Мягкий инвентарь

Мягкий инвентарь
Мягкий инвентарь
Заказчик:
ГБУ СО «Чапаевский пансионат для ветеранов труда(дом-интернат для престарелых и
инвалидов)»
Предмет государственного контракта (договора):
Мягкий инвентарь
Начальная (максимальная) цена государственного контракта (договора):
90 000 (девяносто тысяч) рублей, 00 копеек.
Условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
1 квартал 2013 года.
Форма, срок и порядок оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Оплата производиться по факту поставки товара на основании счёт-фактуры и накладной.
Контактная информация:
Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Чапаевский пансионат для
ветеранов труда(дом-интернат для престарелых и инвалидов)»,446116, Самарская область, г.
Чапаевск, ул. Клиническая 15А..e-mail [email protected],
тел. 8(846)39 42920
Дата окончания торгов:
15.02.2013. 16.00
Статус торгов:
Не завершен
Приложение:
Договор
Техническое задание
Извещение о заказе
Договор поставки№ ___
«__» 20 г
Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Чапаевский пансионат
для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Полежаевой Веры Ивановны, действующего на
основании Устава с одной стороны, и __________________,
именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора ____________________, действующего на основании
______, с другой стороны, в соответствии _______ заключили настоящий договор
поставки(далее договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить в собственность Заказчика мягкий инвентарь,
именуемый в дальнейшем «Товар» в ассортименте и количестве согласно Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора(Приложение №1), а Заказчик обязуется
принять и оплатить поставленные товары на условиях настоящего договора.
2. Общая сумма договора
2.1. Общая сумма договора составляет ________ рублей 00 коп.в т.ч. НДС. Источник оплаты
договора - средства бюджетного учреждения.
2.2 .Общая сумма договора включает в себя стоимость товара, а также стоимость услуг по
его доставке.
3. Срок действия договора, порядок поставки и платежей
3.1. Настоящий договор, вступает в силу с момента его подписания сторонами.
Договор действует до 31 марта 2013 г., истечение срока его действия не освобождает
стороны от исполнения обязательств по нему в полном объеме.
3.2. Поставка и услуги по сборке и установке Товара по настоящему договору должны
быть выполнены Поставщиком по адресу 446116, Самарская область, г. Чапаевск, ул.
Клиническая 15А , в срок до 31.03.13 г.
3.3. Оплата производится единовременно в полном объёме в течении 20 (двадцати)
рабочих дней со дня подписания сторонами накладной, акта приема-передачи и выставления
счета-фактуры, путём перечисления денежных средств с расчетного счёта Заказчика на
расчетный счёт Поставщика.
3.4. Все платежи по настоящему договору осуществляются в российских рублях.
4. Поставка и приёмка товара
4.1. Приёмка товара по количеству, качеству и ассортименту осуществляется во время
передачи товара уполномоченному представителю Заказчика. При передаче товара
Поставщик вместе с товаром передаёт Заказчику накладные на передаваемый товар,
гарантийные талоны и прочую документацию на приобретенный товар. Стороны
подписывают Акт приема-передачи.
4.2. В случае обнаружения Заказчиком в момент приемки товара брака, дефектов,
некомплектности, не соответствия ассортименту и прочих недостатков поставленного
товара, представители Заказчика и Поставщика составляют и подписывают совместный
Акт о недостатках товара. О прочих фактах обнаружения недостатков товара Заказчик
обязан сообщить Поставщику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их
обнаружения.
4.3. При обнаружении в поставленном товаре недостатков, указанных в п. 4.2., Поставщик
обязан своими силами и за свой счёт произвести замену товара на доброкачественный и
комплектный в срок не более 2 календарных дней со дня уведомления об обнаружении
недостатков.
4.4. При поставке Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его
сохранность при транспортировке и хранении.
4.5. Право собственности на товар, поставленный по настоящему договору, переходит к
Заказчику в момент фактической передачи товара.
4.6. Риск случайной гибели или порчи товара несёт собственник товара в соответствии с
действующим гражданским законодательством РФ.
5. Обязанности и права Поставщика
5.1 Поставщик обязан:
5.1.1. Передать товар свободным от любых прав третьих лиц в сроки, установленные
настоящим договором;
5.1.2. Передать товар, соответствующий условиям о качестве, количестве, комплектности.
Своими силами и за свой счет производить замену некачественного или
некомплектного товара.
5.1.3. Соблюдать сроки выполнения доставки, сборки и установки товара.
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. Требовать от Заказчика соблюдения сроков оплаты товара, установленных договором,
и оформления соответствующей документации.
6. Обязанности и права Заказчика
6.1. Заказчик обязан:
6.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара;
6.1.2. Проверить качество, количество, комплектность и ассортимент принятых товаров, о
выявленных недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить Поставщика,
либо составить совместный Акт о недостатках поставленного товара;
6.1.3. Оплатить товар по цене и в сроки, установленные настоящим договором.
6.2. Заказчик вправе:
6.2.1. Проверять соответствие поставленного товара условиям о качестве, количестве,
комплектности, ассортименте, а также требовать от Поставщика замены дефектного,
некомплектного товара, а также товара, не соответствующего установленным требованиям.
7. Гарантии качества
7.1. Гарантийный срок на товар, поставленный в соответствии с настоящим договором,
предоставляется в соответствии с документацией на поставленный товар, переданной
Поставщиком Заказчику в соответствии с п.4.1. настоящего договора составляет
8.Ответственность сторон
8.1. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору.
Поставщик по требованию Заказчика, обязан оплатить неустойку в размере 0,1%:
- от суммы непоставленного или не своевременно поставленного товара за каждый день
просрочки в случае просрочки исполнения обязательства;
- от общей суммы договора за каждый факт нарушения обязательств, в случае нарушения
других обязательств по настоящему контракту.
8.2. Заказчик в случае нарушения сроков оплаты товара, установленных настоящим договором,
по требованию Поставщика оплачивает ему пени в размере одной трехсотой действующей
на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от не перечисленной в срок суммы
за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более 10% от общей суммы
договора.
8.3. Уплата неустоек не освобождает стороны от исполнения обязательств по данному договору.
9. Разрешение споров между сторонами
9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются
путем переговоров. Возникающие договоренности в обязательном порядке фиксируются
дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания
неотъемлемой частью настоящего договора.
9.2. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший
между сторонами спор, то он передается на рассмотрение Арбитражного суда Самарской
области в установленном порядке.
10. Прекращение действия договора
10.1 Действие настоящего договора прекращается по исполнении обязательства.
10.2 Расторжение настоящего договора допускается исключительно по соглашению сторон
или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
11. Прочие условия
11.1. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении банковских реквизитов и
юридических адресов.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
«Государственный заказчик»:
Министерство
управления
финансами
Самарской области
Государственное бюджетное учреждение
Самарской области «Чапаевский пансионат для
ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и
инвалидов)»
446116, Самарская область, г.Чапаевск,
ул.Клиническая, дом 15А
ИНН 6335009172 КПП 633501001
л/с 626.01.091.0 в МУФ СО
Расчетный счет 40601810036013000002
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской
области
г. Самара
БИК 043601001
____________________ В.И.Полежаева
«__» _______20__г.