Договор поставки и установки

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №____
г. Новосибирск
«___» __________ 20__г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице ректора Карпика Александра Петровича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на
основании _________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю ____________________________________
(код ОКВЭД -_________, код ОКПД/ОКДП -___________), и произвести его установку
(монтаж), именуемый в дальнейшем «Товар», а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар
и работы по установке на условиях настоящего договора.
1.2. Количество, цена, ассортимент и прочие требования к Товару указаны в
Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Поставщик гарантирует, что весь поставляемый Товар принадлежит ему на праве
собственности, не заложен, не является предметом залога или иных законных посягательство
третьих лиц, а также надлежаще сертифицирован.
1.4. Поставщик несет ответственность за достоверность указанных в п.1.3 сведений и
обязуется компенсировать Покупателю все убытки, вызванные их недостоверностью.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Товара и его установки составляет _______________ (__________________)
рублей ____ копеек, в том числе НДС=18%, т.е. ____________ (____________________) рублей
____ копеек.
2.2. Расчет по Договору производится в течение 7-ми банковских дней после поставки
Товара и его установки Поставщиком. Датой поставки Товара считается дата подписания
товарной накладной. Датой установки Товара считается дата подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ.
2.3. Оплата производится путем перечисления безналичных денежных средств Покупателя
на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета, счета-фактуры, подписанной
товарной накладной и акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.4. Стоимость всех сопутствующих товаров, работ, услуг (доставки, тары упаковки,
погрузочно-разгрузочных работ и прочих) входит в стоимость Товара, либо её оплата
производится за счет Поставщика.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Передать Покупателю Товар, соответствующий условиям Договора и произвести его
установку (монтаж) до «___» _____________ 20__г.
3.1.2. В день отгрузки по телефону (телеграммой, телефаксом) сообщить Покупателю, а в
случае указания о доставке иному грузополучателю – также этому грузополучателю об отгрузке
Товара в адрес Покупателя (или иного грузополучателя, указанного Покупателем).
3.1.3. Поставить и произвести установку (монтаж) Товара в указанном Покупателем месте
по адресу: _______________________________.
3.1.4. Поставить Товар за собственный счет, своими силами.
3.1.5. Вместе с Товаром передать Покупателю всю необходимую документацию,
подтверждающую качество Товара.
3.1.6. Заменить некачественный Товар на качественный в согласованные с Покупателем
сроки.
3.1.7. Принять от Покупателя Товар, от приемки которого Покупатель обоснованно
отказался (не прошедшего приемку), и вывезти его за свой счет.
3.1.8. Компенсировать Покупателю затраты, связанные с хранением Товара, не принятого
Покупателем, который Поставщик своевременно не вывез, или/и затраты, связанные с
отправкой такого Товара Поставщику.
3.1.9. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю необходимую
документацию на него (например: технический паспорт, инструкцию по эксплуатации,
сертификат качества и т.п.).
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Обеспечить приемку Товара и работ по установке (монтажу), за исключением
случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или отказаться от исполнения Договора.
3.2.2. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту,
составить и подписать соответствующие документы (товарная накладная и т.д.).
3.2.3. Оплатить Товар в срок, установленный Договором.
3.3.
Поставщик имеет право:
3.3.1. По согласованию с Покупателем досрочно отгрузить Товар и произвести его
установку.
3.4.
Покупатель имеет право:
3.4.1. Отказаться от приемки некачественного Товара, а также не соответствующего
другим условиям Договора.
3.4.2. Требовать замены Товара, указанного в п.3.4.1.
3.4.3. Не оплачивать Товар, указанный в п.3.4.1.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА
4.1. Качество Товара должно соответствовать установленным в РФ государственным
стандартам или техническим условиям и подтверждаться сертификатом качества.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1.Товар должен быть поставлен Покупателю или указанному им лицу по адресу,
указанному в п. 3.1.3 настоящего договора.
5.2. Приемка товара осуществляется уполномоченным представителем Покупателя и
включает в себя следующие этапы:
- проверка комплектности и номенклатуры поставленной партии товара;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;
- проверка наличия необходимых сертификатов.
5.3. По факту приемки Товара Покупателем и Продавцом подписывается
уполномоченными на это лицами и скрепляется печатями Сторон товарная накладная.
5.4. Моментом исполнения обязательств Продавца по передаче Товара, считается факт
подписания уполномоченными на это лицами и скрепление печатями Сторон товарной
накладной.
5.5. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к Покупателю с
момента принятия Товара Покупателем и подписания товарной накладной.
5.6. Покупатель обязан принять переданный ему Товар, за исключением случаев, когда он
вправе потребовать замены Товара или возврата Товара, и потребовать возврата уплаченного
вознаграждения.
Товар считается принятым с момента подписания товарной накладной.
5.7. Покупатель обязан известить Продавца о нарушении условий договора о количестве,
об ассортименте, о качестве, о комплектности Товара в течение 7-ми дней после того, как
нарушение было обнаружено, исходя из характера и назначения Товара.
Покупатель в необходимых случаях вправе произвести экспертизу товара, своими силами
или с привлечением экспертов или экспертных организаций.
5.8. По факту выполнения работ по установке Поставщик представляет Покупателю на
подписание акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах.
5.9. В течение 5-ти рабочих дней после получения акта сдачи-приемки выполненных работ
Покупатель обязан подписать его и направить один экземпляр Поставщику, либо, при наличии
недостатков, представить Поставщику мотивированный отказ от его подписания.
5.10. В случае наличия недостатков Поставщик обязуется устранить их в течение 10-ти
календарных дней со дня получения соответствующих претензий от Покупателя.
5.11. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ.
6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ
СПОРОВ
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора виновная сторона
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством, то есть возмещает
потерпевшей стороне все действительные убытки (реальный ущерб).
6.2. Поставщик несет ответственность за просрочку поставки и установки Товара и
оплачивает пеню.
Пеня начисляется за каждый день просрочки Поставщиком обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации № 1063. Выплата
Поставщиком неустойки Покупателю не препятствует предъявлению к нему Покупателем
требований о возмещении убытков и не освобождает Поставщика от исполнения своих
обязанностей по настоящему Договору, а в случае просрочки поставки более чем на 30
календарных дней Покупатель утрачивает интерес к договору (п.2 ст. 457 ГК РФ).
В случае расторжения Договора по вине Поставщика, он обязан уплатить Покупателю
штраф в размере 10% от цены Договора.
В случае начисления пени Заказчиком, расчет по Договору производится Заказчиком в
течение 10 банковских дней с даты поступления пени на расчетный счет Заказчика.
6.3. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств по оплате Товара,
предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплату пени в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной стоимости Товара. Пени
начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения
обязательств.
6.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения
нарушений.
6.5. Споры, возникшие между сторонами при исполнении Договора, разрешаются в
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 дней со дня получения.
Неурегулированные в претензионном порядке споры передаются на рассмотрение арбитражного
суда Новосибирской области.
6.6. Сторона, не исполнившая обязательство по Договору, освобождается от
ответственности, если докажет, что это было вызвано действиями непреодолимой силы, то есть
форс-мажорными обстоятельствами.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.2. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в
пятидневный срок с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства
другой стороны по настоящему Договору, связанные с перепиской и расчетами по настоящему
Договору, считаются исполненными надлежащим образом.
7.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается, по
соглашению сторон в следующих случаях:
- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества
товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги и иных условий Договора;
- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или
уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара, объем
выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.
- при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации
регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
Данные изменения оформляются дополнительным соглашением.
7.4. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон.
7.5. Покупатель может принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора
в следующих случаях:
- просрочка поставки более чем 30 дней;
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Покупателя срок;
- неоднократные нарушения сроков поставки;
Так же Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
договора, по основаниям предусмотренным законодательством.
Решение об одностороннем отказе направляется Поставщику в течении одного дня,
следующего за датой принятия такого решения, размещается на официальном сайте и
направляется Поставщику по почте с уведомление о вручении, телеграммой, либо посредствам
факсимильной связи, либо с использованием иных средств связи и доставки.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и
договор считается расторгнутым через 10 дней с даты уведомления об одностороннем отказе от
исполнения договора. В случае невозможности получения подтверждения либо информации
надлежащего уведомления, датой надлежащего уведомления признается дата по истечении 30
дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в
единой информационной системе.
7.6. По требованию одной из сторон Договор может быть расторгнут в судебном порядке
в случаях, предусмотренных законодательством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного
исполнения ими своих обязательств.
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
8.3. В случае досрочного расторжения Договора стороны обязаны подписать акт сверки
расчетов и произвести окончательные расчеты.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Изменения к Договору оформляются в виде Соглашения и подписываются обеими
сторонами.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ
ПОСТАВЩИК
Федеральное
государственное Наименование
бюджетное образовательное учреждение Адрес:
высшего
образования
«Сибирский Юридический
государственный университет геосистем Фактический
и технологий» (СГУГиТ)
Почтовый
Адрес: 630108, г. Новосибирск,
E-mail
ул. Плахотного, 10
Тел.
тел. (383) 343 – 39 – 37
ОГРН
ИНН 5404105079 КПП 540401001
ИНН/КПП
УФК по Новосибирской области
р/с
СГУГиТ
к/с
л/сч 20516Х54810
БИК
Сибирское ГУ Банка России, г. Наименование и
Новосибирск
местонахождение
р/сч 40501810700042000002
банка
БИК 045004001
ОКПО
ОКОПФ/ОКФС
ОКТМО
Ректор __________________А.П. Карпик
___________________ /________________/
м.п.
м.п.
Приложение № 1
к договору поставки от «___» ___________ 20__г. №_______
СПЕЦИФИКАЦИЯ
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Наименование
товара
Единица
измерения
Количество
товара
Цена за ед.,
руб.
НДС
____%
Сумма с
НДС, руб.
Общая цена Товара: ___________(_______________________) рублей ____ копеек, в том
числе НДС (___%) _________ (_______________________) рублей ____ копеек.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ
ПОСТАВЩИК
Ректор __________________А.П. Карпик
м.п.
___________________ /________________/
м.п.