Приложение 8 типовой договор ГНКТ

ДОГОВОР № б/н
на выполнение работ по нормализации забоя, вызова притока скважин с
применением установки непрерывной гибкой трубы и установки нагнетания газов
(ГНКТ) на месторождениях ООО «Норд Империал»
г. Томск
«00» _____ 2014г.
ООО «Норд Империал» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
________________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и
_____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________,
действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТЕКСТЕ ДОГОВОРА:
Если иное не определено в тексте, применяемые в Договоре определения, имеют следующие
значения:
«Акт сдачи-приемки выполненных работ» - означает документ по форме, согласованной
Сторонами, подтверждающий выполнение определенного этапа либо дополнительно оговоренного
Сторонами этапа или части Работ, подписанный уполномоченными представителями Заказчика и
Подрядчика и являющийся основанием для выставления счета-фактуры Подрядчиком и
окончательной оплаты соответствующего этапа или части оказанных работ.
«Договор» - означает настоящий Договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, а также
все изменения и дополнения к нему, которые заключаются Сторонами во исполнение настоящего
Договора в период его действия и исполнения обязательств по нему.
«Разрешительная Документация» - исходно-разрешительная документация на все виды
Работ, лицензии, согласования и утверждения, а также иные документы, которые необходимо
получить от компетентных государственных органов, органов местного управления или других
организаций для выполнения Работ на Объекте. Также под Разрешительной документацией
понимается:
«ГТМ» - геолого-технические мероприятия по выполнению плановых заданий месяца,
утвержденные в Обществе.
«Месячный график работ» или «График» - ежемесячное задание, содержащее полный
перечень видов Работ, сроки выполнения этапов Работ, а также перечень и местонахождение
Объектов.
«Материалы» - все материально-технические средства и ресурсы, а также конструкции и
оборудование, необходимые для выполнения работ.
«Месяцы» - календарные месяцы.
«Нарушения, допущенные Подрядчиком» - нарушение сроков выполнения работ,
несоответствие качества выполненных работ или применяемых Материалов требованиям,
установленным действующим законодательством и Договором, а также требованиям Заказчика в
соответствии с настоящим Договором.
«Представитель Заказчика» - назначенный Заказчиком и представляющий его интересы по
осуществлению координации, технадзора и контроля за качеством выполняемых работ, сроком их
выполнения, качеством применяемых материалов, соблюдением Подрядчиком норм, правил охраны
труда, окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, приемку выполненных Работ
и своевременным ходом выполнения Работ по Договору.
«Объект» – скважины, указанные в Графике выполнения работ, который является
неотъемлемой частью настоящего договора.
«Площадка» – передаваемая перед началом Работ Заказчиком Подрядчику территория, на
которой находится Объект на период выполнения Работ, включающая в себя земельный участок,
расположенный под Объектом и прилегающий к Объекту.
«Работник Заказчика» - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Заказчиком.
«Срок» – означает сроки, в которые Стороны обязаны исполнить свои обязательства по
настоящему Договору.
«Субподрядчик» - юридическое лицо, привлеченное Подрядчиком с согласия Заказчика для
оказания работ по Договору.
«Супервайзер» - лицо, представляющее интересы Заказчика и осуществляющее технический
надзор и контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их оказания,
качеством применяемых материалов и приемку выполненных работ.
«Систематическое нарушение» - нарушение условий Настоящего Договора, допущенное
Стороной более трех раз.
«Работы» – выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору работы по ремонту скважин
в соответствии с заданием (поручением) Заказчика.
«ГНКТ» - Установка гибких насосно-компрессорных труб.
«АУ» - азотная установка.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнять по заявке Заказчика операции по нормализации забоя,
вызова притока скважин с применением установки непрерывной гибкой трубы и установки
нагнетания газов.
1.2. Объем услуг, сроки, а также стоимость выполнения работ устанавливаются сторонами в
приложении №
1.3. Объем услуг, оказываемых в 2014 г. определен в Приложение № к настоящему договору.
2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН
2.1. Взаимоотношения между Сторонами определяются требованиями Гражданского Кодекса
Российской Федерации, действующим законодательством по недропользованию, «Едиными
правилами ведения ремонтных работ на скважинах» (РД-153-39-023-97), «Регламентом на
проведение работ по ремонту скважин установками гибкой трубы (Приложение №), нормативными
и регламентирующими документами, определяющими порядок и требования производства работ на
лицензионном участке недр Заказчика.
2.2. Прием скважины с прилегающей территории для проведения на ней работ установками
ГНКТ и УНГ, а также сдача ее Заказчику после окончания работ, производится по акту приемапередачи, подписанному представителями Заказчика и Подрядчика.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1.
настоящего договора и планом работ по нормализации забоя, вызова притока скважин с
применением установки непрерывной гибкой трубы и установки нагнетания газов.
3.1.2. Принять перед ремонтом и сдать скважину с площадкой куста и прилегающей к кусту
территорию после ремонта в соответствии с регламентом о взаимоотношении с подрядными
организациями (Приложение №).
3.1.3. Приступить к выполнению работ после получения подтверждения готовности скважины
к ремонту. За 2 часа до начала выполнения операции на скважине, проинформировать
уполномоченного представителя Заказчика о начале операции.
3.1.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ письменные указания уполномоченных
представителей Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора.
3.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указания приостановить
работу при обнаружении обстоятельств:
дефектов скважинного оборудования;
иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность выполнения
работ в установленные сроки, либо изменяют технологию выполнения работ, приняв меры к
недопущению перехода скважины в аварийное состояние.
3.1.6. Представлять Заказчику в срок не позднее последнего числа месяца, в котором
выполнялись работы, информацию о проведенной работе по ремонту скважин в объеме и формах,
необходимых для организации учета и планирования, осуществляемых Сторонами согласно
«Регламента на проведение работ по ремонту скважин установками гибкой трубы и установкой
нагнетания газов»:
акты сдачи-приемки выполненных работ по скважинам, согласно плану работ;
акт о приемке выполненных работ (КС-2)
справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств (ОС-3)
оригиналы счета - фактуры выполненных объемов работ;
отчёт по вымыву проппанта и вызову притока скважины.
3.1.7. Обеспечить конфиденциальность геологической, технологической и геофизической
информации, полученной от Заказчика в рамках настоящего договора.
3.1.8. При осуществлении работ по настоящему договору соблюдать действующее
Законодательство Российской Федерации, включая законодательство в отношении минеральных
ресурсов, недр, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, а так же
законы и нормативные акты (в т.ч. локальные нормативные акты), действующие на территории, на
которой ведутся работы.
3.1.9. Иметь все необходимые лицензии, сертификаты и разрешения государственных органов,
которые требуются для выполнения работ по настоящему договору.
3.1.10. При проведении работ по настоящему договору Подрядчик гарантирует Заказчику
качественное выполнение всех технологических операций, в объеме и в сроки, предусмотренные
ежемесячными Планами-графиками и Производственной Программой. В случае некачественного
выполнения работ Подрядчик исправляет недостатки своими силами за свой счет в сроки,
согласованные Сторонами.
3.1.11. Проводить операции по ремонту скважин при температуре окружающего воздуха не
ниже -32 Сº (без ветра) согласно технических характеристик завода-изготовителя гибких труб.
3.1.12. Подрядчик обязан предоставлять в диспетчерскую службу Заказчика оперативную
информацию по происшествиям (авариям, пожарам, дорожно-транспортным происшествиям,
технологическим инцидентам, травмам, микротравмам и т.д.).
3.1.13. Подрядчик передает скважину из ремонта Заказчику, при условии, когда выполнены все
работы в соответствии с утвержденным планом работ, достигнута цель ремонта, подтверждено
соответствие состояния текущего забоя скважины выполненным работам, а так же при отсутствии
замечаний по экологическому состоянию куста и прилегающей к нему территории.
3.1.14. Организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с
требованиями Федерального Закона от 10.12.95г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
и других нормативных актов.
3.1.15. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий пожарной безопасности при
проведении работ предусмотренных договором в соответствии с правилами пожарной безопасности
в нефтяной и газовой промышленности.
3.1.16. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований, действующих нормативных
документов в ООО «Норд Империал» в области охраны труда, промышленной безопасности и
охраны окружающей среды (передаются при заключении договора). Эти требования
распространяются на третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению обязательств по
договору.
3.1.17. Для постоянной связи с Заказчиком и согласования различных вопросов, связанных с
исполнением настоящего договора, Подрядчик определяет уполномоченного представителя и выдает
доверенность с указанием всех его полномочий.
3.1.18. При нарушении наземных или подземных коммуникаций Заказчика Подрядчик
собственными силами и за свой счет выполняет восстановительные работы, также компенсирует
Заказчику убытки, связанные с ликвидацией аварии и ее последствий.
3.1.19. Право собственности на отходы производства и потребления, образующиеся при
выполнении работ по настоящему договору, принадлежит Подрядчику. Подрядчик несет
ответственность за обращение со всеми видами отходов производства и потребления, которые
образуются и самостоятельно перечисляет плату за негативное воздействие на окружающую среду.
3.1.20. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, в полном объеме понесенные
последним вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
настоящим договором, а именно нарушение сроков выполнения работ, качества выполняемых работ,
последствий вызванных аварией по вине Подрядчика, достоверности технической информации и
документации и других действий Подрядчика, повлекших убытки Заказчика.
3.1.21 Возникшие в процессе работ осложнения или аварии (полеты инструментов, обрывы или
их прихваты и т.д.) оформляются двухсторонним актом.
3.1.22. Обеспечить:
3.1.22.1. выполнение работ в полном соответствии с согласованным с Заказчиком планом работ
и месячным графиком выполнения работ;
3.1.22.2. соответствие качества выполненных работ требованиям действующих норм,
регламентов, инструкций и техническим условиям в ООО «Норд Империал». Подрядчик должен
быть ознакомлен;
3.1.22.3. соблюдение своими работниками требований природоохранного, лесного и земельного
законодательства, норм, правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в ходе
выполнения Работ на объектах Заказчика;
3.1.22.4. соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими Работниками и
Работниками организаций - субподрядчиков при нахождении на территории Заказчика;
3.1.22.5. беспрепятственный доступ уполномоченных представителей Заказчика (в том числе
Супервайзера) к месту выполнения работ, а также на все его участки, места хранения Материалов,
используемых для выполнения работ, а также предоставлять необходимую документацию,
подтверждающую безопасность выполняемых работ;
3.1.22.6. соответствие состояния текущего забоя скважины выполненным работам.
3.1.23. Предоставлять необходимую документацию для осуществления контроля соблюдения
Подрядчиком требований природоохранного законодательства, норм, правил охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности с правом приостановки производства работ в случаях
создания аварийных ситуаций, угрозы здоровью работающих.
3.1.24. При возникновении аварии, пожара, иного непредвиденного события незамедлительно
сообщить о происшедшем в диспетчерскую службу Заказчика, а также уполномоченному
представителю Заказчика. При необходимости обеспечить вызов пожарных подразделений,
медсанчасти и до прибытия специалистов Заказчика организовать координацию действий персонала
по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара, иного непредвиденного события, а
также загрязнения окружающей среды.
3.1.25. Предоставить Заказчику акт расследования аварии, пожара или иного непредвиденного
события.
3.1.25. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить
выполнение работ при обнаружении:
3.1.25.1. непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком
Оборудования;
3.1.25.2. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий исполнения его указаний о
способе выполнения работ;
3.1.25.3. иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или
прочности (качеству) Результатов выполненных работ либо создающих невозможность их
завершения в срок.
3.1.26. Установить ответственных работников за оперативную подачу информации о
проводимых работах. Передавать сводки о работе бригад Подрядчика в соответствии с режимом
приема сводок диспетчерской Заказчика с использованием корпоративной информационной
системой (УСОИ).
3.1.27. Незамедлительно извещать Заказчика в случае обнаружения неточностей геологотехнических данных по скважинам, возникновения аварий, осложнений в процессе ремонта
скважин.
3.1.28. Нести ответственность за действия Субподрядчиков, как за собственные.
3.1.29. В согласованные с Заказчиком сроки информировать Заказчика о ходе выполнения
работ.
3.1.30. Передать Заказчику по окончании выполнения работ всю документацию, полученную
от Заказчика для оказания работ, а также составленную Подрядчиком в процессе оказания работ на
бумажном и электронном носителе.
3.1.31. Вывезти до начала приемки выполненных работ, за пределы Площадки, принадлежащие
Подрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, а
также иное имущество, находящееся на площадке, саму Площадку и прилегающую территорию
содержать во время проведения работ в состоянии, соответствующем требованиям законодательства
в области охраны окружающей среды, земельному законодательству, правил пожарной безопасности
и правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности.
3.1.32. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях
Договора.
3.1.33. Подрядчик обязуется соблюдать «Требования в области промышленной и пожарной
безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и
оказанию услуг на объектах ООО «Норд Империал» Приложение №, «Технические условия на
ведение монтажных работ при текущем, капитальном ремонте и освоении скважин после бурения»
Приложение № к настоящему договору. Соблюдение данных требований стороны признают
существенным условием договора, и в случае их неоднократного нарушения Подрядчиком, Заказчик
имеет право отказаться от исполнения договора.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Представлять Подрядчику объем работ согласно производственной программе
(Приложение №).
3.2.2. Предоставлять Подрядчику имеющуюся у него достоверную техническую,
геологическую и геофизическую информацию по каждой скважине, входящей в график работ, с
целью определения технической возможности проведения работ.
3.2.3. Предоставлять Подрядчику наряд-заказы на производство работ установкой «Гибкая
труба» не менее трех суток до начала работ. Обеспечить Подрядчика, до проведения ремонта,
необходимой информацией о параметрах скважины (дебит жидкости, величина газового фактора,
пластовое давление) согласно действующим нормативам.
3.2.4. До 5 числа месяца следующего за отчетным утвердить все документы, подтверждающие
выполненный Подрядчиком объем работ по ремонту скважин, либо дать письменный
мотивированный отказ от подписания представленных документов.
3.2.5. Предоставлять Подрядчику технологическую жидкость в необходимом объеме, для
глушения скважин предусмотренных утвержденным планом работ.
3.2.6. Производить Подрядчику отпуск за свой счет нефти в объеме, указанном в плане работ.
Нефть отпускаемую для технологических целей, считать возвратной.
3.2.7. Немедленно, после получения уведомления Подрядчика в соответствии с п.3.1.25.
настоящего договора, дать указание Подрядчику о дальнейшем ходе проведения работ на скважине.
3.2.8. Круглогодично обеспечивать подъездные пути к месту выполнения работ Подрядчика и
обратно. Заказчик, по пути следования к объекту ремонта и обратно, обеспечивает содержание в
эксплуатационном состоянии инженерных и природных коммуникаций (учитывая весовые - до 60 т
и габаритные характеристики оборудования Подрядчика).
3.2.9. Подготовить кустовую площадку для размещения установки ГНКТ и УНГ, предоставить
Подрядчику схемы наземных и подземных коммуникаций.
3.2.10. Принять и оплатить работы Подрядчика в размере и в порядке установленном
настоящим договором.
3.2.11. Осуществлять контроль за качеством работ Подрядчика уполномоченным
представителем.
3.2.12. Для постоянной связи с Подрядчиком и согласования различных вопросов, связанных с
исполнением настоящего договора, Заказчик определяет уполномоченного представителя и выдает
доверенность с указанием всех его полномочий.
3.2.13. Компенсировать Подрядчику оперативно-технологическое
по метеоусловиям в размере, утвержденном в Приложении №.
дежурство
установки ГНКТ и УНГ
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ
4.1. Общая стоимость работ по настоящему договору состоит из общей стоимости работ,
определённых подписанными Сторонами в будущем дополнительными соглашениями.
4.2. Стоимость работ, выполняемых в 2014 году составляет __________________
(__________________________) рубля, в том числе НДС _____________ (_______________________)
рубля. Стоимость работ определяется исходя из количества операций и договорной стоимости
операций. Данная стоимость включает в себя все затраты Подрядчика на выполнение работ.
Перечень скважин, на которых планируется проведение работ установкой "ГНКТ", а также
сроки выполнения определяются и подписываются Сторонами в ежемесячных планах - графиках.
После подписания Сторонами месячного Графика работ, он является составной частью настоящего
договора.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Оплата выполненных работ производится Заказчиком перечислением денежных средств в
безналичном порядке на расчетный счет Подрядчика.
5.2. Оплата производится ЗАКАЗЧИКОМ за фактически выполненные объемы работ,
подтвержденных документами.
5.3. Основанием для перечисления денежных средств является счет-фактура Подрядчика,
оформленная в соответствии с требованиями п.5.6 ст.169 НК РФ, акт приемки выполненных работ
(КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акт о приеме-сдаче
отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ОС-3)
подписанный сторонами. В случае, если счет-фактура подписывается не руководителем/не главным
бухгалтером, а иным уполномоченным лицом, в счет-фактуре должна быть указана расшифровка
подписи лица, фактического подписавшего счет-фактуру с указанием реквизитов документа,
уполномочивающего данное лицо подписывать счет-фактуру за руководителя/за главного
бухгалтера, а к счету-фактуре должна быть приложена надлежаще заверенная копия такого
уполномочивающего документа. Перечисление денежных средств на счет ПОДРЯДЧИКА
производится в течение 45 (сорока пяти) календарных дней, с момента предъявления
ПОДРЯДЧИКОМ счетов-фактур, со всей приложенной первичной учетной документацией.
Возможны другие виды расчетов, не противоречащие законодательству РФ.
5.4. Сверка взаиморасчетов проводится ежеквартально. Акт сверки исполнения обязательств
должен быть представлен до 28-го (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным.
5.5. По согласованию сторон возможна иная форма оплаты не противоречащая действующему
законодательству РФ.
5.6. «Заказчик» не оплачивает время простоя бригад «Подрядчика» в случае, если простой
допущен по вине «Подрядчика».
5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств
по настоящему Договору, согласно 2-х стороннего акта о выявленных нарушениях, Заказчик имеет
право отказаться от подписания Акта сдачи-приемки и предъявить Исполнителю соответствующие
претензии, а также исключить из стоимости работ и услуг стоимость невыполненных, либо
некачественно выполненных операций, предусмотренных нормативно-технической документацией,
планами работ в соответствии с позициям по текущему и капитальному ремонту скважин либо до
внесения необходимых исправлений. Выявленные недостатки и претензии отражаются в Акте сдачиприемки этапа выполненных работ с указанием сроков для их исправления. При этом Исполнитель в
2-х дневный срок с момента получения предоставляет Заказчику новый Акт сдачи-приемки и счетфактуру, содержащие сведения об объемах и сумме фактически принятых работ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, стороны
несут ответственность в порядке определенном действующим законодательством и настоящим
договором.
Убытки, понесенные Стороной договора, подлежат возмещению за счет виновной стороны, в
случае добровольного признания, в течение 45 календарных дней с момента получения документов,
подтверждающих понесенные убытки.
6.2. В случае не устранения Подрядчиком собственными силами в согласованный срок
выявленных недостатков, Заказчик в праве:
- за свой счет устранить недостатки выполненных Работ, с отнесением затрат, понесенных при
устранении недостатков, на счет Подрядчика в том числе путем удержания денежных средств из
сумм, причитающихся Подрядчику по Договору;
- соразмерно уменьшить установленную настоящим Договором стоимость услуг;
- расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке;
6.3. В случае невыполнения Подрядчиком действующего законодательства в области
недропользования, охраны окружающей среды, промышленной
и пожарной безопасности,
представители Заказчика вправе приостановить работу бригады с записью в вахтовом журнале
причин и времени остановки, а также полностью данные ответственного представителя - фамилии,
имени, должности.
6.4. За непредставление (несвоевременное представление) или предоставление недостоверной
информации, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штрафную пеню за каждый день
просрочки в размере 0,1 % от стоимости выполненного месячного объема работ, а последний
обязуется уплатить ее в месячный срок с момента предъявления.
6.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за все нарушения, допущенные при
производстве работ, включая оплату штрафов, предъявленными органами государственного
экологического контроля, либо другими контролирующими и инспектирующими государственными
органами.
6.6. При нарушении наземных и подземных коммуникаций Заказчика Подрядчик собственными
силами и за свой счет выполняет восстановительные работы, также компенсирует Заказчику
расходы, связанные с ликвидацией аварии и ее последствий.
6.7. Оплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств, принятых на себя по настоящему договору.
6.8. Заказчик и Подрядчик принимают действенные меры по недопущению простоя бригад
Подрядчика. В случае простоя бригад по вине Заказчика составляется двухсторонний акт,
подписанный уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика с указанием причин и
времени простоя. Время простоя исчисляется с момента начала простоя, зафиксированного актом и
официальной сводкой, до момента устранения Заказчиком причин простоя.
6.9. В случае простоя бригад ТКРС по вине Подрядчика, Подрядчик компенсирует
фактические затраты понесенные Заказчиком (по стоимости бр/часа Подрядчика ТКРС) на
основании подтверждающих документов.
6.10. Рассмотрение материалов по снятым по каким либо причинам объемам работ,
производится на геолого-техническом совещании, с участием представителей сторон.
6.11. Работники Общества, персонал сторонних и привлеченных организаций, другие
посетители объектов обязаны выполнять требования пропускного и внутриобъектового режимов,
установленные на охраняемом объекте. Требования сотрудников подразделений охраны,
находящихся при исполнении должностных обязанностей, по соблюдению пропускного и
внутриобъектового режимов на охраняемом объекте, подлежат обязательному выполнению
работниками Общества, персоналом сторонних и привлеченных организаций, другими посетителями
(Приложение № 8).
7. ФОРС – МАЖОР.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые ни одна из сторон
не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, как-то
стихийные бедствия, пожары не по вине сторон, а также забастовки, военные действия любого
характера, препятствующие выполнению предмета договора.
7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на них,
незамедлительно уведомляет другую сторону с предоставлением подтверждающих документов.
Срок выполнения обязательств, при наступлении форс - мажорных обстоятельств отодвигается по
согласованию сторон соразмерно времени действия форс-мажора и его последствий.
7.4. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 3 месяцев, стороны принимают
решение о целесообразности дальнейшего действия договора.
7.5. После того, как данное форс-мажорное обстоятельство перестает препятствовать
выполнению настоящего договора, сторона, заявившая о наступлении такового обстоятельства,
обязана уведомить другую сторону в письменном виде о том, каким образом данное форс-мажорное
обстоятельство изменило ход выполнения настоящего договора.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, при исполнении
настоящего договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров.
8.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат
разрешению в арбитражном суде Томской области, в порядке предусмотренном действующим
законодательством, с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.
Срок ответа на претензию-30 дней с момента ее получения.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим Законодательством Российской Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с 2014г. и действует по 2014г. а в части оплаты и гарантийных
обязательств до полного исполнения сторонами обязательств.
10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
10.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных настоящим договором.
10.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке,
письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения
договора, возместив стоимость фактически выполненных объемов работ.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
11.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему
договору без письменного согласия другой стороны.
11.2. Стороны не будут разглашать или передавать третьим лицам информацию, имеющую
отношение к реализации условий данного договора, которая является конфиденциальной. При
необходимости одной из сторон дать такую информацию третьим лицам, это будет осуществлено с
письменного согласия другой стороны.
11.3. В случае передачи документа другой стороне при помощи факсимильной связи стороны
обязуются направлять подлинник в течение 10 дней с момента отправления факсимильного
сообщения. Риск искажения информации несет сторона, направившая информацию.
11.4. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон и являются его неотъемлемой частью.
11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
11.6. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные или устные
соглашения, переписка, переговоры, относящиеся с данному вопросу, теряют силу, если они
противоречат настоящему договору.
11.7. В случае, если условия договора противоречат условиям Регламента на проведение работ,
стороны руководствуются условиями настоящего договора.
12. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ДОГОВОРУ
1.
3.
5.
7.
9.
11.
Приложение
2.
№
Приложение
4.
№.
Приложение
6.
№
«Производственная программа на оказание услуг по нормализации забоя
установкой ГНКТ
«Протокол согласования стоимости работ (скв./операции) на 2014»
«Регламент взаимоотношений между ООО и ООО «Норд Империал» на
производство работ по вымыву проппанта и вызову притока скважин с
применением установки ГНКТ и УНГ»
Приложение
8.
О взаимоотношениях ООО «Норд Империал» с подрядными организациями
№
по текущему и капитальному ремонту скважин.
Приложение
10.
«Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны
№
труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и
оказанию услуг на объектах Общества»
Приложение
Технические условия на ведение монтажных работ при текущем,
№
капитальном ремонте и освоении скважин после бурения.
12.
Приложение
№
13.
Приложение О пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах общества
№
14.
Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
___________________
___________________