к Договору - Газпром бурение

Д О Г О В О Р № _________________
на производство геофизических исследований
при строительстве боковых стволов
г. Новый Уренгой
_____ __________ _______
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение», именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице Директора филиала «Уренгой бурение» Тихомирова Дениса
Владимировича, действующего на основании доверенности № ______________ года, с
одной стороны,
__________________________________________, именуемое в
дальнейшем
Подрядчик,
в
лице
________________________________________,
действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТЕКСТЕ ДОГОВОРА
Для целей настоящего Договора приведенные ниже слова и выражения имеют
значения, указанные ниже:
«Договор» - означает настоящий Договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, а
также все Приложения и изменения в виде дополнений к нему, которые заключаются
Сторонами во исполнение настоящего Договора в период его действия и исполнения
обязательств по нему.
«Стороны» - физические и/или юридические лица, подписавшие Договор, и
выступающие в качестве Заказчика и Подрядчика.
«Дата окончания» - означает дату, обозначенную в Акте сдачи-приемки, в которую
происходит завершение работы над Объектом.
«Договорная стоимость» - означает сумму, оговоренную в Статье 3 «Стоимость
работ». Эта сумма должна быть оплачена Заказчиком Подрядчику, и может быть изменена
на основании дополнительного соглашения к Договору.
«Заказчик» - означает Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
бурение», созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской
Федерации, заключающее Договор в рамках своих полномочий.
«Группа Заказчика» - сам Заказчик, его должностные лица, директора, работники,
агенты, представители и консультанты, а также материнская, дочерние и аффилированные
компании Заказчика, их должностные лица, директора, работники, агенты, представители и
консультанты.
«Подрядчик» - означает Закрытое акционерное общество «Ямалпромгеофизика»,
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязующееся
выполнить работу в соответствии с обязательствами по данному Договору и несущее всю
ответственность за своевременное и качественное (в соответствии со строительными
нормами и правилами, действующими в Российской Федерации) выполнение работ,
указанных в Договоре.
«Группа Подрядчика» - Подрядчик, его должностные лица, директора, работники,
агенты, представители и консультанты, а также материнская, дочерние и аффилированные
компании Подрядчика, их должностные лица, директора, работники, агенты, представители
и консультанты.
«Представитель Заказчика» - означает лицо, названное в качестве такового в
Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое Заказчиком.
«Представитель Подрядчика» - означает лицо, названное в качестве такового в
Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое «Подрядчиком».
«Работы» означает все работы и услуги, подлежащие выполнению «Подрядчиком» в
соответствии с условиями настоящего Договора.
«Субподрядчик» - означает любое лицо, которое Подрядчик привлекает для
выполнения работы (или отдельных работ) по настоящему Договору.
«Систематическое нарушение» - нарушение условий Договора, допущенное
Стороной более трех раз в течении календарного года.
1
«Качество работ» - исполнение работ на высоком профессиональном уровне, в
соответствии с отраслевыми стандартами и нормативами и указаниями Заказчика в
соответствии с условиями настоящего Договора без видимых и скрытых дефектов.
«Материалы Заказчика» - все материально-технические средства и ресурсы,
необходимые для выполнения работ, являющиеся собственностью Заказчика и
передаваемые по договору купли – продажи Подрядчику.
«Место проведения работ» - означает фактическое место, определенное Заказчиком
для выполнения работ «Подрядчиком» и/или его Субподрядчиками по настоящему
Договору.
«Акт о приемке выполненных работ» - означает унифицированную форму
первичной учетной документации КС–2 «Акт о приемке выполненных работ»,
утвержденную постановлен ием Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 и
подтверждающую выполнение работ, подписанную обеими Сторонами. Акт КС – 2 является
обязательным приложением к справке КС–3 «Справка о стоимости выполненных работ и
затрат», утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100.
«Технический совет» (ТС) - орган, сформированный из представителей Заказчика и
Подрядчика, действующий на протяжении всего срока выполнения Работ и
осуществляющий техническую экспертизу по предусмотренным Договорам вопросам, в том
числе:
• возможности применения новой (нестандартной) технологии при выполнении Работ;
• дополнительных затрат Подрядчика, возникающих при выполнении Работ;
• установления причин, виновной Стороны, порядка, сроков, объемов устранения и
(или) возмещения ущерба (в том числе в денежном выражении) при не достижении
планируемого результата Работ, а также в связи с возникновением ущерба у одной из
Сторон по иным причинам.
«Простой» (или технологическое дежурство) - фиксированное нахождение Стороны
на объекте Работ в ожидание своих технологических работ по вине или инициативе другой
Стороны.
«Консервация» - фиксированное нахождение Стороны на объекте Работ в ожидание
своих технологических работ по вине или инициативе другой Стороны более 10 суток.
«Холостой проезд» - непроизводительная Работа (мобилизация геофизического
отряда - проезд от базы до объекта работ и обратно; подготовительно-заключительным и
вспомогательным работам на базе) Подрядчика связанная с отменой выполнения работ по
Заявке Заказчика после выезда производственного подразделения Подрядчика, либо
неготовностью скважины к проведению ГИРС.
«Непроизводительные работы» – фактически выполненные надлежащим образом
Работы являющиеся непроизводительными (холостой спуск-подъем инструмента,
дополнительные работы связанные с ликвидацией осложнений на объекте Работ, недоход
скважинного прибора (перфоратора) до интервала исследования, отмена проведения
работ после фактического начала выполнения работ) допущенные по вине Заказчика, в
связи с неготовностью скважины к проведению ГИРС или по технико-геологическим
причинам и др.
«Стоимость бригадо-часа» - стоимость одного часа работы Бригады Заказчика
(бригада бурения) при выполнении Работ. «Информация, составляющая Коммерческую
тайну» - научно-технологическая, производственная, финансово-экономическая и иная
информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау), которая имеет
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее
третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении
которой обладателем такой информации введен Режим Коммерческой тайны;
«Носители информации» - материальные объекты, в которых Информация,
составляющая Коммерческую тайну, находит свое отображение в виде символов,
технических решений и процессов;
"Режим Коммерческой тайны" - правовые, организационные технические и иные
принимаемые обладателем Информации, составляющей Коммерческую тайну, меры по
охране ее конфиденциальности;
«Гриф конфиденциальности» - реквизиты, свидетельствующие о степени
конфиденциальности Информации, составляющей Коммерческую тайну, наносимые на
Носитель информации и (или) содержащиеся сопроводительной документации.
2
1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
1.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31
декабря 2013 года, если данный Срок не будет сокращен в соответствии с условиями
настоящего Договора или будет продлен Заказчиком по согласованию с Подрядчиком, а в
части взаимных расчетов - до их полного завершения.
1.2. Настоящий Договор имеет силу до момента выполнения обязательств обеими
сторонами. Подрядчик выполняет все Работы, начатые в конце срока действия Договора в
соответствии с Заданием Заказчика, а срок действия Договора подлежит продлению на
период завершения таких начатых Работ путем заключения дополнительного соглашения.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить
геофизические исследования и работы (далее – ГИРС) в процессе бурения бокового
ствола в скважинах № ____________ ____________________ месторождения (далее
Работы) Заказчика, собственными и/или привлечёнными силами и средствами. Объем
работ является ориентировочным и может быть пересмотрен. Однако, в целом по
Договору, объем работ не может быть менее фактически выполненного объема работ.
2.2. Конкретные номера скважин указываются в «Программе работ на проведение
геофизических исследований», которая согласовывается уполномоченными лицами
Заказчика и Подрядчика, и после подписания является неотъемлемой частью настоящего
Договора (Приложение 11).
2.3. Срок выполнения работ устанавливается в Программе работ (Приложение 11),
заявках на выполнение работ (Приложение 12).
3.
СТОИМОСТЬ РАБОТ.
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору носит договорной характер в
действующих ценах и определяется "Протоколом соглашения о договорной цене на
проведение геофизических исследований и работ в процессе бурения бокового ствола в
скважинах № ___________________________________________ (Приложение 1) и
ориентировочно
составляет
______________________________________________________, в том числе НДС (18%)
____________________________________________________________________________ .
3.2. Изменение договорной цены и стоимости Работ производится только по
дополнительному соглашению Сторон к данному Договору.
3.3. Окончательная стоимость определяется стоимостью фактически выполненного
Подрядчиком объема работ.
3.4. Цены на Работы, неучтенные в Приложении № 1, согласуются Сторонами путем
заключения дополнительного соглашения. Стоимость выполненного объема работ
определяется согласно «Единичным расценкам на геофизические услуги» в скважинах на
нефть и газ, введенным в действие 01.01.2001 (Приложение 3), с коэффициентом
удорожания – 3,5; При работе на специальном кабеле и трубах стоимость выполненного
объема работ определяется согласно «Единичным расценкам на геофизические услуги в
горизонтальных скважинах, пробуренных на нефть и газ» РД 153-39.0-066-00, принятые и
введенные в действие приказом Минэнерго России №34 от 02 февраля 2001 года
(Приложение 4), с коэффициентом удорожания – 6,9 (без учёта НДС). Все прочие затраты
Подрядчика (вахтовые перевозки – ж.д. тариф плацкарт, перебазировка участка на новое
строительство, затраты по доставке материалов на объект, проживание в общежитиях и
др.) учитываются в договорной цене и дополнительно Заказчиком не компенсируются.
3.5. Расценки в расчете стоимости Работ по текущему протоколу соглашения
договорной цены могут быть пересмотрены не чаще, чем 1 раз в 12 месяцев действия
Договора, но не ранее чем через 12 месяцев с даты начала работ по Договору. Иные
дополнительные
затраты
Подрядчика
не
подтвержденные
документально
и
несогласованные техническим советом, компенсируются за счет средств Подрядчика и к
оплате Заказчиком не принимаются.
4
. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3
4.1. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком по выполнению Работ
в течение 60-90 (шестидесяти-девяносто) календарных дней после представления
Подрядчиком документов, указанных в разделе 6 Договора. Заказчик оплачивает
Подрядчику стоимость фактически выполненного объема Работ.
4.2. Стороны ежеквартально производят сверку взаимных расчетов до 15 числа
месяца следующего за отчетным кварталом. Результат сверки оформляется Актом сверки,
который подписывается в течение двух календарных дней с момента представления.
4.3. Обязательства Стороны, обязанной в соответствии с условиями Договора
осуществить платеж в адрес другой Стороны, будут считаться исполненными с даты,
зачисления денежных средств на расчетный счет Стороны в адрес которой осуществлялся
платеж.
4.4. Заказчик не оплачивает Подрядчику затраты на ликвидацию последствий аварий,
допущенных по вине Подрядчика.
4.5. Заказчик не оплачивает издержки Подрядчика, допущенные по вине Подрядчика.
4.6. Оплата работ по настоящему Договору производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика и/или иным не запрещенным
законодательством Российской Федерации способом, по согласованию Сторон.
4.7. Исполнитель возмещает Заказчику стоимость услуг, оказываемых Исполнителю
(административно-хозяйственные расходы Заказчика, связанные с обеспечением
технической документацией и координацией работ, выполняемых Исполнителем, приемкой
и сдачей работ, затраты по обеспечению пожарно-сторожевой охраны, осуществлению
мероприятий по технике безопасности и охране труда, оказанию дополнительной
медицинской помощи, плата за пользование частично в течение рабочего дня подъемными
механизмами Заказчика). Стоимость услуг, предоставляемых Заказчиком Исполнителю
составляет 20% (двадцать процентов) от стоимости выполненных Исполнителем и
принятых Заказчиком работ в отчетном месяце с учетом НДС в размере 18%. По факту
оказания Заказчиком услуг Стороны ежемесячно подписывают Акт об оказании услуг.
5
СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ.
5.1.
По вопросам, касающимся взаимоотношений Сторон при производстве
Работ, Стороны договорились руководствоваться Регламентом (Приложение 2).
5.2.
Стороны настоящим договорились:
5.2.1. Подрядчик на основании акт-наряда производит расчет стоимости
выполненных работ и передает Заказчику в установленные договором сроки.
5.2.2. Расчет по акт-наряду должен содержать данные о физических объемах ГИС,
стоимость работ согласно расценкам, утвержденным Заказчиком, общую стоимость работ.
5.2.3. Подрядчик в течение пяти дней с момента выполнения работ, представляет на
проверку Заказчику указанный расчет вместе с экземпляром акт-наряда, составленного на
скважине.
5.2.4. Со стороны Подрядчика расчет по акт-наряду производят и подписывают:
- экономист (нормировщик): состав работ, стоимость выполненных работ на
скважине;
- начальник КИП: качество первичных материалов ГИС, состав выполненных задач
при интерпретации.
5.2.5. Со стороны Заказчика расчет акт-наряда проверяют и подписывают:
- ведущий геолог геологической службы (соответствие состава и физического объема
работ согласно акт-наряда с отметкой КИП, получение материалов);
5.2.6. На основании проверенных и принятых акт-нарядов Подрядчик составляет
сводный акт выполненных работ за месяц, подписанный генеральным директором или его
заместителем и предоставляет его на утверждение Заказчику.
5.2.7. Заказчик проверяет и утверждает сводный акт выполненных геофизических
работ, принятых в отчетном месяце.
5.3.
Подрядчик
предъявляет
оригиналы
документов,
подтверждающие
выполнение работ в бухгалтерию Заказчика до 2-го числа месяца следующего за отчётным:
- акт о приемке выполненных работ типовая форма КС-2 на бумажном носителе;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- счет-фактуру;
4
5.4.
Заказчик, обнаруживший недостатки работы Подрядчика при приемке
указывает их в акт-наряде. Замечания, выявленные в процессе работы, направляются
Подрядчику сразу после их обнаружения в рамках технического надзора.
5.5.
В спорной ситуации по объему, качеству выполненных работ, а также при
обнаружении серьезных дефектов, в результате которых Заказчик не может использовать
геофизические материалы по скважине в соответствии с их назначением, он вправе
отказаться от подписания Акта о приемке выполненных работ. Заказчик в течение 3-х
рабочих дней с момента предоставления акт-наряда, расчета по акт-наряду уведомляет
Представителя Подрядчика о своем мотивированном несогласии с указанием причин
отказа и назначает дату Технического Совета. Стороны дополнительно договариваются о
порядке оформления документов по таким работам, а также о размере оплаты в данном
случае.
Стороны на техническом совете составляют протокол, в котором определяют
виновника, выявленные нарушения, сроки для их устранения, объем работы принимаемой
к оплате, окончательный размер оплаты за выполненный объем работы. Протокол,
подписанный Сторонами является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Заказчиком и Подрядчиком.
5.6.
После устранения Подрядчиком всех нарушений и подписания протокола
Стороны в трёхдневный срок подписывают Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2)
и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), исправленных
Подрядчиком с приложением счета-фактуры на эти работы, при этом срок окончательного
подписания исправленного Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости
выполненных работ и затрат продляется в случае нарушения Заказчиком или Подрядчиком
обязательств по порядку документооборота.
5.7.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на
недостатки работы в течение 3-х календарных месяцев, в том числе на недостатки,
которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
5.8.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу
недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из сторон по
Договору должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона,
потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между
сторонами по Договору, - обе Стороны поровну.
6
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.
6.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнять работы качественно, в
полном объеме и в сроки, установленные настоящим Договором и сдать результат Работ
Заказчику в объеме и срок, определенный Договором.
6.2. Подрядчик обязан строго соблюдать действующее законодательство Российской
Федерации, включая законодательство в отношении минеральных ресурсов, недр, охраны
окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, существующие
экологические требования, правила безопасности труда, законы и нормативные акты,
действующие в Районе ведения Работ, а также соблюдать действующие на предприятиях
Заказчика регламенты, инструкции, технические условия, направленные на обеспечение
безопасных условий труда. Обеспечить наличие и использование работниками Подрядчика
необходимых средств индивидуальной защиты.
6.3. Подрядчик обязан обеспечить наличие всего необходимого персонала и
оборудования для круглосуточного выполнения Работ.
6.4. Персонал Подрядчика и его Субподрядчиков, должен пройти обязательное
обучение по промышленной пожарной безопасности, охране труда и специальным навыкам
до начала выполнения Работ, повторно проходить такое обучение в соответствии с
межотраслевыми нормами по профессиям персонала Подрядчика. Персонал Подрядчика и
его Субподрядчиков обязан иметь на месте производства работ удостоверения в области
ПБ и ОТ.
6.5. Подрядчик самостоятельно заботится о получении согласований и разрешений
по персоналу всем иным вопросам, связанным с нормативным обеспечением
деятельности, необходимых для выполнения Работ.
6.6. При возникновении аварии, пожара, несчастного случая и иного непредвиденного
события Подрядчик обязан незамедлительно сообщить о происшедшем Заказчика. При
необходимости обеспечить вызов пожарных подразделений, медсанчасти и до прибытия
5
специалистов Заказчика организовать координацию действий персонала по ликвидации и
предупреждению развития аварии, пожара, иного непредвиденного события, а также
загрязнения окружающей среды.
6.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить
Работы при обнаружении:
- обстоятельств, влекущих за собой возникновение аварий и создающих угрозу
жизни, здоровью задействованного при производстве работ персонала, а также угрозу
загрязнения окружающей среды;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний
о способе выполнения работ;
- иных, обстоятельств, существенно влияющих на качество выполняемых Работ,
либо создающих невозможность их завершения в срок.
6.8. Передать Заказчику по окончании Работ всю документацию, полученную от
Заказчика, а также составленную Подрядчиком в процессе выполнения работ (Приложение
2).
6.9. При проведении перфорации на трубах Подрядчик обязан не позднее, чем за 24
часов до начала работ, предоставить Заказчику на согласование «План работ».
Проведение ПВР без согласованного «Плана работ» запрещается.
6.10. Персоналу Подрядчика запрещено иметь при себе во время выполнения Работ
на Объектах Заказчика следующие неразрешенные предметы:
- Как зарегистрированное, так и незарегистрированное оружие, боеприпасы, снаряды,
патроны и иные подобные средства специального назначения;
- Взрывчатые вещества и предметы, оснащенные таковыми, кроме используемых при
производстве ПВР в скважинах;
- Легковоспламеняющиеся жидкости и твердые вещества;
- Радиоактивные материалы, кроме используемых при ГИРС;
- Отравляющие, токсичные и содержащие инфекцию вещества;
- Наркотики и любые алкогольные напитки;
- Спички и зажигалки (в местах с присутствием сероводорода).
6.11. Подрядчик обязан письменно проинформировать Заказчика обо всех
привлеченных к выполнению работ по настоящему договору субподрядчиках в течение 10ти дней с момента поступления к Подрядчику соответствующего запроса Заказчика с
приложением формы необходимого ответа.
6.12. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и
оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для
Сторон по охране окружающей среды и безопасности Работ.
6.13. Подрядчик обязуется осуществлять проезд на место выполнения работ через
контрольно-пропускные пункты Заказчика, в соответствии со схемой проезда по дорогам,
получаемой представителем Подрядчика при оформлении пропусков для проезда техники
Подрядчика (его субподрядчиков).
6.14. Подрядчик вправе запрашивать у Заказчика техническую, геологическую и
геофизическую информацию, необходимую для выполнения Работ по Договору.
6.15. Подрядчик обязуется соблюдать «Требования в области промышленной и
пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым
к работам и оказанию услуг на объектах Компании», изложенные в Приложении № 6 к
настоящему Договору.
6.16. Предоставлять
Заказчику
приказ
о
назначении
ответственного
за
электрохозяйство подрядчика, протоколы: проверки цепи между заземлителем и
заземляемым элементами; измерения сопротивления заземляющих устройств; проверки
цепи петля «фаза-ноль» сопротивления изоляции кабельных линий , а так же проверки
знаний по 1 группе электробезопасности.
6.17. Подписывает
акт
разграничения
балансовой
принадлежности
и
эксплуатационной ответственности сторон с заказчиком.
6.18. Обеспечивает свои объекты кабелем (в резиновой изоляции и медными жилами),
для подключения к источнику электроэнергии Заказчика.
6.19. Для защиты своего оборудования подрядчику необходимо предусмотреть
комплекс мер по защите от бросков напряжения и его возможного отсутствия (за свой счет
и собственными силами), т.е. Обеспечить потребность Подрядчика источниками
бесперебойного питания и устройствами защит.
6
6.20. Обеспечивает выполнение своим персоналом действующих
электробезопасности и требования других нормативных документов.
7.
правил
по
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
7.1.
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя
обязательство:
7.1.1. Представлять Подрядчику имеющиеся у Заказчика геологические, геологопромысловые данные, необходимые для проведения геофизических работ, интерпретации
полученных данных и составления геологических отчетов, необходимые для производства
Работ. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочей документации, а лишь
выполняет по ней Работы.
7.1.2. Выполнять свои обязательства по Регламенту проводимых Работ.
7.1.3. Предоставить Подрядчику до начала Работ список ответственных
представителей Заказчика уполномоченных принимать решения, а также имеющих право
подачи заявок (заказов), их подтверждения, переноса и отмены (не более трёх) с указанием
их должностей и контактных телефонов, с которыми Подрядчик должен взаимодействовать
по производственным вопросам (список прилагается к настоящему Договору в Приложении
9). При необходимости вносить соответствующие изменения в указанный перечень с
уведомлением Подрядчика.
7.1.4. Предоставить Подрядчику полную и достоверную информацию о состоянии
промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды на Рабочих
Объектах, о существующем риске нанесения вреда здоровью, правилах и процедурах
безопасности, а также о мерах по защите от воздействия вредных или опасных
производственных факторов.
7.1.5. Заказчик обязан ознакомить и направить Подрядчику требования Стандартов,
Положений, Типовых мероприятий, Инструкций по промышленной безопасности, охране
труда и окружающей среды.
7.1.6. Своевременно принять и оплатить согласно подписанным сторонами Актам о
приемке выполненных работ, произведенные Подрядчиком Работы в соответствии с
порядком, предусмотренным разделом 4, 5 настоящего Договора.
7.1.7. Обеспечить присутствие Представителя Заказчика (супервайзера), при
непосредственном выполнении Подрядчиком Работ на Объекте.
7.1.8. Содержать подъездные пути до кустовой площадки в удовлетворительном
состоянии для круглогодичного проезда колесной техники.
7.1.9. Предоставляет Подрядчику точку подключения к источнику электроэнергии,
напряжением 0,4 кВ, а так же производит подключение к источнику электроэнергии
объектов (жилого вагон-дома и/или вагончмка с оборудованием) Подрядчика после
выполнения последним следующих условий:
- предоставления приказа о назначении лица, ответственного за электрохозяйство
подрядчика, протоколов: проверки цепи между заземлителем и заземляемым элементами;
измерения сопротивления заземляющих устройств; проверки цепи петля «фаза-ноль»
сопротивления изоляции кабельных линий, а так же проверки знаний по I группе
электробезопасности;
- подписания Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности сторон.
7.1.10. Граница раздела устанавливается на болтовом соединении кабельной линии
питающей вагончик Подрядчика в точке подключения
7.1.11. Категория электроснабжения объектов Подрядчика – III.
7.1.12. Электроснабжение Подрядчика по категории электроснабжения III
осуществляется за счет Заказчика.
Заказчик имеет право:
7.1.13. В любое время в лице Представителей Заказчика проверять и контролировать
ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, а также соблюдение требований правил
и норм промышленной и пожарной безопасности на Объекте Работ, не вмешиваясь в его
хозяйственную деятельность, за исключением случаев, когда действия Подрядчика могут
повлечь за собой возникновение аварийной ситуации, или создают угрозу жизни, здоровью
производственному персоналу и создают угрозу загрязнения окружающей среды.
Проверять соблюдение требований правил и норм промышленной и пожарной
7
безопасности при проведении Работ на Объектах Заказчика. При выявлении нарушений
правил и норм промышленной и пожарной безопасности - приостанавливать работы до
устранения нарушений.
7.1.14. Удалять работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного,
наркотического опьянения или пытающихся провести (пронести) спиртные напитки,
составлять акт об изъятии удостоверяющего личность документа (пропуска-паспорта) с
немедленным удалением задержанного работника с территории Заказчика или передачей
его руководителю работ подрядного предприятия.
8.
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН.
8.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных объемов работ,
установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку,
рассчитанную на основании ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.2. В случае простоев бригад бурения, освоения, КРС и ПРС более 2-х часов из-за
ожидания геофизических работ и результатов интерпретации сверх утвержденных сроков,
допущенных по вине Стороны Подрядчика, Заказчик снижает стоимость работ в размере
стоимости бригадо-часа за каждый час простоя бригады.
Факт простоя (ожидания) подтверждается Актом о простое (Приложение 8), который
составляется представителями Стороны Заказчика и подписывается представителями
Стороны Подрядчика не позднее суток после происшедших случаев на бланке
установленной формы. Если Сторона Подрядчика не согласна с указанной в акте причиной
простоя, она обязана изложить в Акте на простой свои мотивированные возражения. В
этом случае причина и виновная в простое сторона устанавливается на ТС. В случае не
достижения согласия по результатам ТС факт и причина простоя подтверждается любыми
иными имеющимися в распоряжении Заказчика средствами доказывания. Ни одна из
сторон не имеет права отказаться от подписания Акта на простой.
Стороны пришли к соглашению, что в случае отказа стороны Подрядчика от
подписания, Акт на простой составляется представителями Заказчика в одностороннем
порядке и имеет силу двухстороннего, только при условии его подписания не менее чем
тремя лицами.
Отказ от подписания Акта на простой фиксируется в акте отдельно и является
существенным нарушением условий Договора.
В случае технологического дежурства (или простоя) партий Подрядчика Заказчик на
основании составленного и подписанного «Акта на технологическое дежурство (простой)»
оплачивает Подрядчику любым, предусмотренным законодательством Российской
Федерации способом, каждый час технологического дежурства (или простоя) в размере
60% от стоимости партия-часа.
Если технологическое дежурство (или простой) партий Подрядчика затягивается
более 10 суток, то партия оплачивается по ставке консервации в размере 30% от
стоимости партия-часа.
В случае холостого проезда партии Подрядчика возникшей по вине Заказчика,
Заказчик на основании составленного и подписанного Акта на холостой проезд оплачивает
Подрядчику любым, предусмотренным законодательством Российской Федерации
способом в объеме холостого проезда и подготовительных работ перед выездом с базы.
В случае выполнения Работ партий Подрядчика на объекте Заказчика, признанные
непроизводительными Работами по вине или инициативе Заказчика при осуществлении
производства работ по настоящему договору, Заказчик на основании составленного и
подписанного Акта на непроизводительные работы и предъявленной претензии
оплачивает Подрядчику любым, предусмотренным законодательством Российской
Федерации способом, каждый час Работ в размере стоимости партия-часа.
Факт простоя (или технологическое дежурство), холостого проезда партии
Подрядчика, непроизводительных Работ, подтверждается двухсторонним актом
(Приложение № 8), содержащим информацию о виде работ и по какому договору они
осуществляются, месте, времени и причинах, и подписывается представителями Стороны
Заказчика и куратором Договора не позднее двух суток после происшедших случаев на
бланке установленной формы.
Оплата работ в случае недохода скважинных приборов до заданного интервала
исследований по причине независящих от действий подрядчика осуществляется по факту в
размере стоимости партии-часа за каждый час работы. Подрядчик не несет
8
ответственности за качество Разрешительной документации, передаваемой Заказчиком.
При выявлении в них недостатков, делающих невозможным выполнение Подрядчиком
Работ, определенных настоящим Договором, Подрядчик сообщает об этом Заказчику в
течение 12 часов с момента обнаружения. Работы, необходимость проведения которых
была вызвана недостатками технической документации Заказчика, выполняются за счет
Заказчика.
8.3. Убытки, причиненные третьим лицам в процессе выполнения работ Подрядчиком,
компенсируются за счет Подрядчика.
8.4. Подрядчик возмещает Заказчику все расходы, возникшие по вине Подрядчика,
включая уплату Заказчиком санкций и штрафов по условиям договора и другим издержкам
с этим связанных, в пределах вины Подрядчика, в том числе и в случае нарушения
Подрядчиком законодательства по охране недр, окружающей среды и природных
ресурсов, Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности. Факт причинения
Заказчику ущерба подтверждается двухсторонним актом.
8.5. Подрядчик, как и его Субподрядчики, ответственен за то, что его действия не
идут вразрез со всеми законами, правилами и нормативными актами государственных и
контролирующих органов, обладающих юрисдикцией над Работами и/или Местом
проведения работ. Несмотря на какое-либо противоречие, содержащееся в Договоре, ни
одно из положений Договора не толкуется или не применяется в отношении Заказчика или
Подрядчика так, чтобы от них требовалось совершить действие или воздержаться от
действия, которое могло бы стать нарушением действующего законодательства
Российской Федерации.
8.6. Подрядчик приобретает все лицензии, разрешения, временные разрешения и
допуски, необходимые, согласно действующим законам, правилам и нормативным актам,
для производства Работ за исключением тех случаев, когда таковые могут быть законным
образом приобретены только Заказчиком, или если иное предусмотрено Договором.
8.7. Все расходы по соблюдению всех действующих законов, правил и нормативных
актов, и приобретению допусков, утверждений, лицензий и разрешений для производства
Работ относятся на счет Подрядчика, если иное не предусмотрено Договором.
8.8. Подрядчик проверяет всю техническую информацию по Исполнительной
документации и Заданию в соответствии с общепринятой практикой разработки нефтяных
и газовых месторождений и сообщает Заказчику о любых выявленных ошибках или
несоответствиях. Заказчик устраняет эти ошибки или несоответствия.
8.9. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого
работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине
Заказчика, а также в случае нарушения ими норм и правил охраны труда, промышленной,
пожарной, экологической безопасности и промышленной санитарии.
8.10. Подрядчик обязуется защищать, освобождать от ответственности и ограждать
Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц от любых обязательств, убытков,
штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением
Подрядчиком Договора, а также нарушением Подрядчиком действующего законодательства.
Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в
связи с исполнением Подрядчиком Договора, Подрядчик обязан по первому требованию
предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с
предметом указанных претензий или исков, а также участвовать в разбирательствах таких
претензий и исков.
8.11. Подрядчик незамедлительно уведомляет Заказчика о любых авариях и
несчастных случаях, произошедших в связи с производством Работ. Подрядчик также
уведомляет Заказчика о любых других происшествиях, имевших место и способных
отрицательно повлиять на выполнение Работ по Договору.
8.12. Подрядчик незамедлительно уведомляет Заказчика о любых предполагаемых
или состоявшихся остановках в работе, производственных конфликтах или других
вопросах, отрицательно сказывающихся или способных отрицательно сказаться на
производстве или завершении Работ.
8.13. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, за нарушение
любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от
исполнения такого обязательства в натуре.
9
8.14. Подрядчик обязуется возместить Заказчику ущерб, причиненный вследствие
аварий, инцидентов и несчастных случаев, произошедших при проведении Работ по вине
Подрядчика, с учетом прочих положений Договора.
8.15. Стороны договорились, что определение виновной стороны в произошедшей
аварии, инциденте или осложнении осуществляется по результатам проведенного
расследования комиссией с участием представителей заинтересованных Сторон. Акт
расследования аварии должен быть оформлен в течение 3-х дней с момента ликвидации
аварии, инцидента, осложнения или принятия решения о прекращении аварийных работ. В
Акте расследования указывается виновная Сторона (Стороны). Отказ от подписания акта
не допускается.
8.16. При ликвидации аварии с геофизическим кабелем, происшедшей по вине
Заказчика, что подтверждается 2-х сторонним актом расследования, Заказчик обязуется
возместить стоимость геофизического кабеля. В случае осложнения ловильных работ и
сброса геофизической аппаратуры на забой, Заказчик возмещает убытки, понесенные
Подрядчиком от потери аппаратуры и кабеля.
8.17. Если авария, осложнение, инцидент, простой или брак произошли по вине
Подрядчика и повлекли за собой простой других подрядчиков, привлеченных Заказчиком,
то Подрядчик возмещает Заказчику убытки, связанные с оплатой указанного простоя.
Убытки в результате простоя подрядчиков возмещаются Подрядчиком Заказчику в
претензионном порядке без корректировки объема выполненных Работ.
8.18. В случае обнаружения скрытого брака в выполненных Подрядчиком Работах,
Стороны договорились, что Подрядчик ликвидирует брак своими силами и за свой счет. В
случае если Подрядчик не имеет возможности ликвидировать брак своими силами, то
Заказчик имеет право привлечь третьих лиц для проведения работ по устранению брака, при
этом Подрядчик обязуется возместить убытки Заказчика, связанные с затратами на
исправление брака в полном объеме.
8.19. Если, несмотря на положения настоящей статьи, Заказчик понесет какие-либо
расходы, штрафы, затраты и иные убытки, связанные с оказанием Подрядчиком услуг по
Договору, Подрядчик обязан незамедлительно компенсировать их Заказчику на основании
письменного требования последнего.
8.20. Несоблюдение
Подрядчиком
и
третьими
лицами,
привлекаемыми
Подрядчиком, требований «Соглашения в области промышленной, экологической
безопасности, охраны труда и гражданской защиты» является существенным нарушением
условий настоящего Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения или расторгнуть настоящий
Договор в одностороннем порядке, при этом Заказчик оплачивает Подрядчику только
сумму выполненных Работ на дату расторжения настоящего Договора.
8.21. За каждый факт порчи, поломки или совершения иных действий работниками
Подрядчика, повлекших за собой нарушение функционирования оборудования Заказчика,
а именно повреждение ворот, запорных устройств, ограждений, шлагбаумов, указателей,
табличек, оборудования наружного освещения и технических средств охраны, Подрядчик,
на основании письменной претензии, уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто
тысяч) рублей.
8.22. В случае повреждения линий электропередачи или выхода из строя и простоя
электрооборудования заказчика по вине исполнителя или по вине третьих лиц,
привлекаемых исполнителем для выполнения работ по настоящему договору,
Исполнитель уплачивает заказчику штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей.
8.23. Подрядчик несет ответственность за допущенные им нарушения требований
законодательства РФ, нормативов и стандартов, включая оплату штрафов, пеней,
установленных действующим законодательством РФ и настоящим Договором. В случае
предъявления Заказчику требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения
вреда за нарушения, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему
Договору, Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные им в связи с этим убытки и
расходы
8.24. В случае несоблюдения Подрядчиком действующего законодательства в
области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности Заказчик
вправе приостановить работу Подрядчика с записью в журнале производства работ причин
и времени остановки, указав данные ответственного представителя Подрядчика (фамилия,
имя, должность) при этом Подрядчик возмещает Заказчику понесённые убытки в
1 0
результате простоя других подрядчиков, а также выплачивает Заказчику штраф в размере
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
8.25. В случае самовольного возобновления Подрядчиком Работ, Заказчик имеет
право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 5% (пяти процентов) от
стоимости фактически выполненных объемов работ за месяц, а Подрядчик обязуется
оплатить штраф в течение 30 дней с момента предъявления требования об этом.
8.26. В случае привлечения Субподрядчиков без согласования с Заказчиком
Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый
случай, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
8.27. За нарушение требования настоящего Договора о недопущении на территорию
Объекта (иных объектов принадлежащих Заказчику либо находящихся под контролем
Заказчика), иностранных граждан и лиц без гражданства, привлеченных Подрядчиком для
выполнения Работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000
(пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай, в течение 30 (тридцати) дней с момента
предъявления Заказчиком требования.
8.28. За нарушение сроков предоставления отчётности по выполненным объёмам
работ (формы № КС-2, № КС-3, счета-фактуры), отчётности по давальческим материалам
(формы № М-19, № М-29) Заказчик вправе требовать от Подрядчику уплаты штрафа в
размере 0,3% от сумм, подлежащих отчётности, за каждые сутки задержки.
8.29. Подрядчик несет ответственность за утрату предоставленного оборудования,
материалов или иного имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в
связи с выполнением им Работ по настоящему Договору.
8.30. В случае обнаружения Заказчиком использования Подрядчиком материальнопроизводственных запасов (полученных у Заказчика в порядке, установленном настоящим
Договором), не в целях настоящего Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику их
стоимость, а также уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый
случай, в течение 30 (тридцати) дней с момента поступления требования.
8.31.
Каждая Сторона несет ответственность за ущерб, причиненный
оборудованию другой Стороны или других подрядчиков следующим образом:
- в случае утраты, использованию не по назначению или повреждению без возможности
восстановления – в течение 10 дней с момента обнаружения обязана возместить
стоимость утраченного имущества, либо по согласованию с другой Стороной,
самостоятельно предоставить аналогичное имущество.
- в случае повреждения – возместить размер стоимости его восстановления.
8.32. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные настоящим
Договором, на срок свыше 15 (пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии
выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Подрядчику
неустойку в размере процентов определенных в соответствии со ст. 395 ГК РФ, но не
более 5% (пяти процентов) от суммы просроченного платежа.
8.33. За каждый факт нарушения работниками Подрядчика правил пропускного и
внутриобъектового режимов на объектах Заказчика, а именно:
проход (проезд) на территорию Объектов минуя КПП;
нахождение на территории Объектов Заказчика работников и транспорта
Подрядчика без пропуска установленного образца;
проживание на территории Объектов Заказчика работников Подрядчика без
разрешительных документов;
нахождение на территории Объектов Заказчика работников и транспорта
Подрядчика с пропуском установленного образца с истекшим сроком действия, и/или с
имеющейся в нём недостоверной информацией;
нахождение на территории Объектов Заказчика работников и транспорта
Подрядчика с поддельным пропуском;
нахождение личного автотранспорта работников Подрядчика на территории
Объектов;
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч)
рублей.
8.34.
За каждый факт несвоевременного вывоза товарно-материальных
ценностей с Объекта Заказчика (с места проведения работ после их окончания), а равно
вывоза/ввоза и/или попытки вывоза/ввоза с Объектов/на Объекты Заказчика товарноматериальных ценностей без сопроводительных документов (товарно-транспортной
накладной) или с сопроводительными документами, в которых:
1 1
отсутствуют инвентарные (номенклатурные) или заводские номера груза;
количество и наименование перевозимого груза, указанного в документах,
не соответствуют количеству и наименованию фактически перевозимого груза;
отсутствует печать структурного подразделения Заказчика, с территории
которого вывозится груз.
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей.
8.35. В случае разглашения конфиденциальной информации третьим лицам,
виновная сторона помимо убытков уплачивает другой стороне штраф в размере 100 000
(сто тысяч) рублей за каждый такой случай.
8.36. Подрядчик не вправе уступать свои права по Договору без предварительного
письменного согласия Заказчика. В случае уступки права требования по настоящему
Договору Подрядчиком без наличия письменного согласия Заказчика, последний вправе
взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай
уступки права.
8.37. За передачу пропуска другому лицу, попытку проникновения на объекты по
чужому или поддельному пропуску, Подрядчик уплачивает штраф в размере 30 000
(тридцать тысяч) рублей за каждый такой факт.
8.38. В случае установления факта употребления работником Подрядчика
алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ,
нахождения работника Подрядчика на территории, месторождениях Заказчика
(лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке,
контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых
Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного,
наркотического, токсического опьянения, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере
100 000 (сто тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 (тридцати) дней, с
момента предъявления требования.
Установление факта употребления работником Подрядчика алкогольной
продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения
работника Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического
опьянения, осуществляется по выбору Заказчика, одним из следующих способов:
- медицинским осмотром или освидетельствованием;
- составлением и подписанием двухстороннего акта. В случае отказа работника
Подрядчика от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт
подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе
Подрядчика от его подписания;
- составлением и подписанием акта работником организации оказывающей
Заказчику охранные услуги на основании договора, с использованием при необходимости
технических средств индикации (АКПЭ-1МО3, и др.). Акт составляется при наличии
следующих критериев: 1) запах алкоголя изо рта; 2) неустойчивость позы; 3) нарушение
речи; 4) выраженное дрожание пальцев рук; 5) резкое изменение окраски кожных
покровов лица; 6) поведение, не соответствующее обстановке; 7) наличие алкоголя в
выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации.
При обнаружении и установлении факта употребления алкогольной продукции,
наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника
Подрядчика на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке,
производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном
пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках
договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно
отстранить от работы данного работника.
8.39. В В случае завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Подрядчика
(Субподрядчика) на территорию Заказчика наркотических, психотропных веществ, Заказчик
имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей,
за каждый такой случай, а Подрядчик обязуется оплатить его в течение 30 (тридцати) дней
с момента предъявления требования.
Установление факта завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками
Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических,
психотропных веществ осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих
способов:
1 2
– актом, составленным работниками Заказчика и Подрядчика (Субподрядчика). В
случае отказа работника Подрядчика (Субподрядчика) от подписания акта,
подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в
одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика (Субподрядчика) от его
подписания;
– актом о нарушении, составленным работником организации, оказывающей
Заказчику охранные услуги на основании договора.
8.40. В случае совершения Персоналом Подрядчика хищения или иного
преступления, посягающего на персонал, имущество, товарно-материальные ценности,
иные активы и интересы Заказчика, Подрядчик выплачивает штраф в размере 200 000
(двухсот тысяч) рублей за каждый случай такого посягательства. Подрядчик несет
ответственность за действия своего Персонала независимо от того, выполнял Персонал в
момент посягательства трудовые обязанности либо совершил его в свободное от работы
время. Заказчик вправе предъявить, а Подрядчик обязуется уплатить штраф,
предусмотренный настоящей статьей в пределах срока исковой давности.
8.41. За каждый факт обнаружения на территории производственных объектов и
вахтовых поселков (далее Объекты) у работников Подрядчика (или привлеченного им
Подрядчика) собак и любых орудий охоты, лова, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в
размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, за каждый такой случай, а Подрядчик обязуется
оплатить его в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
8.42. В случае нарушения работниками Подрядчика законодательства и требований
нормативных документов в области безопасности дорожного движения, Подрядчик
уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, за каждый такой
случай, при этом факт нарушения должен быть подтвержден одним из следующих
документов:
- актом расследования причин ДТП, произошедшего на объекте Заказчика, составленного
комиссией Заказчика по расследованию причин ДТП с участием представителя
Подрядчика;
- соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов.
Отказ Подрядчика от участия в расследовании ДТП не является основанием для не
применения в отношении него штрафных санкций.
8.43. В случае совершения Подрядчиком, или привлеченным им Субподрядчиком
прочих нарушений, отдельно не поименованных в настоящем разделе Договора,
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в соответствии с условиями «Перечня нарушений
и штрафных санкций», являющегося приложением № 6 к настоящему договору.
8.44. При оставлении в скважине по вине Заказчика оборудования Подрядчика,
переданного им Заказчику по акту приема-передачи, и невозможности его извлечения, что
зафиксировано актом, подписанным обеими Сторонами, Заказчик возмещает Подрядчику
ущерб в размере стоимости оставленного в скважине оборудования, исходя из
фактического состояния, с учетом физического износа данного оборудования.
8.45. Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, в том числе убытки,
возникшие после истечения срока действия или расторжения договора, в случае, если эти
убытки обусловлены неисполнением или ненадлежащим Подрядчиком принятых на себя
обязательств в период действия договора.
8.46. В случае причинения убытков третьим лицам в результате действий
(бездействий) Подрядчика, либо привлечённых им субподрядчиков, обязанность по
возмещению таких убытков возлагается на Подрядчика.
8.47. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Установленные настоящим Договором меры ответственности за нарушение
договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного
одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).
Суммы штрафных санкций (неустойка, пени, штрафы и т.п.), предъявленные одной
Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Договора, считаются
признанными (полностью или в соответствующей части) с момента полного или
частичного признания требования (претензии).
Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств
или от устранения нарушений по настоящему Договору.
1 3
В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления
его (её) без ответа, суммы предъявленных по требованию (претензии) санкций подлежат
взысканию в судебном порядке.
8.48. Стороны вправе не предъявлять друг другу штрафные санкции, убытки за
нарушение договорных обязательств.
8.49. Стороны настоящим договорились, что ни одна из Сторон не должна
возмещать другой Стороне упущенную выгоду.
9.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
9.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения,
относящиеся к деловой или коммерческой тайне другой Стороны и/или использовать их
для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора.
9.2. Конфиденциальными признаются все результаты оказанных Подрядчиком по
настоящему Договору Работ, а также все документы и материалы, включая переданные на
электронном носителе, а также любая иная информация, переданная Заказчиком
Подрядчику для целей выполнения работ по настоящему Договору.
9.3. Положения данного раздела не применяются, если:
9.3.1. какие-либо документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая
информация, упомянутая выше, являются частью общеизвестной информации или
литературных источников на дату получения их Подрядчиком;
9.3.2. таковые документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая
информация становятся частью общеизвестной информации или литературных
источников после даты получения их Подрядчиком, начиная с даты их публикации;
9.3.3. таковые документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая
аналогичная информация уже находятся в распоряжении Группы Подрядчика на дату
получения их Подрядчиком;
9.3.4. таковые документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая
аналогичная информация после даты получения их Подрядчику становятся доступными
Группе Подрядчика через третью сторону, которая обладает данной информацией на
законном основании и которая не несет на себе обязательство не разглашать ее, начиная
с последующей даты;
9.3.5. таковые документы, чертежи, данные и другая аналогичная информация
разработаны Группой Подрядчика отдельно от Договора;
9.4. Подрядчик гарантирует, насколько это практически возможно, что если какиелибо документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая информация (или
факты в ней содержащиеся), упомянутые выше, становятся известными и/или попадают во
владение какой-либо третьей стороны через действия или по вине Подрядчика, то таковая
третья сторона также связывается условиями, содержащимися в данной Статье.
9.5. Подрядчик гарантирует, что данные положения включаются в любой Договор
субподряда, и что официальные лица, работники и агенты Подрядчика и Субподрядчиков
следуют тому же требованию.
9.6. Вся информация, предоставляемая Подрядчиком, и в отношении которой
Подрядчик намерен сохранить конфиденциальность, четко обозначается как
конфиденциальная. Заказчик имеет право использовать и разглашать любую такую
конфиденциальную информацию третьим сторонам в той мере, которая необходима для
реализации или обслуживания проекта и/или объекта, по которому производятся Работы, а
также в связи с любыми требованиями нормативных актов и законов. С учетом всех
вышеуказанных исключений Заказчик будет принимать все разумно необходимые меры
для защиты конфиденциальности такой информации и добиваться от третьих сторон
действий в том же направлении.
9.7. Подрядчик прилагает разумно необходимые усилия для поддержания
доброжелательного отношения со стороны различных контролирующих органов и широкой
общественности. Подрядчик не входит в контакт с каким-либо правительственным или
контролирующим органом по любым вопросам, касающимся Договора, без
предварительного согласования с Заказчиком.
1 4
9.8. Подрядчик не производит фотосъемку и не дает разрешения на производство
фотосъемки какой-либо части или частей Места проведения работ, без предварительного
уведомления Заказчика.
9.9. Подрядчик не делает публичных заявлений или сообщений, касающихся его
деятельности или его участия относительно Договора, без предварительного согласования
с Заказчиком. Подрядчик требует от всех Субподрядчиков и поставщиков выполнения
этого требования.
10.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате событий или явлений чрезвычайного характера, которые соответствующая
Сторона Договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким
событиям и явлениям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар,
землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия, иные природные явления,
война, военные действия, введение на соответствующей территории чрезвычайного или
военного положения, забастовка, различные акции неповиновения и/или протеста,
принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего
невозможность исполнения настоящего Договора, иные события непредсказуемого
характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении Сторон силами и
средствами не представлялось возможным.
10.2. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п.12.1. Договора, должен быть
подтвержден соответствующим актом компетентного органа государственной власти.
10.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, сроки выполнения
обязательств, установленные настоящим Договором, переносятся на срок, в течение
которого действуют форс-мажорные обстоятельства.
10.4. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения
обязательств по настоящему Договору ввиду наступления вышеуказанных обстоятельств
непреодолимой силы, обязана немедленно, однако не позднее 5 (пяти) дней с момента их
наступления или с момента, когда соответствующей Стороне стало или должно было стать
известно об их наступлении, в письменной форме известить другие Стороны о наступлении
и прекращении таких обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в
будущем, как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.
10.5. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать
свыше трех месяцев подряд, любая из Сторон может в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор без обязанности по возмещению возникших вследствие этого убытков,
предварительно уведомив в письменной форме другие Стороны о расторжении Договора.
11.
ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА.
11.1. Любые договоренности Сторон, прямо, не предусмотренные Договором,
считаются действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме (в
виде Дополнительного соглашения к настоящему Договору).
11.2. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные
Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на
продление срока выполнения работ на соответствующий период и на освобождение на
этот период от уплаты штрафных санкций за просрочку сдачи результата работ. В этом
случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие
дополнительные расходы.
Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением
или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан
письменно сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами,
на основании которых Стороны заключают дополнительное соглашение о сроках и форме
их включения в стоимость работ.
11.3. В случае если Заказчиком принято решение о приостановке выполнения работ
Подрядчиком на неопределенный срок или полном прекращении Работ, Заказчик
1 5
обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме фактически выполненные Работы в
порядке, предусмотренном Договором. Также Стороны обязуются согласовать порядок,
сроки и стоимость остановки Работ и закрепить эти договоренности в дополнительном
соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки
обязуется надлежащим образом осуществить остановку выполнения Работ, консервацию
результата выполненных Работ, а Заказчик обязуется оплатить данные Работы.
12.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
12.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон или
по решению суда.
12.2. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению
Сторон, если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором.
- Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе
Заказчика:
- если Подрядчик в течение 30 дней не приступает к исполнению Договора (статья
715 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- в случае аннулирования лицензий Подрядчика на выполнение Работ, принятия
других актов государственных органов в рамках действующего законодательства,
лишающих Подрядчика права на производство Работ;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
12.3. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае задержки Заказчиком расчетов
за выполненные Работы на срок более 60 (шестидесяти) календарных дней.
12.4. Стороны обязаны уведомить друг друга за 30 (тридцать) дней до
предполагаемого расторжения настоящего Договора по основаниям, указанным в
настоящей статье.
12.5. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по основаниям,
предусмотренным Договором, по истечении 30 (тридцати) дней с момента получения
письменного уведомления о расторжении другой Стороной.
12.6. Действие Договора может быть прекращено по соглашению Сторон, в котором
указывается дата прекращения выполнения Работ, сумма и срок оплаты выполненных
Работ, а также отсутствие у Сторон после завершения платежей каких-либо взаимных
претензий друг к другу.
12.7. В случае изменения или расторжения Договора обязательства считаются
измененными или прекращенными, соответственно:
- в случае изменения договора по соглашению Сторон – с момента, определенного
соглашением Сторон об изменении Договора;
- случае изменения или расторжения договора по решению суда – с момента вступления
в законную силу решения суда;
- в случае одностороннего отказа от исполнения договора по инициативе любой из
Сторон – с момента истечения тридцатидневного срока уведомления о расторжении
договора.
12.8. Если настоящий Договор расторгается по вине Подрядчика, Заказчик
оплачивает Подрядчику только сумму выполненных Работ на дату расторжения
настоящего Договора.
12.9. Если настоящий Договор расторгается по инициативе Заказчика, Подрядчику
выплачивается стоимость выполненных работ, полученных от Подрядчика.
13.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
13.1. Все споры и разногласия по настоящему договору рассматриваются сторонами
путем переговоров, с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок
рассмотрения претензии - 30 дней с момента ее получения другой стороной.
13.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, все споры, разногласия или
требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности подлежат
разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Ответчика.
13.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
1 6
14.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
14.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору считаются
действительными, только если они составлены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями Сторон и удостоверены печатями Сторон.
14.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
14.3. Все Приложения, Акты и дополнительные соглашения к Договору являются его
неотъемлемой частью.
14.4. После вступления Договора в силу вся предыдущая переписка между Сторонами
теряет силу.
14.5. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий
или расторжения Договора. В этом случае Договор сохраняет силу для правопреемников
Сторон.
14.6. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по договору без
получения письменного согласия противоположной Стороны.
14.7. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, применению подлежат
нормы действующего законодательства Российской Федерации.
14.8. Все оформляемые в процессе исполнения Договора документы сразу по
подписанию направляются другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения,
письма по электронной почте, с обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным
письмом по фактическому адресу получателя подлинных экземпляров.
14.9. При выполнении Договора Стороны руководствуются нормативными актами и
нормами законодательства Российской Федерации.
14.10. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
15.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ.
Наименование документа
Протокол соглашения о договорной цене.
Регламент взаимоотношений Заказчика с Подрядчиком
при производстве геофизических исследований.
Единичные расценки на геофизические услуги.
Единичные расценки на геофизические услуги в
горизонтальных скважинах, пробуренных на нефть и газ.
Поправочные коэффициенты к приложению 4.
«Требования в области промышленной и пожарной
безопасности, охраны труда и окружающей среды к
организациям, привлекаемым к работам и оказанию
услуг на объектах Компании».
Экологическая политика ООО «Газпром Бурение»
Лист ознакомления с ЭП ООО «Газпром Бурение»
Акт на технологическое дежурство (простой)
Акт на невыполнение комплекса ГИРС
Список ответственных представителей Заказчика
уполномоченных принимать решения, а также имеющих
право подачи заявок (заказов), их подтверждения,
переноса и отмены.
Программа работ на проведение геофизических
исследований в скважине.
Заявка на проведение ГИРС
Перечень нарушений и штрафных санкций
1 7
Номер
приложения
1
Оформляет
Подрядчик
2
Заказчик
3
Подрядчик
4
Подрядчик
5
Подрядчик
6
Заказчик
7
7
8
9
Заказчик
Заказчик
Заказчик
Заказчик
10
Заказчик
11
Заказчик
12
Заказчик
13
Заказчик
16.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ООО «Газпром бурение»
ПОДРЯДЧИК
Юридический адрес: Российская
Федерация, 117420 г. Москва, ул.
Наметкина, д. 12А,
Почтовый адрес: Российская
Федерация, 629300, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г.Новый Уренгой, ул.
Промышленная, 11., тел./факс: (3494)9239-28 / (3494) 94-67-13
Банковские реквизиты:
К/с: 30101810700000000753
Р/с: 40702810700000001317
ф-л ГПБ (ОАО) в г. Новый
Уренгой, Тюменская обл.
БИК: 047195753
Юридический адрес: 626860,
___________
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:
ОКПО: общества/филиала
00156251/47209836
ИНН: 5003026493
КПП: общества/филиала
997250001/890403001
Директор филиала «Уренгой бурение»
ООО «Газпром бурение»
Генеральный директор
____________________Д.В.Тихомиров
___________________________
1 8
Приложение №1
к Договору №_______________
Протокол соглашения о договорной цене.
Мы, нижеподписавшиеся представители:
От «Заказчика» - ООО «Газпром Бурение» филиал «Уренгой Бурение»
директор Д.В.Тихомиров
От «Подрядчика» - ____________________________________________________________
Постановляем, что объём и стоимость промыслово-геофизических работ в скважинах на 2013
год составит:
Стоимость промыслово-геофизических работ
в скважинах № _______________________________________
№
п/п
кол-во
скважин
Наименование
Стоимость
задачи, с НДС
Всего:
в том числе услуги генподряда ___%
ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала «Уренгой бурение»
ООО «Газпром бурение»
ПОДРЯДЧИК:
____________________Д.В.Тихомиров
_____________________
1 9
стоимость
работ, с НДС
Приложение 2
к Договору № ____________
РЕГЛАМЕНТ
взаимоотношений Заказчика с Подрядчиком
при производстве геофизических исследований в скважинах
1.
Общие положения
1.1. Настоящий Регламент предназначен для регулирования взаимоотношений
Подрядчика с Заказчиком при производстве геофизических исследований в скважинах.
1.2. Регламент предусматривает взаимодействие Сторон с целью обеспечения
надлежащих условий для производства работ, осуществления действенного контроля за
выполняемыми объемами, сроками проведения, качеством и стоимостью ГИРС.
1.3. Настоящий Регламент определяет порядок организации производства
геофизических исследований, ПГИ и ПВР, прохождения производственно-нормативной и
финансово-экономической документации для оплаты выполненных работ.
2. Порядок оформления заявок (заказов) на производство ГИРС.
2.1. Заказчик до введения в действие настоящего Регламента должен предоставить
Подрядчику перечень должностных лиц, имеющих право подачи заявок (заказов), их
переноса, отмены, и подтверждения готовности скважины к геофизическим работам
(начальник геологической службы, ведущий геолог геологической службы, ведущий
специалист геологической службы) (Приложение 12), а также перечень должностных лиц,
являющихся представителем Заказчика на скважине (ведущий геолог, супервайзер), при
изменении перечня проинформировать Подрядчика.
2.2. Заказчик, до введения в действие настоящего Регламента, должен представить
Подрядчику по ГИРС перечень своих ответственных представителей, имеющих право
контролировать ход проведения работ непосредственно на скважине и подписывать все
составляемые на скважине документы.
2.3. Заявки на ГТИ и ГК подаются за десять дней до начала работ на скважине.
Вместе с заявкой Заказчик предоставляет Подрядчику Техническое задание на
проведение ГТИ и ГК на скважине установленного образца. Техническое задание на
скважину может быть иного образца по согласованию Сторон.
2.4. Заявка должна быть подписана ответственным представителем Заказчика.
2.5.
Заявку без подписи ответственного представителя Заказчиком, Подрядчик
вправе не принимать.
2 0
2.6.
Полнота заполнения – обязательное условие при подаче заявки. Заявка
должна содержать все необходимые сведения о скважине, ее конструкции, состоянии,
условиях проведения работ, расстояние до скважины, дату и время начала работ.
2.7. В случае неполного заполнения заявки или подачи в ней неправильных
сведений, Подрядчик не несет ответственности за качественное выполнение заказанных
исследований.
2.8. Заявки (заказы) на все виды геофизических и прострелочно-взрывных работ
(кроме аварийных работ) принимаются по электронной почте или по факсу в
диспетчерскую службу Подрядчика, включая выходные и праздничные дни,
круглосуточно, не позднее, чем за 24 часа до начала проведения работ, указанного в
заявке.
2.9. Заявки на прострелочно-взрывные работы в праздничные и примыкающие к ним
выходные дни принимаются, в соответствии с Едиными правилами безопасности при
взрывных работах, утвержденными постановлением Госгортехнадзора Российской
Федерации от 30.01.2001 №3. Подрядчик своевременно оповещает Заказчика о
невозможности проведения ПВР в указанный период.
2.10. Заявки на аварийные работы подаются без ограничения времени и
выполняются в первую очередь и при наличии согласованного с технической службой
Подрядчика, письменного плана работ и наличии отряда и необходимого оборудования и
техники.
2.11. Акт о готовности скважины к производству геофизических исследований
передается начальнику геофизической партии (отряда) перед началом работ на скважине.
2.12. Готовность скважины к проведению работ Заказчик подтверждает не позднее,
чем за 4 часа до начала работ на ближних месторождениях (до 100 км от базы), на
дальних месторождениях - за 7 часов (до 200 км от базы Подрядчика), на ПВР - не менее
времени, необходимого на получения ВМ и зарядки ПВА на складе.
2.13. Отмена заявок допускается не позднее чем за 4 часа до выезда партии
(отряда). Допускается один перенос заявки за 4 часа до выезда партии (отряда).
2.14. Если за 4 часа до начала заявленного времени работ (ближние
месторождения до 100 км от базы Подрядчика) или за 7 часов (дальние месторождения
до 200 км) не последует подтверждения готовности скважины или переноса заявки, то
такая заявка считается отмененной и выполнение предусмотренных в ней работ
производится по новой заявке. Указанное ограничение не распространяется на
аварийные работы.
2.15. Заявки, поданные на текущие сутки, менее чем за 12 часов до начала работ
принимаются при наличии партии (отряда) и оплачиваются в обычном порядке.
2.16. В случае неподготовленности Заказчиком скважины к проведению работ после
выезда партии (отряда), повторный заказ на эту скважину принимается Подрядчиком в
обычном порядке (кроме аварийных работ). Факт “холостого” проезда партии фиксируется
в акт – наряде и в «Акте о простое партии (бригады)» с указанием причины
неподготовленности скважины.
2.17. Повторная подача Заказчиком заявки на ПВР в скважине, в которой ранее
работы не были выполнены из-за ее неготовности, производятся при предоставлении
письменного разрешения ГТН.
2.18. Готовность скважины к геофизическим исследованиям для повторного выезда
партии подтверждается новой заявкой в обычном порядке.
2.19. Очередность производства ГИРС с применением специальных технологий,
согласовывается с Заказчиком. Изменение интервалов перфорации производится
Заказчиком не позднее, чем за 4 часа до выезда партии на скважину. Изменение
интервала перфорации по приезду партии на скважину допускается лишь в том случае,
если не требуется дополнительного подвоза ВМ и геофизического материала для
привязки.
2.20. Подрядчик, после получения заявки (заказа) на работы с применением
специальных технологий, а также на все виды ГИРС, требующие согласования с ГТС
Заказчика, готовит план (технологическую схему) проведения ГИРС на скважине,
утверждаемый ГТС Подрядчика.
2.21. Подрядчик, после получения заявки на ГИРС, заблаговременно получает
необходимый геофизический материал в электронном виде в БД Заказчика и
обеспечивает производственные подразделения необходимым материалом ГИС для
привязки к разрезу.
2 1
2.22. Допускается ожидание готовности скважины не более двух часов с момента
прибытия производственного отряда Подрядчика на место проведения работ. Если
ожидание готовности скважины занимает более двух часов, то составляется
двухсторонний акт простоя отряда, который подписывается начальником отряда (партии)
и ответственным представителем Заказчика. Отказ от подписи без письменной
мотивировки причины не допускается. Время ожидания оплачивается как технологическое
дежурство (простой) отряда на скважине.
2.23. В журнале регистрации поступления и выполнения заявок производственнотехнологической службой (ПТС) Подрядчика фиксируется должность и фамилия
ответственного лица Заказчика, подавшего, отменившего, перенесшего или
подтвердившего заявку; а также - время подачи, отмены, переноса или подтверждения
заявки.
2.24. Акты о простоях бригад бурения из-за ожидания геофизических работ,
ожидания результатов интерпретации сверх утверждённых сроков, а также о “холостых”
проездах геофизических партий (отрядов), должны составляться представителями
Заказчика и Подрядчика не позднее суток после происшедших случаев. Представитель
Стороны, отказавшийся от подписи, обязан мотивировать причину отказа записью в акте.
3.
Подготовка и производство работ на скважине
3.1. Заказчик обязан обеспечить, а Подрядчик проверить подготовку скважины для
информативного, качественного, безопасного, и безаварийного проведения ГИРС в
соответствии с типовыми условиями, изложенными в «Правилах безопасности в нефтяной
и газовой промышленности (ПБ 09-624-03)», 1998; «Правилах геофизических
исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах (ПГИРС)», /приказ Министерства
топлива и энергетики Российской Федерации и Министерства природных ресурсов
Российской Федерации №445/323 от 28 декабря 1999 года/, «Технической инструкцией по
проведению геофизических исследований и работ на кабеле в нефтяных и газовых
скважинах» РД153-39.0-072-01 / приказ Минэнерго России от 7 мая 2001 года №134/,
«Едиными правилами безопасности при взрывных работах» /ЕПБ при ВР/, утвержденными
постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 30.01.2001 №3, нормативнотехнологическими документами и регламентами, согласованными с Подрядчиком.
3.2. В случае невозможности подготовить скважину в соответствии с требованиями п.
3.1 настоящего Регламента, а также при выполнении специальных работ, ГИРС
выполняются по разовым проектам, разработанным Заказчиком и согласованным с
Подрядчиком, с принятием мер по обеспечению безопасности и безаварийности работ.
3.3. На период проведения ГИРС Заказчик обязан обеспечить присутствие
ответственного представителя Заказчика (при ПВР также проверка знаний по ЕПБ при
ВР), имеющего право подписи всех документов, которые составляются на скважине, а
также электрика для подключения электропитания геофизической станции.
3.4. Заказчик в случае необходимости обеспечивает Подрядчика необходимой
спецтехникой (ППУ и др.) на весь период работы на скважине геофизического отряда.
3.5. Подрядчик, получив подтверждение заявки (заказа) на производство ПГИ или
ПВР, перед выездом на скважину выполняет подготовительно-заключительные работы
на базе геофизического предприятия.
3.6. После подтверждения заявки на ПВР Подрядчик осуществляет доставку
взрывчатых материалов от расходного склада ВМ к скважине.
3.7. Прострелочно-взрывные работы в темное время суток выполняются
Подрядчиком при условии соблюдения Заказчиком требований ЕПБ при ВР и ПБНГП.
3.8. Все
виды
геофизических
исследований
выполняются
Подрядчиком
круглосуточно, без перерывов до их окончания и в полном объеме, заявленном
Заказчиком.
3.9. Подрядчик не производит любые виды работ при следующих погодных условиях:
Скорость ветра
Температура воздуха, 0С
при работе
на трубах, АМК
при работе
на жестком кабеле,
2 2
при работе
на гибком кабеле,
Горизонт
самоходный подъемник
самоходный подъемник
-42
-38
-30
-40
-38
-30
-40
-38
-30
без ветра
5-10 м/сек и более
11-22 м/сек и более
При ветре свыше 22 м/с, работы прекращаются при любой минусовой температуре.
3.10. Период проведения геофизических исследований и работ на скважине
определяется началом и окончанием работ.
Нормы времени на проведение ГИС на трубах определяют «Нормы времени на
геофизические исследования в скважинах, пробуренных на нефть и газ» (РД 153-39.0064-00). Министерство энергетики Российской Федерации, Москва, 2001.
.По технологии АМК «Горизонт» они составляют:
Глубина скважины, м
До 2000
До 2500
До 3000
До 3500
Нормы времени, час
31,1
34
37
39,8
3.11. Началом работ на скважине считается момент подписания начальником
партии (отряда) акта готовности скважины к производству геофизических исследований.
3.12. Акт о готовности скважины к производству геофизических исследований
подписывается начальником партии (отряда) после проверки готовности с участием
представителя Заказчика.
3.13. При проведении работ на скважине работники партии (отряда) обеспечиваются
за свой счет питанием в столовых Заказчика.
3.14. Общее руководство работами, в том числе при привлечении работников
заказчика к производству геофизических работ, возлагается на представителя
геофизической организации.
3.15. Подрядчик выполняет
комплекс ГИС на трубах
и оценку качества
цементирования «хвостовика» за одну спуско-подъемную операцию (далее – СПО). В
случае увеличения количества СПО Подрядчик выплачивает Заказчику стоимость
содержания буровой бригады сверх нормативного времени.
Подрядчик (начальник партии, отряда) по мере выполнения работ на скважине
знакомит ответственного представителя Заказчика с полученными материалами и
заносит в буровой журнал оперативные данные:
- результаты замеров кривизны;
- забой скважины, искусственный забой;
- глубину подвески НКТ;
- предварительное заключение об уровне подъема цемента;
- отметки о выполненных работах в соответствии с заявленным объемом;
- диаграмму стандартного каротажа и кавернометрии в глубинах, привязанных к
столу
ротора;
- забойное давление, если оно регистрировалось;
- информацию о результатах отбивки интервала перфорации локатором муфт;
- объем отобранной жидкости при свабировании и т.п.
3.16. Обо всех инцидентах происшедших на скважине, независимо от их характера,
составляется двухсторонний акт. Акт подписывается начальником партии (отряда) и
ответственным представителем Заказчика. Расследование аварии и установление
виновных проводится комиссией в составе представителей Заказчик и Подрядчика.
3.17. При проведении прострелочно-взрывных работ в скважинах под давлением
партия производит монтаж-демонтаж имеющегося у нее устьевого оборудования
(лубрикатора) и перед каждым (очередным) спуском перфоратора выполняется
шаблонирование. Указанные операции подлежат оплате в обычном порядке.
3.18. Подрядчик немедленно извещает Заказчика об обнаруженных в ходе работ в
скважине отклонениях от предусмотренных технологией условий работ и по согласованию
2 3
с ответственным представителем Заказчика, приостанавливает геофизические
исследования до восстановления нормальных условий.
3.19. Во всех случаях некачественного выполнения геофизических исследований,
при имеющих место авариях, инцидентах Подрядчик немедленно уведомляет об этом
представителя Заказчика.
3.20. Возникающие в процессе проведения геофизических работ осложнения,
связанные с прихватом кабеля, скважинного прибора или груза, ликвидируются под
руководством начальника геофизической партии (отряда) при участии работников
буровой бригады.
3.21. Подрядчик возмещает Заказчику стоимость работ по ликвидации брака
(аварии) на скважине, возникших по его вине.
3.22. В случае неоднозначности оценки качества материалов ГИС, вследствие
сложных геологических или технических условий, дальнейшие работы продолжаются
после выдачи заключения КИП. Если же из-за указанных условий решение поставленной
задачи невозможно, либо она может быть решена с помощью привлечения
дополнительных технических средств со стороны Заказчика, то решение о проведении
дальнейших работ принимается по согласованию сторон. В обоих случаях стороны
ответственности за приостановку работ не несут. Оплате подлежит выполненный на
данный момент объём работ.
3.23. Вынужденные простои по вине любой из Сторон, преждевременное
завершение работ, аварии, не прохождение приборов по стволу скважины, отсутствие
свободного доступа к устью, отсутствие компрессора, агрегата ППУ, неисправность
геофизического оборудования и аппаратуры оформляются двухсторонним актом
непосредственно на скважине, за подписью начальника партии (отряда) и ответственного
представителя.
3.24. Ответственный представитель Заказчика подтверждает (подпись в акте
выполненных работ) на бурящихся скважинах полноту выполнения комплекса ГИС,
указывает в акт–наряде min и max температуру воздуха возле буровой во время
проведения работ.
3.25. Объем выполненных работ оформляется двухсторонним актом (акт-нарядом),
подписанным
ответственными
представителями
Заказчика
и
Подрядчика
непосредственно на скважине.
4.
Приемка выполненных работ
4.1. Подрядчик (начальник партии, отряда) при завершении работ на скважине
заполняет акт-наряд в двух экземплярах, в котором указывается месторождение, номер
скважины и куста, все необходимые данные по скважине, интервалы исследования,
физические объемы работ.
4.2. Передача, полученных на скважине материалов в обработку с оценкой их
качества (наличие дефектных и бракованных записей) подтверждается ответственным
представителем КИП в обоих экземплярах акт-наряда, которые находятся у Подрядчика.
Передача, полученных на скважине материалов в КИП осуществляется до окончания
работ на скважине.
4.3. Окончанием работ на скважине считается момент подписания акта Заказчиком и
Подрядчиком (начальник партии, отряда) о завершении работ.
4.4. На следующий день или по возвращении партии на базу после окончания работ
Подрядчик передаёт Заказчику в геологическую службу по электронной почте (факсу)
заполненный акт-наряд для проверки соответствия состава и физического объема работ.
4.5. Результаты
обработки
и
интерпретации
материалов
геофизических
исследований предоставляются в геологическую службу и геологический отдел Ф
«Уренгой бурение» с соблюдением всех норм Методических указаний. Передача
материалов подтверждается соответствующим актом в двух экземплярах.
4.6. Сроки и количество предоставляемых материалов указаны в табл. 4.1:
4.7. Форма и содержание "Графического приложения к предварительному
заключению", "Графического приложения к окончательному заключению" по видам работ
согласуется с Заказчиком и, при необходимости, может изменяться по требованию
Заказчика.
2 4
4.7.1. "Графическое
приложение
к
предварительному
заключению"
окончательном каротаже должно содержать следующие сведения:
- ВИКИЗ (сопротивления по 5 зондам);
- 2БК (сопротивления по 2 зондам БК);
- РК (ННК-Т - большой зонд, ГК);
- ПС;
- глубину по стволу и значения абсолютных глубин;
- литологию;
- насыщение;
- мощность пропластков - видимую и эффективную;
- сопротивление пропластков по ВИКИЗ или многозондовому ИК (RO20 или ИК5);
- имя пласта согласно принятой в ДО индексации;
- условные обозначения.
при
4.7.2. "Графическое приложение к окончательному заключению" при окончательном
каротаже должно содержать следующие сведения:
- ВИКИЗ (сопротивления по 5 зондам);
- РК (ННК-Т - большой зонд, ГК, водородосодержание);
- глубину по стволу и значения абсолютных глубин;
- модель насыщения;
- литологию;
- насыщение;
- мощность пропластков - видимую и эффективную;
- сопротивление пропластков;
- коэффициент пористости, проницаемости и нефте, -газонасыщенности;
- имя пласта согласно принятой в ДО индексации;
- схему корреляции по соседним скважинам (при наличии материалов ГИС);
- условные обозначения.
4.7.3. "Графическое приложение к заключению по оценке качества цементирования"
остается аналогичным.
4.7.4. «Шапка» графического приложения (каротажных диаграмм), в зависимости от
вида исследований, должна содержать следующие сведения:
- о Заказчике, буровом и геофизическом Подрядчике;
- о месторождении и скважине;
- о дате исследований и выдачи заключения;
- о масштабе исследований;
- данные по скважине (альтитуда, диаметр и толщина стенок ЭК и «хвостовика»,
положение «окна» врезки, пакеров и башмака, места установки центраторов);
- сведения по каротажу (проектный и текущий забой, интервал каротажа по методам,
скорость регистрации по методам, Ф.И.О. начальника партии/отряда);
- сведения о скважинной аппаратуре (шифр и номер прибора);
- данные эталонировки (дата, периодичность, номер, шифр и мощность источника,
результаты эталонировки);
- сведения о наземной аппаратуре (шифр и номер станции и подъемника, шифр
каротажного кабеля и его длина, цена первой метки и дата разметки кабеля);
- схему скважинного прибора с указанием его размеров и модулей;
- данные о скважинной жидкости (тип, минерализация, УЭС, плотность, вязкость,
водоотдача);
- данные о цементаже (плотность и количество цементного раствора и гель-цемента,
дата заливки);
4.8. В случае простоя бригад бурения, освоения, КРС, ТРС из-за отсутствия
результатов интерпретации геофизических материалов в указанные сроки, и в
соответствии с предъявленным актом, Подрядчик оплачивает простой бригады из расчёта
стоимости бригадо-часа.
2 5
Таблица 4.1
Сроки и количество предоставляемых материалов *
№№
Количество
экземпляров
Виды работ
Срок
выдачи,
час.
ОК в эксплуатационных скважинах
(пилотных, горизонтальных и боковых наклоннонаправленных стволах)
1.1 Предварительное заключение (целевой объект-забой;
в э/виде
12
плюс 2-3 объекта дополнительно при необходимости)
1.2 Окончательное заключение на проектный пласт
в э/виде
24
1.3 Планшеты, диаграммы:
Предварительное заключение
2
24
Окончательное заключение:
1.3.1 - при длине исследуемого участка до 600 м
2 (3)
24
1.3.2 - при длине исследуемого участка более 600м
2 (3)
48
2.
ОК в поисково-разведочных, поисково-оценочных
скважинах:
2.1 Предварительное заключение
2
24
Окончательное заключение
3
72
2.2 Диаграммы:
Ст. каротаж, БКЗ, БК, ИК, КВ, ВИКИЗ, РК
3
24
Остальные диаграммы: МКЗ, МКВ, АК, ГГК, МБК, Rс, др.)
3
72
3.
АКЦ + ГГЦ:
3.1 Предварительное заключение
в э/виде
12
3.2. Окончательное заключение (планшет)
2
24
4.
Перфорация
2
12
5.
Контроль перфорации
2
12
6.
ПГИ:
6.1 Предварительное заключение (телефонограмма)
в э/виде
12
6.2 Окончательное заключение и планшет
2
24
Определение технического состояния ЭК и «хвостовика»
снижением уровня
7.
Предварительное заключение (телефонограмма)
в э/виде
12
Окончательное заключение и планшет
2
24
8.
Привязочный каротаж (ОЗК, ОЗТК, ПЗ, ОКЗ)
2
12
Привязка пакера под ГРП
На
9.
Предварительное заключение
2
скважине
Окончательное заключение (планшет, las-файлы)
12
10. Отбивка забоя
2
12
* - Отсчет времени для выдачи материалов начинается с момента окончания работ на
скважине (со времени подписания «Акта о завершении работ»).
4.10. Материалы предварительного заключения по окончательному каротажу в
пилотных, горизонтальных и боковых наклонно-направленных стволах (всего 2
экземпляра) направляются:
- Заказчику (Геологическая служба) – предварительное заключение по проектному
пласту, графическое приложение (планшет) к предварительному заключению, диаграммы
М 1:200, расчет инклинометрии;
1.
2 6
4.11. Материалы окончательного заключения (всего 3 экземпляра) направляются:
- Заказчику (Геологическая служба) – окончательное заключение по всему интервалу
исследований, графическое приложение (планшет) к окончательному заключению,
диаграммы М 1:200;
4.12. Материалы интерпритации данных ЗТС (ГК, ИК, инклинометрия) с привязкой к
материнскому стволу (пилоту) в процессе бурения выдаются ежедневно в первой
половине дня в э/виде заказчику (Геологическая служба).
5.
Особые условия
5.1. Данный Регламент является неотъемлемой частью Договора на геофизические
исследования в скважинах Заказчика и его структурных подразделений, а также
подрядных предприятий, выполняющих для него работы по бурению, капитальному и
подземному ремонту скважин, повышению нефтеотдачи пласта.
5.2. В случае непредставления Заказчиком опорной геолого-геофизической
информации по соседним скважинам или иной информации, которая не позволит выдать
полноценное и достоверное заключение, Подрядчик не несет материальную
ответственность за задержку выдачи материала или заключения и их полноту.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Директор филиала «Уренгой бурение»
ООО «Газпром бурение»
____________________Д.В.Тихомиров
2 7
Приложение № 6
к Договору № ______________
Требования
в области промышленной и пожарной безопасности,
охраны труда и окружающей среды
1.
Термины и определения
В настоящем Стандарте Компании применимы следующие единые термины с
соответствующими определениями:
Заказчик – ООО «Газпром бурение».
Структурное подразделение (СП) – структурное подразделение ООО «Газпром
бурение».
Подрядчики (Генеральный подрядчик) – физические и юридические лица, которые
выполняют строительные, монтажные, ремонтные и иные работы на объектах Заказчика
по договору подряда (контракту), заключаемому с Заказчиком в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Субподрядчик - организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения работ на
объектах Заказчика.
Руководитель подрядной организации – должностное лицо, представляющее
Подрядчика (генеральный директор, управляющий директор, директор).
Объект – производственные площадки Заказчика (в том числе переданные в аренду
дочерним обществам), включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги,
железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные
объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах),
транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения.
Происшествие – любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде
Компании, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве,
пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на
окружающую среду, ущербу Компании или любому подобному событию.
Расследование происшествий – это совокупность действий по установлению
причин происшествий и принятию предупреждающих и (или) корректирующих мер по
устранению последствий происшествия и (или) предупреждению происшествий, а также
снижению рисков промышленных опасностей.
Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого
работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности
работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и иные
повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных
факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную
(более рабочей смены) или стойкую утрату им трудоспособности, либо его смерть. По
степени тяжести несчастные случаи подразделяются на:
Легкие.
Тяжелые.
Смертельные.
Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание
работающего, являющееся результатом воздействия вредного производственного
фактора, повлекшего временную или стойкую утрату трудоспособности.
Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на
производственных объектах, неконтролируемые взрывы и (или) выбросы/сбросы
загрязняющих и опасных веществ.
Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасных
производственных объектах, отклонения от режимов технологического процесса,
нарушение нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения
работ на опасном производственном объекте, которые могли бы стать причиной:
разрушения сооружений и (или) технических устройств, применяемых на
производственных объектах;
2 8
неконтролируемого взрыва, пожара;
неконтролируемого выброса/сброса загрязняющих и опасных веществ;
травмы, профессионального заболевания, смерти работника(ов).
Отказ технического устройства – временная утрата техническим устройством,
применяемым на производственном объекте, способности функционировать по
назначению в режиме эксплуатации.
Повреждение технических устройств – утрата отдельной частью технического
устройства, применяемого на производственном объекте, способности обеспечивать его
функциональное назначение.
Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни
и здоровью граждан, интересам общества и государства.
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – событие, возникшее в процессе
движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или
ранены люди, повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо причинен
иной материальный ущерб.
Чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) - это обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
стихийного
или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей
Предупреждение ЧС - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и
направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения
чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров
ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.
Диспетчерская служба заказчика – структурное подразделение, обеспечивающее
оперативную работу по сбору, консолидации, передаче производственных показателей
(иной информации) руководству предприятия.
2. Обозначения и сокращения
Компания – ООО «Газпром бурение».
ДО – дочерние общества ООО «Газпром бурение».
ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающая среда, включая
вопросы пожарной, противофонтанной, морской безопасности, предупреждения и
реагирования на ЧС.
БГ – блок гребенок;
АГЗУ – автоматизированная групповая замерная установка;
ЛЭП – линия электропередач;
ПЛА – план ликвидации аварий;
ПЛАС – план ликвидации аварийных ситуаций;
ИТР – инженерно-технический работник;
СИЗ – средства индивидуальной защиты;
ТО – технический осмотр;
ДТП – дорожно-транспортное происшествие.
3. Основные положения
Подрядчик (Исполнитель) (далее - Подрядчик) обязан выполнять, в соответствии с
условиями договора, все работы и поддерживать производственное оборудование в
соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и
инструкциями по ПБОТОС Российской Федерации и по требованию Заказчика
подтвердить
свое
соответствие
(а
также
Субподрядчика)
вышеназванным
законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям.
По требованию Заказчика Подрядчик обязан продемонстрировать наличие у себя
собственных систем управления ПБОТОС, которые не должны противоречить принципам
Политики Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей
среды и другими локальными документами Заказчика (доведенными с данным
договором).
2 9
Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные
проверки соблюдения требований ПБОТОС на участках и объектах выполнения
подрядных работ.
Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями
Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, одобренных Заказчиком.
Основанием для проведения аудитов и контрольных проверок будут являться
государственные требования по ПБОТОС (как указано в абзаце 1), и локальные
нормативные документы Заказчика. Подрядчик должен оказывать Заказчику всестороннее
содействие в проведении таких проверок.
Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Подрядчику, который в свою
очередь обязан устранить выявленные представителями Заказчика, нарушения Правил
безопасности, условий договора, локальных документов Заказчика в области ПБОТОС, с
последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно Акту аудита или
контрольной проверки.
Соблюдение настоящих Требований в области ПБОТОС не освобождает Подрядчика
от ответственности по обеспечению необходимого уровня собственной безопасности, и не
должно толковаться как ограничивающее обязательства Подрядчика по поддержанию
безопасной обстановки на объекте и безопасного уровня предоставления услуг.
3.1.
Основные обязанности подрядчика
3.1.1.
Подрядчик должен осуществлять свою деятельность только при наличии
всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий,
сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными
органами.
3.1.2.
В случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком действующего
законодательства в области недропользования, ПБОТОС, а также если в действиях
Подрядчика усматривается угроза возникновения аварии, инцидента, несчастного случая,
пожара, ДТП, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде,
представители Заказчика вправе приостановить работу Подрядчика с записью в вахтовом
журнале (или Журнале производства работ, Журнале проверки условий состояния
условий труда) и подачей уведомления (акта) о приостановке работ руководителю участка
или организации с указанием причин и времени остановки, данных ответственного
представителя Заказчика – ф. и. о., должности.
3.1.3.
Перед началом производства работ Подрядчик обязан предоставить
Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы ПБОТОС с описанием их
полномочий, обязанностей и зон ответственности, (в том числе копии приказов о
назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной
опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных
приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ,
содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за
безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами
производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по
ПБОТОС; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку
знаний) ответственных лиц по ПБОТОС), списком контактных телефонов.
3.1.4.
Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований
ПБОТОС со стороны субподрядчиков, а также иных работников, нанятых Подрядчиком
для выполнения договора. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик
письменно уведомляет об этом Заказчика.
3.1.5.
Подрядчик несет ответственность за обучение (предаттестационную
подготовку; аттестацию, проверку знаний) в области ПБОТОС собственных работников и
привлечение
квалифицированных,
обученных
и
аттестованных
работников
субподрядчика. Обучение может выполняться также Заказчиком, если речь идет о
локальных нормативных документах Заказчика.
3.1.6.
Подрядчик несет ответственность за то, чтобы все оборудование,
используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, имели надлежащие
сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по
эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии
таких документов должны предоставляться представителям Заказчика по первому
требованию.
3 0
3.1.8.
При представлении Заказчиком услуг по водопотреблению и водоотведению
на хозяйственно-бытовые и производственные нужды Подрядчика, Подрядчик обязан
производить оплату услуг согласно тарифам, утвержденным Региональной
Энергетической Комиссией (РЭК) (если иное не оговорено заключаемым договором).
Подключение электроэнергии для нужд Подрядчика, а также отключение после
окончания работ производится по согласованию с Заказчиком (либо организацией
уполномоченной на это Заказчиком). Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком вопрос
о количестве требуемой для производства работ электроэнергии.
3.1.9.
Подрядчик на время выполнения работ на производственных объектах
Заказчика обязан обеспечить производственный контроль за соблюдением требований
промышленной, пожарной безопасности и охраны труда, норм и правил
природоохранного законодательства в соответствии с:
 Федеральным законом от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»;
 Трудовым кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 10.01.02 №7 «Об охране окружающей среды»;

Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности»; «Правилами противопожарного режима в РФ»;

«Правилами организации и осуществления производственного контроля за
соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном
объекте», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.03.1999 № 263.
3.1.10. Подрядчик (вне зависимости от рода выполняемой работы) обязан
немедленно передавать информацию Заказчику об обнаруженных им в производственной
среде Заказчика фактах отказов, аварий, инцидентов на трубопроводах, оборудовании,
сооружениях, машинах и механизмах, разливах нефти (нефтепродуктов, пластовых
подтоварных вод), утечках газа.
3.1.11. При производстве огневых или газоопасных работ (на действующем объекте
Заказчика) Подрядчик обязан выполнять требования государственных нормативных актов
и разработанных Заказчиком на эти виды работ инструкций. Утверждение наряда-допуска
в данном случае является ответственностью Заказчика.
В случае производства огневых и газоопасных работ вне объекта Заказчика или в
месте, где не требуется подготовка рабочего места со стороны Заказчика, Подрядчик
обязан руководствоваться требованиями государственных и своих локальных
нормативных актов, регулирующих безопасное ведение данных работ. Утверждение
наряда-допуска в данном случае является ответственностью Подрядчика.
Производство работ повышенной опасности Подрядчиком в соответствие с Перечнем
работ повышенной опасности, разработанным Заказчиком, проводится после
оформления наряда-допуска с приложением необходимой документации (планов, схем,
мероприятий и др.), указанной в инструкциях по ведению данных работ. При наличии у
Подрядчика более полного Перечня работ повышенной опасности Подрядчик
официально уведомляет об этом Заказчика. В случае отнесения работы в Перечне
Подрядчика/Заказчика к работам, проводимым без наряда-допуска и аналогичной работы
в Перечне Заказчика/Подрядчика к работам, на которые оформляется наряд-допуск,
выбирается последнее (с оформлением наряда-допуска).
3.1.12. О всех происшествиях в производственной среде Подрядчика, Подрядчик
обязан незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а
затем в письменной форме соответствующему представителю Заказчика.
3.1.13. В случае происшествия у Подрядчика, Подрядчик в обязательном порядке
создает комиссию по его расследованию. При несчастном случае, произошедшем с
работником Подрядчика, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и Положением об особенностях расследования несчастных
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. По итогам расследования
Подрядчик представляет Заказчику материалы расследования происшествий. По
требованию Заказчика Подрядчик должен расследовать все происшествия, имевшее
место при оказании им услуг, если, по мнению Заказчика, результаты расследования
могут оказать позитивное воздействие на уровень безопасности Подрядчика или
Заказчика. Подрядчик обязуется включать (по согласованию) в комиссию по
расследованию происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих
представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию
3 1
происшествий (в случае организации Заказчиком расследования). В ходе расследования,
при первом оперативном выезде на место происшествия Подрядчик обеспечивает доступ
представителей Заказчика (уполномоченным Заказчиком третьим лицам) к документации,
оборудованию, персоналу.
Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, дорожно-транспортные
происшествия, произошедшие при работе Подрядчика с его персоналом, оборудованием,
имуществом, (а также на объекте Заказчика переданном Подрядчику на время
производства работ), подлежат регистрации, учету и передаче об этом информации
Подрядчиком в государственные органы контроля и надзора.
3.1.14. На любых территориях Заказчика не допускается присутствие лиц,
транспортных средств, агрегатов, оборудования Подрядчика, не связанных с
непосредственным выполнением работ (если иное не оговорено договором, либо другим
письменным соглашением). Подрядчик обязуется осуществлять производство работ в
пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Заказчиком и
проектной документацией.
3.1.15. При возникновении нештатной ситуации на том или ином участке работ
(газонефтеводопроявление, повреждение ЛЭП, порыв трубопровода, пожар, авария и
т.п.) каждый производитель работ Подрядчика должен немедленно оповестить о
случившемся ответственного руководителя работ Подрядчика, а также начальника
установки, цеха, подразделения и диспетчерскую службу Заказчика.
В таких случаях все работы в зоне происшествия должны быть приостановлены до
устранения причин возникновения и последствий нештатной ситуации. Люди, не
связанные с ликвидацией нештатной ситуации, должны быть выведены за пределы
опасной зоны.
3.1.16. Работы, выполняемые Подрядчиком в зонах с вероятным присутствием
сероводорода (других вредных веществ и газов), взрывоопасной концентрации
углеводородов, должны сопровождаться постоянным ведением контроля Подрядчиком за
концентрацией этих газов в воздухе рабочей зоны. В зоне с вероятным присутствием
взрывоопасных концентраций газов работа должна выполняться Подрядчиком
искробезопасным инструментом. Персонал, участвующий в ведении данных работ должен
быть оснащен соответствующими средствами защиты органов дыхания.
3.1.17. Передача Подрядчику отдельных объектов Заказчика для выполнения
строительно-монтажных, ремонтных и других работ должно оформляться двухсторонним
актом-допуском между Заказчиком и Подрядчиком на период производства работ.
3.1.18. Ответственное лицо со стороны Подрядчика обязано в присутствии
ответственного лица со стороны Заказчика и в соответствии с мероприятиями,
указанными в акте-допуске, лично убедиться в готовности объекта к производству работ,
ознакомиться с условиями предстоящей работы, объемом и последовательностью ее
выполнения, намеченными мероприятиями по обеспечению промышленной, пожарной
безопасности, охране труда, охране окружающей среды, предупреждению и реагированию
на ЧС с учетом предупреждения возможного возникновения аварий и осложнений во
время проведения работ, после чего принимает объект согласно акту-допуску.
3.1.19. На объектах Заказчика, на которых работы проводятся совместными силами
нескольких подрядных организаций и Заказчика, общая координация работами
осуществляется руководителем объекта Заказчика.
3.1.20. В случае отступления от плана (проекта) производства работ Подрядчик
обязан согласовать данное изменение с ответственным лицом Заказчика.
3.1.21. Руководитель подрядной организации (лично) и руководитель службы
ПБОТОС подрядной организации обязаны принимать участие в совещаниях по
промышленной и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды,
созываемых Заказчиком. В случае приглашения Заказчиком на совещание отдельных
руководителей и специалистов Подрядчика, руководитель подрядной организации обязан
обеспечить их присутствие.
3.1.22. Руководитель подрядной организации обязан ознакомить своих работников,
а также работников субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, с данными
Требованиями и с локальными нормативными документами.
3.1.23. Перед началом производства работ Подрядчик обязан оповестить
Заказчика о ее начале и согласовать с Заказчиком схему мест складирования
материалов, места производства работ, мест установки техники и агрегатов, места
подключения к источникам электро-, водоснабжения и способы прокладки временных
3 2
линий электропередач, водопроводов для собственных нужд (работа вблизи с ЛЭП,
трубопроводами высокого давления, трубопроводами пара и горячей воды,
газопроводами и иными трубопроводами транспортирующими взрывоопасные, горючие и
вредные для человека и окружающей среды вещества; работа в стесненных условиях на
действующих объектах Заказчика; работа в условиях постоянного пребывания персонала
и третьих лиц и при иных работах, при которых нормативными документами
регламентирована разработка схем).
Если работа Подрядчика сопряжена с опасностью для персонала Заказчика, других
Подрядчиков, Субподрядчиков, то перед началом производства работ, либо по мере
пребывания стороннего для Подрядчика персонала, он обязан ознакомить этот персонал
с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их
предупреждению. В случае не выполнения данного обязательства Заказчик в праве
приостановить производство работ Подрядчика.
3.1.24. Ответственность за соблюдение требований ПБОТОС при эксплуатации
машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Подрядчику,
возлагается на ответственное лицо Подрядчика (подтверждается приказом по
подрядному предприятию о назначении ответственного лица). Во время эксплуатации,
обслуживания, ремонта и хранения переданного Подрядчику объекта, имущества
Заказчика ответственность за причиненный ущерб несет Подрядчик.
3.1.25. В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Заказчика и
третьих лиц на объекте или оборудовании, переданном Подрядчику, последний
полностью несет ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим
законодательством.
3.1.26. Представителям Подрядчика запрещается:
 провозить на объекты Заказчика посторонних лиц;
 самовольно изменять условия, последовательность и объем работ;
 находиться без надобности на действующих установках, в производственных
помещениях Заказчика;
 оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на
территорию взрыво- пожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер
безопасности;
 нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать
объекты Заказчика за пределами территории производства работ;
 освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на
объекте Заказчика;
 отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных
работ;
 пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами
Заказчика без предварительного с ним согласования;
 курить вне отведенных для этого местах;
 самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных
мест, оговоренных в условиях договора;
 самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности
сточные воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;
 допускать несанкционированной добычи охотничьих и рыбных ресурсов;
 при производстве определенного объема работ на выделенном участке
выполнение каких-либо других работ по собственной инициативе (как ремонтного
персонала, так и ответственного лица подрядчика), без уведомления руководителя
объекта;
 самовольный выход в места, нахождение на которых не требуется предметом договора.
3.1.27. Подрядчик не допускает к работам на объектах Заказчика собственных
работников или работников Субподрядной организации, на прошедших обязательных
медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на работу, периодических – в
процессе работы, внеочередных - в соответствии с медицинскими рекомендациями
обследования), проводимых с целью определения пригодности работников для
выполнения поручаемой работы.
3.1.28. Подрядчик несет ответственность за допуск к работе персонала, в том числе
Субподрядчика не прошедшего предварительный или периодический медицинский
осмотр, либо допущенного к работе с медицинскими противопоказаниями.
3 3
3.1.29
При условии, указанном в п. 3.2.1.7. ознакомить работников с ПЛА (ПЛАС),
действия которых определены этими ПЛА (ПЛАС) и обеспечить их участие в учебнотренировочных занятиях Заказчика.
3.2
Основные обязанности заказчика
3.2.1.
Заказчик обязан:
3.2.1.1. В составе договора ознакомить Подрядчика с:
 «Политикой Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды»
 Инструкциями по организации безопасного проведения огневых работ на
взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах огневых и по организации безопасного
проведения газоопасных работ;
 Перечнем работ повышенной опасности и инструкциями по безопасному их
ведению;
 Инструкциями по обеспечению пожарной безопасности на объектах Общества;
 Положением о порядке организации одновременного ведения работ по бурению,
освоению, вскрытию дополнительных продуктивных отложений, эксплуатации и ремонту
скважин на кустовой площадке;
3.2.1.2. Передать территорию (площадку, трассу) для производства работ по акту
приёмки геодезической разбивочной основы для строительства.
3.2.1.3. Устанавливать предупредительные знаки и надписи на объектах, а также в
местах, где возможно воздействие на человека вредных и опасных производственных
факторов.
3.2.1.4. Освобождать подъезды к объекту (если иное не установлено другими
условиями договора).
3.2.1.5. Организовать выполнение необходимых подготовительных мероприятий, и
подготовить исходные данные для производства работ (если иное не установлено
данным договором).
3.2.1.6. Перед началом производства работ, связанных с перемещением по
объекту, передать Подрядчику схемы разрешенных проездов по территории, с
нанесенными на них местами пересечений с ЛЭП, схемы подземных коммуникаций (в
случае пролегания их в зоне производства работ и вероятности их нарушения).
3.2.1.7. Согласовать с Подрядчиком, План ликвидации аварий (ПЛА) (План
ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС)) при условии возложения на его работников
ответственности за осуществление действий в аварийных ситуациях (обозначенных в
оперативной части Плана).
3.2.1.8. При условии указанном в п. 3.2.1.7. передать Подрядчику один экземпляр
ПЛА (ПЛАС) и при проведении учебно-тренировочных занятий привлекать работников
Подрядчика.
3.2.2.
Заказчик не несет ответственность при наступлении случаев травмирования
работников Подрядчика и третьих лиц, при проведении Подрядчиком работ на территории
или оборудовании Заказчика, если он произошел не по вине Заказчика.
4. Отдельные требования по ПБОТОС к подрядчикам
4.1
Обучение персонала. Допуск.
4.1.1.
Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика (в том числе
переданном на время производства работ Подрядчику), руководитель подрядной
организации обязан обеспечить прохождение персоналом, прибывающим на рабочую
площадку, инструктажа по безопасности труда, пожарной и экологической безопасности
от руководителя (либо лица им назначенного) производственного подразделения
Заказчика, где будут выполняться работы. Инструктажи должны проводиться в объеме
разработанных Заказчиком программ.
4.1.2.
Заказчик обязуется:

Проводить инструктаж с последующей записью в Журнале инструктажа на
рабочем месте для работников подрядных организаций. Ответственность за явку своих
работников на инструктаж несет Подрядчик.
3 4

После проведения инструктажа соответствующее подразделение Заказчика
(Служба безопасности) организует в установленном порядке выдачу временного пропуска
каждому работнику Подрядчика. В пропуске должны быть указаны наименования
подразделений и объектов* (конкретные места производства работ), на которые
допускается работник Подрядчика.
* - не допускается обобщать места и зоны работы Подрядчика (например, при
обслуживании отдельного участка объекта, указывать только наименование объекта в
целом). В целях снижения вероятности воздействия на работников Подрядчика вредных и
опасных производственных факторов, присутствующих на объектах Заказчика
необходимо максимально сужать разрешенную зону пребывания Подрядчика (с учетом
возможности исполнения им предмета договора).

Проводить внеплановый инструктаж по безопасному производству работ с
работниками Подрядчика при изменении производственного процесса.
4.1.3.
Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных
работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все
необходимые допуски к производству работ, а также предоставлять документы,
подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
Работники, занимающие руководящие должности, руководители и специалисты
Подрядчика должны пройти подготовку и аттестацию:
 по нормативам и правилам в областях промышленной, пожарной, экологической,
энергетической безопасности, в соответствии с «Положением об организации работы по
подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе
по экологическому, технологическому и атомному надзору», утв. Приказом Ростехнадзора
от 29.01.2007 № 37 (для Подрядчиков осуществляющих проектирование, строительство,
эксплуатацию, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и
ликвидацию объекта; изготовление монтаж, наладку, обслуживание, и ремонт технических
устройств (машин и оборудования), применяемых на опасном производственном объекте;
объекте энергетики; объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую
среду; объекте, на котором эксплуатируются тепловые электроустановки и сети,
гидротехнические сооружения; транспортирование опасных веществ; экспертизу
безопасности; подготовку и переподготовку руководителей и специалистов в указанных
областях; использующих технические устройства подконтрольные Ростехнадзору
Российской
Федерации,
эксплуатация
которых
регламентирована
правилами
промышленной безопасности).
 по законодательству в области охраны труда, в соответствии с постановлением от
13 января 2003 года № 1/29 Министерства труда и социального развития Российской
Федерации и Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении
порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций».
4.1.4.
Подрядчик обязан обеспечить выполнение исполнителями работ,
свойственных только их основной профессии. Привлечение исполнителей Подрядчика к
выполнению работ, не свойственных их основной профессии не допускается, за
исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего
инструктажа).
4.1.5.
Подрядчик обязан обеспечивать каждый объект, на котором работают его
работники, аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой доврачебной
помощи.
4.1.6.
Подрядчик обязан проводить с персоналом вводный, первичный,
повторный, внеплановый и целевой инструктажи, а также стажировки на рабочем месте и
проверку знаний.
4.2
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
4.2.1.
Весь персонал Подрядчика должен быть, обеспечен средствами
индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми
отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Подрядчика).
Приказ минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 года №290Н. Межотраслевые правила
обеспечения работников спец. одеждой, спец. обувью и другими СИЗ.
3 5
4.2.2.
Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях
воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно
обеспечен соответствующими СИЗ.
Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика
требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью
Подрядчика.
4.3
Транспорт подрядчика
4.3.1.
Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении
работ, должны быть оборудованы следующим:
 Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны
использоваться все время во время движения транспортного средства;
 Аптечкой первой помощи;
 Огнетушителем;
 Системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено
соответствующими на это транспортное средство документами или нормативными
документами предъявляющими данные требования к транспорту, подъемникам,
агрегатам);
4.3.2.
Подрядчик должен обеспечить:
 Обучение и достаточную квалификацию водителей;
 Проведение регулярных ТО транспортных средств;
 Использование и применение транспортных средств по их назначению;
 Соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Заказчиком;
 Движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте
Заказчика (при наличии).
Подрядчик обязан:
 Организовать контроль за соблюдением водителями Подрядчика Правил
дорожного движения, пилотами нормативных документов в области безопасности
воздушных перевозок;
 Организовать предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей
(пилотов);
 Организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом
(вылетом) на трассу (маршрут)/перед началом работ;
 Предоставить Заказчику, либо использовать в ходе выполнения работ исправные
транспортные средства;
 Организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с
требованиями Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения».
4.3.4. На территориях взрывопожароопасных объектов Заказчика выхлопные трубы
двигателей внутреннего сгорания буровой установки, передвижных и цементировочных
агрегатов, другой специальной, авто- и тракторной техники Подрядчика должны быть
оснащены сертифицированными искрогасителями.
4.4
Требования в области охраны окружающей среды
4.4.1.
Подрядчик обязан для принадлежащих ему и (или) для переданных ему
Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду получить
все необходимые разрешения, лицензии на природоохранную деятельность и
природопользование.
4.4.2.
При проведении работ на объектах Заказчика Подрядчик обязан:
▪ ознакомить персонал работающий на объектах заказчика с Экологической
политикой ООО «Газпром бурение» под роспись в листе ознакомления;
 выполнять подрядные работы в соответствии с проектной документацией,
представленной Заказчиком, а также собственными технологическими регламентами,
имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы;
 обязан полностью исключить факты несанкционированного обращения с
источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя. Подрядчик
обязан обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении работ на
3 6
скважинах, в которых ранее в результате аварий оставлены источники ионизирующего
излучения.
4.4.3.
Запрещается:
 сбрасывать вне отведенных мест (в шламовый амбар, на кустовую площадку, на
прилегающие участки и т.д.), оговоренных в условиях договора (либо отдельным
соглашением, решением, актом) нефть, нефтепродукты, химреагенты, скважинные
жидкости, различные отходы;
 использовать в производстве химреагенты, неукомплектованные следующими
документами:
 гигиенический сертификат, выданный уполномоченным органом;
 инструкцию по охране труда по безопасности ведения работ данным химреагентом
и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье
персонала.
 использовать в производстве химические реагенты, не внесенные в Перечень,
составленный в соответствии с установленным порядком по допуску к применению
химических продуктов, предназначенных для использования при добыче и транспорте
нефти (для Подрядчиков производящих работы и оказывающие услуги для предприятий
добычи, транспортировки и подготовки нефти).
Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику на каждый используемый
химический реагент копии указанных документов.
4.4.4.
Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при
производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного
законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах
производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине
Подрядчика окружающей природной среде или ее компонентам.
4.5
Дополнительные требования. Алкоголь и наркотики.
4.5.1.
Подрядчик обязан не допускать к работе на объектах Заказчика работников
с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Во время пребывания работников на территории объектов Заказчика, а также в
период междусменного отдыха в вахтовых поселках, городках и общежитиях Подрядчик
обязан обеспечить недопустимость проноса, нахождения (за исключением веществ,
необходимых для осуществления производственной деятельности на территории
объектов) и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или
токсическое опьянение.
В случае выявления в течение рабочей смены лиц с признаками алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, Подрядчик обязан незамедлительно
отстранить таких лиц от работы.
4.5.2.
При визуальном обнаружении признаков алкогольного, наркотического или
токсического опьянения работника при исполнении им своих трудовых обязанностей,
Заказчик и/или Подрядчик должен отстранить от работы данного работника. Вызвать
полномочных представителей службы безопасности для составления Акта о состоянии
работника, отстраненного от работы
4.5.3.
Заказчик (в т. ч. работники службы безопасности, либо представители
организаций, которым Заказчик делегировал это право) имеет право в любое время (в
том числе во время и в местах межсменного отдыха и проезда в вахтовом транспорте)
проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных ст. 5 настоящих
Требований. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах,
вахтовом транспорте, местах межсменного отдыха работников Подрядчика
(Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика
незамедлительно отстранить от работы (принять меры по недопущению нахождения в
месте пребывания) этих Работников.
ЗАКАЗЧИК
Директор филиала «Уренгой бурение»
ООО «Газпром бурение»
ПОДРЯДЧИК
____________________Д.В.Тихомиров
______________________________
3 7
Форма «Лист ознакомления с Экологической политикой»
Приложение № 7
к Договору № ______________
.
Лист ознакомления с Экологической политикой
ООО «Газпром бурение»
________________________
(наименование организации, работающей на объектах филиала «Уренгой Бурение)
№ п/п
Фамилия, И.О.
Должность
Подпись
ЗАКАЗЧИК
Директор филиала «Уренгой бурение»
ООО «Газпром бурение»
ПОДРЯДЧИК
____________________Д.В.Тихомиров
_____________________
3 8
Дата
Форма «Акта о простое партии (бригады), холостом проезде, непроизводительной работе "
Приложение № 8
к Договору № _______________
АКТ
на технологическое дежурство (простой)
от « ____ » _______________ 2013 года
Скважина № ____ , Куст __ , Месторождение __________________________________________
Настоящий акт составлен в том, что геофизическая партия ОАО (ЗАО)«______________________»
простояла ___________________________________________________________________________
указать причину простоя
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
с ____часов __ минут «____» ________2013года до __часов __ минут «___» __________ 2013 года
Общее время простоя составило _________________________________________________ часов
Вид простоя_________________________________________________________________________
(технологическое дежурство, холостой выезд, простой)
Простой по вине:_____________________________________________________________________
указать
Предприятие, отвечающее за подготовку скважины к ГИРС:
«_________________________________________________________________» бригада №______
Подписи:
Представитель подрядчика по бурению (КРС)
__________________/______________________/
(подпись)
Ф.И.О.
Представитель подрядчика по ГИРС
_________________ / _____________________ /
(подпись)
Ф.И.О.
Представитель УCТиС (супервайзер)
_________________ / _____________________/
(подпись)
Ф.И.О
Работы выполняются согласно договору между ООО «Газпром бурение» и _____________»
Куратор договора
_________________/_________________________/
(подпись)
Ф.И.О
Представитель ОТКРС _________________/_________________________/
(подпись)
Ф.И.О
Примечание_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Представитель подрядчика по бурению (КРС)
Представитель подрядчика по ГИРС
Представитель УCТиС (супервайзер)
__________________/______________________/
(подпись)
Ф.И.О.
_________________ / _____________________ /
(подпись)
Ф.И.О.
_________________ / _____________________/
(подпись)
Ф.И.О.
ЗАКАЗЧИК
Директор филиала «Уренгой бурение»
ООО «Газпром бурение»
ПОДРЯДЧИК
____________________Д.В.Тихомиров
_____________________
Приложение № 9
к Договору № ________________
3 9
АКТ
на невыполнение комплекса ГИРС
от « ___ » _______________ 2013 года.
Скважина № ________, куст ___, месторождение _________________________________________
Настоящий акт составлен в том, что геофизический отряд ОАО (ЗАО)__________________________
не выполнил заявленный комплекс ГИРС по задаче «______________________________________»
Не выполнение по причине: ____________________________________________________________.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Виновная сторона: _____________________________________________________________________
Предприятие, отвечающее за подготовку скважины к ГИРС: «___________________________»,
бригада №_______
Подписи:
Представитель подрядчика по бурению (КРС)
Представитель подрядчика по ГИРС
Представитель УCТиС (супервайзер)
__________________/______________________/
(подпись)
Ф.И.О.
_________________ / _____________________ /
(подпись)
Ф.И.О.
_________________ / _____________________/
(подпись)
Ф.И.О
Работы выполняются согласно договору между ООО «Газпром бурение» и _________________»
Куратор договора
_________________/_________________________/
(подпись)
Ф.И.О
Представитель ОТКРС _________________/_________________________/
(подпись)
Ф.И.О
Примечание_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Представитель подрядчика по бурению (КРС)
Представитель подрядчика по ГИРС
Представитель УCТиС (супервайзер)
__________________/______________________/
(подпись)
Ф.И.О.
_________________ / _____________________ /
(подпись)
Ф.И.О.
_________________ / _____________________/
(подпись)
Ф.И.О.
ЗАКАЗЧИК
Директор филиала «Уренгой бурение»
ООО «Газпром бурение»
ПОДРЯДЧИК
____________________Д.В.Тихомиров
_____________________
Приложение № 10
к Договору № ________________
4 0
Список ответственных представителей Заказчика
уполномоченных принимать решения, а также имеющих право подачи заявок
(заказов), их подтверждения, переноса и отмены
№
п/п
Ф.И.О.
Должность
ЗАКАЗЧИК
Директор филиала «Уренгой бурение»
ООО «Газпром бурение»
ПОДРЯДЧИК
____________________Д.В.Тихомиров
_____________________
4 1
Телефон
Приложение № 11
к Договору _______________
Программа работ
на проведение геофизических исследований
Месторождение__________________________, куст № ____
№ скважины ____
1. Мобилизация каротажной партии для проведения ГИС.
2. Геофизические исследования скважины:
Вид исследований
Масштаб
исследований
Интервал
исследования, м
Сроки выполнения
задания
3. Интерпретация данных исследований.
Конструкция скважины:
Данные
Интервал, м
Начальник
т. ______
Внутренний диаметр, мм
____________
ЗАКАЗЧИК
Директор филиала «Уренгой бурение»
ООО «Газпром бурение»
ПОДРЯДЧИК
____________________Д.В.Тихомиров
_____________________
4 2
Образец заявки
Приложение № 12
к Договору № ________________
Заявка (образец)
на проведение геофизических исследований от «___» _________ 2013 года
По скважине №____, куст №_____ __________________________ месторождения, просим:
1. Произвести мобилизацию каротажной партии для проведения ГИС.
2. Произвести окончательный каротаж в открытом стволе на трубах «___» ______2013 года.
в ____ час.
Интервал
Масштаб
исследования,
исследований
м
Вид исследований
Сроки
выполнения
задания
3. Произвести интерпретацию данных по всему интервалу исследований. Проектный пласт:
Данные
Конструкция скважины:
Интервал, м
Внутренний диаметр, мм
Эксплуатационная колонна Ø=146мм
«Окно» в эксплуатационной колонне
Открытый ствол
Примечание:
1. * - Забой открытого ствола уточнить у бурового мастера при подписании "Акта готовности
скважины…")
2. Параметры бурового раствора:
Удельный вес: _____ г/см3; Условная вязкость: ____ сек; Водоотдача: _____ см3/30мин.
3. Максимальный угол на глубине _____ м ______градусов.
Контактный телефон бурового подрядчика:
Начальник
____________________
ЗАКАЗЧИК
Директор филиала «Уренгой бурение»
ООО «Газпром бурение»
ПОДРЯДЧИК
____________________Д.В.Тихомиров
_____________________
Форма «Штрафные санкции»
Приложение № 13
к Договору _______________
4 3
Перечень нарушений и штрафных санкций
Размер штрафа за
каждый факт (руб.)
100 000 руб.
1.Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе,
и приостановление
складировании, сжигании, обезвреживании, транспортировке, захоронении вне мест,
деятельности до
указанных Заказчиком, отходов производства и потребления
устранения
5.Загрязнение ледяного покрова водных объектов, либо загрязнение водоохранных зон
водных объектов отходами производства и потребления и (или) вредными веществами, а
50 000 руб.
равно захоронение вредных веществ (материалов) в водных объектах.
6. Проведение работ повышенной опасности (в т.ч. газоопасных и огневых) без оформления
100 000 руб.
наряда-допуска
7. Проведение работ повышенной опасности (в т.ч. газоопасных и огневых) с нарушениями
мер безопасности, указанных в наряде-допуске (работа без защитных средств, работа без
50 000 руб.
противогаза в условиях наличия газа и т.д.).
8. Скрытие перед Заказчиком сведений об инцидентах, несчастных случаях, авариях,
50 000 руб.
происшедших в процессе работы.
9. Не обеспечение рабочего места:
- первичными средствами пожаротушения;
- средствами коллективной защиты;
- медицинскими аптечками;
50 000 руб.
- заземляющими устройствами;
- электроосвещением во взрывобезопасном исполнении;
- предупредительными знаками (плакатами, аншлагами и др.).
Наименование события/нарушения
11.Нарушение требований инструкций по охране труда по профессиям и видам работ.
12. Нарушение в обеспечении и пользовании спецодеждой и средствами индивидуальной
защиты
14. Нарушение требований по организации безопасного проведения работ повышенной
опасности (в том числе огневых и газоопасных).
15. Нарушение согласованных с Заказчиком схем расстановки агрегатов и спецтранспорта,
оборудования, приспособлений и другой техники.
16. Въезд на территорию опасного производственного объекта, взрывопожароопасных
объектов Заказчика специальной, авто- и тракторной техники подрядной организации, не
оборудованных искрогасителями, имеющими разрешение Ростехнадзора на применение
или сертификат соответствия.
18. Курение в не отведенных для этого местах.
19. Нарушение согласованного с Заказчиком маршрута движения транспорта, нарушение
скоростного режима движения транспортных средств, и иных Правил дорожного движения
РФ на территории месторождений Заказчика.
20. Допуск к работе необученного, неаттестованного, непрошедшего необходимые
инструктажи персонала, отсутствие документального подтверждения ознакомления
персонала с инструкциями, содержащими требования охраны труда, промышленной,
безопасности, экологии, технологической дисциплины, выполнение работниками работ, не
свойственных их основной профессии (т.е. без соответствующего обучения и аттестации).
23. Нарушение персоналом подрядной организации порядка пропускного и
внутриобъектового режимов.
24. Нарушение подрядной организацией норм и правил охраны труда, промышленной,
пожарной и экологической безопасности, приведшие к возникновению инцидента на
опасном производственном объекте Заказчика (пожар, авария, несчастный случай).
25. Сокрытие или искажение информации (предоставление отчетов об устранении
выявленных нарушений, не соответствующих действительности, либо не предоставление
отчетов об устранении нарушений в указанные сроки).
26. Неисполнение ранее выданных предписаний службой супервайзинга, инженеров
ТБиООС и государственных надзорных органов.
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
4 4
50 000 руб.
50 000 руб.
50 000 руб.
50 000 руб.
50 000 руб.
50 000 руб.
50 000 руб.
50 000 руб.
50 000 руб.
100 000 руб.
0,3% от сумм,
подлежащих
отчётности
50 000 руб.
Директор филиала «Уренгой бурение»
ООО «Газпром бурение»
____________________Д.В.Тихомиров
_____________________
4 5