие
значение во взаимоотношениях Благополучателя и Подрядчика, а также замечания
авторского и технического надзора.
5.11.
Ежемесячно либо чаще, по своему усмотрению, Благополучатель проверяет и
своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ. При наличии
претензий и/или замечаний к ходу и качеству Работ или записям Подрядчика
Благотворитель излагает свое мнение в указанном журнале.
5.12.
Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) дней принять меры к устранению
выявленных недостатков, указанных Благополучателем в журнале, а в случае
неустранения недостатков в срок Благотворитель вправе удержать сумму в размере
0,1 (ноль целых одна десятая) процента от общей стоимости Договора за каждый
день просрочки.
5.13.
Благополучатель с письменного согласия Благотворителя вправе вносить
любые изменения в объемы работ, которые, по его мнению, необходимы, о чем он
дает письменное распоряжение, обязательное для исполнения для Подрядчика, с
указанием:
 увеличить или уменьшить объем любой работы, включенной в Договор;
 исключить любой объем работ;
 изменить характер, или качество, или вид любой части работ;
 выполнить дополнительные работы любого характера, необходимые для
завершения строительства Объекта.
Такие изменения не должны влиять на увеличение стоимости или срока завершения
строительства Объекта.
5.14. Представители Координатора, Благополучателя и Благотворителя имеют право
беспрепятственного доступа на строительную площадку для осуществления
контроля за ходом выполнения любых видов работ в любое время в течение всего
периода строительства Объекта.
6.
ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА
6.1.
Приемка законченного строительством Объекта осуществляется после завершения
выполнения Сторонами своих обязательств, которые в соответствии с Договором
должны быть исполнены Сторонами к моменту завершения строительства Объекта.
12
6.2.
Приемка Объекта осуществляется приемочной комиссией,
установленном законодательством и Договором порядке.
созданной
в
6.3.
Подрядчик передает Благополучателю за 5 (пять) рабочих дней до планируемой
даты начала приемки законченного строительством Объекта письменное извещение
о готовности Объекта и 2 (два) экземпляра исполнительной документации согласно
перечню, определенному Благополучателем в соответствии со строительными
нормами и правилами, с письменным подтверждением соответствия переданной
документации фактически выполненным Работам.
6.4.
Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Благополучателем, в составе
представителей всех Сторон, представителя уполномоченного государственного
органа и его специализированных служб, архитектурно-строительного контроля
(надзора), авторского надзора.
6.5.
Приемка Объекта производится в течение 2 (двух) рабочих дней от даты начала
приемки законченного строительством Объекта, указанной Подрядчиком
в
письменном извещении Благополучателю согласно п.6.3.
6.6.
Подрядчик несет ответственность за риск случайной гибели или случайного
повреждения Объекта, а также предназначенных для возведения Объекта
строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря до сдачи Объекта с
подписанием акта приема-передачи по форме КС-14.
7.
ГАРАНТИИ
7.1.
Подрядчик гарантирует:
7.1.1. Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и
систем, их соответствие проектным спецификациям, международным и
государственным стандартам, либо, в исключительных случаях, техническим
условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими
паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
7.1.2. Качество выполнения всех Работ в соответствии с проектной документацией и
действующими нормами и техническими условиями.
7.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке
Работ и в течение гарантийного срока нормальной эксплуатации Объекта.
7.1.4. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при
нормальной эксплуатации Объекта.
7.1.5. Строгое соблюдение актуальных применимых законодательных требований
противопожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда,
рационального использования природных ресурсов и территории, охраны
окружающей среды.
7.2.
Благополучатель гарантирует:
7.2.1. Своевременное выполнение своих обязательств по Договору.
7.2.2. Использование Объекта в соответствии с его целевым назначением в течение срока
не менее 3 (трех) лет по окончании гарантийного периода нормальной
эксплуатации Объекта.
13
7.3.
Координатор гарантирует:
7.3.1. Своевременное выполнение своих обязательств по Договору.
7.3.2. Использование Объекта в соответствии с его целевым назначением в течение срока
не менее 3 (трех) лет по окончании гарантийного периода нормальной
эксплуатации Объекта.
7.4.
Благотворитель гарантирует своевременную оплату в соответствии с условиями
Договора.
7.5.
Гарантийный период нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него
инженерных систем, оборудования, материалов и Работ устанавливается на срок 36
(тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки
законченного строительством Объекта по форме КС 14. В случае установления в
период действия гарантийного периода законом или иным правовым актом более
длительного срока по сравнению с действующим гарантийным периодом,
предусмотренным настоящим пунктом Договора, гарантийный период нормальной
эксплуатации Объекта будет считаться продленным на соответствующий срок.
7.6.
Если в гарантийный период нормальной эксплуатации Объекта обнаружатся
дефекты Объекта и/или недочеты в документации, препятствующие вводу
Благополучателем Объекта в эксплуатацию, то Подрядчик обязан устранить все
дефекты Объекта и/или недостатки документации за свой счет в сроки, указанные
Благополучателем.
7.7.
Если в гарантийной период эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты,
препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить
за свой счет в сроки, указанные Благополучателем. Для участия в составлении акта,
фиксирующего дефекты и устанавливающего порядок и сроки устранения
дефектов, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения
письменного извещения Благополучателя направить своего представителя для
устранения дефектов. Гарантийный период в этом случае продлевается
соответственно на срок устранения дефектов. Указанные гарантии не
распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны
лиц, не являющихся Стороной настоящего Договора.
7.8.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных
дефектов Благополучатель составляет на основе квалифицированной экспертизы
односторонний акт, являющийся основанием для устранения Подрядчиком
выявленных дефектов.
8.
ОТЧЕТНОСТЬ
8.1.
Подрядчик по завершении выполнения Работ обязуется представить Координатору
отчетность по форме КС 3 об использовании полученных денежных средств,
составляющих благотворительное пожертвование.
8.2.
Координатор по завершении выполнения этапа Работ представляет
Благотворителю:
 отчетность о ходе выполнения Работ по форме, предусмотренной Приложением 3
к Договору;
 заверенные Координатором копии отчетности Подрядчика по форме КС 3 об
использовании
денежных
средств,
составляющих
благотворительное
пожертвование, и уведомление о соответствии/несоответствии порядка
расходования денежных средств Подрядчиком условиям Договора;
14
 копии акта приема-передачи выполненных Работ по форме КС 2, подписанного
представителями Подрядчика и Благополучателя, заверенного Координатором и
завизированного Благотворителем или уполномоченным представителем
Благотворителя.
Отчетность, составленная более чем на 1 (одном) листе, должна быть прошита и
пронумерована, место прошивки с оборота следует заклеить листом, на котором
указать количество страниц, отметить, что документ прошит и проставить оттиск
печати.
При этом Благотворитель вправе в любое время в течение любого отчетного
периода потребовать от Координатора внеочередного представления отчетности об
использовании денежных средств. Координатор обязан запросить у Подрядчика в
срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Благотворителя
требования о представлении отчетности, а Подрядчик обязан представить такую
отчетность в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента получения от
Координатора соответствующего требования.
8.3.
По завершении строительства Объекта Координатор в течение 20 (двадцати)
календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством
Объекта представит Благотворителю или его уполномоченному представителю
копии актов приема-передачи выполненных Работ, акта приемки законченного
строительством
Объекта,
документов,
подтверждающих
гарантийные
обязательства Подрядчика, а также документов, подтверждающих принятие
Благополучателем Объекта в качестве основного средства к бухгалтерскому учету.
8.4.
Благотворитель вправе потребовать представления надлежащим образом
заверенных копий любых документов, подтверждающих соответствие порядка
расходования денежных средств условиям Договора, а Подрядчик обязан
представить такие копии не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
запроса Благотворителя. Под надлежащим образом заверенными копиями для
целей настоящего Договора следует понимать копии документов, качество которых
позволяет визуально воспринимать их содержание без использования каких-либо
технических средств, с проставлением отметки «Копия верна», печати Подрядчика
и подписи уполномоченного лица на каждом листе либо, в случае если документ
прошит и пронумерован, на листе бумаги, наклеенном на место прошивки, в этом
случае на указанном листе также должно быть отмечено, что документ прошит и
пронумерован, и указано количество листов/страниц.
8.5.
Подрядчик обязуется обеспечить Сторонам доступ к любой информации, связанной
с использованием благотворительного пожертвования, а также представлять
Благотворителю копии всей направляемой Координатору или Благополучателю
документации и/или отчетности.
9.
ФОРС-МАЖОР
9.1.
Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное
невыполнение обязательств, если невыполнение является следствием таких
обстоятельств, как:
 наводнение, пожар, землетрясение и другие явления природы;
 война, военные действия, блокада;
а также других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон и возникших
после заключения Договора, при условии, что возникшее обстоятельство
действующее законодательство относит к обстоятельствам непреодолимой силы.
9.2.
Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств,
обязана в письменной форме известить другие Стороны о возникновении и о
15
предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств в течение 10
(десяти) календарных дней с момента их наступления. Достаточным
доказательством возникновения и прекращения указанных обстоятельств может
служить свидетельство Торгово-промышленной палаты или иного компетентного
органа. В случае ненаправления или несвоевременного направления извещения о
возникновении обстоятельств непреодолимой силы виновная Сторона обязана
возместить другим Сторонам убытки, причиненные неисполнением или
ненадлежащим исполнением своих обязательств.
9.3.
Срок выполнения обязательств по Договору продлевается на время действия
обстоятельств непреодолимой силы.
9.4.
Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 30 (тридцати)
календарных дней, то любая из Сторон может отказаться от исполнения Договора.
10.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
принятых обязательств по Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10.2. Стороны договорились, что Благотворитель не имеет никаких других обязательств
в отношении Объекта перед Сторонами помимо изложенных в Договоре.
10.3. Если Подрядчиком не соблюдаются сроки представления отчетности об
использовании полученных денежных средств в соответствии с пп. 3.5.2. и 8.1.
Договора, Благотворитель вправе приостановить перевод денежных средств на счет
Подрядчика, письменно уведомив его об этом.
10.4. В случае неисполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств по
строительству Объекта, а также в случае несоблюдения срока строительства,
установленного п. 1.10. Договора, Подрядчик обязан возместить Благотворителю
все связанные с таким неисполнением убытки, без учета упущенной выгоды, в
размере, не превышающем сумму фактически полученных Подрядчиком от
Благотворителя денежных средств, путем перечисления указанных денежных
средств на расчетный счет Благотворителя в течение 5 (пяти) дней, по усмотрению
Благотворителя, либо с момента получения письменного требования о возврате
денежных средств от Благотворителя, либо по истечении последнего дня,
установленного для сдачи готового к эксплуатации Объекта. Исключение
составляют случаи возникновения задержки в выполнении Работ Подрядчиком
вследствие:
 несвоевременного
исполнения
Благополучателем
своих
обязательств,
предусмотренных пп. 3.4.1. и 3.4.2. Договора. В данном случае Подрядчик имеет
право на продление срока строительства на соответствующий период и
освобождение на этот период от ответственности за просрочку сдачи Объекта в
эксплуатацию. При этом Стороны примут все необходимые меры для
предотвращения возникновения дополнительных расходов;
 наступления событий, обозначенных в п. 9.1. Договора. При наступлении
указанных обстоятельств в соответствии с п. 9.3. срок выполнения обязательств
по Договору продлевается на время действия указанных обстоятельств.
10.5. Никто из должностных лиц, агентов или сотрудников любой из Сторон не должен:
 прямо или косвенно предоставлять или получать какие-либо комиссионные
вознаграждения, гонорары, скидки, подарки или плату в порядке покрытия
представительских расходов в связи с исполнением Договора,
16
 оформлять какие-либо коммерческие договоренности с какими-либо
должностными лицами, агентами или сотрудниками другой Стороны или в их
пользу.
10.6. Ни при каких обстоятельствах Благотворитель не несет ответственность за
упущенную выгоду любой из Сторон Договора.
10.7. Подрядчик, Благополучатель и Координатор несут солидарную ответственность
перед Благотворителем.
11.
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Благотворитель вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случае,
если:
 у Подрядчика прекращено действие свидетельства о допуске к работам,
предусмотренным Договором;
 Подрядчик признан финансово несостоятельным;
 Подрядчик систематически (2 (два) случая и более) нарушает условия Договора в
части соблюдения требований ОЗ, ТБ и ООС;
 Подрядчик допустил систематическое (2 (два) случая и более) выполнение Работ
с ненадлежащим качеством, зафиксированное соответствующими актами;
 Подрядчик, и/или Координатор, и/или Благополучатель нарушают условия
Договора.
11.2. Подрядчик вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случае, если:
 регулярно нарушаются условия оплат по Договору (не менее 2 (двух) фактов
задержки платежей).
11.3. Координатор или Благополучатель вправе потребовать досрочного расторжения
Договора в случае, если:
 Благотворитель признан финансово несостоятельным;
 Подрядчик нарушает условия Договора.
11.4. Сторона, решившая досрочно расторгнуть Договор по основаниям,
предусмотренным в пп. 11.1., 11.2., 11.3, обязана, в срок не менее 10 (десяти)
рабочих дней до даты расторжения Договора, направить другим Сторонам
соответствующее письменное уведомление.
11.5. В части, не урегулированной настоящим Договором, расторжение Договора
производится в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
12.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров.
12.2. Претензионный порядок урегулирования споров по Договору является
обязательным. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных
дней с момента получения.
12.3. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами путем
переговоров, такие разногласия и споры передаются Сторонами для разрешения в
Арбитражный суд города Москвы.
17
13.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. Отношения Сторон по Договору регулируются материальным правом Российской
Федерации.
13.2. Любые изменения и дополнения Договора действительны, если они оформлены в
письменном виде и подписаны всеми Сторонами, за исключением случаев
изменения или расторжения Договора по решению суда или отказа Благотворителя
от исполнения Договора в установленном порядке.
13.3. Ущерб, нанесенный лицу, не являющемуся Стороной по Договору, по вине
Подрядчика, и/или Благополучателя, и/или Координатора возмещается виновной
Стороной. При этом Благотворитель не несет ответственности перед Сторонами по
Договору, а также лицами, не являющимися Сторонами по Договору, за любой
вред или/и ущерб, причиненный в процессе строительства и последующей
эксплуатации Объекта.
13.4. В течение срока действия Договора Стороны обязуются извещать друг друга о
любых изменениях своих банковских и почтовых реквизитов, местонахождения и
иных обстоятельствах, которые могут иметь значение для исполнения Договора,
включая,
но
не
ограничиваясь
этим,
реорганизацию,
ликвидацию,
несостоятельность, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего
изменения.
13.5. В случае нарушения Подрядчиком требований по ОЗ, ТБ и ООС Координатор,
Благополучатель и Благотворитель вправе приостановить выполнение Работ и
осуществление платежей до полного устранения нарушений.
13.6. В случае систематического нарушения Подрядчиком требований по ОЗ, ТБ и ООС
Благотворитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
13.7. В случае выявления Благотворителем фактов нарушения Подрядчиком без
должного контроля Координатора предусмотренного Договором порядка
использования составляющих благотворительное пожертвование денежных средств
Благотворитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора полностью или в части, соответствующей объему денежных средств,
использованных с нарушением указанного порядка, путем направления
Координатору, Подрядчику и Благополучателю соответствующего уведомления с
указанием суммы денежных средств, использованных Подрядчиком в нарушение
условий Договора.
13.8. При этом денежные средства, использованные Подрядчиком в нарушение
Договора, подлежат возврату Подрядчиком Благотворителю путем их перевода на
счет Благотворителя, указанный в Договоре. Такой перевод денежных средств
должен быть осуществлен Подрядчиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней от
даты получения от Благотворителя уведомления об одностороннем отказе от
исполнения Договора.
13.9. Стороны согласны, что возможность процедуры одностороннего отказа от
исполнения Договора ни в коей мере не затрагивает предусмотренного Договором
права Благотворителя требовать его изменения или расторжения в судебном
порядке и что вследствие такого изменения или расторжения Договора Подрядчик
также обязан вернуть ненадлежащим образом использованные им денежные
средства на условиях, изложенных в настоящем Разделе 13 Договора.
18
13.10. Договор составлен на русском языке в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
14.
СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
14.1. Стороны при исполнении Договора соблюдают сами и обеспечивают соблюдение
своими работниками, агентами и субподрядчиками требований применимого к
Договору права, регламентов Благотворителя, в том числе «Кодекса Делового
Поведения КТК», «Принципов хозяйственной деятельности КТК», правил техники
безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.
14.2. Благополучатель, Координатор и Подрядчик подтверждают получение копий
«Принципов хозяйственной деятельности КТК» и «Кодекса делового поведения
КТК». Благополучатель, Координатор и Подрядчик соглашаются с тем, что
соблюдение ими «Принципов хозяйственной деятельности КТК» при
сотрудничестве с Благотворителем является обязательным требованием и
существенным условием настоящего Договора, и обязуются не нарушать ни одного
из условий «Принципов хозяйственной деятельности КТК» при исполнении
Договора.
14.3. Если Благополучатель, Координатор или Подрядчик предоставляют персонал,
который будет представлять Благотворителя перед третьими лицами,
Благополучатель, Координатор и Подрядчик также гарантируют, что такой
персонал будет действовать в соответствии с «Кодексом делового поведения КТК».
14.4. Без ущерба для иных прав, предоставленных Благотворителю, в случае нарушения
Благополучателем, Координатором или Подрядчиком условий, указанных в
настоящем Разделе 14 Договора, Компания вправе незамедлительно в
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, направив Сторонам
уведомление об этом в письменной форме.
15.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Все Приложения к Договору являются неотъемлемой его частью.
 Приложение 1 «Сметный расчет на строительство Объекта»;
 Приложение 2 «Техническое задание на строительство Объекта»;
 Приложение 3 «Форма Отчета о ходе выполнения Работ»;
 Приложение 4 «График производства Работ».
16.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Благотворитель
Закрытое акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»
(ЗАО «КТК-Р»)
Почтовый адрес: Россия, 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4,
Бизнес-Комплекс «Легион 1», 4-й этаж
Юридический адрес: 353900, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск,
Приморский округ, Морской терминал
Тел./Факс: 8(495)7458770/8(495)7458772
Банковские реквизиты:
ИНН 2310040800
КПП 997150001/231501001
19
р/с 40702810100005016959
в «Королевском Банке Шотландии» ЗАО
125009 Россия, Москва, Большая Никитская, д. 17/1
к/с 30101810900000000217
БИК 044525217
Координатор
Наименование _________________
Юридический адрес: _________________
Почтовый адрес: _________________
Тел./Факс: _________________
Банковские реквизиты:
ИНН _________________
КПП _________________
р/с _________________
Банк_________________
к/с _________________
БИК _________________
Благополучатель
Наименование _________________
Юридический адрес: _________________
Почтовый адрес: _________________
Тел./Факс: _________________
Банковские реквизиты:
ИНН _________________
КПП _________________
р/с _________________
Банк_________________
к/с _________________
БИК _________________
Подрядчик
Наименование _________________
Юридический адрес: _________________
Почтовый адрес: _________________
Тел./Факс: _________________
Банковские реквизиты:
ИНН _________________
КПП _________________
р/с _________________
Банк_________________
к/с _________________
БИК _________________
ПОДПИСИ СТОРОН
Благотворитель
ЗАО «КТК-Р»
Благополучатель
Координатор
Подрядчик
_______________
_________________
__________________
________________
_______________
20
Приложение 1 к Договору № R-EXP-_________
от _______________
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ1
на строительство Объекта
ПОДПИСИ СТОРОН
Благотворитель
ЗАО «КТК-Р»
Благополучатель
Координатор
Исполнитель
_________________
_________________
_________________
________________
_________________
1
Составлен в ценах _______________.
21
Приложение 2 к Договору № R-EXP-_________
от _______________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на строительство Объекта
ПОДПИСИ СТОРОН
Благотворитель
ЗАО «КТК-Р»
Благополучатель
Координатор
Исполнитель
_________________
_________________
_________________
________________
_________________
22
Приложение 3 к Договору № R-EXP-_________
от _______________
ФОРМА ОТЧЕТА
о ходе выполнения Работ
по состоянию на «__»______________
№
пп.
Наименование
работ
Ед.
изм
Всего по
проекту
Выполнено с
начала
строительства
План
Факт
План на
текущий
месяц
План
Коммент
арий
План
Причины отклонения:
ОТ КООРДИНАТОРА:
ОТ ПОДРЯДЧИКА:
_______________(________________)
_____________(________________)
«___»___________
«___»___________
ПОДПИСИ СТОРОН
Благотворитель
ЗАО «КТК-Р»
Благополучатель
Координатор
Исполнитель
_________________
_________________
_________________
________________
_________________
23
Приложение 4 к Договору № R-EXP-_________
от _______________
ГРАФИК
производства Работ
ПОДПИСИ СТОРОН
Благотворитель
ЗАО «КТК-Р»
Благополучатель
Координатор
Исполнитель
_________________
_________________
_________________
________________
_________________
24
25