8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное

Заявка №223/44-7/1090/3082 от 06.12.2012г.
Договор
г. Королёв
«__» ______ 2012г.
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Обносова Бориса
Викторовича, действующего на основании Устава, и
_________________________именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
____________________ ________________________, действующего на основании ___________,
а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор в соответствии с
законодательством Российской Федерации, на основании Протокола конкурсной
(аукционной) комиссии № __________ от ________________ о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работу ( далее Работа) по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности
наружного газопровода длиной 100м ( далее - Объект), с целью дальнейшей
эксплуатации его на среднем давлении ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение» и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат
Работы и оплатить его.
1.2.Технические требования к выполнению Работ содержатся в Техническом задании
( далее - ТЗ Приложение №1 являющееся неотъемлемой частью настоящего договора).
1.3. Работа по настоящему Договору выполняется на территории Заказчика по адресу:
Московская обл., г.Королёв, ул.Ильича, д.7.
Исполнитель приступает к выполнению Работ на следующий рабочий день после
передачи ему Заказчиком Объекта и комплекта технической документации, необходимой
для выполнения Работ, и выполняет её в течение 30 рабочих дней. Исполнитель имеет
право выполнить Работы досрочно.
2.Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.Передать Исполнителю Объект и комплект технической документации,
необходимые для выполнения Работ в течение 3-х рабочих дней с момента подписания
настоящего Договора.
2.1.2. Оплатить Исполнителю установленную цену в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
2.1.3. Обеспечить возможность прохода специалистов Исполнителя к месту выполнения
Работ в соответствии с внутренним распорядком предприятия Заказчика.
2.1.4.Заказчик вправе проверять ход и качество Работы, выполняемой Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Принять у Заказчика Объект, подлежащий техническому диагностированию.
2.2.2.Своевременно выполнить Работы в соответствии с ТЗ (Приложение №1).
2.3. Не привлекать к выполнению Работ третьих лиц.
2.4.Не передавать документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней
данные без письменного согласия Заказчика.
2.5. Нести риски случайной гибели и повреждения Объекта переданного для проведения
Работ по настоящему Договору.
2.6.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору Исполнитель обязуется возместить Заказчику причиненные в связи с этим
Заявка №223/44-7/1090/3082 от 06.12.2012г.
убытки в полном объеме. Возмещение убытков осуществляется Исполнителем на
основании претензии Заказчика, с приложением копий документов, подтверждающих
понесенные Заказчиком убытки.
2.7.Выполнить работы с гарантией качества в соответствии и согласно требованиям:
- Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов « от 21.07.97 г. №116-Ф3
- ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»
утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 06.11.98 г. № 64 (с
изменениями от 01.08.2002 г.№1);
- ПБ 12-529-03. «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»,
утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. №9;
- РД 12-608-03. «Положения по проведению экспертизы промышленной безопасности на
объектах газоснабжения», утвержденное постановлением Госгортехнадзора России от
05.06.2003 г. №67;
- РД 03-484-02. «Положения о порядке продления срока безопасной эксплуатации
технических устройств, оборудования и сооружений на ОПО».
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1.Общая
стоимость
Работ
по
настоящему
Договору
составляет
___________________________________________, в т.ч. НДС 18%___________________.
3.2. Работа, выполненная по настоящему Договору, оплачивается Заказчиком, в течение
15 (пятнадцати ) рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных
Работ.
3.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется в безналичном порядке, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств, с
расчетного счета Заказчика, в пользу Исполнителя.
3.5.В платежном документе в графе «назначение платежа» Заказчик указывает:
наименование оплачиваемых работ, номер договора, номер счета.
3.6. Счет-фактура направляется Исполнителем Заказчику в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут
ответственность согласно действующему законодательству РФ.
4.2. В случае нарушения сроков оплаты за выполненные Работы по настоящему Договору
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки в размере 0,1 % от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки.
4.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работы по настоящему
договору Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки в размере 0,1%
от её стоимости, за каждый день просрочки.
5.Порядок сдачи и приемки работ
5.1 Исполнитель в течение 3-х рабочих дней с момента окончания Работ по настоящему
Договору
предоставляет Заказчику Акт сдачи- приемки
выполненных Работ,
техническую документацию, с приложением заключения экспертизы промышленной
безопасности, в которую входит :
- анализ технической документации;
Заявка №223/44-7/1090/3082 от 06.12.2012г.
- краткая характеристика объекта;
- заключение о результатах диагностирования;
- заключение о пригодности эксплуатации газопровода на среднем давлении;
- решение Центрального Управления Федеральной службы по экологическому
технологическому и атомному надзору об утверждении заключения экспертизы
промышленной безопасности.
5.2.Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки
выполненной Работы обязан подписать его или дать мотивированный отказ.
В случае мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем
недостатков и сроков их устранения.
5.3. Исполнитель гарантирует, что качество выполненных Работ, соответствует
государственным стандартам и техническим условиям.
6.Гарантийные обязательства
6.1. Подрядчик гарантирует:
 своевременное устранение всех дефектов и недостатков, выявленных при приемке
Работ.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7.2. В случае возникновения разногласий и споров между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, Стороны примут все меры для их разрешения путем
переговоров.
7.3. В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем
переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
8. Дополнительные условия
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой
силы,
а именно: пожара, наводнения, землетрясения, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом исполнение
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства, но не свыше одного месяца.
8.2.Если указанные обстоятельства будут продолжаться более одного месяца, то каждая из
сторон вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и должна в
течение 5 дней известить другую сторону в письменной форме о наступлении и
прекращении таких обстоятельств. Доказательством обстоятельств форс-мажора будет
являться сертификат, выданный Торгово-промышленной палатой.
9. Срок действия договора
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
9.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они оформлены в
письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон, а также
скреплены их печатями.
9.3. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
Заявка №223/44-7/1090/3082 от 06.12.2012г.
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик
ОАО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
Адрес: 141075, Московская обл.,
г. Королев, ул. Ильича, д.7
ИНН 5099000013; КПП 997850001
Р/с. 40502810208010001305
К/с. 30101810100000000716
В ЗАО «ВТБ 24» г. Москва
БИК 044525716
Исполнитель
Генеральный директор
__________________Б.В. Обносов
_____________________
Заявка №223/44-7/1090/3082 от 06.12.2012г.
Приложение №1 к договору № от «___»_______
Техническое задание
Раздел 1. Требования к товарам, работам, услугам
Наименование: Диагностика и экспертиза промышленной безопасности наружного
газопровода длиной 100м. ОАО «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» с
целью дальнейшей эксплуатации его на среднем давлении.
Исполнитель: специализированная подрядная организация
Основание: Инвестиционный бюджет на 2012г.
Источник финансирования работ: Собственные средства ОАО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
Виды обеспечения: Обеспечение включает в себя техническую документацию,
обеспечивающую возможность выполнения всего комплекса работ по диагностированию
и экспертизе промышленной безопасности наружного газопровода длиной 100м. с целью
дальнейшей эксплуатации на среднем давлении.
В состав комплекса технической документации входят:
- проект №292368 разработанный предприятием п/я. 3908 в 1968г;
- акт разграничения балансовой принадлежности;
- общая схема существующего наружного надземного газопровода низкого давления;
- акт приемки в эксплуатацию от 1968г;
- аттестация технологии сварки;
- паспорт наружного надземного газопровода.
Цель производства работ – пуск в эксплуатацию газопровода на среднем давлении
Раздел 2. Требования к описанию товаров, работ, услуг поставщиком
2.1 Границы: Газопровод диаметром 300 мм от ГРП до котлов ДКВ 6,5/13.
2.2 Заключение экспертизы промышленной безопасности должно соответствовать ниже
перечисленным нормативным документам:
- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов « от 21.07.97 г. №116-Ф3
- ПБ 03-246-98. «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»
утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 06.11.98 г. № 64 (с
изменениями от 01.08.2002 г.№1);
- ПБ 12-529-03. «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»,
утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. №9;
- РД 12-608-03. «Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности на
объектах газоснабжения», утвержденное постановлением Госгортехнадзора России от
05.06.2003 г. №67;
- РД 03-484-02. «Положение о порядке продления срока безопасной эксплуатации
технических устройств, оборудования и сооружений на ОПО».
2.3 В заключение экспертизы промышленной безопасности должна входить следующая
документация:
- анализ технической документации;
- краткая характеристика объекта;
- заключение о результатах диагностирования;
- заключение о пригодности эксплуатации газопровода на среднем давлении;
- решение Центрального Управления Федеральной службы по экологическому
технологическому и атомному надзору об утверждении заключения экспертизы
промышленной безопасности.
Заявка №223/44-7/1090/3082 от 06.12.2012г.
Раздел 3. Условия поставки
При выполнении работ по диагностике и экспертизе промышленной безопасности
наружного газопровода длиной 100м. с целью дальнейшей эксплуатации на среднем
давлении, «Подрядчик» обязуется с гарантией качества выполнить работы в соответствие
с документами:
- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов « от 21.07.97 г. №116-Ф3
- ПБ 03-246-98. «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»
утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 06.11.98 г. № 64 (с
изменениями от 01.08.2002 г.№1);
- ПБ 12-529-03. «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»,
утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. №9;
- РД 12-608-03. «Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности на
объектах газоснабжения», утвержденное постановлением Госгортехнадзора России от
05.06.2003 г. №67;
- РД 03-484-02. «Положение о порядке продления срока безопасной эксплуатации
технических устройств, оборудования и сооружений на ОПО».
и сдать «Заказчику» а «Заказчик» обязуется принять результаты работы и оплатить.
3.1 По факту выполненных работ подрядная организация обязана предоставить
техническую документацию:
3.1.1 Заключение экспертизы промышленной безопасности.
3.1.2 Акт приема работ владельцем от подрядной организации.
Раздел 4. Оценочная стоимость и порядок расчетов.
Стоимость работ по диагностике и экспертизы промышленной безопасности наружного
газопровода длиной 100м. с целью дальнейшей эксплуатации на среднем давлении
составит 120 000 руб. Оплата происходит в течение 15 банковских дней, с момента
подписания обеими сторонами акта выполненных работ.
Раздел 5. Требования к поставщикам
Требования к подрядной организации:
- наличие офиса в г. Москва или Московской области;
- присутствие на рынке услуг не менее 10 лет;
- наличие подтвержденного опыта по данному виду работ.
- демонстрация не менее двух объектов, на которых исполнитель проводил работы по
экспертизе промышленной безопасности газопроводов.
- наличие необходимой разрешительной документации по:
- проведению экспертизы проектной документации на разработку, строительство,
расширение, реконструкцию техническое перевооружение, консервацию и
ликвидацию опасного производственного объекта;
- проведению экспертизы технических устройств, применяемых на опасном
производственном объекте;
- проведению экспертизы зданий и сооружений на опасном производственном
объекте;
- проведению экспертизы иных документов, связанных с эксплуатацией опасных
производственных объектов.
- наличие основной базы для выполнения неразрушающего контроля газопроводов.
- разрешение РОСТЕХНАДЗОРа на проведение экспертизы промышленной
безопасности газопроводов.
Заявка №223/44-7/1090/3082 от 06.12.2012г.
- наличие персонала аттестационного и допущенного к выполнению работ по экспертизе
промышленной безопасности производственных объектов, в области газового
надзора.
Заказчик
ОАО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
Адрес: 141075, Московская обл.,
г. Королев, ул. Ильича, д.7
ИНН5099000013; КПП 997850001
Р/с. 40502810000020105603
К/с. 30101810400000000225
ОАО «Сбербанк России»
117997, г. Москва, ул.Вавилова, д.19
БИК 044525225»
Генеральный директор
__________________Б.В. Обносов
Исполнитель