Д О Г О В О Р № М11-ТО1 - Маршал

Д О Г О В О Р № _________________
на оказание услуг по техническому обслуживанию
г. Москва
“
” _______________
20_____ г.
Общество с ограниченной ответственностью "МАРШАЛ-Сервис" (ООО МАРШАЛ-Сервис",
именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице генерального директора Курышовой Валентины
Константиновны , действующего на основании Устава, с одной стороны и жители (наниматели и
собственники
жилых
помещений)
дома,
расположенного
по
адресу:
_______________________________________________________________________ именуемые в
дальнейшем
"Заказчик"
в
лице
уполномоченного
представителя
жильцов
_______________________________________________________________________, действующего
на
основании
протокола
общего
собрания
жильцов
от
___________________________________________________года, с другой стороны, в дальнейшем
именуемые "СТОРОНЫ", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства проводить работы по
техническому обслуживанию домофонной системы.
Система домофона состоит:
Тип панели:
Тип процессора:
Тип замка:
Количество квартир в подъезде:
1.2 Техническое обслуживание домофонной системы включает в себя:
1.2.1.Регулярное
проведение
чистки,
наладки,
смазки,
регулировки,
проверки
работоспособности, при необходимости текущий ремонт домофонного оборудования.
1.2.2. Замена, регулировка дверного доводчика.
1.2.3. Своевременное устранение неисправностей в работе оборудования домофона.
1.2.4.Своевременный ремонт и своевременная замена вышедшего из строя, в том числе
вследствие вандализма или кражи, технически и морально изношенного оборудования.
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Ежемесячный абонентный тариф, утвержденный Постановлением Правительства Москвы от
12.10.2010 г. № 937-ПП, составляет:
- 64 рубля 00 копеек на техническое обслуживание домофонного устройства;
- 48 рублей 00 копеек на техническое обслуживание автоматического запирающего устройства с
электромагнитным замком;
2.2. Тариф включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с
исполнением настоящего Договора.
2.4. Производить за счет Исполнителя ремонт и замену подъездного домофонного
оборудования, а так же восстановление подъездного домофонного оборудования, вышедшего из
строя вследствие вандализма или кражи.
2.5. При переоборудовании или ремонте помещений по инициативе Заказчика, ремонтновосстановительные и монтажные работы оплачиваются Заказчиком с учетом стоимости
израсходованных материалов, запасных частей и транспортных расходов Исполнителя по льготным
ценам.
2.6. За техническое обслуживание домофона каждый Абонент обязан оплачивать ежемесячную
абонентскую плату. Оплата производится за текущий месяц не позднее 10-го числа по абонентским
книжкам.
2.7. В случае изменения тарифа, указанного в п. 2.1. настоящего Договора, вследствие принятия
нормативно-правового акта Правительством Москвы, перерасчет стоимости работ производится с даты
их утверждения или с даты, установленной Правительством Москвы.
1.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечить качественное выполнение работ.
3.1.2. Проводить техническое обслуживание и текущий ремонт домофонной системы
аттестованным персоналом соответствующей квалификации.
3.1.3. Проводить техническое обслуживание системы домофона гарантируя выполнение работ,
перечисленных в п. 1.2. настоящего договора, в установленные сроки.
3.1.4. Обеспечивать прибытие мастера на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в течение
72 часов, без учета выходных и праздничных дней. В экстренных случаях, связанных с
затруднением входа и выхода жителей из подъезда, обеспечить прибытие мастера на объект в
течение 24 часов.
3.1.5. Предоставить инструкцию по эксплуатации домофонной системы (Приложение №2).
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. В одностороннем порядке пересмотреть условия договора и приостановить техническое
обслуживание (с предварительным уведомлением Заказчика) в случае невыполнения Заказчиком
условий договора, систематическом нарушении рекомендаций Исполнителя по эксплуатации
домофонной системы или неоднократного нарушения сроков оплаты работ.
3.2.2. В одностороннем порядке расторгнуть договор на техническое обслуживание с
предварительным уведомлением Заказчика в письменном виде не менее, чем за 30 дней, если оплата
не производится в соответствии с п.2.1.
Договор вступает в силу через 2 дня после погашения задолженности Заказчиком и
сообщения им об оплате в центр по техническому обслуживанию.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Ознакомиться с инструкцией по эксплуатации домофонной системы (Приложение №2).
3.3.2. Своевременно сообщать диспетчерским службам Исполнителя о неисправностях
домофонной системы или несоответствии условиям эксплуатации. Заявки принимаются по
телефонам: 8(495)601-47-83,8(495)601-47-84 .
3.3.3. Обеспечить Исполнителю доступ к ремонтируемым узлам и энергопитанию.
3.3.5. Настоящий договор на выполнение работ по техническому обслуживанию не снимает
ответственности с Заказчика за неправильную эксплуатацию домофона, его коммуникационных
сетей и подключенного оборудования.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.Контролировать фактический объем и качество работ, выполняемых Исполнителем.
3.4.2. Переносить по согласованию с Исполнителем сроки выполнения работ.
3.4.3. Расторгнуть договор, уведомив об этом Исполнителя в письменном виде за 1 месяц
вперед. Договор считается расторгнутым после проведения необходимых взаиморасчетов и
погашения выявленных задолженностей соответствующей стороной на основании акта сверки.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с условиями договора.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на
основе действующего Российского законодательства в Арбитражном суде г.Москвы.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств
непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего договора, то
есть таких обязательств, которые независимы от воли СТОРОН, не могли быть ими предвидены в
момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
6.1. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «____»
_____________20______года.
6.2. Договор заключается сроком на 5 (пять) лет с момента, указанного в п.5.1.
6.3. Договор считается продленным на последующий срок, если ни одна из сторон не заявит в
письменном виде за месяц до истечения срока действия договора о своем несогласии с его
продлением.
6.4. Условия договора со стороны Исполнителя считаются выполненными без подписания акта
приемки-сдачи работ.
6.5. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика,
а другой у Исполнителя.
6.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
6.7. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
К договору прилагаются: протокол общего собрания жильцов нанимателей и собственников жилых
помещений (Приложение №1)
Исполнитель: ООО "МАРШАЛ-Сервис"
Заказчик: Уполномоченный представитель
жильцов
Юр/адр. 127299,г. Москва, Б. Академическая ул.,д.22
Р/с 40702810200250000876 в ОАО «Банк Москвы» г.
Москва
К/с 30101810500000000219
БИК 044525219
ИНН 7713340771, КПП 771301001
ОКПО 14166052
Факт/адр. Б.Академическая ул. д. 22
тел/факс 8(495)601-47-83,8(495)601-47-84
“ИСПОЛНИТЕЛЬ”
Генеральный директор Курышова В.К.
М.П.
___________________________________
Паспорт: ___________________________
Выдан: ____________________________
___________________________________
___________________________________
Тел. : ______________________________
"ЗАКАЗЧИК"