АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА ЕДИНАЯ КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА ЗАКУПКУ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ЕДИНАЯ КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА ЗАКУПКУ
ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Запрос котировок цен
г. Тобольск
03 октября 2007 г.
№ 271
Организатор: Отдел мониторинга и муниципальных закупок комитета экономического развития
проводит размещение муниципального заказа методом запроса котировок на поставку инвентаря
для пунктов проката.
Адрес организатора: 626152, г. Тобольск, ул. Ремезова, 24, каб. 109, тел/факс (3456) 24-67-07.
Электронный адрес: [email protected]
Официальный сайт: www.admtobolsk.ru.
Заказчик: Комитет по физической культуре и спорту администрации города Тобольска
Адрес: 626152, г.Тобольск, ул. Ремезова, 27, тел.(3456) 25-28-32.
Источник финансирования: местный бюджет.
Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа: согласно
приложению № 1 к данному запросу котировок (приложение № 1 размещено на вышеуказанном сайте,
раздел «Торги и конкурсы», подраздел «Котировки цен»).
Наименование, характеристика и количество товара: инвентарь для пунктов проката города
Тобольска (согласно техническому заданию).
Место поставки: г. Тобольск, ул.Ремезова, 27.
Срок поставки: до 15 ноября 2007 г.
Сведения о включенных в цену расходах: стоимость услуг определена с учетом доставки, всех затрат,
уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей исполнителя.
Максимальная цена контракта: 430 000-00 (Четыреста тридцать тысяч рублей 00 копеек).
Форма, срок и условия оплаты работ: безналичный расчет, авансовым платежом 30% в течение 10
рабочих дней с момента подписания муниципального контракта и выставления соответствующего
счета, оставшаяся сумма в течение 10 рабочих дней после подписания акта приема товара и
соответствующих накладных.
Срок размещения запроса котировок (извещения) на сайте: 03 октября 2007 г.
Место подачи котировочных заявок: г. Тобольск, ул. Ремезова, 24, каб. 109.
Срок начала и окончания подачи котировочных заявок: котировочная заявка подается
организатору запроса котировок в письменной форме или в форме электронного документа с 9 -00
час. 04 октября 2007 г. до 17-00 час. 12 октября 2007 г. (время местное).
Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок: 15 октября 2007 г.
Срок подписания победителем муниципального контракта: муниципальный контракт может быть
заключен не ранее, чем через пять дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
В случае Вашего согласия принять участие в размещении заказа на поставку инвентаря для
пунктов проката, просим направить котировочную заявку по адресу: г. Тобольск, ул. Ремезова, 24, каб.
109, тел./факс (3456) 24-67-07.
Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны
соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренные запросом котировок.
Уведомляем Вас, что направленный заказчиком запрос котировок цен и предоставление Вами
котировок цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение: форма котировочной заявки на 1 листе, техническое задание на 1 листе, проект
муниципального контракта на 3 листах.
Зав. отделом
В.М. Лекомцева
Приложение № 2
к запросу котировок
от 03.10.2007 г. № 271
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку хоккейной формы и инвентаря для сборной команды города
Тобольска
Наименован
ие товара
Характеристика товара
Основной материал
Единица
измерен
ия
Размер
Количест
во
Коньки
хоккейные
Graf или
эквивалент
Широкая хоккейная колодка,
цельные боковины конька и
уплотнения материалов в пяточной
части, верх коньков сделан из
комбинации синтетических
материалов, лезвия коньков сделаны
из специальной стали, есть обработка
пар
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
пар
34
35
36
37
38
39
40
41
42
пар
36
37
38
39
40
5
5
5
7
7
12
11
10
10
10
7
5
2
2
2
100
5
5
5
7
6
7
7
4
4
50
6
6
7
6
5
шт
детские
юношеские
30
100
100
Коньки
фигурные
Rental или
эквивалент
Коньки
роликовые
Roces или
эквивалент
Клюшки
хоккейные
Master или
эквивалент
Всего
Высокая колодка, усиленная боковая
поддержка, внешняя обивка из
натуральной кожи, подошва- PVS,
легированная сталь
Всего
Ботинок-полиамид (нейлон);
манжета-полипропилен; внутренний
ботинок – анатомический; застежка микрометрические бакли, шнурки;
рама – полиамид + стекловолокно;
подшипники - ∆ВЕС 5 хром
Всего
Ручка-осина, стеклоуглеламинат,
шпон твердолиственных пород; крюк
- на поверхности и внутри шпон
твердолиственных пород, внутри
АБС – клин, стеклоткань, сверху
армировано высокопрочной
стеклосеткой
Всего
200
Приложение № 3
к запросу котировок
от 03.10.2007 г. № 271
Проект
Муниципальный контракт № ____
г. Тобольск
«______» _________ 2007 г.
Комитет по физической культуре и спорту г.Тобольска, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице председателя Алеевой Ольги Фаридовны, действующей на основании
Положения с одной стороны, и _____________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
в лице директора __________., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Муниципальный заказ размещен методом запроса котировок, протокол № ________от________
2007г. заседания единой комиссии администрации города по размещению заказов на закупку товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд.
1.2.
Поставщик передает в собственность, а Заказчик принимает и оплачивает товар в количестве,
качестве и ассортименте в соответствии со спецификацией (приложение №______ к контракту),
являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3. Место поставки: г. Тобольск, ул.С.Ремезова, 27
2. ЦЕНА ТОВАРА
2.1.
Общая стоимость товара составляет: ____________ (___________рублей), в том числе НДС.
2.2.
Цена товара включает стоимость всех расходов Поставщика на выполнение обязательств по
настоящему контракту, включая стоимость товара и упаковки, затраты по хранению товара на складе
Поставщика, расходы по транспортировке до места назначения, страховки товара, все налоги,
включая НДС.
2.3.
Изменение цены товара в течение срока действия контракта не допускается.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Финансирование по данному контракту осуществляется за счет средств областного бюджета
Тюменской области (в соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области №764-рп
от 31.08.2007г.).
3.2.
Оплата товара Заказчиком осуществляется путем перечисления 30 % денежной суммы от
указанной в п.2.1. настоящего контракта, на расчетный счет Поставщика в течение 10(десяти)
банковских дней с момента подписания настоящего контракта, оставшуюся сумму Заказчик
перечисляет Поставщику на расчетный счет в десятидневный срок после подписания акта- приёмапередачи товара обеими сторонами.
3.3.
Подтверждением оплаты товара Заказчиком является поступление денег на расчетный счет
Поставщика.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.
Обязанности Поставщика.
4.1.1. Не позднее 15 ноября 2007г. доставить товар Заказчику в г. Тобольске, ул.С.Ремезова,27.
4.1.2. В 3-х дневный срок по телефону или факсу сообщить Заказчику об отправке товара в его
адрес.
4.1.3. Товар должен поставляться в упаковке производителя и передаваться в виде, обеспечивающем
возможность его тестирования, проверки работоспособности и взаимодействия компонентов
поставки. Не допускается предложение товара, бывшего в употреблении или восстановленного (т.е.
second life). Предоставить Заказчику паспорта, сертификаты товара (вся техническая и
пользовательская документация, входящая в комплект поставки, должна быть исполнена на русском
языке).
4.2.
Обязанности Заказчика
4.2.1. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и ассортименту,
подписать соответствующие документы (акт приема- передачи, накладную т.п.).
4.2.2. Сообщить Поставщику о замеченных при приемке недостатках или дефектах проданного
товара.
5. ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1.
Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятия товара,
поставляемого в соответствии с настоящим контрактом.
5.2.
В случае поставки не комплектного или не качественного товара Заказчик вправе предъявить
Поставщику требования по исправлению дефекта или замене товара.
5.3.
Товар считается принятым после подписания Акта приема – передачи товара обеими
сторонами.
6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ
6.1. Гарантийное обслуживание осуществляется Поставщиком бесплатно в течение гарантированного
срока согласно конкурсной документации ______ месяцев, считая со дня подписания акта приемапередачи товара.
6.2.
В случае несоответствия качества поставленного товара условиям контракта, Заказчик вправе
требовать от Поставщика устранить недостатки, доукомплектовать товар.
6.3. В удовлетворении требований Заказчика может быть отказано, если Поставщик докажет, что недостатки товара возникли вследствие
нарушения Заказчиком правил пользования и хранения товара.
6.4.
Заказчик вправе предъявлять претензии по поводу обнаружения недостатков в течение срока гарантийного обслуживания товара.
6.5. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в случаях, если:
- условия эксплуатации не соответствуют требованиям, изложенным в инструкциях по эксплуатации;
- имеются механические повреждения, возникшие по вине Заказчика;
-используются расходные материалы, качество которых не отвечает требованиям, изложенным в
инструкциях по эксплуатации соответствующего товара, или качество которых не соответствует
требуемым стандартам.
7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1
В случае просрочки исполнения Сторонами взаимных обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в
размере 1/300, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования
Центрального банка РФ.
7.2
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательств.
7.3
Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка
исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны
7.4
При дефекте качества Заказчик вправе требовать от Поставщика возмещения стоимости
некачественного товара или замены некачественного экземпляра - качественным. Срок замены
некачественного товара согласуются сторонами дополнительно, вышеназванный срок не может
превышать 30 дней.
7.5
Право собственности на купленный товар переходит к Заказчику с момента подписания акта
приёма – передачи товара обеими сторонами
7.6
За нарушение условий настоящего контракта стороны несут ответственность в
общегражданском порядке, возмещая потерпевшей стороне убытки в полном объеме. Бремя
доказывания убытков лежит на потерпевшей стороне.
8
ФОРС-МАЖОР
8.1
В случае наступления обстоятельств неопределенной силы, вызванных прямо или косвенно
проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтах,
переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов
или иного административного вмешательства со стороны правительства, или каких либо других
постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на
выполнение обязательств сторонами по настоящему контракту, или иных вне разумного контроля
сторон, сроки выполнения этих обязательств, на время этих обстоятельств, если они значительно
влияют на выполнение в срок всего контракта или той его части, которая подлежит выполнению
после наступления обстоятельств форс-мажора.
8.2
Обе стороны должны немедленно известить друг друга о начале и окончании обстоятельств
форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему контракту в течение 3-х
рабочих дней с момента, когда стало известно о наступлении прекращении таких обстоятельств. Не
извещение или несвоевременное извещение стороной о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы влечет за собой отсутствие права этой стороны ссылаться на эти обстоятельства.
8.3
Сторона, ссылающая на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их
подтверждения документы компетентного Государственного органа.
9
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1
Все споры по настоящему контракту разрешаются путем переговоров.
9.2
При не достижении согласия в течение 14 календарных дней, споры решаются в арбитражном
суде Тюменской области в соответствии с действующим Законодательством РФ.
10 СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1 Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту.
10.2 Контракт может быть расторгнут:
10.2.1 По соглашению сторон.
10.2.2 По решению компетентных органов в соответствии с действующим Законодательством РФ.
10.2.3 Одностороннее расторжение контракта не допускается.
11.. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в случае, если
они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
11.2. Настоящий контракт составлен на трех страницах в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ЗАКАЗЧИК» Комитет по физкультуре и спорту г.Тобольска
626150 г.Тобольск ул.С.Ремезова, 27, тел/факс /3456/ 25-27-67
ИНН/КПП 7206024008/ 720601001 БИК 047117000
Комитет финансов администрации г.Тобольска
р/с 40204810400000000637 в УФК по Тюменской области в ГРКЦ ГУ Банка
России по Тюменской обл. ЛС 100060 КМФК; БИК 047102001
«ПОСТАВЩИК»
Подписи сторон:
Заказчик:
Исполнитель:
___________________
М.П.
___________________
О.Ф.Алеева
М.П.