Договор на уборку снега

ДОГОВОР N
на выполнение работ по уборке и вывозу снега
г. Пермь
"___" ________ 2011 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Виват-трейд», именуемое в дальнейшем
"Заказчик", в лице директора Юсупова Вадима Фаритовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
____________________________________,
действующее(ый)
на
основании
______________, именуемое(ый) в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется по заявкам Заказчика в течение срока действия настоящего
договора выполнять комплекс работ по уборке и очистке территории от снега (парковок,
тротуаров и проездов), прилегающей к объектам Заказчика, указанным в Приложении № 1
«Список магазинов с планами, размерами и площадями убираемых территорий», являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять указанные работы и
оплатить их.
1.2. Заявки должны передаваться Подрядчику по факсу________________, электронной
почте на адрес ____________ или через представителя Подрядчика.
Доказательствами получения заявки являются: в случае отправки заявки по факсу - отчет
факса Подрядчика; по электронной почте - уведомление о доставке, через представителя
Подрядчика - отметка представителя Подрядчика о получении.
1.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика - его силами и средствами.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Производить механизированную уборку и очистку территории, погрузку и вывоз
снега с территорий, обозначенных в Приложении № 1 к настоящему договору, в течение 24
часов с момента получения заявки от Заказчика.
2.1.2. Подрядчик обязуется производить работы только в ночное время суток в период с
22:00 до 08:00 часов по местному времени.
Заявки на уборку снега на текущей день подаются Заказчиком до 17:00 часов по местному
времени.
2.1.3. При возникновении необходимости уборки и вывоза снега в дневное время в
определенные часы, Подрядчик обязан обеспечить проведение работ, при условии
предупреждения Заказчиком за __ часов до предполагаемого времени проведения работ.
2.1.4. Обеспечить соответствие результатов работ установленным требованиям,
параметрам качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности
(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным
действующим законодательством РФ.
2.1.5. Соблюдать выполнение работниками Подрядчика норм и правил техники
безопасности при выполнении работ.
2.1.6. В случае обнаружения провалов асфальтового покрытия и неисправного состояния
бордюрного камня, облицовки, ограждений, отделки фасадов зданий и люков колодцев,
принять меры по установке ограждения вокруг поврежденного участка и поставить об этом в
известность Заказчика по тел. ____________, факсу ____________, электронной почте
___________ и соответствующие службы в течение 2-х часов с момента обнаружения.
2.1.7. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению
предусмотренных настоящим договором работ, уведомить об этом Заказчика в течение 2-х
часов с момента их возникновения и сообщить сроки их устранения в порядке, указанном в п.
2.1.6.
2.1.8. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты выполненных работ за
свой счет в течение 24 часов с момента извещения.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно принять и оплатить Подрядчику надлежащим образом выполненную
работу согласно п. 3.1. настоящего договора.
2.2.2. Оказать Подрядчику содействие в доступе работников и техники Подрядчика к
объектам Заказчика.
2.2.3. Сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе проверки качества
работ, в течение ___ часов после обнаружения таких недостатков.
2.2.4. В случае обращения Подрядчика с просьбой дать разъяснения относительно порядка
выполнения работ, давать разъяснения и уточнения в кратчайшие сроки.
2.3. Заказчик имеет право в любое время осуществлять проверку выполнения
Подрядчиком работ по настоящему договору.
3. Стоимость работ
3.1. Стоимость выполненных работ зависит от их объема и определяется по фактическому
вывозу количества снега измеряемого в кубический метрах. Цена за 1 куб. метр вывезенного
снега составляет –
рублей с учетом НДС. Фактическое количество снега рассчитывается
на основании методики расчета объема вывезенного снега, указанной в Приложении № 2,
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 10
(десяти) дней с момента подписания Акта выполненных работ, при наличии счета, счетафактуры и расчета объемов вывезенного снега в соответствии с предлагаемой методикой.
Указанные документы предоставляется на каждый объект в отдельности.
3.3. Акт выполненных работ, счет, счет-фактура, расчет объемов вывезенного снега
направляется Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (пяти) дней с момента окончания
выполненных работ. Заказчик в течение 10 (десяти) дней с момента получения Акта от
Подрядчика обязан его подписать или предоставить Подрядчику мотивированный отказ от его
подписания.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате услуг Подрядчика считаются исполненными с
момента списания с расчетного счета Заказчика соответствующей денежной суммы.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных п.2.1.1. и 2.1.8. настоящего
договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере ______ за каждый день
просрочки, вплоть до дня фактического исполнения.
4.2. В случае если по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком требований п.2.1.1.-2.1.4. настоящего договора на Заказчика и/или ответственных
лиц Заказчика уполномоченными органами и/или должностными лицами будут наложены
штрафы, Подрядчик в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления Заказчиком претензии
компенсирует Заказчику расходы по оплате указанных штрафов.
4.3. В случае неоднократного ненадлежащего исполнения Подрядчиком, принятых на себя
обязательств, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уменьшения стоимости
выполненных работ, либо в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
4.4. В случае нарушения (повреждения) Подрядчиком в процессе выполнения работ
асфальтового покрытия, бордюрного камня, облицовки, ограждений, отделки фасадов зданий и
люков колодцев, находящихся на территории парковок, тротуаров и проездов, прилегающих к
объектам Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет устранить указанные повреждения, либо
возместить Заказчику расходы по их устранению в течение 30 (тридцати) дней с момента
предъявления претензии Заказчиком.
4.5. Вред, причиненный личности или имуществу граждан, в том числе транспортным
средствам, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, государству при
выполнении работ Подрядчик обязан возместить в полном объеме. Подрядчик гарантирует, что
физические лица, осуществляющие работы по настоящему договору, находятся с Подрядчиком
в трудовых или гражданско-правовых отношениях.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и
т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов
государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств,
подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения
настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые
Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
5.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым работам нанесен
значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом
другую Сторону в __-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность
дальнейшего продолжения оказания работ и заключить дополнительное соглашение с
обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его
подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор.
Если обстоятельства, указанные в п. 5.1, будут длиться более ___ (____) дней с даты
соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без
требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
5.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке,
действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств
непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия.
6. Порядок урегулирования споров
6.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его
изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться
решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
6.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору
разрешаются в Арбитражном суде Пермского края.
7. Срок действия и порядок расторжения Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Договор действует до "___"________ ____ г., а в части исполнения обязательств по
оплате - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
7.3. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания
сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору
являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ и главой 37 ГК РФ.
9. Приложения
Приложения:
1.
Приложение № 1 – «Список магазинов с планами, размерами и площадями
убираемых территорий»
2.
Приложение № 2 – «Методика расчета убранного снега».
10. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
Подрядчик:
ИНН/КПП 5903048771/590301001
ОГРН 1045900388258
Место нахождения: 614081,
г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 65
Тел./Факс (342) 219-58-88
Адрес электронной почты:
Банковские реквизиты:
р/с 40702810449000101554
к/с 30101810900000000603
БИК 045773603
Заказчик:
ООО «Виват-трейд»
_______________/Юсупов В.Ф./
М.П.
Подрядчик:
________________/___________/
М.П.
Приложение № 2 к договору № __ от ____________ г.
«Методика расчета убранного снега».
Расчетный объем вывезенного снега Vp составляет:
Sxh
Vp = ------------;
К x 100
где:
S - площадь вывоза снега (кв.м.);
h - количество снега за расчетный период (см.);
К - коэффициент уплотнения снега – 3,5;
100 - коэффициент перевода сантиметров в метры.
* Количество снега за расчетный период (см.) принимать с учетом общедоступных
сведений (СМИ, интернет http://pogoda.ru.net (см. закладку Осадки/По Дням))
Заказчик:
ООО «Виват-трейд»
_______________/Юсупов В.Ф./
М.П.
Подрядчик:
________________/___________/
М.П.