ПРОЕКТ - Сыктывкарское протезно

Приложение №3 к извещению № К/12/12
Проект договора
на поставку товара
г. Сыктывкар
«___»____________2012 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Сыктывкарское протезноортопедическое предприятие» Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
_____________________________________________,
действующего
на
основании
______________________________________________
с
одной
стороны,
и
________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»
в
лице_______________________________________________,
действующего
на
основании
____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить
полуфабрикаты детской ортопедической обуви (далее-Товар), согласно Спецификации
(приложение № 1 к Договору).
1.2. Настоящий Договор заключен по итогам размещения заказа посредством торгов в форме
запроса котировок (протокол №______от «____»___________2012 г.).
2.ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена Договора составляет_____________(____________) рублей_____копеек, НДС не
облагается.
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, упаковки и маркировки, таможенные
пошлины и сборы, налоги, доставку до транспортно-экспедиторской фирмы, с которой у
Поставщика заключен договор на выполнение транспортных услуг, погрузочно-разгрузочные
работы и другие расходы по исполнению Договора.
2.3. Установленные цены, остаются фиксированными в течение всего срока действия Договора.
3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Перечисление денежных средств осуществляется в следующем порядке: 30%- предоплата,
остальная сумма - течение 30 (тридцати) дней с момента поставки товара, получения Покупателем
счета и надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов
3.2. Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания
денежных средств с расчетного счета Покупателя.
4.СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Поставщик обязан доставить Товар до транспортно-экспедиторской фирмы, с которой у
Поставщика заключен договор на выполнение транспортных услуг. Поставка товара Поставщиком
осуществляется не позднее 10 (десяти) дней, с момента подачи Заказчиком заявок на поставку
товара.
4.2. Переход на Покупателя риска случайной гибели или случайного повреждения Товара
происходит в момент подписания Покупателем товарно-транспортной накладной.
5.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему договору, сертифицирован
или декларирован в Российской Федерации.
5.2. Прием-передача поставленного Товара производится Покупателем на основании товарнотранспортной накладной.
1
5.3. Претензии по качеству и количеству Товара должны быть оформлены в письменной форме в
течение 3 (трех) рабочих дней, с момента возникновения. В случае выявления недопоставки Товара
Поставщик обязан осуществить допоставку Товара за свой счет и своими силами в течение 1
(одного) календарного дня, с момента получения претензии от Покупателя об этом.
В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества и/или не соответствующего условиям
Договора и спецификации, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
претензии Покупателя своими силами и за свой счет произвести замену некачественного Товара
и/или не соответствующего условиям п.5.5. Договора на Товар надлежащего качества и/или
соответствующего условиям п.5.5. Договора.
5.4. В случае невозможности замены Товара на качественный и/или соответствующий условиям
п.5.5. Договора и/или допоставки Товара, Поставщик обязан возвратить Покупателю стоимость
некачественного и/или не соответствующего условиям п.5.5. Договора и/или недопоставленного
Товара в течение 1 (одного) банковского дня, с момента истечения сроков, предусмотренных п. 5.3.
настоящего Договора.
5.5. Товар должен соответствовать спецификации и условиям настоящего Договора, что должно
быть подтверждено декларацией о соответствии (сертификат соответствия) на каждую позицию
(наименование) Товара или другим соответствующим документом о качестве. Поставщик передает
Покупателю декларацию о соответствии на Товар на русском языке. При исполнении Договора
Поставщик обязан предъявить Покупателю документ, подтверждающий страну происхождения
Товара. При исполнении Договора Поставщик обязан соблюдать условия хранения Товара.
5.6. Упаковка должна обеспечить сохранность Товара во время транспортировки.
5.7. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за все повреждения или порчу Товара,
возникшие в результате некачественной упаковки, за образование коррозии (или иных видов
повреждений), за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной
маркировки.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За несвоевременную оплату Товара, согласно п.3.1. Договора, Поставщик вправе потребовать
от Покупателя уплаты пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального Банка РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.
6.2. В случае нарушения срока поставки Товара, согласно п.4.1. Договора или при несоблюдении
сроков согласно п.п.5.3.,5.4. Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени
в размере 0,1% от стоимости недопоставленного и/или некачественного (не соответствующего
условиям п.5.5. Договора) Товара за каждый день просрочки.
6.3. Взыскание пени по настоящему Договору производится только в случае предъявления одной
из Сторон другой Стороне письменного требования об уплате пени.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного
характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично,
не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
7.2. При наступлении указанных в пункте 7.1. обстоятельств, сторона по настоящему Договору,
для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в
письменном виде другую сторону с приложениями соответствующих доказательств в семидневный
срок со дня наступления этих обстоятельств.
8.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору или в связи с ним,
Стороны предпримут все меры для разрешения споров и разногласий посредством переговоров.
Претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего Договора обязателен.
Сторона, получившая претензию, обязана направить ответ в течение 10 (десяти) календарных дней
с даты ее получения.
8.2. В случае невозможности разрешить спор в порядке переговоров, спор подлежит рассмотрению
2
в Арбитражном суде ответчика.
9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до «01» августа 2012 г.
В части проведения расчетов Договор действует до проведения Сторонами окончательных
взаиморасчетов.
9.2. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности, вытекающие из Договора,
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны обеими сторонами настоящего Договора.
9.4. В случае изменения банковских или иных реквизитов, стороны обязаны уведомить друг друга
за 7 дней до предполагаемых событий.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Покупатель
Поставщик
ФГУП «Сыктывкарское ПрОП»
Минздравсоцразвития России
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
167981, Республика Коми г.Сыктывкар, ул.
Пушкина,118
ИНН 1101487128, КПП 110101001
р/с 40502810528000103393в Коми ОСБ
№ 8617 г. Сыктывкар
к/с 30101810400000000640
ИНН 1101487128, КПП 110101001,
БИК 048702640
Тел. (8212)21-14-93
Факс (8212)21-14-93
_______________________/_______________/
м.п.
_____________________/________________/
м.п.
3
Приложение № 1
к Договору
№ ____ от _________ 2012 г.
Спецификация
№
п/п
Наименование
Покупатель
_______________________
Технические
характеристики
Ед.
измерен
ия
Колво
Цена за ед.
Сумма
Поставщик
_____________________
4