УТВЕРЖДАЮ И.о.главного врача МУЗ Городская больница № 4

Приложение № 2
к извещению о проведении запроса котировок
УТВЕРЖДАЮ
И.о.главного врача
МУЗ Городская больница № 4
_______________С.Н.Скачкова
«___» ____________ 2011 года
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___
на поставку средств, действующих на вегетативную нервную систему и чувствительные
нервные окончания
г. Тольятти
« _____» _____________ 2011 г.
Муниципальное учреждение здравоохранения городского округа Тольятти
Городская больница № 4 (МУЗ Городская больница № 4), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ________, действующего на основании _______, с одной стороны и
___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________,
действующего(ей) на основании _______, с другой стороны, а вместе, именуемые
«Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от
«____» _______ 2011г. (Приложение № 2), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику средства, действующие на
вегетативную нервную систему и чувствительные нервные окончания , далее по тексту
«Товар», в ассортименте, количестве и по ценам указанным в Спецификации (Приложение № 1).
1.2. Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его стоимость на условиях
настоящего договора.
2. Цена договора
2.1. Цена договора составляет _______ (______________) рублей ____ копеек,
включая НДС ___% - ________ (______________) рублей ___ копеек в соответствии с
протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок №____ от «____» ________ 2011г.
(Приложение № 2), является фиксированной и изменению не подлежит.
2.2. Источник оплаты: внебюджетные средства городского округа Тольятти,
- Поступление средств за медицинские услуги (ОМС) _______ (______________)
рублей ____ копеек;
- Средства, поступающие от платных медицинских услуг _______ (______________)
рублей ____ копеек;
- Доходы, от добровольного медицинского страхования _______ (______________)
рублей ____ копеек;
Средства, поступающие от министерств и департаментов Самарской области
(высокотехнологичные медицинские услуги)
_______ (______________) рублей ____
копеек.
2.3. Цена Товара включает в себя стоимость самого Товара, расходы на упаковку,
хранение, транспортировку до места назначения, погрузочно-разгрузочные расходы,
страхование, а так же уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей.
3. Порядок расчетов
3.1. Форма оплаты - безналичный расчет.
Оплата производится по факту поставки каждой заказанной партии Товара в течение
30 (Тридцати) рабочих дней с момента подписания уполномоченными представителями
обеих Сторон товарно-транспортной накладной, предъявления Поставщиком счета-фактуры
(счета).
3.2. Товар, не заказанный Заказчиком, оплате не подлежит.
3. Порядок поставки и приемки Товара
4.1. Место поставки Товара: 445046, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул.
Механизаторов, 37.
4.2. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика и за его счет.
4.3. Срок поставки Товара: с момента подписания договора уполномоченными
представителями Сторон по 23 декабря 2011 года.
Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Заказчика в течение 3 (Трех)
рабочих дней с момента получения заявки.
Срок подачи последней заявки – 20 декабря 2011 года.
Заказчик имеет право подать экстренную заявку, которая должна быть исполнена
Поставщиком в течение одних суток с момента подачи заявки.
Способ подачи заявки - электронная почта, телефонограмма или факс.
4.4. Время поставки Товара - рабочие дни с 08 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
4.5. Поставщик обязан соблюдать ассортимент и количество Товара, указанное в
заявке Заказчика.
4.6. Не допускается замена Поставщиком одного наименования Товара другим.
4.7. Товар, не заказанный Заказчиком, не принимается.
4.8. Упаковка Товара должна соответствовать стандартам для упаковки данного вида
Товара. При транспортировке Товара и погрузочно-разгрузочных работах упаковка должна
обеспечивать защиту от резких ударов, падений и воздействия климатических факторов.
4.9. Прием Товара оформляется товарно-транспортной накладной, которая
подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон.
4.10. Заказчик назначает лицо, ответственное за приемку Товара. Ответственное лицо
Заказчика проверяет ассортимент, количество и качество поставленного Товара.
4.11. При обнаружении несоответствия количества и качества Товара
сопроводительным документам, Заказчик составляет акт с соблюдением порядка действий и
в соответствии с другими требованиями Инструкций Госарбитража П-6, П-7. Инструкции
действуют и применяются сторонами в части, не противоречащей Гражданскому кодексу
РФ и настоящему договору. Претензии по качеству Товара (скрытые недостатки)
предъявляются Заказчиком в течение всего срока годности при условии режима хранения
Товара.
4.12. Товар несоответствующий ассортименту или ненадлежащего качества
Заказчиком не принимается. Поставщик обязан заменить такой Товар на соответствующий
ассортименту или качественный Товар в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента
предъявления требования Заказчиком. В случае недопоставки Товара Поставщик обязан
допоставить Товар в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предъявления требования
Заказчиком.
4.13. Поставщик обеспечивает страхование Товара по обычно принятым рискам во
время перевозки за свой счет.
4.14. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент
сдачи Товара Заказчику на основании товарно-транспортной накладной.
5. Качество Товара
5.1. Поставщик гарантирует соответствие Товара действующим в Российской
Федерации стандартам и требованиям, предъявляемым к такому роду Товара.
5.2. Остаточный срок годности Товара на момент поставки - не менее 60% от всего
срока годности, установленного производителем Товара.
5.3. При поставке Товара, по которому требуются документы, подтверждающие
качество и безопасность Товара, Поставщик обязан предъявить оригиналы необходимых
документов, заверенные печатью держателя оригинала.
5.4. Поставщик обязан передать вместе с Товаром копии документов
подтверждающих качество и безопасность Товара, если предоставление таких документов
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Поставщик проводит контроль качества Товара, ввозимого на территорию
области. В случае обнаружения несоответствия в качестве Товара (при проведении
приемочного контроля Поставщиком или на основании писем об отзыве продукции
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития,
Центром контроля качества Самарской области) произвести отзыв всей партии.
5.6. Претензии по качеству Товара (скрытые недостатки) предъявляются Заказчиком в
течение всего срока годности при условии режима хранения.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по поставке
Товара считаются:
- нарушение сроков поставки Товара и сроков по замене Товара ненадлежащего
качества;
- недопоставка Товара;
- поставка некачественного Товара.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке
Товара и замене Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе потребовать от
Поставщика уплату пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения данных
обязательств, начиная со дня, следующего за днем истечения такого срока, установленного
настоящим договором. Размер пени составляет 0,1 % от цены договора.
6.4. В случае недопоставки Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату
пени. Пени начисляется за каждый день с момента направления Поставщику требования о
допоставке Товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком данного
обязательства. Размер пени составляет 0,1% от стоимости недопоставленных Товаров
6.5. В случае поставки некачественного Товара, Заказчик вправе потребовать от
Поставщика уплату пени. Пени начисляется за каждый день с момента направления
Поставщику заявления, содержащего требование о замене некачественного Товара Товаром
надлежащего качества, до момента надлежащего исполнения Поставщиком данного
обязательства. Размер пени составляет 0,1 % от стоимости поставленного Поставщиком
некачественного Товара.
6.6. Поставщик обязан в срок 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления счета,
уплатить начисленные пени, либо направить мотивированное возражение по размеру
штрафных санкций со своими расчетами.
Уплата пени не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему
договору.
6.7. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением
Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, подлежат оплате
сверх неустойки.
6.8. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств в случае наступления форс - мажорных обстоятельств.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует по 15 февраля 2011 года, а в части расчетов до
полного исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Все разногласия, связанные с исполнением договора, Стороны решают путем
переговоров. В случае не достижения согласия, заинтересованная Сторона вправе обратиться
в Арбитражный суд Самарской области.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о
расторжении настоящего договора в следующих случаях:
- при существенном нарушении договора Поставщиком, в том числе нарушении
требований к качеству и количеству Товара;
- при нарушении сроков поставки Товара более чем на 5 рабочих дней;
- при установлении недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, который является предметом
настоящего договора;
- при проведении процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или
наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии
конкурсного производства;
- при установлении факта приостановления деятельности Поставщика в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
- при наличии у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой
стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской
Федерации.
7.5. При заключении договора Поставщик предоставляет заверенные копии лицензий
на фармацевтическую деятельность с правом розничной торговли или с правом оптовой и
розничной торговли.
7.6. При невыбранном объеме Товара, указанном в п.1.1. настоящего договора,
договор прекращает свое действие по истечению срока, указанного в п.7.1. настоящего
договора, без оплаты невыбранного объема Товара и без предъявления претензий со стороны
Поставщика.
7.7. В случае изменения реквизитов Сторона, изменяющая реквизиты, обязана
сообщить в письменном виде другой Стороне новые реквизиты в течение 10 (Десяти)
рабочих дней.
7.8. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам.
7.9. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу для каждой из Сторон.
7.11. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
Приложение № 1 - Спецификация на __ листах;
Приложение № 2 - Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №__ от
«____»______2011 года на __ листах.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Поставщик:
____________________
_____________________
М.П.
М.П.
Приложение № 1
к договору от « __»_________2011г. № ____
Спецификация
Итого
Цена
Характер
стоимос
Налогов
за 1 ед.
Страна
Торговое
истики
Количест
ть,
ая
изм.
№
происхождения и Ед.измере
включая ставка
во Товара
наименование товара,
включая
предприятие
п/п
ния
НДС,
(НДС,
(ед.изм.)
товара
форма
НДС, (руб. (руб.
производитель
%)
выпуска
коп.)
коп.)
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого:_______________________(____________________________) руб .____ коп.,
включая НДС __% :____________________(__________________) руб .____ коп.
Заказчик:
Поставщик:
____________________
_________________
М.П.
М.П.
9