Проект договора при расходовании средств от приносящей

Договор №____
г. Кемерово
«___» ________ 2014 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора /первого
проректора_____________________________________________,
действующего
на
основании
устава/доверенности,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
"Подрядчик", в лице ________________________________________, действующего на
основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в
отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд», Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «Положения о закупках
товаров, работ, услуг КузГТУ» и иного законодательства Российской Федерации,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется своими силами и материальнотехническими
средствами
выполнить
работы
по
_____________________________________,
(далее – работы)
в соответствии с
техническим заданием и локально – сметным расчетом, являющимися неотъемлемой
частью Договора и передать результат работ Заказчику.
Срок выполнения работ с __________________________________________.
Место выполнения работ: ____________________________________________.
1.2. Работы, предусмотренные п.1.1 настоящего Договора, должны быть выполнены в
соответствии со сметой,
требованиями государственных стандартов (ГОСТ) и
технических условий (ТУ), другими обязательными требованиями к качеству таких работ.
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии со
сметой.
1.4. Датой начала работ является дата подписания Договора. Датой выполнения работ
считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС 2),
справки о стоимости выполненных работ (КС 3).
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1.Цена
Договора
составляет
_______________________________________(________________)рублей, с учетом НДС
(___%) в сумме_______________( ____________)руб.
2.2. Цена, определенная сметой включает: стоимость работ, НДС, расходы на материалы,
затраты по вывозу строительного мусора, услуги транспорта и механизмов и другие
обязательные платежи, уплачиваемые Подрядчиком в рамках исполнения настоящего
договора. Цена является окончательной и не подлежит изменению на протяжении всего
срока выполнения работ.
2.3. Оплата за выполненный объем работ осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата производится из средств от приносящей
доход деятельности.
2.4. Расчет за выполненные работы производится в течение 30 (тридцати) календарных
дней после подписания, акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о
стоимости выполненных работ (КС-3) и представления Подрядчиком счета, счетафактуры.
3. Условия и порядок выполнения работ
3.1. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с техническим заданием и
локально – сметным расчетом.
3.2 Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и
иного предоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик.
3.2 Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы
до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
4. Качество выполняемых работ
4.1. Подрядчик обеспечивает качество выполненных работ в соответствии с нормативно технической документацией для данного вида работ.
4.2. В случае некачественного выполнения работ Подрядчик по требованию Заказчика
своими средствами и за свой счет
производит устранение недоделок и брака,
выполненных работ; демонтаж некачественного оборудования и материалов и установку
новых. Подрядчик должен устранить недостатки в течение 10 дней с момента их
обнаружения.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Подрядчик не имеет право привлекать к исполнению Договора субподрядные
организации.
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1. Своими силами и за счет собственных средств выполнить работы в объеме и в
сроки, предусмотренные в Договоре, и сдать работы Заказчику.
5.2.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения
работ.
5.2.3. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика
ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки.
Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же
состоянии, что и на момент промежуточной приемки.
5.2.4. Обеспечить выполнение на
объекте необходимых мероприятий по охране
труда, технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей
среды.
5.2.5. Согласовывать с Заказчиком виды и качество основных материалов. Передать
сертификаты соответствия санитарно-техническим требованиям и сертификаты пожарной
безопасности на материалы и изделия, в соответствии с требованиями СНиП и НП.
5.2.6. Обеспечить содержание и уборку ремонтируемых помещений. Вывезти
строительный мусор до дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.3. Заказчик имеет право в любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе
выполнения работ, не вмешиваясь в его деятельность.
5.4 Заказчик обязан:
5.4.1 Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п. 1.1. настоящего Договора, в
размерах и в сроки, установленные Договором.
5.4.2. Осуществлять технический контроль за объемами и качеством выполненных работ.
Акт сдачи-приемки выполненных работ подписываются Заказчиком и Подрядчиком.
6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
6.1. Приемка выполненных работ осуществляется на основании акта сдачи-приемки
выполненных работ.
6.2. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям
настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика,
составляется двусторонний акт об устранении
недостатков с указанием сроков
исправлений. Подрядчик устраняет выявленные недостатки за свой счет.
6.3. Работы считаются выполненными со дня подписания обеими Сторонами акта сдачиприемки выполненных работ.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается
договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных договором. Штраф устанавливается в размере 1% от стоимости
договора.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего
исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик
направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором
срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически
исполненных Подрядчиком. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение
Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором. Штраф устанавливается в
размере 1 % от стоимости договора.
7.4. Подрядчик несет ответственность за качество работ в течение гарантийного срока 24
(двадцати четырех) месяцев, который начинается с даты подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то
гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов,
возникших по вине Подрядчика. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются
двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.
8.Форс-мажор
8.1. Стороны освобождены от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что
надлежащее
исполнение
оказалось
невозможным,
вследствие действия непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и неотвратимых при данных условиях обстоятельств.
Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы
и их
продолжительности для Сторон является справка, выдаваемая уполномоченными
органами.
8.2. Для Сторон, оказавшихся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы,
срок исполнения обязательств по настоящему Договору переносится на срок действия
указанных обстоятельств.
9. Срок действия договора,
юридические адреса и реквизиты сторон
9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента подписания до
полного исполнения обязательств Сторонами. Окончание срока действия Договора или
досрочное расторжение не освобождает Стороны от проведения окончательных
взаиморасчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора.
9.2. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению Сторон или
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по
одному для каждой Стороны, оба имеют одинаковую юридическую силу.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. Если
стороны не придут к согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде
Кемеровской области.
11.Реквизиты Сторон:
Заказчик:
Подрядчик:
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Кузбасский государственный технический
университет имени Т. Ф. Горбачева»
(КузГТУ)
Юридический адрес: 650000, г. Кемерово,
ул. Весенняя, 28
Телефон: (3842) 58-31-90, Факс: 39-69-60
Реквизиты:
ИНН 4207012578 КПП 420501001
ОКПО 02068338 БИК 043 207 001
УФК по Кемеровской области
(КузГТУ л/сч 20396Х41410)
р/сч 405 018 107 000 020 000 01
в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской
обл. г.Кемерово; ОКОНХ 92110;
ОКПО 02068338
Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово,
ул. Весенняя, 28
Первый проректор КузГТУ
Тайлаков О.В. __________
____________________
Приложение № 1 к договору
№__ от ___________2014г.
_______________ / ___________________ /
___________ / ____________________ /
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по __________________________
«___» ___________ 20 ___ г.
«___» ___________ 20 ___ г.
(Наименование заказчика)
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
__________________________________________
________________________________________
Приложение 2 к договору №
от «__» _______ 20__ года
СОГЛАСОВАНО:
«
»
УТВЕРЖДАЮ:
20
г.
Локальный сметный расчет № ___ от ____________
на выполнение работ по _________________________
Составил:
/
/