форма описи документов, представляемых для участия в аукционе

Документация об аукционе:
«Капитальный ремонт сетей водоснабжения»
Уполномоченный орган - Отдел муниципального заказа управления экономики Администрации
Миасского городского округа.
Аукцион состоится: 1.06.2009г. в 11-00 час. (время местное) по адресу: 456300 Челябинская
обл., г.Миасс, пр.Автозаводцев, 55, каб. № 71
У Т В Е Р Ж Д А Ю:
В части информационной карты
с приложениями и проектом
муниципального контракта
Председатель комитета по ЖКХ,
энергетики и транспорту
______________ Е.И. Хиуков
в части инструкции по подготовке
и представлению документов на аукцион
Начальник отдела муниципального заказа
Управления экономики
__________________А.П.Михолап
г.Миасс
2009 г.
Документация об аукционе
1. Информационная карта аукциона
а) Приложение №1
б) Приложение №2
в) Приложение №3
2
Проект муниципального контракта
3.
Инструкция по подготовке и представлению документов на открытый аукцион
3.1
Обязательные требования к участникам размещения заказа путем проведения торгов
3.2
Перечень документов предоставляемых участником размещения заказа
3.3
Формы документов предоставляемых на аукцион
1.ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
1.
Наименование Заказчика,
контактная информация
2.
Наименование уполномоченного
органа, контактная информация
3.
Вид и предмет аукциона
4.
Начальная цена контракта (лота)
5.
Место, условия и срок
выполнения работ
Администрация Миасского городского округа
Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту
456300, г. Миасс Челябинской области, ул. Романенко, 50а
Тел.: 8 (3513) 56-14-90
Факс 8 (3513) 56-69-45
Отдел Муниципального заказа Управления экономики Администрации
Миасского городского округа
Тел.: (8-3513) 57-27-57, 57-20-35, 57-41-90
Открытый аукцион «Капитальный ремонт сетей водоснабжения»:
Лот №1 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения в районе домов №
1, 3 по ул.Циолковского
Лот №2 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения по
ул.Олимпийской,6
Лот №3 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения по пр.Октября, 65
Лот №1 – 766 255 руб.
Лот №2 – 156 704 руб.
Лот №3 – 70 456 руб.
Миасский городской округ.
Срок выполнения работ : Лот № 1– 01.09.09 г.
Лот № 2 – 30.07.09 г.
Лот № 3 – 30.07.09 г.
Начало работ – с момента подписания муниципального контракта
ЛОТ №1
Диаметр трубопровода, мм
Ф 160х9,1 мм
Ф 110х6,3 мм
6.
Требования установленные
Заказчиком к качеству,
техническим и функциональным
характеристикам работ
Протяженность. п.м.
99,0
5,0
1) - Сети водоснабжения в районе домов № 1, 3 по
ул.Циолковского
Существующий стальной трубопровод демонтировать. Трубопровод
водоснабжения проложить из труб полиэтиленовых Ф 160 мм с толщиной
стенки 9,1 мм, Ф 110 мм с толщиной стенки 6,3 мм; полиэтилен для труб
должен быть с минимальной длительной прочностью 8,0 МПа, с
относительным удлинением при разрыве не менее 250%; трубы принять
на давление не менее 0,8 МПа. Трубы напорные полиэтиленовые должны
соответствовать ГОСТ 18599-2001.
Трубопроводы необходимо уложить на песчаное основание
толщиной не менее 0,1 м. Выполнить монтаж водопроводного колодца Ф
1500 мм из железобетонных колец. В водопроводном колодце установить
пожарный гидрант. В качестве запорной арматуры использовать затворы
поворотные дисковые, рассчитанные на давление 1,6 МПа. После
прокладки трубопровода составить акт на скрытые работы, провести в
присутствии муниципального заказчика гидравлические испытания,
промывку трубопровода с дезинфекцией с составлением актов
установленной формы. Восстановить асфальтовое покрытие.
ЛОТ №2
Диаметр трубопровода, мм
Ф 160х9,1 мм
Протяженность. п.м.
30,0
2)- Сети водоснабжения по ул.Олимпийской,6
Существующий стальной трубопровод не демонтировать из-за
значительной глубины залегания. Трубопровод водоснабжения проложить
из труб полиэтиленовых Ф 160 мм с толщиной стенки 9,1 мм; полиэтилен
для труб должен быть с минимальной длительной прочностью 8,0 МПа, с
относительным удлинением при разрыве не менее 250%; трубы принять
на давление не менее 0,8 МПа. Трубы напорные полиэтиленовые должны
соответствовать ГОСТ 18599-2001.
Трубопроводы необходимо уложить на песчаное основание толщиной не
менее 0,1 м. Выполнить монтаж водопроводного колодца Ф 1500 мм из
железобетонных колец. В водопроводном колодце установить пожарный
гидрант. После прокладки трубопровода составить акт на скрытые
работы,
провести
в
присутствии
муниципального
заказчика
гидравлические испытания, промывку трубопровода с дезинфекцией с
составлением актов установленной формы.
ЛОТ №3
Диаметр трубопровода, мм
Ф 63х3,6 мм
Протяженность. п.м.
50,0
3)- Сети водоснабжения по пр.Октября, 65
Существующий стальной трубопровод не демонтировать из-за
значительной глубины залегания. Трубопровод водоснабжения проложить
из труб полиэтиленовых Ф 63 мм с толщиной стенки 3,6 мм; полиэтилен
для труб должен быть с минимальной длительной прочностью 8,0 МПа, с
относительным удлинением при разрыве не менее 250%; трубы принять
на давление не менее 0,8 МПа. Трубы напорные полиэтиленовые должны
соответствовать ГОСТ 18599-2001.
Трубопроводы необходимо уложить на песчаное основание толщиной не
менее 0,1 м. После прокладки трубопровода составить акт на скрытые
работы,
провести
в
присутствии
муниципального
заказчика
гидравлические испытания, промывку трубопровода с дезинфекцией с
составлением актов установленной формы.
7.
Источник финансирования
8.
Форма, сроки и порядок оплаты
9.
Порядок формирования цены
2) Работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения выполнить в
соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения», СП 40-102-2000 «Проектирование и
монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из
полимерных материалов».
Срок гарантии качества на результат выполненных работ составляет два
года с момента подписания сторонами акта выполненных работ.
Восстановить нарушенное благоустройство с составлением акта
установленной формы, согласованным с начальником отдела по
управлению Северным территориальным округом.
Бюджет Миасского городского округа
Оплата работ производится в два этапа. Муниципальный заказчик в
десятидневный срок со дня подписания муниципального контракта на
основании выставленного счета производит выплату Подрядчику аванса в
размере 30% от общей стоимости подлежащих выполнению работ..
Окончательный расчет с Подрядчиком производится после выполнения
им работ, в течение пяти дней с момента получения Муниципальным
заказчиком счета-фактуры, оформленного на основании подписанных
обеими сторонами акта приемки выполненных работ (ф. КС-2) и справки
о стоимости выполненных работ (ф. КС-3).
Цена контракта включает все необходимые затраты Подрядчика,
связанные с выполнением работ, в том числе на командировочные
расходы, транспорт, налоги, пошлины, страхование и другие виды
обязательных платежей.
Сведения о валюте,
используемой для формирования
цены контракта
10.
11.
Требования к участникам
размещения заказа
12.
Величина понижения начальной
цены контракта («шаг
аукциона»)
13.
Извещение о проведении
открытого аукциона
Для формирования цены контракта и расчетов используется российская
валюта-рубль.
1.Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям,
предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг,
являющихся предметом торгов.
2.Сведения об участнике размещения заказа не должны быть размещены в
предусмотренном Федеральным Законом реестре недобросовестных
поставщиков.
3.Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней
ответственности. Работы по устройству наружных инженерных сетей и
коммуникаций (прокладка водопроводных сетей (в том числе из
полимерных материалов)
либо
наличие свидетельства о допуске к видам работ (в соответствии с
документацией об аукционе) выданное саморегулируемой организацией.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (максимальной)
цены контракта (цены лота). В случае, если после троекратного
объявления последнего предложения по цене контракта ни один из
участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более
низкую цену контракта, шаг аукциона снижается на 0,5% начальной цены
контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
Опубликовывается в официальном печатном издании: газета «Миасский
рабочий» и размещается на официальном сайте www. gorod. miass.ru
Приложение №1
Лот № 1
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Капитальный ремонт сетей водоснабжения в районе домов № 1, 3 по ул.Циолковского
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование работ
ед.изм
кол-во
2
РАЗДЕЛ: Наружные сети
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных,
толщиной слоя 7 см (180м2)
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков
отбойных пневматических (24м2)
Разборка бортовых камней на бетонном основании
Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный (разобранное
асафальтовое покрытие дорог и тротуаров, бордюрные камни), объемный вес асфальта 2,2
т/м3
3
4
100м3
0,126
1000м2
0,024
100м
т
0,56
35,3
5
6
7
Опорожнение трубопроводов диаметром, мм: 75-80
Опорожнение трубопроводов диаметром, мм: 150
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 мокрый (болото). Грунт не пригоден
для обратной засыпки
км
км
1000м3
0,03
0,099
0,756
8
9
Работа на отвале, группа грунтов: 2
Разработка грунта вручную в местах пересечения с трубами канализации ( 1 пересечение),
теплотрассой ( 2 пересечения), кабелем связи ( 2 пересечения), в траншеях шириной до 2
м, глубиной до 3 м, группа грунтов: 3 мокрый, к=1,15 по тех ч п. 3.189
1000м3
100м3
0,756
0,32
10
Разработка грунта вручную в местах пересечения с незащищенным эл.кабелем ( 4
пересечения), в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов: 3 мокрый,
к=1,3 по тех ч п. 3.188
100м3
0,32
11
Доработка грунта вручную после механизированной разработки в траншеях шириной до
2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов: 3 мокрый, к=1,2 по тех ч п. 3.187
100м3
0,25
12
13
14
14,1
14,2
14,3
15
16
17
18
18,1
19
19,1
20
20,1
21
21,1
22
23
24
24,1
25
26
26,1
26,2
27
27,1
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода,
площадь сечения коробов, м2, до: 0,1
Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона диаметром 1,5 м ( ВК-2), в
грунтах: сухих
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диаметром 1,5 м ( ВК-2), в
грунтах: сухих (КЦ 15-9 -3шт ( 0,4м3*3), КЦП 1-15-1 -1шт (0,29м3)
Люк чугунный для колодцев: легкий (ГОСТ 3634)
Скобы: ходовые
Стержневая арматура А-II, А-I, А-III, Ат-III, А-IIIв, А-IY, Ат-IY
Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром, мм: 80
Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром, мм: 150
Устройство основания под трубопроводы песчаного толщиной слоя 10 см
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром, мм: 110х6,3
Труба типа SDR 17,6 ПЭ 80 рабочим давлением 0,8 МПа, наружным диаметром, мм:
110х6,3 (питьевого назначения)
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром, мм 160х9,1
Труба типа SDR 17,6 ПЭ 80 рабочим давлением 0,8 МПа, наружным диаметром, мм:
160х9,1 (питьевого назначения)
Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов диаметром 160 мм
Отвод полиэтиленовый д=160 мм
Укладка гильзы под дорогой ( 1шт -13м,1шт -15м, 1шт - 20м) из стальных
водопроводных труб диаметром, мм: 273х7
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до
377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ 10705-80:
наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм
м
32
м3
1,49
м3
1,49
штука
штука
кг
м
м
м3
1м
10м
1
6
40,28
5
99
12,5
5
0,506
1м
10м
51
5,1612
10шт
штука
м
0,1
1
48
м
48,192
100м2
100м2
м
10м
0,44
0,44
48
4,8576
штука
10шт
3
0,2
штука
штука
т
1
1
0,01
шт
1
Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром, мм: 100
Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром, мм: 150
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 ( грунт новый)
Работа на отвале, группа грунтов: 2
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 грунт новый
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:
59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов ( грунт новый)
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 2
Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.)
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной слоя
12 см
Розлив битума
Устройство покрытий внутри квартальных дорог толщиной 4 см из горячих
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных
материалов: 2,5 ( 2,9 т/м3 (типа Б, марка I)
км
км
1000м3
0,005
0,099
0,756
1000м3
100м3
1000м3
0,756
0,89
0,756
100м3
1000м2
м3
7,56
0,5
30,6
т
100м2
0,163
1,8
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06020-1Б добавить 3 см
1000м2
0,18
Огрунтовка поверхности гильзы за один раз грунтовкой: ГФ-021
Окраска огрунтованной поверхности гильзы эмалью: ПФ-115
Протаскивание в футляр из стальных труб трубы ПЭ диаметром, мм: 160х9,1
Труба типа SDR 17,6 ПЭ 80 рабочим давлением 0,8 МПа, наружным диаметром, мм:
160х9,1 (питьевого назначения)
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром, мм: 250
Установка полиэтиленовых фасонных частей: переходов диаметром 110 мм -1шт,
диаметром 160 мм -1шт
Соединительный элемент "сталь-полиэтилен", д=110мм
Соединительный элемент "сталь-полиэтилен", д=160мм
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром, мм: 100-250. Установка
перехода стального 108мм х 89мм
Переходы штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) из труб
горячедеформированных или холоднодеформированных и стали марки 20: Переходы
концентрические, диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и
толщиной стенки, мм: 108х4-89х3,5
40
Устройство покрытий тротуаров толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5 ( 2,9 т/м3
(типа Б, марка I)
100м2
0,24
41
Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании (В15 (М200) с крупностью
заполнителя более 40 мм): (камни бортовые) при других видах покрытий, сечением
150х300 (180х300) мм
100м
0,56
41,1
Камни бортовые бетонные ГОСТ 6665-91, марка 400 (В30) БР 100.30.15; . БР 100.30.18
ВК-1
Демонтаж чугунных люков
Очистка камер от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром, мм: 150
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа
(16 кгс/см2), диаметром, мм: 150
Установка полиэтиленовых фасонных частей: переходов диаметром 160 мм
Соединительный элемент "сталь-полиэтилен", д=160мм. Втулка под фланец д=160 мм
Пробивка проемов в конструкциях из: бетона
Укладка гильзы ( 1шт - 0,5м) из стальных водопроводных труб, диаметром, мм: 219х7
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до
377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ 10705-80:
наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм
м3
2,408
штука
м3
шт
штука
1
0,1
2
2
10шт
штука
м3
м
м
0,1
1
0,034
0,5
0,5
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром, мм: 200
Установка люка
Люк чугунный для колодцев: легкий (ГОСТ 3634)
ВК-2
Очистка камер от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем
Демонтаж: гидрантов пожарных
Демонтаж подставки под ПГ, диаметром труб: 150 мм -прим.
Демонтаж задвижек диаметром 80 мм
Резка фланцев диаметром, мм: 80
Пробивка проемов в конструкциях из: бетона ( 3шт в кольцах колодца, 1шт в стене
здания ВН)
Укладка гильзы ( 3 шт по 0,5 м в колодце и 1 по 1,0 м в подвале здания ВН) из стальных
водопроводных труб диаметром, мм: 219х7
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до
377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ 10705-80:
наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм
штука
штука
штука
1
1
1
м3
штука
штука
штука
шт
м3
0,11
1
1
1
2
0,03
м
2,5
м
2,5
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром, мм:200 -прим.
Укладка в колодце участка стальных водопроводных труб диаметром, мм: 159х6 для
врезки и установки запорной арматуры
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до
377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ 10705-80:
наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм
штука
м
2
0,5
м
0,5
Установка изготовленного тройника с подставкой под ПГ стального, диаметром труб:
159х6 мм -прим.
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до
377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ 10705-80:
наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм
штука
1
м
1,5
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа
(10 кгс/см2), диаметром, мм: 150
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром, мм: 150
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа
(16 кгс/см2), диаметром, мм: 150
Установка: гидрантов пожарных
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм,
высотой 500-2500 мм
Установка полиэтиленовых фасонных частей: переходов диаметром 110 мм
Соединительный элемент "сталь-полиэтилен", д=110мм. Втулка под фланец д=110 мм
Установка полиэтиленовых фасонных частей: переходов диаметром 160 мм
Соединительный элемент "сталь-полиэтилен", д=160мм. Втулка под фланец д=160 мм
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров диам, мм: 100
штука
1
шт
штука
2
2
штука
штука
1
1
10шт
штука
10шт
штука
врезка
0,1
1
0,2
2
2
1
2
3
3,1
4
4,1
5
6
6,1
7
8
8,1
1
2
3
4
5
6
7
7,1
8
9
9,1
10
10,1
10,2
11
11,1
12
12,1
13
13,1
14
14,1
15
16
16,1
17
17,1
18
18,1
1
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром, мм: 100
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа
(16 кгс/см2), диаметром, мм: 100
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром, мм: 150
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа
(16 кгс/см2), диаметром, мм: 150
Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром, мм: 100
Затвор поворотный дисковый типа <бабочка> фирмы TECOFI для воды, давлением 1,6
МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 100
РАЗДЕЛ: Автомобильные перевозки
Перевозка разобранного асфальтового покрытия и бордюрных камней автомобилямисамосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 12 км (с Машгородка на
Васильевскую свалку)
шт
штука
4
4
шт
штука
4
4
штука
штука
2
2
т
35,3
2
Перевозка грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние
до 5 км (Вывоз с места ремонтных работ за город мокрого грунта, не пригодного для
обратной засыпки) Объемный вес грунта 1,85 т/м3
т
1390
3
Перевозка грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на
расстояние до 5 км ( Транспортиравка нового грунта к месту ремонтных работ для
обратной засыпки)
т
1390
Приложение №2
Лот №2
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул.Олимпийской, 6
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
8,1
9
9,1
10
10,1
11
11,1
12
13
13,1
13,2
13,3
14
15
Наименование работ
2
Опорожнение трубопроводов диаметром, мм: 150
Насосные станции на базе автомобиля, производительность до 50 м3/ч, напор 100 м.
откачка сброшенной воды из системы ассенизаторной машиной
Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом
вместимостью 0,5(0,5-0,63) м3, в отвал, группа грунтов: 3. траншея длиной 30 м,
глубиной 5,0 м
Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом
краном при наличии креплений, группа грунтов: 3
Демонтаж: гидрантов пожарных
Демонтаж круглых колодцев из сб/ железобетона диаметром 1,5 м, в грунтах: сухих
Устройство основания под трубопроводы песчаного, толщиной слоя 10 см
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром, мм 160х9,1
Труба типа SDR 17,6 ПЭ 80 рабочим давлением 0,8 МПа, наружным диаметром, мм:
160х9,1 (питьевого назначения)
Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов диаметром 160 мм
Отвод полиэтиленовый д=160 мм
Установка полиэтиленовых фасонных частей: переходов втулка под фланец д=160 мм
Соединительный элемент "сталь-полиэтилен", д=160мм
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром, мм: 150
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6
МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 150
Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром, мм: 150
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диаметром 1,5 м , в грунтах:
сухих (КЦ -15-9 -3шт (0,4м3*3), КЦП -15-9 -1шт (0,29м3)
Стержневая арматура А-II, А-I, А-III, Ат-III, А-IIIв, А-IY, Ат-IY
Скобы: ходовые
Люк чугунный для колодцев: легкий (ГОСТ 3634)
Пробивка проемов в конструкциях из: бетона
Укладка гильзы ( 2 шт по 0,5м) из стальных водопроводных труб диаметром, мм:
219х7
ед.изм
3
км
маш/час
колво
4
0,03
2
1000м3
0,538
100м3
0,17
шт
м3
м3
1м
10м
1
1,49
3,6
30
3,036
10шт
штука
10шт
штука
шт
штука
0,2
2
0,2
2
4
4
км
м3
0,03
1,49
кг
штука
штука
м3
м
40,28
6
1
0,01
1
15,1
16
17
17,1
18
18,1
18,2
19
19,1
20
21
22
23
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20
до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ
10705-80: наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм
м
1
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров диам, мм: 150
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром, мм: 100-250. Установка
стального отвода диаметром, мм 159х6 в колодце, для врезки в сущ.сети (разная
глубина заложения сущ. трубы и вновь проложенной)
врезка
т
1
0,012
Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру
менее или 10 МПа (100 кгс/см2) из труб стальных бесшовных горячедеформированных
или холоднодеформированных из стали 20: Отводы 90 град. с радиусом кривизны
R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм,
толщиной стенки, мм: 6
штука
2
Установка изготовленного тройника с подставкой под ПГ стального,. Диам.труб,
159х6мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20
до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ
10705-80: наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм
штука
1
м
2
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0
МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 150
Установка: гидрантов пожарных
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм,
высотой 500-2500 мм
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами
мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 2
Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.)
штука
1
штука
штука
1
1
100м3
1000м3
0,17
0,538
100м3
1000м2
5,38
0,12
Приложение №3
Лот №3
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Капитальный ремонт сетей водоснабжения по пр.Октября, 65
№ п/п
Наименование работ
ед.изм
1
Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом
вместимостью 0,5(0,5-0,63) м3, в отвал, группа грунтов: 3. Траншея длиной 25 м,
глубиной 2,5м
Доработка грунта вручную после механизированной разработки, в траншеях
шириной до 2 м, глубиной 2,5 м, группа грунтов: 3, к=1,2 по тех ч п. 3.187
Демонтаж чугунных люков
Опорожнение трубопроводов диаметром, мм: 250 ( открытие задвижки в колодце у
школы № 19,сброс воды из системы)
Опорожнение трубопроводов диаметром, мм: 100 для врезки вновь проложенной ПЭ
трубы диаметом 63 мм
Насосные станции на базе автомобиля, производительность до 50 м3/ч, напор 100 м.
Откачка сброшенной воды из системы (160м3) и утечки воды из водопроводной
системы во время аварии (40м3) ассенизаторной машиной
1000м3
колво
0,148
100м3
0,05
штука
км
1
0,5
км
2,5
маш/час
16
штука
100штук
100
штук
м3
1м
2
0,02
0,09
10м
5,06
м3
0,013
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11,1
12
Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм
Установка заглушек на трубопроводах диаметром до: 100 мм
Ремонт задвижек диаметром 100 мм со снятием с места ( в сущ. водопроводных
камерах ВК-1, ВК-2)
Устройство основания под трубопроводы песчаного, толщиной слоя 10 см
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром, мм: 63х3,6 две нитки по
25 м
Труба типа SDR 17,6 ПЭ 80 рабочим давлением 0,8 МПа, наружным диаметром, мм:
63х3,6 (питьевого назначения)
Пробивка проемов в конструкциях из: бетона
3
50
13
13,1
14
15
15,1
16
17
18
19
20
21
Укладка гильзы ( 4шт по 1,0 м ) из стальных водопроводных труб, диаметром, мм:
108х5 для протаскивания в водопроводную камеру и подвал ж/дома ПЭ трубы
диаметром 63 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20
до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ
10705-80: наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм
м
4
м
4
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков)
диаметром, мм: 50 (две нитки врезка в подвале и водопроводной камере в сущ. сети)
Установка полиэтиленовых фасонных частей: переходов
Муфта полиэтиленовая диаметром, мм: 63 мм
Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром, мм: 50-65
Установка люка на место
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами
мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 2
Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.)
врезка
4
10шт
10штук
км
штука
100м3
1000м3
0,4
0,4
0,05
1
0,05
0,148
100м3
1000м2
1,48
0,12
2. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ДЛЯ ЛОТА № 1
г. Миасс
«____»_______________2009 г.
Администрация Миасского городского округа, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,
в лице Главы Администрации Миасского городского округа В.Г. Ардабьевского, действующего на
основании Устава, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора
_______________, действующего на основании Устава, на основании протокола рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе №____ от ____________ заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения
диаметром трубопровода 160х9,1 мм протяженностью 99 п.м., диаметром трубопровода 110х6,3 мм
протяженностью 5 п.м. в районе домов № 1, 3 по ул. Циолковского Миасского городского округа, в
соответствии с условиями настоящего контракта, утвержденной от имени муниципального заказчика
Первым заместителем Главы Администрации Миасского городского округа, согласованной от имени
Заказчика-Застройщика директором __________________________________ сметой (Приложение №1),
подписанной от имени муниципального заказчика Первым заместителем Главы Администрации Миасского
городского округа дефектной ведомостью (Приложение №2), а Муниципальный заказчик обязуется
принять их результат и уплатить обусловленную контрактом цену.
1.2.Функции Заказчика-Застройщика по объекту осуществляет ____________________________ в
соответствии с муниципальным контрактом № ______ от ___________2009 г.
3. Схема участков сетей водоснабжения в районе домов № 1, 3 по ул. Циолковского Миасского
городского округа, подлежащих капитальному ремонту приведена в Приложении № 3, подписанном от
имени муниципального заказчика Первым заместителем Главы Администрации Миасского городского
округа.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Общая стоимость подлежащих выполнению по контракту работ составляет в соответствии с
протоколом ________________________________ № ____ от «___»________2009г. __________
(___________________) рублей, в том числе НДС 18%.
2.2. Стоимость каждого вида работ устанавливается в смете. Индекс изменения сметной стоимости к
базисным ценам не подлежит изменению при сдаче выполненных работ.
2.3. Общая стоимость работ на период действия контракта является фиксированной и пересмотру не
подлежит.
2.4. Общая стоимость работ включает все необходимые затраты Подрядчика, связанные с
выполнением работ, в том числе на командировочные расходы, транспорт, налоги, пошлины, страхование и
другие виды обязательных платежей.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Подрядчика:
3.1.1. Подрядчик обязуется выполнить работу в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
контрактом, приложениями к нему и сдать их результат Муниципальному заказчику в установленный срок.
3.1.2. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество всех выполняемых по контракту работ.
Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, установленным
действующими нормами, правилами и техническими условиями, СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем
водоснабжения и канализации из полимерных материалов».
3.1.3. Подрядчик обязан существующий стальной трубопровод демонтировать. Трубопровод
водоснабжения проложить из труб полиэтиленовых Ø 160 мм с толщиной стенки 9,1 мм, Ø 110 мм с
толщиной стенки 6,3 мм; полиэтилен для труб должен быть с минимальной длительной прочностью 8,0
МПа, с относительным удлинением при разрыве не менее 250%; трубы принять на давление не менее 0,8
МПа. Трубы напорные полиэтиленовые должны соответствовать ГОСТ 18599-2001.
3.1.4. Подрядчик обязан уложить трубопроводы на песчаное основание толщиной не менее 0,1 м.
Выполнить монтаж водопроводного колодца Ø 1500 мм из железобетонных колец. В водопроводном
колодце установить пожарный гидрант. В качестве запорной арматуры использовать затворы поворотные
дисковые, рассчитанные на давление 1,6 МПа. После прокладки трубопровода составить акт на скрытые
работы, провести в присутствии муниципального заказчика гидравлические испытания, промывку
трубопровода с дезинфекцией с составлением актов установленной формы. Восстановить асфальтовое
покрытие с составлением акта установленной формы, согласованным с начальником отдела по управлению
Северным территориальным округом.
3.1.5. Если иное не определено соглашением сторон, Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ
своими силами и средствами. В этом случае, Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество
предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих
лиц.
3.1.6. Подрядчик вправе, с согласия Муниципального заказчика, привлекать для выполнения работ по
настоящему контракту субподрядчиков. При этом Подрядчик несет ответственность за невыполнение или
ненадлежащее выполнение работ субподрядчиком (в том числе за причиненные его привлечением убытки).
3.1.7. Подрядчик обязан немедленно известить Муниципального заказчика и до получения от него
указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов, выполняемой работы либо
создающих невозможность её завершения в срок.
3.1.8. При проведении работ подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими работниками
требований нормативно-правовых актов по охране труда, технике безопасности, пожарной и
электробезопасности.
3.1.9. Подрядчик обязан при проведении работ соблюдать санитарные нормы, в том числе (при
необходимости): производить уборку, складирование и вывоз строительных отходов (мусора) во время и
после проведения работ; не производить сброс строительных отходов (мусора) в контейнеры,
предназначенные для сбора твердых бытовых отходов для населения; размещать материалы и
оборудования для производства работ в стороне от основных путей продвижения людей и транспорта.
3.1.10. Подрядчик обязан возместить ущерб, причиненный третьим лицам либо их имуществу,
возникший в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему
контракту.
3.2. Права и обязанности Муниципального заказчика.
3.2.1. Муниципальный заказчик обязуется осмотреть, принять и оплатить результат выполненных
работ в порядке и размере, предусмотренном настоящим контрактом.
3.2.2. Муниципальный заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ,
выполняемых Подрядчиком.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Работы, предусмотренные настоящим контрактом, должны быть выполнены Подрядчиком в срок:
начало работ – с момента подписания настоящего контракта; окончание работ – 01.09.2009г.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
5.1. Оплата работ по настоящему контракту производится в два этапа. Муниципальный заказчик в
десятидневный срок со дня подписания настоящего контракта на основании выставленного счета
производит выплату Подрядчику аванса в размере 30 % от общей стоимости подлежащих выполнению
работ.
Окончательный расчет с Подрядчиком по настоящему контракту производится после выполнения им
работ, предусмотренных п. 1.1, в течение пяти дней с момента получения Муниципальным заказчиком
счета-фактуры, оформленного на основании подписанных обеими сторонами акта приемки выполненных
работ (ф. КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3).
Источник финансирования работ – бюджет Миасского городского округа.
6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Приемка и оценка выполненных работ осуществляется в соответствии с условиями настоящего
контракта, требованиями действующих норм, правил и технических условий.
6.2. По завершении работ Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику акт приемки
выполненных работ (ф. КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (ф. КС-3).
6.3. Муниципальный заказчик обязуется в течение пяти дней с момента получения от Подрядчика
акта приемки выполненных работ, принять выполненные работы, подписать и направить Подрядчику один
экземпляр акта приемки выполненных работ или мотивированный отказ в их приемке.
6.4. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки выполненных
работ.
6.5. Если в ходе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения,
стороны обязаны в двухдневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в пятидневный срок
рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ.
6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до её
приемки Муниципальным заказчиком несет Подрядчик.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение сроков выполнения Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик
выплачивает Муниципальному заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости не
выполненных в срок работ, за каждый день просрочки. Сумма неустойки удерживается Муниципальным
заказчиком из суммы, подлежащей уплате подрядчику при окончательном расчете за выполненные работы.
Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по контракту.
7.2. В случае если работы выполнены Подрядчиком с нарушением требований, предъявляемых
настоящим контрактом, действующим законодательством к качеству работ, Муниципальный заказчик, по
своему выбору, вправе потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в согласованный сторонами срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
7.3. Муниципальный заказчик несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
установленных контрактом обязанностей в соответствии с действующим законодательством.
7.4. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение его работниками при выполнении работ
требований нормативно-правовых актов по охране труда, технике безопасности, пожарной и
электробезопасности.
8. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
8.1. Срок гарантии качества на результат выполненных работ составляет два года с момента
подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
9. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений,
действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые
стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
10.1. Срок действия контракта с момента подписания до полного исполнения сторонами своих
обязательств по контракту.
10.2. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению сторон или
по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по исполнению
настоящего контракта, будут разрешаться в претензионном порядке.
10.4. При не урегулировании сторонами спорных вопросов в порядке, предусмотренном п. 10.3.
настоящего контракта, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они
не противоречат действующему законодательству, совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями сторон.
11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут
считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены
лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку уполномоченными
должностными лицами.
11.3. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, стороны руководствуются
положениями действующего законодательства.
11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Администрация
ПОДРЯДЧИК
Миасского городского округа
456300, пр. Автозаводцев, 55
ИНН/КПП 7415031922/741501001
л/сч: ЛС_ГАДМ01025
в Финансовом управлении
Администрации Миасского
городского округа
___________________________/_____________/
_________________________Ардабьевский В.Г.
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ДЛЯ ЛОТА № 2
г. Миасс
«____»_______________2009 г.
Администрация Миасского городского округа, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,
в лице Главы Администрации Миасского городского округа В.Г. Ардабьевского, действующего на
основании Устава, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора
_______________, действующего на основании Устава, на основании протокола рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе №____ от ____________ заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения
диаметром трубопровода 160х9,1 мм протяженностью 30 п.м. по ул. Олимпийской, 6 Миасского городского
округа, в соответствии с условиями настоящего контракта, утвержденной от имени муниципального
заказчика Председателем Комитета по ЖКХ, энергетике и транспорту Администрации Миасского
городского
округа,
согласованной
от
имени
Заказчика-Застройщика
директором
__________________________________ сметой (Приложение №1), подписанной от имени муниципального
заказчика Председателем Комитета по ЖКХ, энергетике и транспорту Администрации Миасского
городского округа дефектной ведомостью (Приложение №2), а Муниципальный заказчик обязуется
принять их результат и уплатить обусловленную контрактом цену.
1.2.Функции Заказчика-Застройщика по объекту осуществляет ____________________________ в
соответствии с муниципальным контрактом № ______ от ___________2009 г.
3. Схема участка сетей водоснабжения по ул. Олимпийской, 6 Миасского городского округа,
подлежащего капитальному ремонту приведена в Приложении № 3, подписанном от имени
муниципального заказчика Председателем Комитета по ЖКХ, энергетике и транспорту Администрации
Миасского городского округа.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Общая стоимость подлежащих выполнению по контракту работ составляет в соответствии с
протоколом
____________________________
№
____
от
«___»________2009г.
__________
(___________________) рублей, в том числе НДС 18%.
2.2. Стоимость каждого вида работ устанавливается в смете. Индекс изменения сметной стоимости к
базисным ценам не подлежит изменению при сдаче выполненных работ.
2.3. Общая стоимость работ на период действия контракта является фиксированной и пересмотру не
подлежит.
2.4. Общая стоимость работ включает все необходимые затраты Подрядчика, связанные с
выполнением работ, в том числе на командировочные расходы, транспорт, налоги, пошлины, страхование и
другие виды обязательных платежей.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Подрядчика:
3.1.1. Подрядчик обязуется выполнить работу в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
контрактом, приложениями к нему и сдать их результат Муниципальному заказчику в установленный срок.
3.1.2. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество всех выполняемых по контракту работ.
Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, установленным
действующими нормами, правилами и техническими условиями, СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем
водоснабжения и канализации из полимерных материалов».
3.1.3. Подрядчик обязан существующий стальной трубопровод не демонтировать из-за значительной
глубины залегания. Трубопровод водоснабжения проложить из труб полиэтиленовых Ø 160 мм с толщиной
стенки 9,1 мм; полиэтилен для труб должен быть с минимальной длительной прочностью 8,0 МПа, с
относительным удлинением при разрыве не менее 250%; трубы принять на давление не менее 0,8 МПа.
Трубы напорные полиэтиленовые должны соответствовать ГОСТ 18599-2001.
3.1.4. Подрядчик обязан уложить трубопроводы на песчаное основание толщиной не менее 0,1 м.
Выполнить монтаж водопроводного колодца Ø 1500 мм из железобетонных колец. В водопроводном
колодце установить пожарный гидрант. После прокладки трубопровода составить акт на скрытые работы,
провести в присутствии муниципального заказчика гидравлические испытания, промывку трубопровода с
дезинфекцией с составлением актов установленной формы, восстановить нарушенное благоустройство с
составлением акта установленной формы, согласованным с начальником отдела по управлению Северным
территориальным округом.
3.1.5. Если иное не определено соглашением сторон, Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ
своими силами и средствами. В этом случае, Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество
предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих
лиц.
3.1.6. Подрядчик вправе, с согласия Муниципального заказчика, привлекать для выполнения работ по
настоящему контракту субподрядчиков. При этом Подрядчик несет ответственность за невыполнение или
ненадлежащее выполнение работ субподрядчиком (в том числе за причиненные его привлечением убытки).
3.1.7. Подрядчик обязан немедленно известить Муниципального заказчика и до получения от него
указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов, выполняемой работы либо
создающих невозможность её завершения в срок.
3.1.8. При проведении работ подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими работниками
требований нормативно-правовых актов по охране труда, технике безопасности, пожарной и
электробезопасности.
3.1.9. Подрядчик обязан при проведении работ соблюдать санитарные нормы, в том числе (при
необходимости): производить уборку, складирование и вывоз строительных отходов (мусора) во время и
после проведения работ; не производить сброс строительных отходов (мусора) в контейнеры,
предназначенные для сбора твердых бытовых отходов для населения; размещать материалы и
оборудования для производства работ в стороне от основных путей продвижения людей и транспорта.
3.1.10. Подрядчик обязан возместить ущерб, причиненный третьим лицам либо их имуществу,
возникший в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему
контракту.
3.2. Права и обязанности Муниципального заказчика.
3.2.1. Муниципальный заказчик обязуется осмотреть, принять и оплатить результат выполненных
работ в порядке и размере, предусмотренном настоящим контрактом.
3.2.2. Муниципальный заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ,
выполняемых Подрядчиком.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Работы, предусмотренные настоящим контрактом, должны быть выполнены Подрядчиком в срок:
начало работ – с момента подписания настоящего контракта; окончание работ – 30.07.2009г.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
5.1. Оплата работ по настоящему контракту производится в два этапа. Муниципальный заказчик в
десятидневный срок со дня подписания настоящего контракта на основании выставленного счета
производит выплату Подрядчику аванса в размере 30 % от общей стоимости подлежащих выполнению
работ.
Окончательный расчет с Подрядчиком по настоящему контракту производится после выполнения им
работ, предусмотренных п. 1.1, в течение пяти дней с момента получения Муниципальным заказчиком
счета-фактуры, оформленного на основании подписанных обеими сторонами акта приемки выполненных
работ (ф. КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3). Источник финансирования работ –
бюджет Миасского городского округа.
6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Приемка и оценка выполненных работ осуществляется в соответствии с условиями настоящего
контракта, требованиями действующих норм, правил и технических условий.
6.2. По завершении работ Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику акт приемки
выполненных работ (ф. КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (ф. КС-3).
6.3. Муниципальный заказчик обязуется в течение пяти дней с момента получения от Подрядчика
акта приемки выполненных работ, принять выполненные работы, подписать и направить Подрядчику один
экземпляр акта приемки выполненных работ или мотивированный отказ в их приемке.
6.4. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки выполненных
работ.
6.5. Если в ходе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения,
стороны обязаны в двухдневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в пятидневный срок
рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ.
6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до её
приемки Муниципальным заказчиком несет Подрядчик.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение сроков выполнения Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик
выплачивает Муниципальному заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости не
выполненных в срок работ, за каждый день просрочки. Сумма неустойки удерживается Муниципальным
заказчиком из суммы, подлежащей уплате подрядчику при окончательном расчете за выполненные работы.
Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по контракту.
7.2. В случае если работы выполнены Подрядчиком с нарушением требований, предъявляемых
настоящим контрактом, действующим законодательством к качеству работ, Муниципальный заказчик, по
своему выбору, вправе потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в согласованный сторонами срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
7.3. Муниципальный заказчик несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
установленных контрактом обязанностей в соответствии с действующим законодательством.
7.4. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение его работниками при выполнении работ
требований нормативно-правовых актов по охране труда, технике безопасности, пожарной и
электробезопасности.
8. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
8.1. Срок гарантии качества на результат выполненных работ составляет два года с момента
подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
9. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений,
действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые
стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
10.1. Срок действия контракта с момента подписания до полного исполнения сторонами своих
обязательств по контракту.
10.2. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению сторон или
по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по исполнению
настоящего контракта, будут разрешаться в претензионном порядке.
10.4. При не урегулировании сторонами спорных вопросов в порядке, предусмотренном п. 10.3.
настоящего контракта, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они
не противоречат действующему законодательству, совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями сторон.
11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут
считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены
лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку уполномоченными
должностными лицами.
11.3. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, стороны руководствуются
положениями действующего законодательства.
11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Администрация
ПОДРЯДЧИК
Миасского городского округа
456300, пр. Автозаводцев, 55
ИНН/КПП 7415031922/741501001
л/сч: ЛС_ГАДМ01025
в Финансовом управлении
Администрации Миасского
городского округа
___________________________/_____________/
_________________________Ардабьевский В.Г.
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ДЛЯ ЛОТА № 3
г. Миасс
«____»_______________2009 г.
Администрация Миасского городского округа, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,
в лице Главы Администрации Миасского городского округа В.Г. Ардабьевского, действующего на
основании Устава, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора
_______________, действующего на основании Устава, на основании протокола рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе №____ от ____________ заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения
диаметром трубопровода 63х3,6 мм протяженностью 50 п.м. по пр. Октября, 65 Миасского городского
округа, в соответствии с условиями настоящего контракта, утвержденной от имени муниципального
заказчика Председателем Комитета по ЖКХ, энергетике и транспорту Администрации Миасского
городского
округа,
согласованной
от
имени
Заказчика-Застройщика
директором
__________________________________ сметой (Приложение №1), подписанной от имени муниципального
заказчика Председателем Комитета по ЖКХ, энергетике и транспорту Администрации Миасского
городского округа дефектной ведомостью (Приложение №2), а Муниципальный заказчик обязуется
принять их результат и уплатить обусловленную контрактом цену.
1.2.Функции Заказчика-Застройщика по объекту осуществляет ____________________________ в
соответствии с муниципальным контрактом № ______ от ___________2009 г.
3. Схема участка сетей водоснабжения по пр. Октября, 65 Миасского городского округа, подлежащего
капитальному ремонту приведена в Приложении № 3, подписанном от имени муниципального заказчика
Председателем Комитета по ЖКХ, энергетике и транспорту Администрации Миасского городского округа.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Общая стоимость подлежащих выполнению по контракту работ составляет в соответствии с
протоколом ________________________________ № ____ от «___»________2009г. __________
(___________________) рублей, в том числе НДС 18%.
2.2. Стоимость каждого вида работ устанавливается в смете. Индекс изменения сметной стоимости к
базисным ценам не подлежит изменению при сдаче выполненных работ.
2.3. Общая стоимость работ на период действия контракта является фиксированной и пересмотру не
подлежит.
2.4. Общая стоимость работ включает все необходимые затраты Подрядчика, связанные с
выполнением работ, в том числе на командировочные расходы, транспорт, налоги, пошлины, страхование и
другие виды обязательных платежей.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Подрядчика:
3.1.1. Подрядчик обязуется выполнить работу в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
контрактом, приложениями к нему и сдать их результат Муниципальному заказчику в установленный срок.
3.1.2. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество всех выполняемых по контракту работ.
Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, установленным
действующими нормами, правилами и техническими условиями, СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем
водоснабжения и канализации из полимерных материалов».
3.1.3. Подрядчик обязан существующий стальной трубопровод не демонтировать из-за значительной
глубины залегания. Трубопровод водоснабжения проложить из труб полиэтиленовых Ø 63 мм с толщиной
стенки 3,6 мм; полиэтилен для труб должен быть с минимальной длительной прочностью 8,0 МПа, с
относительным удлинением при разрыве не менее 250%; трубы принять на давление не менее 0,8 МПа.
Трубы напорные полиэтиленовые должны соответствовать ГОСТ 18599-2001.
3.1.4. Подрядчик обязан уложить трубопроводы на песчаное основание толщиной не менее 0,1 м.
После прокладки трубопровода составить акт на скрытые работы, провести в присутствии муниципального
заказчика гидравлические испытания, промывку трубопровода с дезинфекцией с составлением актов
установленной формы, восстановить нарушенное благоустройство с составлением акта установленной
формы, согласованным с начальником отдела по управлению Северным территориальным округом.
3.1.5. Если иное не определено соглашением сторон, Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ
своими силами и средствами. В этом случае, Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество
предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих
лиц.
3.1.6. Подрядчик вправе, с согласия Муниципального заказчика, привлекать для выполнения работ по
настоящему контракту субподрядчиков. При этом Подрядчик несет ответственность за невыполнение или
ненадлежащее выполнение работ субподрядчиком (в том числе за причиненные его привлечением убытки).
3.1.7. Подрядчик обязан немедленно известить Муниципального заказчика и до получения от него
указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов, выполняемой работы либо
создающих невозможность её завершения в срок.
3.1.8. При проведении работ подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими работниками
требований нормативно-правовых актов по охране труда, технике безопасности, пожарной и
электробезопасности.
3.1.9. Подрядчик обязан при проведении работ соблюдать санитарные нормы, в том числе (при
необходимости): производить уборку, складирование и вывоз строительных отходов (мусора) во время и
после проведения работ; не производить сброс строительных отходов (мусора) в контейнеры,
предназначенные для сбора твердых бытовых отходов для населения; размещать материалы и
оборудования для производства работ в стороне от основных путей продвижения людей и транспорта.
3.1.10. Подрядчик обязан возместить ущерб, причиненный третьим лицам либо их имуществу,
возникший в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему
контракту.
3.2. Права и обязанности Муниципального заказчика.
3.2.1. Муниципальный заказчик обязуется осмотреть, принять и оплатить результат выполненных
работ в порядке и размере, предусмотренном настоящим контрактом.
3.2.2. Муниципальный заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ,
выполняемых Подрядчиком.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Работы, предусмотренные настоящим контрактом, должны быть выполнены Подрядчиком в срок:
начало работ – с момента подписания настоящего контракта;
окончание работ – 30.07.2009г.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
5.1. Оплата работ по настоящему контракту производится в два этапа. Муниципальный заказчик в
десятидневный срок со дня подписания настоящего контракта на основании выставленного счета
производит выплату Подрядчику аванса в размере 30 % от общей стоимости подлежащих выполнению
работ.
Окончательный расчет с Подрядчиком по настоящему контракту производится после выполнения им
работ, предусмотренных п. 1.1, в течение пяти дней с момента получения Муниципальным заказчиком
счета-фактуры, оформленного на основании подписанных обеими сторонами акта приемки выполненных
работ (ф. КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3).
Источник финансирования работ – бюджет Миасского городского округа.
6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Приемка и оценка выполненных работ осуществляется в соответствии с условиями настоящего
контракта, требованиями действующих норм, правил и технических условий.
6.2. По завершении работ Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику акт приемки
выполненных работ (ф. КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (ф. КС-3).
6.3. Муниципальный заказчик обязуется в течение пяти дней с момента получения от Подрядчика
акта приемки выполненных работ, принять выполненные работы, подписать и направить Подрядчику один
экземпляр акта приемки выполненных работ или мотивированный отказ в их приемке.
6.4. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки выполненных
работ.
6.5. Если в ходе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения,
стороны обязаны в двухдневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в пятидневный срок
рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ.
6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до её
приемки Муниципальным заказчиком несет Подрядчик.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение сроков выполнения Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик
выплачивает Муниципальному заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости не
выполненных в срок работ, за каждый день просрочки. Сумма неустойки удерживается Муниципальным
заказчиком из суммы, подлежащей уплате подрядчику при окончательном расчете за выполненные работы.
Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по контракту.
7.2. В случае если работы выполнены Подрядчиком с нарушением требований, предъявляемых
настоящим контрактом, действующим законодательством к качеству работ, Муниципальный заказчик, по
своему выбору, вправе потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в согласованный сторонами срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
7.3. Муниципальный заказчик несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
установленных контрактом обязанностей в соответствии с действующим законодательством.
7.4. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение его работниками при выполнении работ
требований нормативно-правовых актов по охране труда, технике безопасности, пожарной и
электробезопасности.
8. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
8.1. Срок гарантии качества на результат выполненных работ составляет два года с момента
подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
9. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений,
действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые
стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
10.1. Срок действия контракта с момента подписания до полного исполнения сторонами своих
обязательств по контракту.
10.2. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению сторон или
по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по исполнению
настоящего контракта, будут разрешаться в претензионном порядке.
10.4. При не урегулировании сторонами спорных вопросов в порядке, предусмотренном п. 10.3.
настоящего контракта, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они
не противоречат действующему законодательству, совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями сторон.
11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут
считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены
лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку уполномоченными
должностными лицами.
11.3. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, стороны руководствуются
положениями действующего законодательства.
11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Администрация
ПОДРЯДЧИК
Миасского городского округа
456300, пр. Автозаводцев, 55
ИНН/КПП 7415031922/741501001
л/сч: ЛС_ГАДМ01025
в Финансовом управлении
Администрации Миасского
городского округа
___________________________/_____________/
_________________________Ардабьевский В.Г.
3. Инструкция
по подготовке и представлению документов на открытый аукцион
1. Аукцион на размещение заказа проводится в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», далее Закон.
2. Уполномоченным органом по организации и проведению торгов является отдел Муниципального заказа
управления экономики Администрации Миасского городского округа
3. К аукциону допускаются правомочные участники размещения заказа, представившие заявку на
участие в аукционе: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения», в период – со дня следующего за днем
опубликования извещения о проведении аукциона в официальном печатном издании (размещения на официальном
сайте) до 9-00 час. 27.05.2009г., (время местное) по адресу: 456300, г. Миасс Челябинской обл., пр.
Автозаводцев, 55, тел: (3513) 57-27-57, 57-20-35, каб. № 41.
Заявки на участие в аукционе представленные после 9-00 час. 27.05.2009г., в день окончания приема
заявок, могут быть представлены аукционной комиссии непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится: 27.05.2009г.
Миасс Челябинской обл., пр. Автозаводцев, 55, каб. 71
в 11-00 час., по адресу: 456300, г.
Аукцион состоится:1.06.2009г. в 11-00 час. (время местное., по адресу: 456300, г. Миасс Челябинской
обл., пр. Автозаводцев, 55, каб. 71, в присутствии участников аукциона или их представителей.
Уполномоченным органом будет осуществляться аудиозапись процедуры аукциона.
3.1. Обязательные требования к участникам размещения заказа путем проведения торгов
Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом торгов.
1. Участник размещения заказа не должен находиться в стадии ликвидации.
2. Отсутствие принятого арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
3. На день рассмотрения заявки на участие в торгах, деятельность участника размещения заказа не должна быть
приостановлена.
4. Участник размещения заказа не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5.
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по жалобе на
день рассмотрения заявки на участие в торгах не принято.
Сведения об участнике размещения заказа не должны быть размещены в предусмотренном 94-ФЗ реестре
недобросовестных поставщиков.
3.2 Перечень документов предоставляемых участником размещения заказа:
Представить заявку на участие в аукционе в указанный срок и по форме, установленной документацией об
аукционе.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме, в конверте. На конверте указывается время, дата
вскрытия конвертов с заявками (рассмотрения заявок), наименование открытого аукциона, на участие в котором
подается данная заявка.
Участник размещения заказа обязан:
Представить заявку на участие в аукционе в указанный срок и по форме, установленной документацией об
аукционе.
Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты
и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись
входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и
подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.
Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие
в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения
заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и
тома заявки на участие в аукционе документов и сведений
Участник торгов должен поместить оригинал заявки в конверт, должным образом маркированный. При этом
на конверте указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается одна заявка. Участник
размещения заказа вправе не указывать на внешнем конверте свое наименование (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество (для физического лица)
3.2.1 Заявка на участие в аукционе представляется в составе следующих обязательных документов:
а. заявка на участие в аукционе (форма в комплекте документации об аукционе);
б.
анкета участника размещения заказа (форма в комплекте документации об аукционе);
в. предложение об условиях исполнения муниципального контракта (форма в комплекте документации об
аукционе). Участник размещения заказа заполняет каждый пункт, указанный в форме предложения об условиях
исполнения муниципального контракта согласно требованиям документации об аукционе. В случае несоблюдения
данных требований, заявка будет считаться несоответствующей требованиям документации об аукционе (пп.4 п.1 ст.
12 Федерального закона от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».)
г.
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки
(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении
открытого конкурса;
д. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения
заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от
имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника
размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае,
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка
на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
е. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника
размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта
являются крупной сделкой;
ж. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
з. Копии действующей лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности. Работы
по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций (прокладка водопроводных сетей (в том числе из
полимерных материалов)
либо
наличие копии свидетельства о допуске к видам работ (в соответствии с документацией об аукционе) выданное
саморегулируемой организацией
В случае непредставления или представления недостоверных сведений, документов, определенных Законом,
несоответствия установленным требованиям, невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, если об
этом указано в документации о проведении торгов, несоответствия заявки на участие в торгах требованиям
документации участник размещения заказа не допускается конкурсной либо аукционной комиссией к участию в
торгах.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе
непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении
открытого аукциона.
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе,
регистрируется заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией. По требованию участника
размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная
организация выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не
рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. В случае,
если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган
обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным
участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое
время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено
требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения заказа в
течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, в уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на
участие в аукционе.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта.
Муниципальный контракт с победителем аукциона будет заключен не ранее чем через десять дней со дня
размещения на официальном сайте протокола аукциона (ч. 1 п. 1.1 ст. 38 Закона), но не позднее 20 дней с момента
проведения аукциона (ч. 5 ст. 448 ГК РФ).
Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику, уполномоченному
органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления
указанного запроса заказчик, уполномоченный орган направляет в письменной форме разъяснения положений
документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за
пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Заявка подается отдельно в отношении каждого лота в составе документов указанных в п. 3.2.1.
2
3.3 Формы документов предоставляемых на аукцион.
Анкета участника размещения заказа
Полное и сокращенное наименования организации:
(на основании Учредительных документов установленной формы
(устав, положение, учредительный договор), свидетельства о
государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в
единый государственный реестр юридических лиц) / Ф.И.О.
участника размещения заказа – физического лица
Организационно-правовая форма (для юридического лица)
3
Место нахождения (для юридического лица)
4
Юридический адрес (для юридического лица)
5
Почтовый адрес (для юридического лица)
6
Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица)
7
Сведения о месте жительства (для физического лица)
8
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
9
Банковские реквизиты (может быть несколько):
1
9.1
9.2
9.3
9.4
10
Наименование обслуживающего банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Код БИК
Номер контактного телефона
Для контактов ФИО (полностью), должность:
11
Факс
E-mail - при наличии (Для получения уведомлений о
результатах рассмотрения заявки)
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
Руководитель организации - участника размещения заказа (уполномоченный
представитель)______________________________
____________________________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Заявка на участие в аукционе
«____» _____________ 2009 г.
В отдел муниципального заказа Миасского
городского округа
от _________________________________________
полное наименование участника, ФИО для физического лица
Изучив документацию об аукционе, получение которой настоящим удостоверяется, мы,
нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить исполнение муниципального контракта заключаемого по результатам
аукциона ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указать наименование аукциона в отношение которого подается заявка)
Мы признаём, что требования и условия документации об аукционе не нарушают наших прав и законных
интересов. Мы обязуемся в случае принятия нашей Заявки на участие в аукционе и признания нас победителями
выполнить работы в соответствии с условиями, указанными в нашем предложении об условиях исполнения
муниципального контракта.
В случае признания нас победителями аукциона, а также, если наши предложения будут признаны лучшими
после предложений победителя аукциона, мы обязуемся придерживаться положений настоящей Заявки на участие в
аукционе до заключения муниципального контракта в сроки установленные действующим законодательством.
Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о
заключении с нами муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством и нашего уклонения
от его заключения, мы признаемся уклонившимися от заключения муниципального контракта.
Мы извещены о том, что в соответствии с действующим законодательством сведения об участниках
аукциона, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также сведения о поставщиках (подрядчиках,
исполнителях) с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими
государственных контрактов направляются в реестр недобросовестных поставщиков.
Мы подтверждаем, что соответствуем требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а именно:
- в отношении нас не проведена ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании нас
банкротом и об открытии конкурсного производства;
- наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
- у нас отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
До подготовки и оформления муниципального контракта настоящая Заявка в случае признания нас
победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в соответствии с
действующим законодательством будет выполнять роль обязательного контракта между нами.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с
Заказчиком нами уполномочен
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации - Участника)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период, с даты получения протокола
аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая
заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о
заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.
Наши юридический и фактический адреса, телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты:
________________________________________________________________________________
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
________________________________________________________________________________
К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи- на _____листах.
______________________________
(должность)
_____________________/__________________/
(подпись)
М.П.
ФИО
ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Опись документов
Участника аукциона_______________________________________________________________________
(указать название аукциона, заказчика)
Настоящим ______________________________________________________подтверждает, что для участия в
(наименование организации-участника аукциона)
аукционе___________________________________________________________________________________________,
(указать название аукциона, заказчика) нами направляются ниже перечисленные документы:
№
п\п
1.
Наименование
2.
Анкета участника размещения заказа
3.
Предложение о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ,
поставляемых товаров, оказываемых услуг
Заявка на участие в аукционе
4.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее,
чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении
аукциона, выданная ФНС России или нотариально заверенная копия (для юридических
лиц).
5.
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
полученная не ранее, чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении аукциона, выданная ФНС России или нотариально заверенная
копия (для индивидуальных предпринимателей).
6.
Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)
7.
Нотариально удостоверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц)
8.
Копии действующих лицензий на виды работ, предусмотренных предметом аукциона,
если деятельность лицензируется
Кол-во
листов
9.
10.
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,
обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;
11.
Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки
12.
Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником аукциона
______________________________
(должность)
_____________________/__________________/
(подпись)
М.П.
ФИО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об условиях исполнения муниципального контракта
Полное наименование участника (ФИО для физического лица) _________________________
Изучив документацию об аукционе, мы согласны участвовать в данном аукционе на условиях, изложенных в данном
предложении.
Предлагаем исполнение муниципального контракта на следующих условиях:
№ лота, предмет лота
Наименование Заказчика
Начальная (максимальная) цена лота
Место, условия и срок выполнения работ
Порядок формирования цены контракта
Требования, установленные Заказчиком к качеству,
техническим и функциональным характеристикам работ
Согласие участника размещения заказа выполнить работы в объеме указанном в Приложении к информационной карте
по Лоту № _____
№
п/п
Наименование работ
1
2
3
Форма, срок и порядок оплаты
Руководитель участника _________________________________ /_____________________/
М.П.
Начальнику отдела муниципального
Ед.изм.
Колво
заказа Администрации Миасского
городского округа
А.П.Михолапу
ЗАПРОС
на разъяснение положений документации по открытому аукциону
Предмет открытого аукциона: ______________________________________
_____________________________________________________________________________
Прошу разъяснить следующие положения документации по открытому аукциону:
№
Раздел
Ссылка на пункт раздела
п/п
докумен-тации
документации,
(Инструкция, Информационная
положения
карта и т.п.)
которого следует
разъяснить
Содержание запроса на
разъяснение положений
документации
по открытому конкурсу
(аукциону)
Ответ на запрос прошу направить по адресу: _______________________________________
_____________________________________________________________________________
(почтовый адрес с указанием индекса, предприятия направившего запрос)
Адрес электронный почты - _____________________________________________________
Телефон – факс (с указанием кода города) - _____________________________
Руководитель __________________________(__________________________)
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Начальнику отдела муниципального заказа
Администрации Миасского городского округа
А.П. Михолапу
Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь № ____
г. ___________
«__»________ ______года
Настоящая доверенность выдана ______________________________________
(ФИО, должность)
(паспорт серии _____ № ______, выдан ____________), в том, что ему (ей) доверяется осуществлять следующие действия
от имени участника размещения заказа ________________________________________________________________
(полное наименование организации по учредительным документам)
на аукционе* __________________________________________________________:
1. подписывать заявку на участие в аукционе;
2. подписывать, представлять и получать от имени организации все документы, связанные с участием в аукционе;
3. участвовать в проведении процедуры аукциона с правом заявления предложения о цене муниципального контракта;
Настоящая доверенность выдана _______________________________.
(дата прописью)
Настоящая доверенность действительна до _______________________.
(дата прописью)
Образец подписи ___________________ ___________ удостоверяю.
(ФИО)
Руководитель _______________________ (__________________)
М.П.
(ФИО руководителя)
* - пункты из перечня доверяемых действий участник выбирает самостоятельно.