- ГУП СК ЖКХ Кировского района

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края
«Жилищно-коммунальное хозяйство Кировского района»
357302, Ставропольский край, г.Новопавловск, ул. Правды 8
www.gupskgkhkir.ru
тел/факс (87938)2-10-85
е-mail [email protected]
№ 6-06/2014 “ 03 ” __июня_ 2014 года
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ГУП СК ЖКХ Кировского района
________________В.И.Ковальчук
« _03_ » июня_____ 2014 года.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК
настоящим приглашает принять участие в размещении
заказа путем запроса ценовых котировок
на ремонт мягкой кровли многоквартирного жилого дома по улице Правды 3 города
Новопавловска.
№
п/п
1.
Содержание
Наименование
Наименование
заказчика,
местонахождение,
почтовый адрес и
адрес электронной
почты, номер
контактного
телефона и факса
Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное
хозяйство Кировского района»
(ГУП СК ЖКХ Кировского района)
Место нахождения:
Россия, 357302, г. Новопавловск, ул. Правды, д.8.
Почтовый адрес: 357302, г. Новопавловск, ул.Правды, д.8
адрес электронной почты: [email protected]
контактный телефон: (87938) 2-10-84
телефон/факс: 8-87938-2-10-85
2.
Источник
финансирования
закупки
Средства собственников жилых помещений многоквартирных домов.
3.
Форма котировочной
В соответствии с Приложением № 1.
заявки
4.
Наименование,
характеристики и
объем выполняемых
работ, требования,
предъявляемые к
оборудованию и
выполнению работ
Ремонт кровли жилого дома по улице Правды 3 города Новопавловска
согласно протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме (Приложение № 2), техническому заданию
(Приложение № 3) и локальной сметы (Приложение № 4)
№
п/п
Содержание
Наименование
5.
Место выполнения
работ.
Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица
Правды 3
6.
Сроки выполнения
работ
Дата начала работ: с момента заключения договора
Дата окончания работ: до « 01 » августа 2014 года
7.
Сведения о
включенных (не
включенных) в цену
работ, расходах, в
том числе расходах
на перевозку,
страхование, уплату
налогов, сборов и
других обязательных
платежей
Цена выполнения работ, должна включать в себя все расходы
Исполнителя, связанные с выполнением работ, включая стоимость
материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ, а так
же расходы, связанные с устранением всех недостатков произведенных
при выполнении работ, в том числе расходы по уплате налогов, сборов и
других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих
выплате.
8.
Срок и условия
оплаты выполнения
работ
9.
Начальная
(максимальная) цена
Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании
договора
Оплата производится после сдачи Исполнителем и приемки
выполненных в полном объеме работ, на основании актов приемки
выполненных работ (КС-2, КС-3), подписанных сторонами.
Оплата осуществляется способами, не противоречащими
законодательству.
Авансирование не более 30 %.
локальной сметы, согласованной собственниками многоквартирного дома, и
составляет: 344 541,00 (Триста сорок четыре тысячи пятьсот сорок один)
рубль, в том числе НДС.
Обоснование
начальной
(максимальной)
цены договора
Обоснование стоимости работ определяется локальной сметой,
составленной по сметно-нормативной базе ТЭР-2011 в редакции 2010 года
10. Место подачи
котировочных
заявок, срок их
подачи, в том числе
дата и время
окончания срока
подачи
котировочных заявок
357302, г. Новопавловск, ул.Правды, 8
11. Место, дата, время
вскрытия и
расмотрения
конвертов с
котировочными
заявками
357302, г. Новопавловск, ул.Правды, 8
Начало подачи котировочных заявок:
с 11-00 «04 » июня
2014 г.
Окончание подачи котировочных заявок:
до 10-00 « 08 »
июня
2014 г.
Дата вскрытия и рассмотрения конвертов с котировочными заявками:
« 09 » июня
2014 г.
Время вскрытия и рассмотрения конвертов с котировочными заявками: 10-00
12. Срок подписания
победителем запроса до «25 » июня
котировок договора
2014 г.
№
п/п
Наименование
Содержание
со дня подписания
протокола
рассмотрения и
оценки
котировочных заявок
13. Требование о
представлении
участником в составе
котировочной заявки
копий документов,
подтверждающих
соответствие
участника
процедуры закупки
обязательным
требованиям
Участник процедуры закупки должен подготовить копии документов,
подтверждающих
соответствие
участника
процедуры
закупки
обязательным требованиям:
1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о
допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг,
подлежащих лицензированию
в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и являющихся предметом
заключаемого договора;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся
предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица)
или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным
(банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по
решению суда, административного органа и (или) экономическая
деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
процедуры закупки считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по
такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки
не принято.
14. Требования к
оформлению
Котировочная заявка подается в запечатанном конверте.
котировочных заявок
Приложение № 1
На бланке организации
Дата, исх. номер
Заказчику/Организатору запроса
ценовых котировок:
в ГУП СК ЖКХ Кировского района
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА.
Изучив Извещение о проведении запроса ценовых котировок на:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование работ)
мы,_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(полное наименование участника процедуры закупки)
зарегистрированное по адресу______________________________________________________
________________________________________________________________________________
(юридический адрес участника процедуры закупки)
в лице,__________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О)
ИНН налогоплательщика__________________________________________________________
банковские реквизиты участника размещения_________________________________________
________________________________________________________________________________
телефон_________________________________________________________________________
даем Согласие на выполнение работ согласно локальной сметы, утвержденной Заказчиком и в
соответствии с Техническим заданием Заказчика.
Цена выполнения работ включает следующие расходы: расходы на перевозку, доставку,
страхование товаров, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей, включая стоимость всех материалов и оборудования исполнителя, а так же работ по
установке и наладке и составляет:______________________________рублей.
Сроки выполнения работ будут осуществлены:__________________________________
________________________________________________________________________________
Выполнение работ будет осуществлено согласно Приложения № 3.
Сроки и условия оплаты выполненных работ: оплата 100 (ста) процентов стоимости
выполненных работ, и использованных материалов и оборудования при выполнении работ,
будет производиться в течении 10 (десяти) рабочих дней после подписания сторонами акта
выполненных работ (формы КС-2, КС-3), и предоставления счета и счета-фактуры,
оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Авансирование не
более 30 % (тридцать). Оплата производится в российских рублях.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен осуществлять указанную в
данной котировочной заявке и в извещении (включая все приложения) выполнение работ в
соответствии с условиями исполнения договора и требованиями, указанными в Извещении о
проведении запроса ценовых котировок и всех приложениях к нему.
М.П
Руководитель____________________________________________
(Ф.И.О, подпись)
Приложение № 2
Приложение №3
«Утверждаю»
Генеральный директор
ГУП СК ЖКХ Кировского района
___________ В.И.Ковальчук
«____» ____________2014г.
Техническое задание
на выполнение работ по ремонту мягкой кровли
многоквартирного жилого дома по улице Правды 3 города Новопавловска.
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Капитальный ремонт мягкой кровли крыши многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск,
улица Правды дом 3
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах строительства,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства
Ремонт мягкой кровли необходимо произвести на площади 604,8 м2.
Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах
Для проведения работ по ремонту мягкой кровли необходимо произвести следующие работы:
№
п/п
Наименование работ
1
Смена существующих рулонных кровель на
покрытия из наплавляемых материалов в два
слоя
2
Ремонт рулонного покрытия карнизов в два
слоя
3
Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов)
4
Ремонт отдельными местами рулонного
покрытия парапетов с заменой 1 слоя
5
Ремонт цементной стяжки площадью заделки
до 1,0 м2
Ед.
изм.
м2
Колво
604,8
31
м2
м
96,4
м2
14,2
мест
90
Примечания
6
Ремонт отдельными местами рулонного
покрытия веншахт с заменой 1 слоя
м2
18
7
Устройство примыканий кровель из
наплавляемых материалов к стенам и
парапетам высотой более 600 мм с одним
фартуком
м2
18,6
При производстве работ следует использовать следующие материалы:
1. Рубемаст (нижний слой)
2. Рубемаст (верхний слой)
3. Битум (марок БН 70/30, БН 90/10, БНК 90/30)
4. Сталь листовая оцинкованная
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ
Работы по устройству кровель должны выполняться специализированными
бригадами под техническим руководством и контролем инженерно-технических работников
организаций, имеющих лицензию на право производства кровельных работ и свидетельство
о членстве в СРО.
К производству кровельных работ допускаются рабочие, прошедшие медицинский
осмотр, обученные правилам техники безопасности, методам ведения этих работ и мерам
пожарной безопасности.
Работы по устройству кровель рекомендуется производить при температуре
наружного воздуха до минус 20оС и при отсутствии снегопада, гололеда и дождя.
Для устройства рулонного водоизоляционного ковра рекомендуется применять
битумно-полимерные материалы на негниющей стеклянной, синтетической основе или
эластомерные вулканизованные пленочные материалы, а также мастичные материалы.
Аналогичные материалы рекомендуется применять для устройства пароизоляции.
В местах перепада высот, примыкание кровли к парапетам, стенам бортов фонарей, в местах
пропуска труб, у водосточных воронок и т.п. должно предусматриваться устройство
дополнительного водоизоляционного ковра.
В местах примыкания к стенам, парапетам и другим конструктивным элементам
должны быть выполнены наклонные под углом 450 бортики из легкого бетона , цементнопесчаного раствора или гипсобетона. Высота их у мест примыканий кровли должна быть не
менее 100мм. В местах примыкания кровли к парапетам высотой до 450 мм слои
дополнительного водоизоляционного ковра должны быть заведены на верхнюю грань
парапета с обделкой мест примыкания оцинкованной кровельной сталью и закреплением ее
при помощи костылей.
Все работы по ремонту мягких кровель проводятся в соответствии с требованиями:
1. СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
2. СНиП II-26-76 «Кровли»;
3. Пособие к СНиПу II-26-76 «Кровли»;
4. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Работы производятся на крыше многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, улица Правды, дом 3
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР
И МЕРОПРИЯТИЙ
При ремонте кровли снимаемый горючий материал должен удаляться на специально
подготовленную площадку и утилизироваться.
РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Срок выполнения работ по капитальному ремонту мягкой кровли
крыши
многоквартирного жилого дома по адресу: Ставропольский край, Кировский район, город
Новопавловск, улица Правды, дом 3 до 01 августа 2014 года
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Контроль качества - это контроль поступающих материалов и каждой технологической
операции.
Контроль качества стяжки выполняют визуально, при этом устанавливается отсутствие
трещин, ровность и достаточная прочность.
Все переходы от вертикальных поверхностей к горизонтальным должны быть плавными.
В процессе выполнения кровельного покрытия контроль осуществляет заказчик и
представитель строительной организации.
Качество кровельных работ после капитального ремонта определяют комиссионно и
устанавливают соответствие требованиям СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные
покрытия".
В процессе приемки выполненной кровли комиссионно тщательно осматривают всю
кровлю, особенно в зоне швов и примыканий. Водонепроницаемость проверяют после
дождя, однако, заказчик вправе потребовать заливки кровли с предварительной временной
герметизации водоотводов. Залита водой кровля должна быть не менее суток.
При обнаружении дефекта устранение его обязательно немедленное.
На поверхности принятой в эксплуатацию кровле не должно быть воздушных "мешков"
(пузырей), морщин и "блюдец" глубиной более 10 мм.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Перед началом ремонтных или строительных работ территория объекта должна быть
подготовлена с определением мест установки бытовых вагончиков, мест складирования
материалов, баллонов с горючими газами и мест приготовления битумных мастик.
Выполнение работ по устройству кровель одновременно с другими строительномонтажными работами на кровлях, связанными с применением открытого огня (сварка и
т.п.), не допускается.
До начала производства работ на покрытиях должны быть выполнены все ограждения и
выходы на покрытие зданий (из лестничных клеток, по наружным лестницам).
Противопожарные двери и люки выходов на покрытие должны быть исправны и при
проведении работ закрыты. Запирать их на замки или другие запоры запрещается.
Проходы и подступы к эвакуационным выходам и стационарным пожарным лестницам
должны быть всегда свободными.
На проведение всех видов работ с рулонными и мастичными кровельными материалами
или с применением горючих утеплителей на временных местах (кроме строительных
площадок и частных домовладений) руководитель объекта обязан оформить наряд-допуск.
В наряде-допуске должно быть указано место, технологическая последовательность,
способы производства, конкретные противопожарные мероприятия, ответственные лица и
срок его действия.
Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение
противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет
персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее.
При производстве кровельных работ необходимо выполнять требования безопасности в
соответствии с ГОСТ 12.3.040—86 «Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования
безопасности» и СНиП 12.03—99 «Безопасность труда в строительстве.Ч.1.Общие
требования», а также «Правилами пожарной безопасности в РФ» (ППБ-01-93)
Приложение № 4
Смета.
Приложение № 5.
ПРОЕКТ
ДОГОВОР ПОДРЯДА
г.Новопавловск
___________2014 г.
Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Жилищнокоммунальное хозяйство Кировского района» в лице генерального директора Ковальчук
Вячеслава Ивановича, действующего на основании Устава, (далее - «Заказчик»), с одной
стороны, и
_________________________________________________________________________________________
__, в лице _____________________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________, именуемое в
дальнейшем «Подрядчик»,с другой стороны, (далее совместно именуемые - Стороны),
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по ремонту
604,8 м2 кровли жилого дома по ул Правды, 3 г. Новопавловска из материалов Подрядчика в
соответствии с техническим заданием и локальной сметой, согласованной собственниками
многоквартирного дома.
1.2. Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком после
подписания Сторонами акта сдачи-приемки работы.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Выполненная в соответствии с п.1 настоящего договора работа оплачивается по
цене, согласованной Заказчиком и Подрядчиком.
Стоимость всех работ, предусмотренных прилагаемой к настоящему Договору
сметной документацией составляет 344541,00 (Триста сорок четыре тысячи пятьсот
сорок один) рублей , в том числе НДС 18 % и включает в себя все расходы Подрядчика,
связанные с выполнением работ, включая стоимость материалов и оборудования,
применяемых при выполнении работ, а так же расходы, связанные с устранением всех
недостатков произведенных при выполнении работ, в том числе расходы по уплате налогов,
сборов и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате.
2.2. Выполненная работа оплачивается Заказчиком в следующем порядке и в
следующие сроки: в течение десяти дней после подписания акта выполненных работ
способами, не противоречащими законодательством.
В случае выполнения работ досрочно, Заказчик обязан принять и оплатить
выполнение работ.
2.3. Подрядчик приступает к выполнению работ после 30% финансирования работ.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1.
Начало
работ
____________________
г.,
_______________________ .
окончание
работ
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Подрядчик обязуется:
а) выполнять работу своими силами, при использовании своих механизмов;
б) своевременно, качественно и в полном объеме выполнять порученные ему работы;
в) при производстве работ соблюдать правила техники безопасности и правила
пожарной безопасности;
г) немедленно уведомлять Заказчика обо всех, не зависящих от него обстоятельствах,
которые грозят срыву работ, сохранности имущества Заказчика либо создают невозможность
завершения работы в срок.
4.2. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания
Заказчика;
4.3. Заказчик вправе:
б) в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Субподрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность;
4.4. Заказчик обязуется:
а) произвести предоплату в размере 30 ( тридцать) % от цены настоящего договора.
б) назначить ответственного представителя, осуществляющего контроль за
исполнением настоящего договора с правом подписи документов сдачи – приемки работ;
в) своевременно принимать и оплачивать выполненные работы;
5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
5.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключение настоящего договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
сторона настоящего договора не может оказать влияния и за возникновение которых она не
несет ответственности, например землетрясение, наводнение, пожар, забастовка.
6.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
6.1.Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ставропольского края согласно
установленному законодательством Российской Федерации порядку.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем
заключения дополнительного Соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего
договора.
7.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по взаимному соглашению
сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.3. Расторжение настоящего Договора допускается, если одна из сторон уведомила
другую о своих намерениях не менее чем за один месяц.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, в частности,
касающемся ответственности сторон, сроков обнаружения недостатков выполненной работы
применяются нормы действующего гражданского законодательства РФ.
8.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу и находящихся у каждой из сторон.
«Подрядчик»
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ
«Заказчик»
_______________________________________
ГУП СК «ЖКХ Кировского района»
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______-
г.Новопавловск ул.Правды 8
тел. 2-10-85; 2-10-92.
р\с 40602810860110100020
р\с 40602810860110100004 Дополнительный офис
№ 5230/0413 Ставропольского отделения
№ 5230 ОАО «Сбербанк России»
к\сч 30101810600000000660
____________________
БИК 040702660
ИНН/КПП 2609014934 / 260901001
______________________/________________/
ОГРН 1022602224281
Эл. почта: [email protected]
Генеральный директор
____________/В.И. Ковальчук/