Проект договора на поставку армированного поручня 12

Приложение №3
к Приглашению делать оферты
ДОГОВОР №_________
на поставку поручня для нужд Эскалаторной службы ГУП «Московский метрополитен»
г. Москва
«___» __________ 2013г.
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и
ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина», (далее ГУП
«Московский метрополитен») с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Эскалаторной службы Глухов В.С., действующего на основании доверенности №
18/-14/23 от 18.03.2013г., с другой стороны, _____________________ (для юридических лиц
указывается: полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения)
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании
_______________, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с
соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании
результатов размещения заказа ГУП «Московский метрополитен» путем проведения аукциона
в электронной форме (Протокол № _____________ от _____ ________ 2013г.) заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику поручень для нужд Эскалаторной службы
ГУП «Московский метрополитен» в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к
настоящему договору) в количестве, указанном в Спецификации (Приложение 2 к настоящему
договору), в сроки, установленные в Графике поставки (Приложение 3).
1.2. Заказчик обеспечивает оплату оборудования в установленных Договором порядке,
форме и размере.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет ________________________________________, в том числе
НДС - 18 %,________________________________________________ (далее – Цена Договора).
2.2. Цена Договора включает общую стоимость всего поручня , уплачиваемую Заказчиком
Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке
оборудования.
2.3. Оплата цены Договора производится Заказчиком, в соответствии с графиком поставки
(Приложение 3 к настоящему Договору) после приемки-передачи оборудования на основании
надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами Актов приемки-передачи
оборудования, составленных по форме Приложения 4 к настоящему Договору в соответствии
с пунктом 4.11 настоящего Договора, и товарных накладных (унифицированная форма №
ТОРГ 12) (пункт 4.8 настоящего Договора) в течение 10 (десяти) банковских дней с даты
подписания Актов приемки-передачи оборудования, поставленного в соответствии с
обязательствами по Договору.
2.4. Цена единицы товара не подлежит изменению в процессе исполнения настоящего
Договора (Приложение 2).
2.5. При необходимости дополнительной поставки оборудования, Заказчик по согласованию с
Поставщиком, вправе изменить Цену Договора пропорционально объему поставки, а при
внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в
поставке оборудования Заказчик вправе изменить Цену Договора указанным образом, но не
более чем на 6%.
1
3. СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1. В рамках исполнения настоящего Договора поставка поручня и сопутствующих товаров
Заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение 3 к настоящему
Договору).
3.2. Доставка поручня осуществляется транспортом Поставщика (транспортные расходы
включены в цену Договора).
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
4.1. Приемка оборудования по количеству и качеству производится в порядке, установленном
постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г.;
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г.
4.2. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени, и дате поставки
телефонограммой или по факсимильной связи.
4.3. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должны соответствовать требованиям,
изложенным в Техническом задании.
4.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и
маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.
4.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмыизготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
4.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузоразгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
4.8. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарных
накладных (унифицированная форма № ТОРГ 12), счетов-фактур, Акт приемки-передачи
товара, подписанный Поставщиком в двух экземплярах, документы, предусмотренные
Спецификацией и Техническим заданием, заверенную копию сертификата или заключение
сертификационного органа, и иные документы, подтверждающие качество оборудования,
оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9. В случае поставки некачественного товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика
безвозмездно устранить недостатки в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них
Заказчиком, либо возместить свои расходы на устранение недостатков, за исключением
случаев, когда Поставщик без промедления в течение 3 (трех) дней заменит поставленное
оборудование качественным.
4.10. В случае поставки некомплектного товара Заказчик вправе потребовать
доукомплектования товара в течение 3 (трех) дней с момента заявления такого требования, за
исключением случаев, когда Поставщик без промедления доукомплектует товар или заменит
его комплектным товаром.
4.11. По итогам приемки товара при наличии документов, указанных в п. 4.8. настоящего
Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектности и
других характеристик товара, Заказчик подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (двух)
экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
условиями Договора.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных
2
документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с условиями Договора.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств
Поставщика по настоящему Договору.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. За 10 (десять) дней до начала месяца в котором будет производится поставка товара
подать Поставщику заявку по факсу с указанием перечня поставляемого товара и датой
поставки.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставку товара в соответствии с условиями
Договора.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 2
Договора.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями
Договора.
5.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о
ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4.3. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или по
факсимильной связи.
6. ГАРАНТИИ
6.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующих стандартов,
утвержденных в отношении данного вида товара, подтверждаться наличием сертификатов,
обязательных для данного вида продукции, оформленных в соответствии с действующим
Российским законодательством и Техническим заданием (Приложение №1).
6.2. Срок гарантии составляет:
- Гарантийный срок хранения поручней устанавливается с момента их изготовления и поставки
- 12 месяцев.
- Гарантийный срок эксплуатации устанавливается с момента ввода поручня в эксплуатацию –
12 месяцев.
- По истечении 12 месяцев хранения каждый последующий месяц приравнивается к
эксплуатации за указанный период.
- Гарантийный срок хранения стыковочных материалов - 3 месяца с момента изготовления
поручня.
6.3. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить
необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
6.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар в целом и его составные части не
обременены исключительными правами третьих лиц.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в
сроки, указанные в заявке, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке
товаров в срок, начиная со дня, следующего за днем истечения такого срока указанного в
заявке. Размер такой неустойки составляет 0,1% от стоимости товара подлежащего поставке за
каждый день просрочки исполнения обязательств по поставке товаров в срок, указанный в
заявке Заказчика.
3
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.3. В случае поставки некачественного товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика
уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости поставленного Поставщиком некачественного
товара определенной в соответствии со Спецификацией, за каждый день с момента
направления Поставщику уведомления, содержащего требование о безвозмездном устранении
недостатков товаров.
7.4. В случае поставки некомплектного оборудования, Заказчик вправе потребовать от
Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости такого оборудования за каждый
день с момента составления Акта недостачи и направления Поставщику требования о
доукомплектовании оборудования до момента надлежащего исполнения Поставщиком
соответствующего обязательства (доукомплектования оборудования/приемки Заказчиком
оборудования, поставленного взамен некомплектного оборудования).
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных
действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению
обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств,
подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после
заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами
своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и
предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку,
поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в
срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме
другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора, будут длиться более 2
(двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе
расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его
изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться
решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору разрешаются
в Арбитражном суде города Москвы.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут
меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в
письменном виде. Сторона получившая претензию должна дать письменный ответ в срок не
позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
4
10.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
10.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все
изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами
дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются
его неотьемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
10.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке письменно
уведомив об этом Поставщика не менее чем за 1 (один) месяц.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны или с
использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением
оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления
считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного
отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и
электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
11.3. Неотъемлемыми частями договора являются:
Приложение: 1 - Техническое задание
Приложение: 2 – Спецификация на 1 листе
Приложение: 3 – График поставки на 1 листе
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ГУП «Московский метрополитен»
Эскалаторная служба
Адрес: 107140, г. Москва,
ул. Краснопрудная, д.9.
Тел.: 622-25-32 т/факс: 264-34-10
ИНН/КПП 7702038150 / 770202003
Р/с 40602810300070000027
К/с 30101810500000000219
ОАО «Банк Москвы»,
121205 г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36.
БИК 044525219
____________/Глухов В.С./
ПОДРЯДЧИК:
____________/_______________/
5
Приложение 1
к Договору №______ от «___»________ 2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПОСТАВКУ ПОРУЧНЯ ДЛЯ НУЖД ЭСКАЛАТОРНОЙ СЛУЖБЫ
ГУП «МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»
1.
Цель конкурентных мероприятий: Определение Поставщика и стоимости поставки
1 п/м поручня с необходимыми сопутствующими материалами для нужд Эскалаторной
службы ГУП «Московский метрополитен».
2. Объем поставки:
Возможна корректировка потребности вышеуказанного поручня, в зависимости от
изменения финансового плана 2013 года.
Специальные условия поставки:
Поставка поручня должна сопровождаться поставкой нижеперечисленного
оборудования, которое поставляется в ЗИП к поручню:
- Комплект резины для стыковки и ремонта поручня (всего 200 комплектов).
- Комплект адгезивов (алифатические и циклоалифатические гидрокарбонаты, клей)
для ремонта и стыковки поручня (всего 200 комплектов).
- Комплект оборудования для стыковки поручня на объекте (пресс-форма для
вулканизации поручня, инструмент для вулканизации поручня (щипцы, специальный
нож, ролики и т.д.)) – 2 комплекта (1 комплект на каждые 6000 п/м длины поручня)
Примечание:
Поставка необходимого количества комплектов зависит от количества
комплектов стыковки и адгезивов, а также оборудование стыковки поручня в квартал
зависит от длины поставленного поручня в соответствии с заявками Эскалаторной
службы.
Стоимость поставки вышеуказанного оборудования и упаковки должна быть
учтена в стоимости поручня.
3. Место поставки: Основное место поставки - ГУП «Московский метрополитен» - склад
СМТС, г. Москва ул. Краснопрудная, д.9.
4. Сроки выполнения работ: поставки выполняются c момента подписания договора до
25.12.2013г.
Продолжительность выполнения поставки от заявки до поступления на склад: от 7 дней, но
не более 30 дней от момента заявки.
5. Виды выполняемых работ: поставка поручня армированного для установки на
эскалаторы 2013г.
6. Технические требования к поставляемому поручню.
№
Наименование
Ед.
Примечание
п/п
узла
изм.
1 Поручни резиновые армированные
- Поручень должен свободно проходить по
металлокордом
направляющим поручня шириной 70 мм и
1п/м высотой 10 мм., межбортовое расстояние не
В состав квартальной поставки
менее 46 мм.
входит:
- зазоры по рабочей ветви трассы поручня
- Комплект резины для стыковки и
должны соответвовать «Правилам устройства
ремонта поручня;
и безопасной эксплуатации эскалаторов» (ПБ
- Комплект адгезивов
10-77-94)
(алифатические и
- Типоразмеры поручня – согласно
циклоалифатические
документации производителя согласованной с
гидрокарбонаты, клей) для
Эскалаторной службой.
ремонта и стыковки поручня;
- Металлокорд 18хD1,8х40, сталь с медным
6
- Комплект оборудования для
стыковки поручня на объекте
(пресс-форма для вулканизации
поручня, инструмент для
вулканизации поручня (щипцы,
спецнож, ролики и т.д.)) – 1
комплект на каждые 6000 п/м
длины поручня.
.
покрытием.
- Бельтинг – полиамид.
- Нагрузка на разрыв поручня – не менее 34,5
кН.
- Нагрузка на разрыв в месте стыка- не менее
28 кН.
- Наличие ограничительных канавок
металлокорда на бельтинге.
- Материал не должен разрушаться под
воздействием УФ- излучения.
- Цвет: черный.
- Гарантийный срок хранения поручней
устанавливается с момента их изготовления и
поставки - 12 месяцев.
- Гарантийный срок эксплуатации
устанавливается с момента ввода поручня в
эксплуатацию – 12 месяцев.
- По истечении 12 месяцев хранения каждый
последующий месяц приравнивается к
эксплуатации за указанный период.
- Гарантийный срок хранения стыковочных
материалов - 3 месяца с момента
изготовления поручня.
- Средние сроки службы поручней (без учета
их длины) должны быть не менее 5,5 лет.
Исполнитель обязан согласовать с Эскалаторной службой и впоследствии соблюдать
требования ТУ, технической документации, по которым выполняются изготовление и
поставка поручня.
7. Порядок выполнения поставок: Поставки осуществляются c момента заключения
договора по 25.12.2013г. в соответствии с Заявками Заказчика в пределах договорных
обязательств.
8. Требования к поставщику:
- копии документов подтверждающих, что организация является производителем или
официальным дилером производителя (необходимо предоставить дилерское соглашение или
дилерское письмо от производителя с указанием возможности поставки указанного
количества в сроки заявленные в Техническом задании Заказчика).
- копии документов подтверждающих наличие опыта поставок аналогичной продукции не
менее трех лет.
Требования к качеству поставляемых товаров: Качество поставляемых поручней считается
неудовлетворительным, если при любом виде контроля будут обнаружены внутренние или
наружные дефекты, выходящие за пределы норм, установленных ТУ и чертежами на
изготовление. Поставленные поручни должны соответствовать конструкторской и
технической документации, Руководству по ремонту эскалаторов выпущенного издательством
«ТИМР», 2002г. и утверждённого Главным инженером Московского метрополитена.
9. Условия поставки товара: Доставка продукции до склада Заказчика осуществляется за
счет Поставщика и его силами.
Оплата после поступления продукции на склад и подписания товарных накладных, без
авансирования.
Требования по сроку гарантий качества на поставленные комплектующие:
- Гарантийный срок хранения поручней устанавливается с момента их изготовления и поставки
- 12 месяцев.
- Гарантийный срок эксплуатации устанавливается с момента ввода поручня в эксплуатацию –
12 месяцев.
7
- По истечении 12 месяцев хранения каждый последующий месяц приравнивается к
эксплуатации за указанный период.
- Гарантийный срок хранения стыковочных материалов - 3 месяца с момента изготовления
поручня.
Иные требования к поставкам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:
- Сроки предоставления замены некачественного товара с момента предъявления рекламации
– не более 30 календарных дней.
- Фирма-изготовитель обязана компенсировать расходы по замене изделий, вышедших из
строя по вине изготовителя.
- Поставщик должен иметь положительное заключение о качестве поставляемой продукции от
специалистов организаций, эксплуатирующих тоннельные эскалаторы.
ЗАКАЗЧИК:
_______________ /Глухов В.С./
ПОДРЯДЧИК:
_______________ /_______________/
8
Приложение 2
к Договору №______ от «___»________ 2013 г.
Спецификация на поставку поручня
№
п/п
Наименование
1 Поручни армированные
- комплект оборудования для
стыковки поручня на объекте (прессформа и инструмент)
комплект резины для стыковки и
ремонта поручня
комплект адгезивов для стыковки и
ремонта поручня
Ед. изм.
Кол-во
п/м
15500
компл.
2
компл.
200
компл.
200
Цена с
(НДС)
за п/м
в руб.
Итого
стоимость
поставки с
НДС в руб.
*Поставка необходимого количества комплектов зависит от количества комплектов
стыковки и адгезивов, а также оборудование стыковки поручня в квартал зависит от длины
поставленного поручня в соответствии с заявками Эскалаторной службы.
**Поставка комплекта оборудования, резины и адгезивов должны быть учтены в
стоимости поручня.
ЗАКАЗЧИК:
_______________ /Глухов В.С./
ПОДРЯДЧИК:
_______________ /_______________/
9
Приложение 3
к Договору №______ от «___»________ 2013 г.
График поставки
№
п/п
Наименование
1 Поручень, согласно заявке на 4 квартал 2013 года
ИТОГО на 2013 год:
ЗАКАЗЧИК:
_______________ /Глухов В.С./
Ед.
изм.
Кол-во
п/м
15500
п/м
15500
ПОДРЯДЧИК:
_______________ /_______________/
10