Уведомление 1. Автономное учреждение Республики Мордовия «Республиканский центр подготовки по летним видам спорта «Старт» приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — подрядчики) подавать свои предложения для заключения Договора на выполнение работ по окраске ограждения стадиона, кортов, трибун, мачт освещения в рамках проведения Чемпионата России по легкой атлетике 2010 г. (г. Саранск). 2. Существенные условия: Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: № Техническое описание или качественные Наименование работ п/п характеристики работ 1 Работы по окраске ограждения Работы выполняются согласно ведомости стадиона, кортов, трибун, мачт потребных ресурсов, ведомости объемов освещения в рамках проведения работ, сметы. Чемпионата России по легкой атлетике 2010 г. (г. Саранск). Ед. изм. шт. Колво 1 Место выполнения работ: 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д.12, АУ РМ «РЦП по летним видам спорта «Старт». Условия и сроки (периоды) выполнения работ: начало работ: 23 июня 2010 года; окончание работ: (дата подписания окончательного акта выполненных работ) – до 09 июля 2010 года. Срок предоставления гарантий качества работ: гарантийный срок 1 (один) год со дня подписания окончательного акта приема-передачи. Объем предоставления гарантий качества работ: на весь объем выполненных работ. В цену работ должны быть включены: расходы, связанные с выполнением работ по окраске ограждения стадиона, кортов, трибун, мачт освещения в рамках проведения Чемпионата России по легкой атлетике 2010 г. (г. Саранск), уплатой налогов и других обязательных платежей. Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, 100% после полного завершения выполненных работ, включая устранение выявленных дефектов и представления форм КС-2, КС-3 в течение 30 (тридцати) календарных дней. Требования, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Договора: наличие свидетельства о допуске к работам. Требования к описанию выполняемых работ, которые являются предметом Договора, их количественных и качественных характеристик подрядчик в составе своего предложения должен представить: ведомости объемов работ, ведомости потребных ресурсов, локальную смету, копию свидетельства о допуске к работам. Условия об ответственности подрядчика: - в случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных договором, подрядчик выплачивает заказчику неустойку в размере 1 (один) % от стоимости договора за каждый день просрочки; - за несвоевременное освобождение территории и помещений от принадлежащего подрядчику мусора и/или строительного мусора, подрядчик выплачивает заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости договора за каждый день просрочки; - за невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом, подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере 1 (один) % от стоимости договора за каждый день просрочки до исполнения соответствующего обязательства. При несвоевременном устранении подрядчиком дефектов в выполненных работах заказчик, обнаружив дефекты, сообщает об этом подрядчику с предложением немедленного устранения за свой счет. При несвоевременном устранении подрядчиком дефектов в выполненных работах заказчик вправе устранить обнаруженные дефекты своими силами с полным возмещением подрядчиком затрат на их устранение; - в случае повреждения инженерных сетей при выполнении работ, предусмотренных договором, подрядчик обязан выполнить восстановление поврежденных инженерных сетей за свой счет. Подробное описание необходимых работ и условия Договора Вы можете получить, направив заявку (Приложение № 1) по адресу 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, 12 или по факсу (8342) 23-14-69, 23-14-80. 3. Ждем Ваших предложений по формам, указанным в Приложении № 2 и в Приложении № 3, с «11» июня 2010 г. до «21» июня 2010 г. по адресу 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, 12 или по факсу (8342) 23-14-69, 23-14-80. 4. Телефон для справок – (8342) 23-14-80, 23-14-69 Контактные лица: Ильин Владимир Алексеевич, Ануфриева Екатерина Владимировна, Симкина Наталья Алимпиевна. 5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий. Приложение: 1. Форма запроса на получение подробного описания необходимых работ и условий Договора, Приложение № 1. 2. Форма коммерческого предложения, Приложение № 2. 3. Форма таблицы стоимости, Приложение № 3. Приложение № 1 Форма запроса на получение подробного описания необходимых работ и условий Договора /На бланке предприятия/ Директору АУ РМ «РЦП по летним видам спорта «Старт» Порфененко А.Н. От «__»_____2010 г. №____ Запрос на получение подробного описания необходимых работ и условий Договора Уважаемый Алексей Николаевич! Настоящим письмом /наименование организации/ просит Вас представить подробное описание необходимых работ и условия Договора на выполнение работ по окраске ограждения стадиона, кортов, трибун, мачт освещения в рамках проведения Чемпионата России по легкой атлетике 2010 г. (г. Саранск). Наименование организации: __________________________________________________________ Юридический адрес:_________________________________________________________________ Фактический адрес: _________________________________________________________________ Телефон/факс:______________________________________________________________________ Контактное лицо /указать ФИО ответственного лица/: ____________________________________ Адрес эл. почты, на который следует направлять Документацию:___________________________ С уважением, Руководитель _______________________/__________________________________________________/ (подпись) (расшифровка подписи, ФИО полностью) М.П. «_____»____________________20____ г. (дата) Приложение № 2 Форма коммерческого предложения /На бланке предприятия/ Директору АУ РМ «РЦП по летним видам спорта «Старт» Порфененко А.Н. От «__»_____2010 г. №____ Коммерческое предложение Уважаемый Алексей Николаевич! Принимая установленные Вами в Уведомлении требования и условия, мы /полное наименование и юридический адрес предприятия/ сообщаем о согласии выполнить работы по окраске ограждения стадиона, кортов, трибун, мачт освещения в рамках проведения Чемпионата России по легкой атлетике 2010 г. (г. Саранск) в соответствии с Вашими требованиями на предложенных Вами условиях, и направляем настоящее коммерческое предложение. Если наше предприятие будет выбрано в качестве подрядчика на выполнение указанных работ, мы /полное наименование и юридический адрес предприятии/ берем на себя обязательства подписать Договор на выполнение работ по окраске ограждения стадиона, кортов, трибун, мачт освещения в рамках проведения Чемпионата России по легкой атлетике 2010 г. (г. Саранск). Настоящей заявкой подтверждаем, что против /полное наименование и юридический адрес предприятии/ не проводится процедура ликвидации, в отношении /полное наименование и юридический адрес предприятии/ отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность /полное наименование и юридический адрес предприятии/ не приостановлена. Размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___ % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Мы подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с заказчиком (а также с его сотрудниками, должностными лицами). Контактное лицо: _______________________________________________________________________________________ Указать Ф.И.О., должность, контактные телефоны, факс, адрес, e-mail Мы гарантируем достоверность представленной информации. Коммерческое предложение действительно до дня заключения Договора. К заявке прилагаются следующие приложения и документы: 1. Документы, прилагаемые к заявке (перечислить) Руководитель _______________________/__________________________________________________/ (подпись) (расшифровка подписи, ФИО полностью) М.П. «_____»____________________20____ г. (дата) Приложение № 3 Форма таблицы стоимости выполняемых работ /На бланке предприятия/ Директору АУ РМ «РЦП по летним видам спорта «Старт» Порфененко А.Н. От «__»_____2010 г. №____ Таблица стоимости выполняемых работ по окраске ограждения стадиона, кортов, трибун, мачт освещения в рамках проведения Чемпионата России по легкой атлетике 2010 г. (г. Саранск). Требование заказчика Наименование работ, товаров, услуг Характеристика Работы по окраске ограждения стадиона, кортов, трибун, мачт освещения в рамках проведения Чемпионата России по легкой атлетике 2010 г. (г. Саранск). Предложение подрядчика Сумма руб. Характеристика Работы выполняются согласно ведомости потребных ресурсов, ведомости объемов работ, сметы. Итого Условия и срок выполнения работ: ______________________________________________________ Срок предоставления гарантий качества работ: __________________________________________ Объем предоставления гарантий качества работ: __________________________________________ В цену работ включены: ________________________________________________________________ Форма, сроки и порядок оплаты: ________________________________________________________ Наличие (отсутствие) свидетельства о допуске к работам: __________________________________ Руководитель _______________________/__________________________________________________/ (подпись) (расшифровка подписи, ФИО полностью) М.П. «_____»____________________20____ г. (дата)