Главный врач МЛПУ «Поликлиника № 1» _________ Мякотных Л.Н.

Проект
Договора
«Утверждаю»
Главный врач
МЛПУ «Поликлиника № 1»
_________ Мякотных Л.Н.
______________2011 г.
Договор № _____
на поставку колющих инструментов
г.о. Тольятти
___________ 2011 г.
Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение Поликлиника № 1 городского
округа Тольятти, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача
Мякотных Л.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______, именуемое
в дальнейшем «Поставщик», в лице ______., действующего на основании _____, с другой
стороны, и вместе именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок № ______ от _______2011 года, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство осуществлять в 4
квартале 2011 года поставку колющих инструментов (далее Товар), предназначенного для
обеспечения лечебного процесса Заказчиком, согласно спецификации (Приложение № 2) на
условиях, предусмотренных договором.
1.2. Заказчик обязуется принять поставленный Товар и своевременно оплатить его согласно
условиям договора.
2. Цена договора и порядок оплаты
2.1. Цена договора составляет ____ (____) рублей __ копеек из средств ОМС в соответствии с
протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от _____2011 года
(Приложение № 1). Цена договора является фиксированной и изменению не подлежит. Цена
договора включает в себя стоимость самого Товара, расходы, связанные с упаковкой,
хранением, погрузкой, перевозкой, доставкой, таможенными пошлинами, страхование, все
действующие налоги и другие обязательные платежи.
2.2. Цена за каждую единицу Товара является фиксированной и изменению не подлежит.
2.3. Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, на
основании
товарно-транспортной
накладной,
подписанной
уполномоченными
представителями обеих сторон, и представления Поставщиком счета-фактуры (счета).
3. Права и обязанности сторон
3.1.Заказчик обязан:
3.1.1. Своевременно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями договора.
3.1.2. Назначить ответственное лицо по приему и проверке количества и качества Товара.
3.1.3. Осуществлять контроль объема, сроков, цен и качества поставленного Товара.
3.2. Поставщик обязан:
3.2.1. Осуществлять поставку Товара своими силами и средствами, в соответствии с
договором.
3.2.2. Представлять Заказчику счет-фактуры (счета) и товарно-транспортные накладные за
поставленный Товар.
3.2.3. Подтверждать качество и безопасность Товара документами, предусмотренными п. 4.1.
договора.
1
4. Качество
4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству Товара,
установленным законодательством Российской Федерации, и подтверждаться:
- регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- сертификатом соответствия, подтверждающим соответствие качества Товара в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Остаточный срок годности Товара на момент его поставки должен составлять не менее
80 % от всего срока годности.
4.3. Поставщик обязуется обеспечить наличие у Заказчика документов, подтверждающих
соответствие качества каждой серии Товара, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4.4. Проверка качества Товара, поступившего в упаковке завода-изготовителя, производится
при вскрытии упаковки в процессе использования Заказчиком, но не позднее установленных
гарантийных сроков. В случае если при использовании Товара будет обнаружен Товар
ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить некачественный Товар на
качественный в течение 15-ти календарных дней с момента предъявления Заказчиком такого
требования.
5. Срок и порядок поставки
5.1. Поставка Товара Заказчику осуществляется Поставщиком в 4 квартале 2011 г. по адресу:
г. Тольятти, Приморский б-р 24, каб.421 и б-р Буденного, 8, каб. 417 силами и средствами
Поставщика. Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика, в которой указывается
наименование, количество поставляемого товара и адрес поставки. Поставка Товара
осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения заявки. Способ подачи
заявки - электронная почта или факс.
5.2. В случае если при приемке Товара будет обнаружен Товар не надлежащего качества,
Заказчик обязан отказаться от приемки такого Товара. При этом Поставщик обязан заменить
некачественный Товар на качественный в течение 3-х календарных дней с момента
предъявления Заказчиком такого требования.
5.3. Прием Товара осуществляется по товарно-транспортной накладной, подписанной
уполномоченными представителями обеих сторон, в случае расхождения оформляется актом
приема-передачи Товара.
5.4. Поставщик обязуется обеспечить надлежащие условия хранения Товара на всех этапах
поставки, включая закупку, хранение, транспортировку и доставку.
5.5. Датой поставки Товара по договору считается дата подписания Заказчиком товарнотранспортной накладной.
5.6. Досрочная поставка Товара может производиться Поставщиком только с согласия
Заказчика.
5.7. Отчетным периодом поставки считать период с 1 по 30(31) число месяца.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по поставке товаров
считаются: нарушение сроков поставки товара, недопоставка товара, поставка
некачественного товара.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Товара,
предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату
2
неустойки. Неустойка начисляется в размере 0,5 % от цены договора за каждый день
просрочки исполнения обязательства по поставке Товара, начиная со дня, следующего за
днем истечения такого срока, установленного договором, до момента поставки Товара.
6.4. Уплата неустойки, предусмотренной договором, не освобождает Поставщика от
необходимости исполнить обязательство в полном объеме.
6.5. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением
Поставщиком своих обязательств, предусмотренных договором, подлежат оплате сверх
неустойки.
6.6. В случае недопоставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000
рублей.
6.7. В случае поставки некачественного Товара, Товара с меньшим сроком годности,
поставка считается не исполненной. Поставщик обязан в течение 3-х календарных дней с
момента получения письменного заявления Заказчика, безвозмездно заменить
некачественный Товар на качественный, и уплатить неустойку в размере 0,5% от цены
договора.
6.8. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении
договора в следующих случаях:
6.8.1. При существенном нарушении договора Поставщиком, в том числе существенном
нарушении требований к качеству Товара (обнаружение неустранимых недостатков,
недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат
времени или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после устранения, и других
недостатков), требований к таре и(или) упаковке, в случае, когда Товара подлежит
затариванию и(или) упаковке;
6.8.2. В случае просрочки поставки Товара более чем на 7 рабочих дней;
6.8.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, который является предметом
договора;
6.8.4. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или
наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии
конкурсного производства;
6.8.5. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
6.8.6. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять
процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6.8.7. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской
Федерации.
6.9. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор).
7. Прочие условия
7.1. Договор действует с момента подписания и г. по 30.12.2011 г., а в части оплаты до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. В случае изменения реквизитов Сторона, изменяющая реквизиты, обязана сообщить
письмом другой Стороне новые реквизиты в течение 5 (пяти) банковских дней.
3
7.3. Все разногласия, связанные с исполнением договора, Стороны решают путем
переговоров. В случае не достижения согласия, заинтересованная Сторона вправе обратиться
в Арбитражный суд Самарской области.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
7.5. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
7.6. Приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Приложение № 1 Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок
№ ____ от _____2011 года на ___ листах.
2. Приложение № 2 Спецификация на ___ листах.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
Муниципальное лечебнопрофилактическое учреждение
Поликлиника № 1 городского округа
Тольятти
Заказчик:
Главный врач
____________Л.Н. Мякотных
Поставщик:
Поставщик:
__________
__________________
4
Приложение № 2
к договору № ___
от «___» _______ 2011 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
Наименование
товара,
характеристика,
производитель
Описание товара
Ед.
изм.
Количество
Цена
за
единицу,
руб.
Заказчик:
Поставщик:
Главный врач
_______________
____________Л.Н. Мякотных
______________________________
Сумма
в руб.
5