проект контракта - Майкопский район

Приложение № 2
К извещению о проведении запроса котировок
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __
на поставку зрительных кресел для зала Межпоселенческого Центра народной культуры
«____» _________
2011 год
«
» , именуемое в дальнейшем
ПОСТАВЩИК, в лице ______________________________________________, действующего на основании
____________ и лицензии № __________
от «____» ___________ 20___г., с одной стороны
Межпоселенческий Центр народной культуры Майкопского района, в лице директор Золотарева О.А.,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК (Плательщик), на основании
протокола оценки и сопоставления котировочных заявок _№________ «___» _______ 2011 года, в
соответствии с которым Поставщик признан победителем, заключили настоящий Муниципальный контракт
о нижеследующем:
1.Предмет контракта
1.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить зрительные кресел для зала Межпоселенческого Центра
народной культуры (далее - товар)
ЗАКАЗЧИКУ в соответствии со СПЕЦИФИКАЦИЕЙ (Приложение № 3), которые являются неотъемлемой
частью настоящего КОНТРАКТА.
1.2. ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить за поставленный товар.
1.3. Цены на Товар устанавливаются в рублях и остаются неизменными в течение всего срока действия
Муниципального контракта.
1.4. Общая сумма Муниципального контракта составляет ______________________________________
1.5. Оплата за поставленный товар производится в течение 30 банковских дней с момента оприходования
продукции ЗАКАЗЧИКОМ.
1.6. Поставленный товар должен соответствовать требованиям НТД и иметь
надлежащие
сопроводительные документы (регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия, гарантийный
талон на срок не менее 7 лет). Указанные документы направляются заказчику вместе с продукцией.
1.7. Все упаковки и инструкции по использованию должны быть выполнены на русском языке. Товар
должен отгружаться в упаковке, соответствующей его характеру и обеспечивающей полную сохранность
продукции от повреждений и коррозии с учетом нескольких перегрузок.
2.Обязанности сторон
2.1 Обязанности ПОСТАВЩИКА:
2.1.1. Поставить товар по ценам, указанным в котировочной заявке, в соответствии со СПЕЦИФИКАЦИЕЙ
2.1.2 Осуществить поставку товара в течение 3 дней с момента подписания настоящего КОНТРАКТА
2.1.3. Осуществить сборку и монтаж зрительных кресел для зала Межпоселенческого Центра народной
культуры.
2.1.4. Выставить ЗАКАЗЧИКУ расходные документы (товаро-транспортная накладная, счет-фактура) на
поставленный товар.
2.1.5. Получить у ЗАКАЗЧИКА экземпляр акта приема-передачи продукции или акт-рекламацию.
2.1.6. Удовлетворить претензии ЗАКАЗЧИКА согласно акту-рекламации.
2.1.7.На дату поставки остаточный срок годности продукции должен быть не менее 100% от основного.
2.1.8. За 2 дня до фактической доставки ПОСТАВЩИК по телефону или факсу сообщает ЗАКАЗЧИКУ о
намерении осуществить поставку, а также о времени поставки, в течение рабочего времени ЗАКАЗЧИКА .
2.2. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:
2.2.1. Принять по количеству и качеству и оплатить товар, согласно условиям настоящего КОНТРАКТА.
2.2.2. Предоставить ПОСТАВЩИКУ оформленный акт приема-передачи.
3. Порядок поставки и приемки продукции
3.1. ПОСТАВЩИК возлагает на себя все расходы, связанные с доставкой продукции непосредственно
ЗАКАЗЧИКУ.
3.2.Качество отгружаемого ПОСТАВЩИКОМ товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ,
ГФ, НТД и другой утвержденной документации и подтверждаться соответствующими документами по
качеству (регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия).
3.3.В товарно-транспортных накладных ПОСТАВЩИК указывает все необходимые сведения о качестве
поставляемого товара.
3.4. Датой поставки считается дата, указанная в акте приема-передачи продукции, подписанного
ПОСТАВЩИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ.
3.5. Приемка товара по количеству и качеству производится ЗАКАЗЧИКОМ в строгом соответствии с
инструкциями о порядке приемки товаров народного потребления по количеству П-6 от 15.06.65. и качеству
П-7 от 25.04.66. с учетом дополнений и изменений, внесенных Постановлениями Госарбитража при СМ
СССР №№ 81,98,116 от 1973 – 1976 г.г.
3.6. Заказчик имеет право предъявить претензии к поставщику:
- по количеству – в течение 30 дней от даты оприходования продукции;
- по качеству - в течение всего срока годности при условии надлежащего хранения.
ПОСТАВЩИК _______________________
ЗАКАЗЧИК ________________________
4. Гарантии
4.1. ПОСТАВЩИК гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту товар соответствует
стандартам и требованиям, заявленным в настоящем Контракте, и спецификации поставки товаров.
4.2. ПОСТАВЩИК гарантирует соответствие качества поставляемого товара заявленным в настоящем
Контракте требованиям.
В случае выявления поставки некачественного товара в период течения гарантийного срока Поставщик
обязуется произвести замену данного товара на доброкачественный товар в течение 30 дней с момента
предъявления Заказчиком соответствующей претензии.
5.Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего
Муниципального контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного КОНТРАКТОМ,
другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного КОНТРАКТОМ, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного КОНТРАКТОМ срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
(пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты
неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.3. В случае просрочки исполнения ПОСТАВЩИКОМ обязательства, предусмотренного КОНТРАКТОМ,
ЗАКАЗЧИК вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного КОНТРАКТОМ, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного КОНТРАКТОМ срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
(пеней) устанавливается КОНТРАКТОМ в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
(пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации). ПОСТАВЩИК
освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
5.4.Штрафные санкции принимаются после направления сторонами письменной претензии. Начисление
штрафных санкций производится после письменного уведомления сторон
5.5. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по
Муниципальному контракту.
5.6. Поставщик несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара,
указанного в заявке на участие в аукционе.
5.7.В случае поставки Получателю Товара ненадлежащего качества наступают последствия,
предусмотренные статьями 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.8.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и ненадлежащие исполнение обязательств,
если неисполнение явилось следствием обстоятельств находящимся вне контроля сторон, а также вследствие
непреодолимой силы.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий, неподвластных контролю сторон
настоящего КОНТРАКТА, не вызванных просчетом, небрежностью сторон или носящих непредвиденный
характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями,
эпидемиями и карантинами.
6.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, сторона, которая не может выполнить обязательства по
настоящему КОНТРАКТУ, должна незамедлительно уведомить другие стороны, как о наступлении, так и
прекращении действия таких обстоятельств, с предоставлением документов, подтверждающих наступление
таких обстоятельств, выданных правомочными организациями.
6.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, стороны продолжают, насколько это возможно,
выполнение обязательств по настоящему контракту, и ведут поиск альтернативных способов выполнения
КОНТРАКТА.
6.4. ПОСТАВЩИК не лишается права на обеспечение выполнения КОНТРАКТА и не несет ответственности
за выплату неустоек или расторжение КОНТРАКТА в силу его невыполнения, если задержки с выполнением
КОНТРАКТА или невыполнение обязательств по КОНТРАКТУ являются результатом форс-мажорных
обстоятельств.
7. Срок действия контракта. Прочие условия.
7.1. Срок действия настоящего КОНТРАКТА устанавливается с «___» _______ 2011 года до выполнения
сторонами обязательств в полном объеме.
7.2. Все спорные вопросы, возникшие во время действия настоящего КОНТРАКТА, разрешаются путем
переговоров между сторонами настоящего КОНТРАКТА.
7.3. В случае если спорный вопрос не был разрешен путем переговоров, стороны имеют право обратиться в
Арбитражный суд Республики Адыгея в соответствии с действующим законодательством.
7.4. Настоящий КОНТРАКТ может быть расторгнут только по согласию сторон настоящего КОНТРАКТА.
7.5. КОНТРАКТ составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, экземплярах по
одному для каждой стороны. К настоящему КОНТРАКТУ прилагаются Приложения № 1. являющиеся
неотъемлемой частью настоящего КОНТРАКТА.
7.6. Все дополнения и изменения к настоящему КОНТРАКТУ действительны, если они совершены в
письменной форме, содержат ссылки на дату и номер настоящего КОНТРАКТА и подписаны надлежащим
образом уполномоченным на то представителями сторон.
7.7 Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга об изменении адресов и банковских
реквизитов.
ПОСТАВЩИК _______________________
ЗАКАЗЧИК ________________________
7. Адреса и банковские реквизиты сторон
Поставщик
Покупатель