Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области Муниципальное учреждение «Централизованное хозяйственное управление» УТВЕРЖДАЮ комплект котировочной документации на 8 листах _______________________ А.Н. Лаврентьев Директор МУ «ЦХУ» «01» октября 2010 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ КОТИРОВОК на размещение заказа на выполнение работ по ремонту крыши гаража администрации Биробиджанского муниципального района Согласовано: __________________________ Н.О. Попова __________________________ О.Е. Буряк __________________________ Ю.В. Селиванов Размещено на сайт «____» ____________ 2010 г. __________________________ Т.П. Ершова 2 Муниципальное учреждение «Централизованное хозяйственное управление» 679016 г. Биробиджан, ул. Школьная, 13, тел.: 67317 ИЗВЕЩЕНИЕ № 53 о проведении запроса котировок 1. Муниципальный заказчик: Муниципальное образование "Биробиджанский муниципальный район" - муниципальное учреждение «Централизованное хозяйственное управление» Почтовый адрес: 679016, г. Биробиджан, ул. Пушкина, 5 б. Адрес электронной почты: E-mail [email protected]. 2. Источник финансирования: Бюджет муниципального образования "Биробиджанский муниципальный район". 3. Форма котировочной заявки: Согласно Приложению № 1. 4. Наименование, объем и требования к выполняемым работам: 4.1. Наименование работ: выполнение работ по ремонту крыши гаража администрации Биробиджанского муниципального района. 4.2. Объем выполненных работ: согласно дефектной ведомости (Приложение № 2); 4.3. Требования к выполняемым работам: согласно строительным нормам и правилам. 4.4. Гарантия качества выполняемых работ: 2 года. 5. Место выполнения работ: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Школьная, д. 13. 6. Сроки выполнения работ: в течение 30 дней с даты подписания муниципального контракта. 7. Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах: Цена выполняемых работ должна быть указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов и таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. 8. Максимальная цена муниципального контракта: 493600,00 рубля (Четыреста девяносто три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек. 9. Место и срок подачи котировочных заявок: Место подачи заявок: г. Биробиджан, ул. Пушкина 5 «б», отдел по муниципальным закупкам, каб. 310, в рабочие дни с 8.00 час до 17.00 час, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час (время местное) с 04 октября 2010 г. Ответственный исполнитель: Юровская Татьяна Леонидовна, телефон / факс: (42622) 6-98-56 / 6-06-76. Срок подачи, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок не менее 7- ми рабочих дней со дня размещения на официальном сайте, т.е. до 17-00 час. 12 октября 2010 г. 10. Срок и условия оплаты: 10.2. Срок оплаты: по факту выполнения работ в течение месяца следующего за отчетным периодом. 10.3.Условия оплаты: основанием для оформления счета является подписанный Заказчиком акт выполненных работ. 10.4. «Заказчик» предоставляет предоплату в размере 30 % от цены муниципального контракта в течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта. 11. Срок подписания муниципального контракта: В течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок Победителю передаются один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены предложенной Победителем запроса котировок в котировочной заявке. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и 3 оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена контракта. 4 Приложение № 1 к извещению № 53 от 01.10.2010 г. о проведении запроса котировок ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ «_____» _________________ 20__ г. (Заполняется Заказчиком) № _______ (Заполняется Заказчиком) ЗАЯВКА 1. Наименование, место нахождение (для юридического лица), ФИО, место жительства (для физического лица) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Банковские реквизиты участника размещения заказа: __________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Наименование банка: ________________________________________________________________ ИНН ________________ 2. Цена поставляемых товаров с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ 3. Настоящей заявкой мы соглашаемся на указанную выше поставку товаров в указанном количестве по указанным ценам и в соответствии с условиями, изложенными в извещении № ____________ от _____________. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт по итогам настоящего запроса котировок, в период с даты получения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и проекта контракта до момента подписания контракта, настоящая заявка будет носить характер предварительно заключенного между нами и заказчиком соглашения о заключении муниципального контракта на условиях проекта муниципального контракта, приложенного заказчиком к котировочной документации. _____________________ Должность М.П. ______________________ Подпись _______________________________ Ф.И.О. 5 Проект МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № г. Биробиджан «______» _________ 20__ г. Муниципальный Заказчик: муниципальное образование "Биробиджанский муниципальный район" – Муниципальное учреждение «Централизованное хозяйственное управление» (далее «Заказчик»), действующее на основании постановления администрации муниципального района в лице директора МУ «ЦХУ» А.Н. Лаврентьева, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ______________________________, в лице ___________________________________________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в соответствии с проведенным запросам котировок (Протокол №__ от «___»__________20__ г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем Раздел 1. Предмет Контракта 1.1. «Заказчик» поручает и оплачивает, а «Подрядчик» принимает на себя: выполнение работ по ремонту крыши гаража администрации Биробиджанского муниципального района, в объеме указанном в заявке «Подрядчика», являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта. 1.2 Срок выполнения работ: в течение 30 дней с даты подписания муниципального контракта. 1.3. Гарантия качества выполняемых работ: 2 года. Раздел 2. Цена контракта. 2.1. Фиксированная цена работ составляет ____________________ (___________________) рублей. Цена выполняемых работ должна указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов и таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Раздел 3. Условия оплаты: 3.1 «Заказчик» осуществляет предоплату в течение 10 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта в размере 30 % от цены контракта на основании представленной счет-фактуры. 3.2 «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» счет-фактуру и акт выполненных работ. 3.3 «Заказчик» перечисляет денежные средства на расчетный счет «Подрядчика» на основании предоставленной счет-фактуры и акта выполненных работ, подписанные «Заказчиком» в течение 10 банковских дней за отчетным периодом. Раздел 4. Обязанности «Заказчика» 4.1. «Заказчик» обязан в течение 7 рабочих дней после предоставления акта выполненных работ произвести приемку выполненных работ на соответствие их объема и качества 4.2. «Заказчик» обязан произвести оплату выполненной работы в порядке, определенном разделом 3 настоящего Контракта Раздел 5. Обязанности «Подрядчика» 5.1. «Подрядчик» обязан предоставить на утверждение «Заказчика» смету на выполнение работ в соответствии с дефектной ведомостью. 5.2. «Подрядчик» обязан выполнить работу в полном объеме и в сроки, установленные разделом 1. настоящего Контракта. 5.3. «Подрядчик» обязан производить выполнение работ в соответствии со строительными нормами и правилами. Раздел 6. Ответственность сторон, порядок рассмотрения споров 6.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Контракта, решаются путем переговоров. Решение спорных вопросов (за исключением разногласий по определению контрактной цены), по которым не достигнуто согласие, рассматриваются в арбитражном суде. 6.2. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств предусмотренных настоящим контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,03% ставки 6 рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, установленных настоящим контрактом. 6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, «Поставщик» оплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,1 % от цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. Раздел 7. Форс-мажорные обстоятельства 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если они явились следствием непреодолимой силы и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Раздел 8. Срок действия Контракта 9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту. 9.2. Настоящий Контракт составлен на двух листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Раздел 9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: Заказчик: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Подрядчик:__________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: ___________ ___________ (подпись) М.П. (подпись) М.П. 7 Приложение № 2 извещению № 53 от 01.10.2010 г. о проведении запроса котировок Дефектная ведомость на выполнение работ по ремонту крыши гаража администрации Биробиджанского муниципального района № п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 1 Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3 2 Сжатый воздух маш.-ч. -19.25 3 Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2 7.68 4 Разборка: стропил со стойками и подкосами из досок 100 м2 7.68 5 Разборка: обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 7.68 6 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами: с заменой 1 слоя 1.46.4 Кладка из кирпича конструкций: столбов прямоугольных под элементы каркаса 100 м2 0.0774 1 м3 5.6 8 Установка стропил (козп 1,15;кмаш 1,25;кзм 1,25) 1 м3 4.55 9 Пиломатериалы хвойных пород. бруски м3 -0.728 10 Пиломатериалы хвойных пород. брусья обрезные м3 -0.273 11 Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные м3 -3.7765 12 Установка элементов каркаса: из брусьев (козп 1,15;кмаш 1,25;кзм 1,25) 1 м3 13 Пиломатериалы хвойных пород. брусья м3 -5.208 14 Толь м2 -8.12 15 Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные м3 -0.672 16 Пиломатериалы хвойных пород. доски м3 -0.056 17 Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного 100 м2 7 0.7 5.6 8.32 8 профиля по деревянной обрешетке с ее устройством (козп 1,15;кмаш 1,25;кзм 1,25) 18 Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 м3 19 Листы асбестоцементные волнистые м2 20 Сталь оцинкованная листовая т 21 Устройство: фронтонов (козп 1,15;кмаш 1,25;кзм 1,25) 100 м2 22 Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные м3 -1.02 23 Обшивка наружная и внутренняя из древесины м3 -1.185 24 Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 100 мм диаметром: 20 мм (козп 1,15;кмаш 1,25;кзм 1,25) 100 отверстий 25 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 100 м2 парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (козп 1,15;кмаш 1,25;кзм 1,25) 0.12 26 Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными (козп 1,15;кмаш 1,25;кзм 1,25) 1 м3 5 27 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках, мусор строительный т 32.5 28 Перевоз навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами на расстояние 10 км т 32.5 -0.6656 -1123.2 -0.3328 0.75 2.5