Договор подряда № __________________ г. Москва Открытое акционерное общество «Оборонэнергосбыт» (ОАО «Оборонэнергосбыт»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Сундукова Олега Вячеславовича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ________________________________. именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по метрологическому обеспечению Автоматизированной информационноизмерительной системы коммерческого учета электроэнергии на объектах Заказчика, приведенных в Приложении № 1 к Договору (далее – Работы и Объекты), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ. 1.2. Перечень (наименование) Работ, порядок их выполнения и требования к результатам Работ указаны в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору). 1.3. Сроки выполнения работ установлены Календарным планом (Приложение № 4 к Договору). 2. Стоимость Работ и порядок расчетов 2.1. Стоимость Работ по Договору рассчитана согласно Приложению № 3 к Договору, составляет __________ (___________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС 18 % в размере __________________ (____________________) рублей __ копеек и включает в себя стоимость самих Работ, компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, все налоги, прибыль Подрядчика, а также все риски Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора и достижением качества результата Работ, предусмотренного требованиями Договора. 2.2. Оплата Работ производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ по форме Приложения № 5 к Договору на основании выставленного Подрядчиком счета. 2.3. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 1 2.4. Обязательство Заказчика по оплате считается выполненным с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика. 2.5. Подрядчик выставляет Заказчику счет-фактуру в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 3. Права и обязанности Сторон 3.1. Подрядчик обязан: 3.1.1. Выполнить Работы в соответствии Техническим заданием и в установленные Договором сроки. 3.1.2. При выполнении работ на Объектах Заказчика обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего трудового распорядка, требований техники безопасности, противопожарной безопасности, не допускать своими действиями нарушений нормальной работы оборудования Заказчика. 3.1.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Договора назначить приказом ответственное лицо Подрядчика, уполномоченное выступать от имени Подрядчика за принятие решений по техническим вопросам, касающимся исполнения Договора. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о назначении ответственного лица в письменном виде. Указания или решения по техническим вопросам, принятые ответственным лицом Подрядчика, считаются действительными и от имени Подрядчика. Подрядчик имеет право заменить ответственное лицо, направив письменное уведомление Заказчику не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до указанной замены. 3.1.4. Обеспечивать решение возникающих в ходе выполнения Работ технических и организационных вопросов совместно с ответственным лицом Заказчика. 3.1.5. Устранять за свой счет недостатки, обнаруженные в результатах Работ. 3.1.6. Гарантировать Заказчику что: 3.1.6.1. при выполнении Работ им не будут нарушены авторские, патентные и любые иные права третьих лиц; 3.1.6.2. после окончания выполнения Работ Заказчику будут принадлежать исключительное право на результат Работ, полученный по Договору. 3.1.7. Возместить Заказчику все убытки, причиненные предъявлением третьими лицами требований в отношении защиты прав на принадлежащие им объекты интеллектуальной собственности. 3.1.8. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения настоящего Договора имущества. 2 3.1.9. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком. 3.1.10. Нести ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материала, оборудования или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора. 3.1.11. Устранить недостатки и дефекты Работ (их результата), выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока. 3.1.12. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении: 3.1.13. Непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи. 3.1.14. Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы. 3.1.15. Иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность ее завершения в установленный Договором срок. 3.2. Подрядчик вправе: 3.2.1. Направлять Заказчику письменные запросы с требованием о предоставлении необходимых для исполнения Договора ресурсов и/или доступа к ним, полных и достоверных данных, документов, материалов и иной информации, без предоставления которых выполнение Работ является для Подрядчика затруднительным или невозможным (далее – Запросы). 3.2.2. С письменного согласия Заказчика привлекать третьих лиц (субподрядчиков) для выполнения Работ по Договору, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком. Подрядчик обязан координировать работу субподрядчиков. 3.3. Заказчик обязан: 3.3.1. Принять выполненные Подрядчиком Работы по акту сдачи-приемки выполненных работ в порядке и сроки, установленные Договором. 3.3.2. Оплатить Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, в порядке, размерах и сроки, предусмотренные Договором. 3.3.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Договора назначить Ответственное лицо Заказчика, уполномоченное выступать от имени Заказчика по всем вопросам, касающимся исполнения технической части Договора. Указания или решения по техническим вопросам, принятые Ответственным лицом Заказчика, считаются действительными от имени Заказчика. Заказчик имеет право заменить ответственное лицо, направив письменное уведомление Подрядчику не позднее, чем за 5 (Пять) дней до такой замены. 3 3.3.4. В сроки, согласованные Сторонами, принимать решения, необходимые для продолжения Работ, в том числе для разрешения проблем, возникающих в ходе выполнения Работ. 3.3.5. Предоставить Подрядчику, в том числе по его Запросу, необходимые для выполнения Работ полные и достоверные данные, документы и информацию, при наличии у Заказчика соответствующей возможности. 3.3.6. При появлении в процессе выполнения Работ новых задач, идей и решений, направить Подрядчику необходимые изменения и дополнения. Данные изменения и дополнения оформляются Дополнительным соглашением Сторон к Договору. 3.4. Заказчик вправе: 3.4.1. Проверять в любое время ход и качество выполнения работы Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. При обнаружении недостатков работы Заказчик вправе в любое время потребовать приостановления Работ, устранения недостатков и выполнения Работ в соответствии с условиями Договора. В данном случае Подрядчик не вправе ссылаться на такую приостановку Работ как на основание для увеличения сроков выполнения Работ по Договору. 3.4.2. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 4. Порядок сдачи и приемки Работ 4.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты завершения Работ по каждому Объекту Подрядчик передает Заказчику результат Работ, Акт о приемке выполненных работ (далее – Акт) в 2 (двух) экземплярах и счет на оплату. 4.2. Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта принять результаты Работ, подписать Акт и направить один экземпляр Подрядчику. 4.3. В случае обнаружения недостатков в выполненных Работах Заказчик в срок, указанный в пункте 4.2 Договора, направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ и подписания Акта с указанием причин отказа, перечня недостатков (необходимых доработок) и сроков их устранения (выполнения). Неполучение Подрядчиком подписанного Заказчиком Акта или мотивированного отказа от приемки Работ в срок, указанный в пункте 4.2 Договора, не будет считаться соответствующей приемкой Заказчиком результата выполненных Работ. 4 4.4. Устранение недостатков (выполнение доработок) осуществляется Подрядчиком за свой счет. После устранения Подрядчиком указанных недостатков (выполнения доработок), Подрядчик повторно передает Заказчику результат Работ и Акт. 4.5. В случае несогласия Подрядчика с мотивированным отказом Заказчика от приемки Работ, Подрядчик вправе в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика мотивированного отказа провести независимую экспертизу объема и качества выполненных Работ в организации, согласованной с Заказчиком, и представить Заказчику заключение независимой экспертизы. В этом случае Стороны в течение 5 (Пяти) рабочих дней подписывают Акт, в котором отражается информация, установленная независимой экспертизой. Расходы на оплату независимой экспертизы распределяются между Сторонами в следующем порядке: 4.5.1. В случае установления независимой экспертизой факта выполнения Подрядчиком Работ с ненадлежащим качеством, или выполнения Работ по Договору не в полном объеме, расходы на оплату независимой экспертизы возлагаются на Подрядчика. 4.5.2. В случае установления независимой экспертизой факта выполнения Подрядчиком Работ с надлежащим качеством и в объеме, предусмотренном Договором, расходы на оплату независимой экспертизы возлагаются на Заказчика. 4.6. Заказчик, принявший Работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 4.7. Право собственности и риск случайной гибели результата Работ переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Акта. 5. Гарантии 5.1. Подрядчик гарантирует соответствие качества результата выполненных Работ условиям Договора в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта, подтверждающего факт выполнения Работ по каждому Объекту. 5.2. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков или дефектов результата Работ Подрядчик обязуется за свой счет по требованию Заказчика устранить обнаруженные недостатки в согласованный с Заказчиком срок, но в любом случае такой срок не может быть более 10 (Десяти) рабочих дней. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки или дефекты результата Работ, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты получения соответствующего письменного уведомления от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. 5 5.3. В случае если Подрядчик в течение срока, установленного пунктом 5.2 Договора, не устранит недостатки и дефекты результата Работ, Заказчик вправе устранить недостатки и дефекты силами третьих лиц с последующим выставлением Подрядчику счета на возмещение понесенных Заказчиком расходов (п. 7.5. Договора). 5.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта, фиксирующего недостатки или дефекты результата Работ, либо при неявке представителя Подрядчика в установленный настоящим Договором срок, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт, фиксирующий недостатки и дефекты результата Работ, и направить его почтовым отправлением в адрес Подрядчика, указанный в статье 12 Договора. 5.5. При возникновении в течение гарантийного срока между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или дефектов результата Работ либо их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. 6. Условия конфиденциальности 6.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые друг другу в связи с исполнением Договора, не раскрывать и не разглашать третьим сторонам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны. 6.2. Стороны в соответствии с законодательством Российской Федерации самостоятельно определяют способы защиты информации, составляющей коммерческую тайну другой Стороны, полученной от неё по Договору. Однако при этом должны быть обеспечены: 6.2.1. Исключение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну другой Стороны, любых лиц без согласия её собственника. 6.2.2. Возможность использования информации, составляющей коммерческую тайну, работниками Сторон без нарушения режима коммерческой тайны. 6.3. Обязательства конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим Сторонам не по вине Сторон. 6.4. В целях охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну контрагента, Стороны обязаны: 6.4.1. Ограничивать доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, полученной от другой Стороны в рамках Договора, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля соблюдения такого порядка. 6.4.2. Вести учёт лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну другой Стороны, и (или) лиц, которым такая информация была передана. 6 6.4.3. Регулировать отношения со своими работниками, которые получают доступ к информации, составляющей коммерческую тайну контрагента, или которым такая информация передается на основании трудовых договоров, предусматривающих обязательства о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну, полученную на основании Договора. 6.4.4. Незамедлительно сообщить собственнику информации, составляющей коммерческую тайну, о допущенном, либо ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации, составляющей коммерческую тайну другой Стороны, третьими лицами. 6.5. Ущерб, вызванный нарушением охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну другой Стороны, полученной в рамках Договора, определяется и возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 7. Ответственность Сторон 7.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 7.2. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату требования, от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от неоплаченной суммы. 7.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости невыполненных или несвоевременно выполненных Работ за каждый день просрочки. 7.4. В случае неустранения или неполного устранения Исполнителем недостатков (выполнения доработок) по мотивированному отказу Заказчика от приемки Работ, либо в случае нарушения Подрядчиком установленных Заказчиком сроков устранения недостатков (выполнения доработок), Заказчик вправе воспользоваться правами, предоставленными ему подпунктами 1, 3 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе устранить недостатки (выполнить доработки) самостоятельно или привлечь третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения убытков. 7.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работ или выполняет Работы настолько медленно, что их окончание к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков. 7 7.6. В случае причинения убытков Заказчику в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик возмещает убытки в полном объеме сверх суммы уплаченной или подлежащей уплате неустойки. 7.7. Право на получение штрафных санкций за нарушение обязательств возникает у Стороны Договора после признания должником выставленной ему претензии и счета на уплату неустойки (штрафа), либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки или иных штрафных санкций. 7.8. Уплата штрафных санкций не освобождает ни одну из Сторон от надлежащего исполнения условий Договора в полном объёме. 8. Обстоятельства непреодолимой силы 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия, принятие органами государственной власти или местного самоуправления нормативных актов, содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности Сторон по Договору и иные обстоятельства, которые ни одна из Сторон не могла заранее предвидеть и/или предотвратить. 8.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут справки, выдаваемые компетентными органами. 8.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы и/или их последствий, должна незамедлительно, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня их наступления, письменно уведомить об этом другую Сторону. В противном случае она лишается возможности ссылаться на указанные обстоятельства и/или их последствия как на основание освобождения от ответственности за нарушение Договора. 8.4. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 8.5. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы. 8.6. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней, каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с письменным уведомлением другой Стороны. 9. Порядок изменения и расторжения Договора 8 9.1. Любые изменения в Договоре оформляются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к нему. 9.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по инициативе одной из Сторон в порядке, предусмотренном Договором и законодательством Российской Федерации. 9.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работ в соответствии со статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации отказаться от исполнения Договора, оплатив Подрядчику Работы, фактически выполненные на момент прекращения Договора. 9.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации с оплатой Подрядчику исключительно фактически выполненных работ по Договору в следующих случаях: 9.4.1. просрочки выполнения Подрядчиком обязательств по Договору более чем на 10 (Десять) календарных дней; 9.4.2. двукратного несоблюдения или нарушения Подрядчиком порядка, сроков и объемов выполнения Работ; 9.4.3. нарушения Подрядчиком порядка и сроков устранения недостатков (выполнения доработок) по мотивированному отказу Заказчика. 9.5. В случаях, предусмотренных пунктами 9.3.-9.4. Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ по Договору с момента получения уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора или иной даты, указанной в уведомлении Заказчика. 9.6. Заказчик вправе, письменно уведомив Подрядчика, выдать письменное распоряжение о приостановке Работ на определенный в уведомлении срок. 9.7. В случае если по истечении указанного в распоряжении Заказчика срока приостановления работ от Заказчика не поступило письменного указания Подрядчику продолжить работы, Стороны договорились считать Договор расторгнутым, а правоотношения Сторон прекратившимися со дня, следующего за последним днем срока приостановления Работ, указанного в распоряжении Заказчика. 9.8. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии со ст. 719 ГК РФ в случаях, когда Заказчик допускает просрочку исполнения обязательства по предоставлению материалов и/или информации, необходимых для исполнения Договора более чем на 30 (Тридцать) календарных дней. 9.9. В случаях, предусмотренных пунктами 9.3-9.5, 9.7-9.8 Договора, Стороны не позднее 5 (Пяти) дней с даты прекращения Договора обязаны создать Комиссию по приемке выполненных (но не принятых Заказчиком) на дату прекращения Договора Работ. Состав Комиссии утверждается Заказчиком. Комиссия в течение 10 (Десяти) дней с даты создания проводит осмотр 9 фактически выполненных Подрядчиком на Работ дату расторжения Договора и составляет соответствующий акт. В акте отражается объем фактически выполненных Подрядчиком Работ, а также их стоимость. 9.10. В течение 10 (Десяти) календарных дней с даты составления Комиссией акта о фактически выполненных работах Заказчик производит приемку неоконченного результата Работ по акту сдачи-приемки Работ. 9.11. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты приемки Заказчиком неоконченного результата Работ, Заказчик производит перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 10. Порядок разрешения споров 10.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением или действительностью, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 10.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. В претензии излагаются требования Стороны, направившей претензию, сумма претензии и обосновывающий ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующие положения Договора и действующего законодательства, иные сведения, необходимые для урегулирования спора. Претензия должна быть направлена в письменном виде одним из способов, указанных в п. 11.4. Договора. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты ее получения. 11. Заключительные положения 11.1. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка Сторон по предмету Договора теряют свою силу. 11.2. Уступка Подрядчиком права требования по Договору третьим лицам (полностью или частично) допускается только с письменного согласия Заказчика. В случае нарушения Подрядчиком условия настоящего пункта Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 50% от размера уступленного права требования. 11.3. В случае изменения адреса (места нахождения и/или почтового) или банковских реквизитов у одной из Сторон, другая Сторона должна быть об этом уведомлена в письменном виде в течение 7 (Семи) календарных дней с момента наступления таких изменений. 10 11.4. Все уведомления, иные сообщения и документы, которыми Стороны должны или могут обмениваться в ходе исполнения Договора, оформляются в письменном виде и считаются направленными надлежащим образом, если они: а) направлены заказным письмом с уведомлением о вручении; б) доставлены курьером с распиской в получении; в) направлены по факсу или электронной почте (с подтверждением получения) при условии, если в течение 7 (Семи) календарных дней со дня такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет направлен Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя одним из указанных способов. 11.5. Все вопросы, неурегулированные в Договоре, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 11.6. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 11.7. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения: 11.7.1. Приложение № 1 – Перечень объектов. 11.7.2. Приложение № 2 – Техническое задание. 11.7.3. Приложение № 3 – Калькуляция стоимости работ. 11.7.4. Приложение № 4 – Календарный план выполнения работ. 11.7.5. Приложение № 5 – Форма Акта о приемке выполненных работ. 12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон Заказчик: Исполнитель: ОАО «Оборонэнергосбыт» Юридический адрес: 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д.19 Почтовый адрес: 127055, г. Москва, ул. Образцова, д.4а, корп.1 ИНН 7704731218 КПП 770401001 ОГРН 109 774 644 8315 Р/с 407 028 100 382 500 411 05 в Московский банк Сбербанка России ОАО К/с 301 018 104 000 000 002 25 БИК 044 525 225 ОКПО 626 613 50 Телефон: 8 (495) 935-70-08 Факс: 8 (496) 935-70-09 От Заказчика: От Исполнителя: ________________ О.В. Сундуков ________________ м.п. м.п. 11 12