Договор поставки (сбыт готовой продукции)

Открытое Акционерное Общество «Акционерная Компания ОЗНА» (ОАО «АК ОЗНА»)
Система менеджмента соответствует международным стандартам: ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 и OHSAS
18001:2007.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
Республика Башкортостан
г. Октябрьский
от «___» _________ 2015 г.
______________________________________________________ , именуемое далее Покупатель, в
лице ____________________________________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Открытое акционерное общество «Акционерная компания ОЗНА» (ОАО «АК ОЗНА),
именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице управляющего директора ОАО «АК ОЗНА» Трубина
Михаила Владимировича, действующего на основании доверенности № 155 от 14.10.2013 г., с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель
принять и оплатить (указать общее наименование Продукции. Например: электрооборудование,
лакокрасочные материалы и т.д.) (далее Продукция) в номенклатуре, количестве, сроки и по цене в
соответствии с дополнительно согласованными Спецификациями, являющимися Приложениями и
неотъемлемой частью договора.
1.2. Номенклатура, технические характеристики, условия поставки, сроки, количество, цена и стоимость
подлежащей поставке продукции согласовываются Сторонами в течение срока действия Договора
применительно к каждой поставке по мере возникновения у Покупателя необходимости в приобретении
продукции.
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемая по настоящему договору продукция является вновь
изготовленной, не заложена и свободна от прав третьих лиц.
1.4. Поставщику предоставляется право досрочной поставки продукции, по согласованию с Покупателем.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цены на продукцию, поставляемую по настоящему договору, устанавливаются в Спецификациях
относительно каждого определенного в них вида продукции. По усмотрению Поставщика, в цену
продукции включаются расходы Поставщика по упаковке, маркировке, транспортировке продукции и
иные расходы, либо цена на продукцию устанавливается без учета указанных расходов Поставщика.
Общая сумма договора определяется стоимостью продукции, поставленной Поставщиком за период
действия договора.
2.2. Поставка продукции, если иное не вытекает из Спецификации, производится на условиях 100%
предоплаты. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика. По соглашению Сторон возможны иные формы оплаты.
Задержка Покупателем срока предоплаты, увеличивает срок поставки продукции на соответствующее
количество дней указанной задержки и не влечет ответственности Поставщика.
2.3. В случае, когда цена на продукцию установлена без учета транспортных расходов, Покупатель
возмещает расходы на основании представленных Поставщиком подтверждающих документов, в течение
5-ти банковских дней с даты их представления.
2.4. Моментом исполнения обязанности по оплате считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
2.5. Поставщик в течение 5-ти календарных дней со дня отгрузки в установленном законодательством
порядке выписывает счет-фактуру и направляет ее покупателю. Счет-фактуры должны быть оформлены в
соответствии с требованиями ст.169 НК РФ.
3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1. Условия и сроки поставки каждой отдельной партии продукции по настоящему договору
определяются соответствующей Спецификацией, оформляемой сторонами.
3.2. Поставка продукции производится путем отгрузки продукции железнодорожным транспортом по
указанным в соответствующей Спецификации реквизитам грузополучателя, если Спецификацией не
предусмотрена отгрузка другими видами транспорта или выборка продукции со склада Поставщика.
3.3. При поставке продукции на условиях его выборки продукция подлежит самовывозу силами
Покупателя или указанного в Спецификации грузополучателя со склада Поставщика. Покупатель обязан
произвести выборку продукции в срок указанный в Спецификации или уведомлении Поставщика о
готовности продукции к отгрузке. В случае несвоевременной выборки продукции, Покупатель обязан
возместить Поставщику расходы по хранению продукции, начиная с даты, когда Покупатель должен был
произвести выборку и до даты фактической передачи товара.
Открытое Акционерное Общество «Акционерная Компания ОЗНА» (ОАО «АК ОЗНА»)
Система менеджмента соответствует международным стандартам: ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 и OHSAS
18001:2007.
3.4. Моментом исполнения Поставщиком обязательств по передаче продукции, перехода права
собственности и рисков, связанных со случайной утратой или повреждением продукции, при отгрузке
железнодорожным или автомобильным транспортом считается дата сдачи товара перевозчику, а при
самовывозе – момент приемки товара Покупателем или указанным в Спецификации грузополучателем на
складе Поставщика.
3.5. Момент исполнения обязательств Поставщика по передаче продукции определяется календарной
датой, указанной в товарной, товарно-транспортной или железнодорожной накладной, проставленной в
момент исполнения Поставщиком обязательства по поставке.
3.6 При отгрузке Продукции на приватных (частных) железнодорожных Вагонах, Покупатель
(грузополучатель) обязан в течение 3-х суток обеспечить выгрузку и отправку Вагона после выгрузки.
Срок нахождение приватного Вагона на станции (выгрузки) исчисляется с даты прибытия на станцию
назначения грузополучателя до 24 часов 00 минут, даты отправления Вагона после выгрузки.
Простой приватного Вагона свыше 3-х суток исчисляется сторонами в сутках, при этом неполные сутки
считаются за полные.
Срок простоя приватного Вагона определяется с даты прибытия (дата календарного штемпеля в графе
железнодорожной накладной «Прибытие на станции назначения») на станцию назначения (выгрузки) и
даты отправления после выгрузки (дата календарного штемпеля в графе железнодорожной накладной
«Оформление приема груза к перевозке») на станцию назначения или иную станцию, указанную в
электронном комплекте документов в системе АРМ «ЭТРАН» ОАО «РЖД».
В случае допущения Покупателем (грузополучателем) простоя Вагона более 3-х суток на станции
назначения (выгрузки) Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты штрафа за
сверхнормативное пользование Вагонами в размере 2 360,00 (две тысячи триста шестьдесят) рублей в
сутки за один Вагон до даты отправления Вагонов, а также возмещение иных расходов Поставщика ,
возникших в связи со сверхнормативным простоем Вагонов.
При отгрузки товара автотранспортом Покупатель обязан в течение 24 часов произвести выгрузку. В
случае превышения простоя, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты штрафа в размере от
1500 до 2000 рублей в сутки за каждую единицу автотранспорта.
Данные расходы Покупатель обязан оплатить в течение трех банковских дня с даты выставления счета
Поставщиком».
3.7 Покупатель по факту поставки продукции обязан назначить официальную дату проведения входного
контроля поставленной продукции и проинформировать об этом Поставщика. Вызов представителя
Поставщика для осуществления входного контроля является обязательным и производится Покупателем
не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты осуществления входного контроля.
Уполномоченные представители Поставщика обязаны явиться на объект для осуществления
входного контроля поставленной продукции в указанную в вызове дату (либо иную согласованную
сторонами дату).
В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика, либо не получения ответа в
указанный срок, входной контроль осуществляется Покупателем в одностороннем порядке.
До проведения входного контроля Покупатель не вправе вскрывать упаковку поставленного
оборудования.
3.8 В случае не соблюдения Покупателем условий п.3.7 настоящего договора за все выявленные факты
некомплекта и/или дефектов оборудования несет ответственность Покупатель.
3.9.Срок поставки изменяется и Поставщик не несет ответственности за такое нарушение, если какая-либо
задержка вызвана одной или несколькими причинами:
- обстоятельства непреодолимой силы;
- изменения по запросу Покупателя;
- невыполнение Покупателем своих обязательств по Договору;
-задержка, вызванная третьей стороной, привлеченной Покупателем;
-задержка, Покупателем согласования/ утверждения документации.
4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
4.1. Качество и комплектность продукции должны соответствовать ГОСТам, ОСТам, ТУ, утвержденной
технической документации (утвержденному техническому заданию, либо подписанному опросному
листу), указанной в Спецификации и являющейся Приложением к ней.
4.2. Опросный лист на продукцию должен соответствовать форме направляемой Поставщиком
Покупателю применительно к каждому виду продукции.
4.3. Качество поставляемой продукции должно подтверждаться соответствующим сертификатом или
паспортом применительно к каждому виду продукции.
Открытое Акционерное Общество «Акционерная Компания ОЗНА» (ОАО «АК ОЗНА»)
Система менеджмента соответствует международным стандартам: ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 и OHSAS
18001:2007.
4.4. Поставщик предоставляет гарантию качества на поставляемую продукцию в течение 12 (двенадцати)
месяцев с момента ввода продукции в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента
отгрузки продукции Покупателю.
4.5. Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с действующим
законодательством, с применением положений Инструкций о порядке приемки Продукции
производственно-технического назначения по количеству №П-6 (утверждена постановлением
Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. с изменениями от 29 декабря 1973 г., 14 ноября 1974 г.) и качеству
№П-7 (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. с изменениями от 29 декабря
1973 г., 14 ноября 1974 г.)
4.6. В случае обнаружения недостачи или несоответствия качества при приемке продукции, вызов
представителя Поставщика обязателен.
4.7. Срок устранения недостатков не должен превышать срока поставки продукции, установленного в
настоящем договоре или Спецификациях к нему.
4.8. Гарантия не применяется или немедленно прекращает действовать в случаях неправильного
использования, запуска или несоблюдения инструкций по эксплуатации, невыполнения надлежащего
технического обслуживания, внесения изменений или выполнения ремонтов Покупателем или третьими
лицами, отличными от Поставщика, нормальный износ, некорректное или небрежное обращение, эрозию
или коррозию, непригодные сервисные продукты или ремонтные материалы, эксплуатацию в более
тяжелых условиях, чем указаны в технической документации, не согласованных с Поставщиком
модификаций или ремонтных работ в отношении Продукции, или иного подобного вмешательства, либо в
результате ненадлежащего подсоединения или интеграции Продукции с продукцией другого
производителя (кроме случаев, когда такие действия осуществляются изготовителем Продукции,
Поставщиком или его субподрядчиком или разрешены Поставщиком), а также в результате
непреодолимой силы, несчастного случая или действия третьих лиц, или недостатки, возникшие по иным
причинам, независящим от Поставщика. Гарантия также немедленно прекращает действовать, если
Покупатель сразу же при обнаружении дефекта не предпринимает необходимые меры для того чтобы
уменьшить ущерб и не уведомляет Поставщика о неисправности.
4.9. В случаях, когда при приемке Продукции от транспортных организаций устанавливается
повреждение и/или порча груза, несоответствие наименования, веса и/или количества мест, данным,
указанным в товарно-транспортных (товаросопроводительных) документах, а также в иных случаях, когда
это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, Покупатель(Грузополучатель) обязан
потребовать от транспортных организаций составления соответствующего акта и в течение трех
календарных дней Покупатель(Грузополучатель) уведомляет об этом Поставщика посредством
факсимильной
(электронной)
или
телеграфной
связи.
4.9. В случаях, когда при приемке Продукции от ОАО "РЖД" устанавливается повреждение и/или порча
груза Покупатель(Грузополучатель) обязан обратиться в ОАО "РЖД" с требованием о составлении
коммерческого Акта. Составление коммерческого акта должно быть обеспечено в сроки установленные
ст.119
УЖТ
РФ:
- при выгрузке груза, багажа, грузобагажа в местах общего пользования - в день выгрузки груза, багажа,
грузобагажа, в необходимых случаях - в день выдачи груза, багажа, грузобагажа грузополучателю,
пассажиру,получателю;
- при выгрузке груза в местах не общего пользования - в день выгрузки груза, при этом проверка груза
должна проводиться в процессе его выгрузки или непосредственно после выгрузки груза;
- в пути следования груза, багажа, грузобагажа - в день обнаружения обстоятельств, подлежащих
оформлению
коммерческим
актом.
При невозможности составить коммерческий акт в указанные сроки он должен быть составлен в течение
следующих суток.
5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО СОГЛАСОВАНИЯ
5.1. Покупатель по согласованию с Поставщиком вправе уточнить технические характеристики и
установить дополнительные требования к качеству и комплектности поставляемой продукции.
5.2. В каждой из Спецификаций, Стороны указывают ответственных лиц, имеющих право вести переписку
и подписывать от имени Покупателя и Поставщика документы, связанные с уточнением (изменением)
технических характеристик, комплектности и качества, поставляемой по Спецификации продукции.
5.3. Согласование сторонами уточненных технических характеристик и дополнительных требований к
качеству и комплектности, не предусмотренных утвержденной технической документацией, производится
в следующем порядке:
- сторона, выставляющая требования, заявляет их в письменном виде;
Открытое Акционерное Общество «Акционерная Компания ОЗНА» (ОАО «АК ОЗНА»)
Система менеджмента соответствует международным стандартам: ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 и OHSAS
18001:2007.
- вторая сторона, получившая требования, рассматривает возможность их удовлетворения в течение 5
(Пяти) календарных дней после получения;
- согласование считается принятым после подписания обеими Сторонами дополнительного соглашения;
при этом срок поставки и цена на продукцию меняются, что должно быть отражено в дополнительном
соглашении.
5.4. До подписания дополнительного соглашения действуют условия Договора и подписанной
Спецификации.
6.
ТАРА,УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ
6.1. Тара и упаковка, в которой Поставщик отгружает продукцию, должна обеспечивать полную
сохранность продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и содержать
соответствующую характеру продукции маркировку.
6.2. В каждое упакованное или затаренное место отгрузки Поставщик вкладывает документы,
удостоверяющие наименование, количество и качество отгружаемой продукции.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения срока оплаты поставляемой продукции, установленной Сторонами в
Спецификации, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1% от неоплаченной
суммы за каждый день просрочки, начиная с десятого дня просрочки и в размере не более 5% от
неоплаченной суммы задолженности.
7.3. В случае просрочки поставки продукции применительно к сроку поставки, установленному в
Спецификации, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от стоимости не
поставленной продукции за каждый день просрочки, начиная с десятого дня просрочки и в размере не
более 5% от стоимости не поставленной продукции.
7.4. В случае одностороннего изменения Покупателем комплектации продукции или отказа от нее, после
подписания Спецификации и согласования технической документации, Покупатель возмещает
Поставщику фактические убытки, подтвержденные расчетом. К убыткам относятся затраты на
изготовление продукции, а также
расходы по приобретению, транспортировке и хранению
комплектующих.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением
настоящего договора и исполнением обязательств по нему, а также иным сделкам, заключенным
сторонами на его основании, рассматриваются на основании действующего законодательства РФ в
Арбитражном суде по месту нахождения Ответчика с обязательным соблюдением предварительного
претензионного порядка.
8.2. Все претензии, связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением настоящего
договора и исполнением обязательств по нему, а также иным сделкам, заключенным сторонами на его
основании, подлежат рассмотрению Сторонами в тридцатидневный срок с момента получения претензии.
9.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе:
пожара, наводнения, землетрясения, войны, забастовки, военных действий, эмбарго, блокад, следствием
соблюдений Поставщиком (его субпоставщиками) требований международно-правовых санкций,
применяемых в отношении РФ, странами Европейского Союза, США, ООН, а также если такое
невыполнение явилось следствием соблюдения Поставщиком (его субпоставщиками) требований
применимого экспортного законодательства страны изготовителя Продукции и иных непредвиденных и
непредотвратимых событий чрезвычайного характера, при условии, если эти обстоятельства повлияли
непосредственно на выполнение настоящего договора, при этом срок выполнения обязательств по
договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их
последствия, санкции за просрочку исполнения обязательств не начисляются
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору,
обязана немедленно сообщить об этом по телефону другой стороне, а также в течение десяти календарных
дней направить другой стороне письменно по факсу и заказным письмом информацию о наступлении
форс-мажорных обстоятельств, приложив при этом справку компетентного государственного органа.
Открытое Акционерное Общество «Акционерная Компания ОЗНА» (ОАО «АК ОЗНА»)
Система менеджмента соответствует международным стандартам: ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 и OHSAS
18001:2007.
9.3. Несвоевременное извещение о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону
права ссылаться на них в будущем.
9.4. Если эти обстоятельства и их последствия будут длиться более трех месяцев, то каждая из Сторон
будет вправе аннулировать договор полностью или частично, и в этом случае ни одна из сторон не будет
иметь права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по ______________г., а в
части взаиморасчетов и иных неисполненных Сторонами обязательств – до их полного завершения.
10.2. Договор считается пролонгированным на следующий год, если ни одна из сторон письменно не
заявит о его расторжении не позднее, чем за месяц до окончания его действия.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий договор, все изменения и дополнения, в том числе Спецификации к нему, оформляются
сторонами в письменном виде путем составления и подписания единого документа. При этом стороны
допускают факсимильное воспроизведение подписи указанных лиц и печатей сторон с последующим
обязательным обменом подлинными экземплярами.
11.2. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору третьим
лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.3. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи
на спецификациях, дополнительных соглашениях к настоящему договору, а также на иных документах,
имеющих значение для его исполнения, изменения или прекращения.
11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ОАО «АК ОЗНА»
ИНН 0265004219 КПП 026501001
Телефоны: (34767) 4-05-76
Факс: (34767) 4-05-76
Интернет: http://www.ozna.ru/
Юридический адрес:
452600,Республика Башкортостан,
г. Октябрьский, ул. Северная 60
Почтовый адрес:
452600,Республика Башкортостан,
г. Октябрьский, ул. Северная 60
Банковские реквизиты:
Расчетный счет 40702810206380101332
Корреспондентский счет 30101810300000000601
Башкирское отделение №8598 ОАО «Сбербанк
России» г.Уфа
БИК 048073601
Код организации по ОКПО 00135786
Код отрасли по ОКОНХ 14183
ПОКУПАТЕЛЬ:
ИНН
Телефоны:
Факс:
КПП
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
ОКПО
ОКОНХ
Управляющий директор ОАО «АК ОЗНА»
_________________________/М.В.Трубин/
_______________________/__________________/
Открытое Акционерное Общество «Акционерная Компания ОЗНА» (ОАО «АК ОЗНА»)
Система менеджмента соответствует международным стандартам: ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 и OHSAS 18001:2007.
Приложение № 1
к договору №_____ от ___.___.2015г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № ___
от ___.___.2015г.
РБ, г. Октябрьский
1.
№
п/п
Наименование (обозначение) продукции
1
1.
2
Техническая характеристики (развернутый ассортимент)
продукции, комплектность
3
В соответствии с Приложением №2 (опросный лист или
техническое задание) к настоящей спецификации
Ед.
изм.
4
К-т
Кол-во
Цена (без
НДС), руб.
5
6
Стоимость (без НДС),
руб.
7
К-т
2.
Общая сумма спецификации без НДС:
Транспортные расходы:
Ж/д тариф
древесина
страхование груза
Всего по спецификации без НДС:
Порядок оплаты
Срок изготовления и поставки продукции
Данные лиц, ответственных за
техническое согласование
ответственное лицо Покупателя
ответственное лицо Поставщика
Контактные
реквизиты:
Контактные
реквизиты
Особые условия
Грузополучатель и его реквизиты
Вид транспорта
ПОСТАВЩИК: ОАО «АК ОЗНА»
Управляющий директор
ОАО «АК ОЗНА
ПОКУПАТЕЛЬ: ___________________
/М.В.Трубин/
Открытое Акционерное Общество «Акционерная Компания ОЗНА» (ОАО «АК ОЗНА»)
Система менеджмента соответствует международным стандартам: ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 и OHSAS 18001:2007.