obrazec_dogovora_na_produkcii

ДОГОВОР №______
на проведение монтажа , пуско-наладочных работ и обучение персонала по оборудованию для
производства полимер- песчаных изделий
г. Ижевск
"___" ______________ 200__ г.
Индивидуальный Предприниматель Кулигин Е.В., в лице Кулигина Егора Владимировича, действующей
на основании Свидетельства Б №11518 от 15.11.2002г ИНН 183209040526 (в дальнейшем –
"Исполнитель"), с одной стороны и __________________ в лице директора _____________________,
действующего на основании устава ИНН _____________ (в дальнейшем – "Заказчик"), с другой стороны
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. "Исполнитель" обязуется произвести доставку, монтаж , пуско-наладочные работы технологического
оборудования для производства полимер – песчаных изделий , а также обучение персонала по эксплуатации
оборудования, а «Заказчик» обязуется принять выполненные работы по доставке, монтажу и пуско-наладке ,
обучению и своевременно оплатить их на условиях настоящего Договора.
1.1.1.Перечень оборудования, подлежащего поставке в соответствии с п.1.1 настоящего договора, с
указанием стоимости каждой комплектующей части и общей стоимости, содержится в приложении № 1,
являющемся неотъемлемой частью к настоящему договору.
1.1.2.Перечень монтажных, пусконаладочных работ, обучение персонала, с указанием стоимости каждого
вида работы и общей стоимости работ, содержится в приложении № 2 к настоящему договору, являющемся
его неотъемлемой частью.
2.Права и обязанности сторон
2.1. Поставка продукции осуществляется транспортом Исполнителя. Расходы по доставке возлагаются на
Заказчика, счет на оплату транспортных услуг, услуг по загрузке оборудования, Исполнитель обязан
предоставить Заказчику в течение с ____дней с момента____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2.1.1.Заказчик обязан обеспечить сопровождение груза до места его выгрузки по адресу:_________________
_____________________________________________________________________________________________
Расходы по оплате охраны возлагаются на Заказчика. С момента подписания акта сдачи оборудования под
охрану, ответственность за сохранность груза в пути следования, а также в месте установки оборудования,
возлагается на Заказчика.
2.1.2.Раззгрузочные работы осуществляются в месте, указанном в п.2.1.1. настоящего договора силами и
средствами Заказчика под руководством и в присутствии представителя Исполнителя. Командировочные
расходы на проезд и проживание в месте разгрузки и установки оборудования возлагаются на Заказчика. По
факту разгрузки составляется акт по приему оборудования по количеству, подписанный обеими сторонами.
2.1.3.До поставки оборудования представитель Исполнителя обязан выехать на место, осмотреть место,
предназначенное для установки оборудования, составить акт, в котором
необходимо указать план
размещения оборудования, все требования к месту установки оборудования, подписанный обеими сторонами
(с указанием срока исполнения). Все расходы, связанные с выездом представителя Исполнителя на место и
его проживание, оплачиваются Заказчиком.
2.1.4.Подводка
электрической энергии на место установки оборудования, согласование установки
оборудования с государственными органами на соответствие требованиям действующего законодательства,
производится силами и средствами Заказчика. Заказчик обязан обеспечить временное освещение мест
монтажа в течение 24 часов в сутки и оказывать всяческое содействие при проведении работ по монтажу, а
также предоставлять всю имеющуюся документацию и информацию, необходимую для выполнения
обязательств Исполнителя.
2.1.5.До поставки оборудования Заказчик обязан за свой счет приобрести и доставить до места размещения
оборудования следующие комплектующие:
2.1.5.Исполнитель
составляет и предоставляет Заказчику чертеж для бака воды, изготовления
металлоконструкций, составление которого оплачивается Заказчиком. Чертеж предоставляется в срок :
2.1.6.Монтаж оборудования производится
осуществляет представитель Исполнителя.
работниками
Заказчика.Общее
руководство
по
монтажу
2.1.7.Представитель Исполнителя проводит обучение работников Заказчика по списку согласно приложения
№ 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, где указываются фамилии, имена, отчества,
образование, степень квалификации сотрудников, подлежащих обучению. Обучение производится на
материалах, представляемых Заказчиком в пределах выпуска готовой продукции на оборудовании в
количестве _____________________________________________изготовления пробной партии. Для выпуска
пробной партии обеспечить подачу электроэнергии, воды, сырья, канализацию.
2.1.8.Заказчик обязуется сообщить по факсимильной связи не позднее, чем за 5 календарных дней до выезда
бригады специалистов, о готовности к началу работ, и предоставлении Исполнителю фронта работ для
монтажа и запуска технологического оборудования.
2.1.9.Заказчик обеспечивает все необходимые меры безопасности при выполнении Исполнителем работ.
2.10.Заказчик обязуется обеспечить Исполнителя работ отапливаемым помещением для раздевалки
персонала и охраняемым местом (помещением) для складирования материалов, инструмента и
Оборудования.
2.11.Заказчик обязуется немедленно информировать Исполнителя работ обо всех изменениях, которые могут
повлиять на выполнение Работ по настоящему Договору.
2.12.Заказчик обязуется обеспечить доступ персонала и транспорта Исполнителя на все необходимые для
проведения работ площади.
2.13. Не позднее, чем в___________срок после окончания монтажных, а затем пуско-наладочных работ
Исполнителем, Заказчик своим решением назначает рабочую комиссию включающую в себя представителя
Исполнителя , которые проверяют соответствие смонтированного оборудования , указанного в п.1.1.
настоящего договора на работоспособность для производства продукции. По результатам работы комиссии в
течение ___ дней стороны подписывают акт приема-передачи. С момента подписания акта, работы по пусконаладке комплексного оборудования считаются выполненными.
2.14. Срок монтажа оборудования составляет__________ рабочих дней, пуско-наладочных работ ___рабочих
дней, обучение _______рабочих дней, при условии выполнения Заказчиком условий, предусмотренных в
настоящем договоре.
2.15.исполнитель обязан предоставить Заказчику инструкцию по эксплуатации, инструкции по
технологическому процессу.
2.16.Гарантий срок комплексного оборудования по производству полимер-песчаных изделий составляет
________________________________________________с момента подписания акта приема-передачи.
3.Порядок и сроки оплаты
3.1.Стороны установили следующий порядок оплаты по настоящему
договору:_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3.2.Сроки оплаты:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3.3.Стороны установили, что в случае повышения затратной части со стороны Исполнителя, затраты
подлежат возмещению Заказчиком в срок _________________________________________________________
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения сроков выполнения обязательств Исполнителем , последний уплачивает Заказчику
пени в размере_________________за каждый день просрочки от стоимости___________________________
___________________________________________________________________________________________
4.2. В случае нарушения Заказчиком сроков выполнения обязательств, предусмотренных условиями
настоящего договора, а также сроков внесения оплаты, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере
______за каждый день просрочки от стоимости __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4.3. Стороны Договора не несут ответственности за нарушение своих обязательств, если оно произошло не
по их вине.
4.4. При отказе одной из Сторон от выполнения своих обязательств по настоящему Договору, при
выполнении другой Стороной своих обязательств, Сторона, разрывающая Договор, обязана оплатить другой
Стороне понесенные ею затраты, связанные с выполнением своих обязательств по настоящему Договору, и
убытки, причиненные досрочным расторжением Договора.
4.5.Немотивированный отказ от подписания акта приема-передачи оборудования в срок, указанный в
настоящем договоре, влечет оплату виновной стороной всей стоимости договора, убытков, расходов, и пени в
размере_____________________________________________________________________________________
5. Форс-мажор
5.1. Ни одна из Сторон не будет считаться ответственной за невыполнение своих обязательств по договору в
той степени, в которой выполнение таких обязательств задерживается или нарушается обстоятельствами
форс-мажор. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются стихийные бедствия, блокады, эмбарго,
запрещение экспорта и импорта, эпидемии, другие обстоятельства чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли предусмотреть в ходе исполнения Договора, а также прекращение энергообеспечения
(электроэнергией, водой и прочее) при проведении монтажных и пуско-наладочных работ.
Стороны имеют право перенести сроки выполнения Договора на период, в течение которого будут
действовать обстоятельства форс-мажора.
5.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о начале и окончании обстоятельств
форс-мажор, препятствующих исполнению Договора. Такая информация должна быть подтверждена
соответствующей Торгово-промышленной палатой.
6. Урегулирование споров.
6.1. Возникшие разногласия и споры по настоящему Договору, Стороны стремятся урегулировать путем
переговоров. Если такое урегулирование становится невозможным, и Сторонам не удалось достигнуть
соглашения, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда, согласно действующему
законодательству Р.Ф.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, и действуют до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае, если они сделаны
письменно и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
7.3. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка, предшествующие ему, считаются
недействительными.
7.4.Услуги , являющиеся предметом настоящего Договора , не могут быть связанными с прежними долгами
или обязательствами какой-либо из Сторон.
7.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
7.6. Подписание Договора Сторонами может осуществляться посредством обмена экземплярами по
факсимильной, электронной или иного вида связи.
8.Особые условия
8.1.Заказчик поставлен в известность о том, что оборудование в комплексе является собственностью
Исполнителя и запатентовано. В связи с чем, Заказчик не имеет права без письменного согласия
Исполнителя дублировать оборудование, указанное в настоящем договоре как целиком, так и в части. В
случае нарушения данного условия, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
8.8.Заказчик поставлен в известность, что оборудование может быть изготовлено из комплектующих, бывших
в эксплуатации. В данном случае об этом указывается в приложении № 1.
9. Юридические адреса, подписи Сторон
Исполнитель
ИП Кулигин Е.В.
426006 г. Ижевск
ул. Клубная ,24
тел., факс (3412) 54-00-04
Р/с 40802810168020100437
в Удмуртском отделении № 8618 г. Ижевска
к/сч 30101810400000000601
БИК 049401601
№ С-во Б № 11518 выдано 15.11.2002г
Администрацией Ленинского р-на г. Ижевска
ИНН 183209040526, ОГРН 304183235600087
Заказчик
______________________________
______________________________
______________________________
тел. __________________________
факс _________________________
р/с___________________________
в ____________________________
МФО _________________________
ОКПО ________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Приложение №1 к Договору №
от «__» ______________ 2008 г
Протокол
согласования цены договора на монтаж и пуско-наладочные работы технологического оборудования
для производства полимер- песчаных изделий.
№
п/п
Наименование работ
1
Монтаж технологического оборудования для
производства полимер- песчаных изделий
2
Пуско-наладочные работы
Цена без НДС (рубли)
Сумма с НДС (рублей)
Итого :
НДС 18%
Всего по договору
Всего по договору ____________ ( ____________________________________________) грн
Исполнитель
ИП Кулигин Е.В.
Заказчик
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________