Проект - Гаврилово - Посадский муниципальный район

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на поставку товаров для муниципальных нужд Гаврилово-Посадского муниципального
района
г.Гаврилов Посад
«____»________ 200__г.
_____________________________,
именуемое
в дальнейшем «Поставщик», в лице
______________________________, действующее на основании __________________________ с
одной стороны, муниципальная Новоселковская основная общеобразовательная школа,
именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Макаровой Галины Вячеславовны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1 Настоящий контракт заключается Заказчиком от имени Гаврилово-Посадского
муниципального района в целях обеспечения муниципальных нужд Гаврилово-Посадского
муниципального района.
1.2. В соответствии с протоколом оценки и сопоставления котировочных заявок от
_______ № ______, Поставщик обязуется осуществить поставку каменного угля для отопления
помещений муниципальной Бородинской средней общеобразовательной школы (далее - Товар), а
Заказчик обязуется принять товар и обеспечить оплату поставленного товара.
Характеристика товара: каменный уголь марки Д, концентрат класса 13-100 мм, для
коммунальных и бытовых нужд населения в количестве 32 тонн в соответствии требованиям
нормативных документов: ТУ 0324-001-00162748-01, ГОСТ Р 51591-2000.
1.3. Заказчик вправе при исполнении контракта по согласованию с Поставщиком изменить
количество товаров и цену государственного контракта в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2. Цена и порядок расчетов между сторонами
2.1. Цена Контракта составляет _______________ (_________________) рублей.
2.2. Цена контракта включает в себя стоимость продукции с учетом налогов и других
обязательных платежей, доставки продукции до грузополучателя, расходы по сертификации.
Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случаев, указанных в п. 1.3. настоящего контракта и предусмотренных действующим
законодательством.
2.3. Оплата осуществляется в рублях по безналичному расчёту, в течение 30 дней со дня
получения продукции в соответствии с графиком финансирования.
2.4. Валютой платежа является российский рубль.
3. Порядок и сроки поставки товара
3.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком непосредственно по месту нахождения
Заказчика.
3.2. Поставка товара осуществляется со дня подписания контракта в январе, феврале и
марте 2009 года равными долями.
4. Порядок приемки товара
4.1. При осуществлении приемки товара Заказчик проверяет соответствие количества и
качества товара, требованиям установленным настоящим контрактом.
1
4.2. Приемка товара по качеству производится Заказчиком не позднее 10 дней, после выдачи
угля перевозчиком. Приемка считается произведенной своевременно, если проверка качества
товара окончена в установленные сроки.
4.3.Факт приемки товара Заказчиком оформляется актом приемки, подписанным обеими
сторонами.
4.4.В случае возникновения разногласий по качеству поставленного товара, Заказчик вправе
приостановить приемку и взять товар на ответственное хранение, при этом вызов представителя
Поставщика обязателен. Заказчик обязан обеспечить хранение угля ненадлежащего качества в
условиях, предотвращающих ухудшение его качества и смешение с другим однородным товаром.
4.5.Поставщик обязан не позднее, чем на следующий день с момента получения
факсимильного или телеграфного вызова Заказчика, сообщить о прибытии своего представителя
для участия в приёмке. Неполучение ответа на вызов в указанный срок, либо неприбытие
представителя Поставщика в 3-х дневный срок, не считая времени, необходимого для проезда, даёт
право Заказчику произвести приемку в одностороннем порядке с составлением соответствующего
акта.
4.6.Во всех случаях, когда стандартами, техническими условиями для определения качества
угля предусмотрен отбор образцов (проб), лица, участвующие в приемке угля по качеству, обязаны
отобрать образцы (пробы) этого угля. Отбор образцов (проб) производится в точном соответствии
с требованиями нормативных актов. Отобранные образцы (пробы) опечатываются либо
пломбируются и снабжаются этикетками, подписанными лицами, участвующими в отборе. из
отобранных образцов (проб) один остается у Заказчика, второй направляется поставщику угля,
третий сдается на анализ или испытание в лаборатории или научно-исследовательские институты.
О сдаче образцов (проб) на анализ или испытание делаются соответствующие отметки в акте
отбора образцов (проб). По результатам приемки угля по качеству с участием представителей,
составляется акт о фактическом качестве полученного угля. Акт должен быть составлен в день
окончания приемки угля по качеству. Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в
проверке качества угля.
4.6.В случае поставки каменного угля, не соответствующего требованиям по качеству,
Поставщик обязуется в течение 10 дней с момента предъявления претензии Заказчиком (или по его
указанию иным лицом), произвести замены такого топлива на качественное. Все расходы по
возврату некачественного топлива и связанные с этим убытки возлагаются на Поставщика. В
случае, если Поставщик откажется от замены товара, несоответствующего требованиям,
указанным в спецификации (некачественное топливо или товар более низкого качества) на
качественный уголь, то поставленный им товар, несоответствующего качества считается
непоставленным.
4.7.Приемка товара по количеству производится на складе Заказчика после выдачи угля
перевозчиком на основании товарно-транспортной накладной.
4.8.Количество поставленного товара определяется по весу, указанному в накладных с
учетом замеров взвешивания) Заказчика.
4.9. При обнаружении недостачи поставленной продукции составляется акт в соответствии с
инструкцией, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от
15.06.1965 №П-6. На основании акта Поставщику предъявляется претензия. По письменному
требованию Заказчика, Поставщик обязан поставить недостающий товар в течение 10 дней.
5. Качество товара
5.1. Поставляемый товар должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с
действующими требованиями.
Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, в т.ч. ГОСТ, ОСТ и ТУ и должно подтверждаться
соответствующими документами: сертификатом соответствия, удостоверением (паспорт качества).
5.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение срока
предоставления гарантий качества, составляющего 1 год.
2
5.3. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям по качеству, Поставщик
обязуется в течение 20 дней с момента предъявления претензии Заказчиком произвести замену
такого товара на качественный. Некачественный товар считается не поставленным.
6. Ответственность сторон
6.1. Поставщик несет ответственность за неисполнение условий, установленных настоящим
контрактом, в пределах цены контракта.
6.2. В случае нарушения срока поставки товара, установленного п. 3.2. настоящего
контракта Поставщик обязан по требованию Заказчика уплатить неустойку в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
РФ, от стоимости не поставленных товаров за каждый день просрочки, но не более 90 дней.
6.3. В случае недопоставки товара в срок, установленный п. 3.2. настоящего контракта с
учетом допустимой просрочки, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от
стоимости недопоставленного товара.
6.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований к
качеству, установленных настоящим контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в
размере 20% от стоимости некачественного товара.
6.5. Сумма штрафных санкций, установленных в соответствии с п.6.2, 6.3, 6.4 настоящего
контракта, будет удержана при оплате Заказчиком стоимости поставленного товара.
6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа,
пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер
такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или
по вине другой стороны.
6.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои
обязательства, вытекающие из настоящего контракта.
6.8. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим контрактом,
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на
территории России.
7. Заключительные положения
7.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения сторонами обязанностей.
7.2. Изменение условий контракта происходит в соответствии с действующим
законодательством.
7.3. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
7.3.1. В случае неоднократного нарушения сроков поставки товара, установленных п. 3.2
настоящего контракта, поставки товара, ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут
быть устранены в срок, установленный п. 5.3 настоящего контракта, Стороны обязуются
рассматривать данные обязательства как существенно изменившиеся и препятствующие
выполнению настоящего контракта в полном объеме в указанные в настоящем контракте сроки.
При наличии указанных обстоятельств Заказчик направляет в адрес Поставщика соответствующее
уведомление, с момента получения которого, контракт считается расторгнутым по соглашению
Сторон.
7.4. Расторжение настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности,
установленной настоящим Контрактом.
7.5. Споры по настоящему Контракту рассматриваются в соответствии с действующим
3
законодательством в Арбитражном суде Ивановской области.
7.6. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Поставщик:
Заказчик:
Заказчик:
Поставщик:
_____________ М.Г.Носков
__________________
4