Документация - муп "птжкх"

УТВЕРЖДАЮ:
Управляющий МУП «ПТЖКХ»
городского округа Рефтинский
________________ В.Г. Калугин
«___» _____________ 2015г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЯМОЧНОМУ
РЕМОНТУ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ В 2015 ГОДУ
Рефтинский 2015
Извещение о закупке
1. Способ закупки: закупка у единственного поставщика.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона заказчика: МУП «ПТЖКХ» городского округа
Рефтинский, 624285, Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина,33,
[email protected], 8(34365)3-00-05.
3. Предмет договора: выполнение работ по ямочному ремонту дорог общего
пользования на территории городского округа Рефтинский в 2015 году
4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Свердловская
область, п. Рефтинский, ул. Гагарина, 33
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: в соответствии с
договором.
6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер,
порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление
документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев
предоставления документации в форме электронного документа: не установлено.
7. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов закупки: не установлено.
2
1. Документация по закупке
1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим
характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке
товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям заказчика: в соответствии с условиями договора.
2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке: не установлено.
3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: не
установлены.
4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги: в соответствии с условиями договора.
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): в
соответствии с условиями договора.
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: в соответствии с
условиями договора.
7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей): в соответствии с условиями договора.
8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие
в закупке: не установлено.
9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным
требованиям: не установлено.
10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: запросы на
разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не
предоставляются.
11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов закупки: предложения участников закупки не рассматриваются, итоги
закупки не подводятся.
12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не
установлено.
13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не
установлено.
3
ДОГОВОР ПОДРЯДА № 188/15
на выполнение работ по ямочному ремонту дорог общего пользования на территории
городского округа Рефтинский
п. Рефтинский
«09» февраля 2015 г.
Муниципальное унитарное предприятие «Производственный трест жилищнокоммунального хозяйства» городского округа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице управляющего Калугина Владимира Георгиевича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная строительная
компания», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Дементьева Андрея
Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны» на основании Протокола № 165 от «09» февраля 2015 года, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика, которое является
неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1) выполнить работы по
ямочному ремонту дорог общего пользования на территории городского округа Рефтинский,
именуемые далее по тексту «Работа», сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется
принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Перечень, объём выполняемых работ, иные требования определяются Заказ-нарядом
(Приложения №2) являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3 Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором в
сроки, установленные техническим заданием, если иное не указано в Заказ-наряде.
1.4. Место выполняемых работ определяется Заказ-нарядом, в котором указывается объём,
срок выполнения работ и адрес.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Назначить ответственным лицом за выполнение работ определённых в Заказнарядах главного инженера – Гоголева Василия Николаевича, тел. 8-9122689769; 89501996986.
2.1.2. Выполнить работы по выданному Заказ -наряду Заказчика до полного исполнения
работ.
2.1.3. Выполнить работы своими средствами и техникой в соответствии с Приложением
№ 1 к договору.
2.1.4. Обеспечить качество выполняемых работ действующему законодательству РФ,
ГОСТ, СНиП и (или) иным обязательным требованиям.
2.1.5. При выполнении работ Подрядчик самостоятельно, за свой счет, на свой страх и
риск:
- обеспечивает соблюдение требований техники безопасности;
- предпринимает все необходимые меры для обеспечения соблюдения требований
техники безопасности;
- предпринимает все необходимые меры для предотвращения нанесения ущерба
третьим лицам (в том числе работникам Заказчика) или имуществу Заказчика;
- несет все негативные последствия причинения ущерба самому Подрядчику;
- несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам (в том числе работникам
Заказчика) или имуществу Заказчика.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Вносить свои предложения по улучшению качества работ.
2.3. Заказчик обязуется:
4
2.3.1. Назначить ответственного за формирование и передачу Заказ-наряда со стороны
Заказчика главного инженера – Елизарова В.В., телефон 8(34365) 3-05-47.
Представитель Заказчика осуществляет контроль над выполнением работ, а также
проводит их проверку на соответствие условиям договора, технического задания, имеет
право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их
выполнения и в любое время производства.
2.3.2. Обеспечить Подрядчику доступ к объектам, на которых необходимо провести
работы по настоящему договору, в том числе обеспечив работникам и транспорту
Подрядчика проход и проезд в течение периода работ.
2.3.3. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы в случаях, объеме и в
порядке, предусмотренных настоящим договором;
2.3.4. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.3.5. Оплатить выполненные работы в порядке и размере, определенном в разделе 4
настоящего Договора.
2.3.6. Предъявить Подрядчику требования, связанные с недостатками выполненных
работ согласно акту приема-сдачи.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Во всякое время суток проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ,
не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Требовать передачи результата незавершенной работы, выполненной
Подрядчиком, в случае прекращения договора по основаниям, предусмотренным законом
или настоящим договором.
2.4.3. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в
выполненной работе (п.3.3.). При не устранении Подрядчиком в установленный срок этих
недостатков Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, и потребовать возмещения
понесенных в связи с этим убытков, включая расходы по устранению недостатков своими
силами или путем привлечения третьих лиц.
3. Порядок сдачи-приемки работ
3.1. Обязательства Подрядчика по выполнению работ по Заказ-наряду считаются
выполненными с момента выполнения работ подписания Заказчиком соответствующего акта
приема-сдачи выполненных работ по каждому Заказ-наряду.
3.2. Об окончании выполнения работ по Заказ-наряду и готовности их к сдаче Подрядчик
извещает Заказчика. Приёмка выполненных работ осуществляется комиссионно, с участием
уполномоченного представителя со стороны Подрядчика, представителя со стороны
Заказчика и представителей со стороны администрации городского округа Рефтинский.
Заказчик должен в течение 3-х дней с момента получения соответствующего извещения
осмотреть комиссионно и на основании оформленного Подрядчиком акта сдачи-приемки
выполненных работ принять выполненную работу (ее результат) либо в этот же срок
представить Подрядчику свои замечания. При обнаружении в ходе приемки выполненных
работ недостатков, Заказчик незамедлительно уведомляет Подрядчика (телефонограммой, по
факсу / по телефону 8-9043808073) о выявленных недостатках выполненных работ и
вызывает для участия в продолжении приемки работ его представителя. Подрядчик не
позднее 3-х дней после получения такого уведомления направляет своего представителя для
приемки выполненных работ. При неприбытии в установленный срок представителя
Подрядчика, приемка работ производится Заказчиком в одностороннем порядке.
3.3. Недостатки выполненных работ, представленные Заказчиком, устраняются
Подрядчиком за свой счет в течение 1 дня с момента получения сведений о них (если иной
срок устранения недостатков не определен соглашением сторон) с применением в противном
случае ответственности как за просрочку выполнения работ. При неисполнении указанной
обязанности Подрядчиком Заказчик имеет право устранить их самостоятельно либо с
привлечением третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков за счет
Подрядчика. Подрядчик обязан возместить указанные расходы Заказчику в 10-ти дневный
5
срок с даты получения требования Заказчика об этом и уплатить штраф в размере 10% от их
стоимости. Повторная приемка (при необходимости таковой) производится с
соответственным применением правил настоящего раздела договора.
3.4. В случае применения к Подрядчику пени, неустойки, в соответствии с пунктами 3.3.,
5.3., 5.5., расчеты с Поставщиком осуществляются за минусом выставленной Заказчиком
пени, неустойки.
3.5. Заказчик вправе не подписывать акт приемки-сдачи и не оплачивать выполненные
работы до полного устранения Подрядчиком всех недостатков.
4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Цена настоящего Договора подтверждается сторонами локально-сметным расчетом
и составляет 504 859,51 (Пятьсот четыре восемьсот пятьдесят девять) рублей, 51 копейка.
4.2. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, так или иначе связанные с
выполнением полного комплекса Работ на Объекте, в том числе:
 затраты на производство Работ с учетом стоимости инвентаря;
 затраты на вывоз снега, транспортные расходы;
 оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим
законодательством РФ и настоящим Договором;
 затраты, связанные с получением Подрядчиком всех свидетельств, лицензий,
разрешений, допусков, необходимых для выполнения им обязательств по Договору;
 иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением Работ,
предусмотренных настоящим Договором.
4.3. Цена Договора определяется фактически выполненным работам в соответствии с
заказ-нарядом, но не может превышать цены договора установленной п. 4.1. и может быть
изменена только в случаях изменения объёма работ, в случаях установленных действующим
законодательством РФ и настоящим Договором, что оформляется Сторонами
дополнительным соглашением к Договору.
Превышение Подрядчиком объемов, не подтвержденных соответствующим
дополнительным соглашением Сторон, не допускается.
4.4. Оплата по договору осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы в
течении 30 дней, с момента выполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ
(п.3.1. договора) на основании счета на оплату.
4.5. Оплата по договору осуществляется путем перечислением денежных средств с
расчётного счета Заказчика на счет Подрядчика, указанный в адресной части настоящего
договора. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания денежных
средств с расчётного счета Заказчика.
5. Ответственность сторон
5.1. Изменение существенных условий настоящего договора допускается по соглашению
сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества
объема работ и иных условий договора;
б) если по предложению Заказчика уменьшается предусмотренный договором объем
работ не более чем на десять процентов. При уменьшении предусмотренного договором
объем работ стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы
товара.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором.
5.3. За каждый день просрочки выполнения работ по заказу-наряду Подрядчик уплачивает
Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости работ. Уплата пени не освобождает
Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.
5.4. В случае просрочки Заказчиком оплаты выполненных и принятых работ, Подрядчик
вправе требовать уплату неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ
6
РФ от суммы неисполненного в срок обязательства за каждый день такой просрочки. Уплата
пеней не освобождает от исполнения обязательств в натуре.
5.5. В случае просрочки Подрядчиком выполнения работ по Заказ-наряду более 2 дней,
Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку 10 % от цены работ по заявке,
а также все убытки в соответствии с гражданским законодательством РФ.
6. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных
явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой
силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие
которых они не имеют возможности.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор действует с момента подписания и до 30.11.2015 года.
7.2. Расторжение настоящего договора допускается по решению суда по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством. При расторжении договора по решению
суда сведения о Подрядчике подлежат внесению в реестр недобросовестных поставщиков, в
порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.
8. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения разногласий стороны соблюдают претензионный порядок
разрешения споров со сроком ответа 15 дней с момента получения претензии. В случае
невозможности урегулировать возникший спор стороны передают его на разрешение
Арбитражного суда Свердловской области.
9. Заключительные положения
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2.
Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам
осуществляется с согласия Заказчика.
9.3. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении почтовых, банковских и иных
реквизитов в течение 5 дней.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из сторон. При разногласиях в экземплярах договора следует руководствоваться
экземпляром Заказчика.
9.5. При переписке по договору необходимо указывать регистрационный номер договора
Заказчика.
10. Приложения к договору
10.1. Приложение № 1 – Техническое задание.
10.2. Приложение № 2 – Форма Заказ-наряда.
10.3. Приложение № 3- Локально сметный расчёт.
11. Юридические адреса сторон
ЗАКАЗЧИК:
МУП «ПТЖКХ»
городского округа Рефтинский
624285, Свердловская область,
п. Рефтинский, ул. Гагарина,33
ИНН: 6603010391 КПП: 660301001
Р/С: № 40702810116390107009
К/С: № 30101810500000000674
в Уральском банке ОАО «Сбербанк
России» г. Екатеринбурга
ПОДРЯДЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью
«Региональная строительная компания»
623280, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Титова, д 33-а
ИНН 6679030221 КПП 667901001
Р/С: 40702810500190001422
К/С: 30101810800000000976
в Ф-л ЕКБ ПАО «Ханты-Мансийский банк
Открытие»
7
БИК: 046577674
ОКПО: 48574686 ОГРН: 1026600629868
Тел./факс (34365) 3-00-05
БИК: 046551976
ОКПО:25045529 ОГРН: 1136679003647
Тел./факс (34365) 2-39-90
Управляющий МУП «ПТЖКХ»
городского округа Рефтинский
Директор
Общества
с
ответственностью
строительная компания»
____________________ В.Г. Калугин
____________________ А.С. Дементьев
М.п.
ограниченной
«Региональная
М.п.
8
Приложение № 1 к Договору
№ 188/15 от 09.02.2015 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования
на территории городского округа Рефтинский
1. Заказчик: МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский
2. Предмет договора: выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог в
городском округе Рефтинский.
Услуги оказываются в соответствии с локальным сметным расчетом Заказчика.
В цену включены все расходы, связанные с выполнением работ, а также транспортные
расходы, расходы по налогам, сборам и обязательным платежам.
3. Сроки выполнения работ:
Ямочный ремонт – 15 апреля 2015г до 15 октября 2015 года.
Работы выполняются в соответствии с наряд – заказом, выданным Заказчиком.
4. Срок гарантии на выполненные работы: не менее 12 месяцев с момента подписания
актов выполненных работ.
5. Содержание работ и общие требования
5.1. Требуется выполнить ямочный ремонт автомобильных дорог, в том числе:
5.1.1. Ремонт горячей асфальтобетонной смесью выполнять в сухое время года при
температуре воздуха не ниже +50С;
5.1.2. Ямочный ремонт выполнять по заявке Заказчика по мере обнаружения
дефектов, в установленные ГОСТ Р 50597-93 сроки и составляющие не более 7 суток с
момента обнаружения повреждений в асфальтобетонном покрытии;
5.1.3. Применять материалы согласно действующим ГОСТ, СНиП:
горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон (тип Б-II) по ГОСТ 9128-97;
битум, для обработки краев вырубки (марка БНД 60/90, БНД 90/130 по ГОСТ
22245-90, битумная эмульсия для ямочного ремонта по ГОСТ Р 52128-2003) .
5.1.4. Выполнение работ производить согласно ВСН 24-89 «Технические правила
содержания и ремонта городских дорог», ГОСТ, СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»,
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»,
необходимым для этого составом специализированной техники и персоналом, имеющим
квалификацию согласно составу работ;
5.1.5. Ремонт покрытия выполнять картами с гранями, перпендикулярными и
параллельными оси дороги, с захватом неповрежденного покрытия на 3-5 см.;
5.1.6. Выбоины близко стоящие друг от друга, объединять в одну общую карту;
5.1.7. Вырубку выбоин производить на глубину не менее 4 см;
5.1.8. Ровность покрытия проверять при помощи трехметровой рейки, зазоры под ней
не должны превышать 7 мм;
5.1.9. Качество уплотнения определять визуально: на покрытии не должны оставаться
следы после прохождения катка;
5.1.10. Контролировать температуру готовой асфальтобетонной смеси — в кузове
каждого автомобиля-самосвала;
5.1.11. Не реже одного раза в смену — качество смеси по ГОСТ 9128—97 и ГОСТ
12801-98 и битума по ГОСТ 22245-90;
9
5.1.12. Свойства асфальтобетона должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97
«Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия».
5.1.13. Битум должен соответствовать требованиям ГОСТ 22245-90 «Битумы
нефтяные дорожные. Вязкие. Технические условия».
5.2. Подрядчик предоставляет паспорта (сертификаты) на применяемые материалы.
6. Требования к Подрядчику при проведении работ:
6.1.Работы выполняются Подрядчиком - его силами, средствами, из его материалов.
6.2. Подрядчик обязан:
- привлекать квалифицированный и опытный персонал, включая специалистов в
соответствии с объемом и характером выполнения работ;
- выполнять работы в соответствии с требованиями и условиями, государственными
стандартами, строительными нормами и правилами;
- обеспечивать выполнение работ в соответствии с наряд – заказом;
- обеспечивать выполнение работ путем поставки необходимых материалов,
оборудования, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники, а также за
свой счет осуществлять транспортировку работников, привлеченных к выполнению работ;
- осуществлять охрану материалов и инструментов, требующихся для выполнения
работ;
- обеспечить при выполнении работ соблюдение правил техники безопасности,
пожарной безопасности, требования закона и иных правовых актов об охране окружающей
среды и о безопасности строительных работ.
6.3. Подрядчик должен гарантировать соответствие строительных материалов,
оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при
выполнении работ, государственным стандартам, техническим условиям, СНиП.
6.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение своим персоналом норм
действующего законодательства РФ.
6.5. Подрядчик отвечает за качество материалов, предоставленных им для выполнения
работ, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества,
установленным действующим законодательством РФ.
6.6. Подрядчик назначает ответственное лицо для решения текущих вопросов по
проведению работ, подписанию актов и обеспечивает беспрепятственный доступ к объекту
производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ, в
течение всего периода их производства
7. Порядок выполнения, сдача и приемка работ:
7.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и
условиями, установленными Техническим заданием.
7.2. Приемка работ осуществляется полномочным представителем заказчика и
подрядчика (Приемочная комиссия). Работы считаются принятыми при подписании
Заказчиком актов приемки выполненных работ (формы КС-2). Штрафные санкции
применяются согласно приложения к проекту договора и учитываются в актах приемки
выполненных работ по форме КС-2.
7.3. Уполномоченный представитель Заказчика при осуществлении контроля за
производством и качеством работ имеют право:
- осуществлять контроль за ходом производства работ и их качеством, не вмешиваясь
при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ, с
указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не
обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества, которые
являются обязательными для исполнения Подрядчиком при условии, если они не
противоречат условиям.
10
7.4. Уполномоченный представитель Заказчика обнаруживший при осуществлении
контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий, которые могут ухудшить
качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
7.5. По требованию уполномоченного представителя Заказчика Подрядчик
представляет сертификаты соответствия качества поставляемых на объект материалов,
комплектующих изделий, данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами,
действующими на территории Российской Федерации.
7.6. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно
выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и изменения
сроков выполнения работ, указанных в договоре, в срок, установленный Заказчиком или
уполномоченным представителем Заказчика, обязан устранить недостатки для обеспечения
надлежащего качества работ.
7.7. Подрядчик обязан в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ
или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, обязан незамедлительно в
письменном виде известить Заказчика.
7.8. Сдача работ Подрядчиком осуществляется, согласно наряд – заказа производства
работ.
7.9. Приемочный контроль законченных объектов осуществляется проверкой и
оценкой качества выполненных работ согласно требованиям нормативных документов,
условиям договора.
Главный инженер
В.В.Елизаров
11