(форма 1)……………………. - МУП "Теплосеть" г. Домодедово

Приглашение к конкурентным переговорам
г. Домодедово
«04» марта 2013 г.
Заказчик Муниципальное унитарное предприятие городского округа Домодедово
«Теплосеть» (МУП «Теплосеть»), 142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Заводская, д.8
настоящим приглашает заинтересованных юридических лиц (далее — претенденты) к участию в
процедуре конкурентных переговоров с предварительным квалификационным отбором на право
заключения Договора на разработку рабочего проекта водогрейной котельной Муниципального
унитарного предприятия городского округа Домодедово «Теплосеть».
К конкурентным переговорам будут приглашены только те претенденты, которые пройдут
предварительный квалификационный отбор, т.е. имеющие необходимый опыт, квалификацию и
ресурсные возможности для выполнения Договора.
Подробное описание условий Договора, а также требования к претендентам содержатся в
Документации по конкурентным переговорам.
Предложения, оформленные в соответствии с указанными в Документации по
конкурентным переговорам требованиями, должны быть доставлены по адресу Заказчика:
142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Заводская, д.8 (каб.312):
- 04 марта с 16-00 до 17-00, (суббота, воскресенье, праздничные дни - выходной)
- 05 марта 2013 г. по 06 марта 2013 г. с 09-00 до 16-00 часов по Московскому времени.
- 07 марта 2013 г. с 09-00 до 12-00 часов по Московскому времени
С 12-00 до 13-00 часов перерыв на обеденный перерыв по Московскому времени
- по 11 марта 2013 г. до 13-00 часов по московскому времени.
Конкурентные переговоры состоятся 11 марта 2013 г. в 13-30 часов по московскому
времени, по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Заводская, д.8 (каб.305).
Порядок конкурентных переговоров заказчик устанавливает самостоятельно.
Для справок обращаться к:
- Сибилевой Наталье Александровне -8(926)285-43-29
- Тимощичевой Елене Владимировне – 8(496)793-00-76
Настоящее приглашение не является извещением о проведении конкурса и не имеет
соответствующих правовых последствий.
1
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор:
Муниципальное унитарное
предприятие городского округа
Домодедово «Теплосеть»
____________Черепко М.Г.
«___»_______________ года
Документация по закрытым конкурентным переговорам
ЗАКРЫТЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
на разработку рабочего проекта водогрейной котельной
г. Домодедово
2013 г.
2
СОДЕРЖАНИЕ
Приглашение к конкурентным переговорам……………………………………………..1
1.Общие положения
1.1
………………………………………………………………………3
Общие сведения о процедуре конкурентных переговоров……………………… 3
2.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ. ИНСТРУКЦИИ ПО
ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
…………………………………………………3
2.1
Общий порядок проведения процедуры конкурентных переговоров…………..3
2.2
Инструкции по подготовке и подачи Предложений……………………………….6
3.ТРЕБОВАНИЯ
К
УЧАСТНИКАМ.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
СООТВЕТСТВИЯ
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ……………………………………………………6
3.1
Требования к Участникам…………………………………………………………….6
3.2
Требования
к
документам,
подтверждающим
соответствие
Участника
установленным требованиям………………………………………………………………...7
4.ОБРАЗЦЫ
ОСНОВНЫХ
ФОРМ
ДОКУМЕНТОВ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ
В ПРЕДЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………………………7
4.1
Письмо об участии в конкурентных переговорах (форма 1)…………………….7
4.2
Анкета Участника (форма 2)………………………………………………………...8
4.3
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма
3)………………………………………………………………………………………10
4.4
Справка о материально-технических ресурсах (форма 4)……………………….11
4.5
Справка о кадровых ресурсах (форма 5)………………………………………….12
ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ……………………………………..14
ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА……………………………………………..15
3
Общие положения
1.1 Общие сведения о процедуре конкурентных переговоров
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Домодедово «Теплосеть», 142000,
Московская область, г. Домодедово, ул. Заводская, д.8 (далее — Заказчик) опубликовало на
официальном сайте госзакупок - zakupki.gov.ru для юридических лиц (далее — исполнители)
Приглашение к участию в процедуре
конкурентных переговоров с предварительным
квалификационным отбором (далее — переговоры) на право заключить договор на право
заключения Договора на разработку рабочего проекта водогрейной котельной Муниципального
унитарного предприятия городского округа Домодедово «Теплосеть».
Порядок проведения конкурентных переговоров и участия в них, а также инструкции по
подготовке Предложений приведены в разделе 5 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей
Документации по конкурентным переговорам). Требования к участникам переговоров приведены
в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе
Предложения, приведены в разделе 4
1.1.1
Данная процедура конкурентных переговоров не является конкурсом, и ее
проведение не регулируется статьями 447—449 части первой и статьями 1057—1061 части
второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура
конкурентных переговоров не налагает на Заказчика соответствующего объема гражданскоправовых обязательств.
1.1.2 Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением конкурентных
переговоров, должны решаться в претензионном порядке.
1.1.3 Заказчик вправе отказаться от проведения конкурентных переговоров в любой
момент до подведения итогов процедуры (выбора Победителя), не неся при этом никакой
материальной ответственности перед Участниками.
1.1.5. Для справок обращаться:
- Сибилева Наталья Александровна, 8(496)793-00-76, sibilev@mail.ru
- Тимошичева Елена Владимировна, 8(496) 793-00-76, teploset.dm@mail.ru
2. Порядок проведения конкурентных переговоров. Инструкции по подготовке
Предложений
2.1.Общий порядок проведения процедуры конкурентных переговоров
2.1.1.С учетом положений раздела 1 процедура конкурентных переговоров проводится в
следующем порядке:
1)Публикация Приглашения к участию в конкурентных переговорах;
2)Предоставление Документации по конкурентным переговорам;
3)Подготовка Участниками своих Предложений и разъяснение Заказчиком Документации
по конкурентным переговорам, если необходимо;
4)Подача Предложений и их прием;
5)Проведение предварительного квалификационного отбора Участников и приглашение к
переговорам Участников, прошедших отборочную стадию;
6)Подготовка Участниками коммерческих предложений на переговоры (предварительной
оферты);
7)Проведение переговоров с каждым из приглашенных Участников;
4
8)Подача окончательных оферт (коммерческих предложений), с учетом достигнутых в
ходе переговоров договоренностей;
9)Оценка окончательных коммерческих предложений;
10)Определение Победителя;
11)Подписание Договора;
12)Уведомление Участников о результатах конкурентных переговоров.
2.1.2.Данная процедура конкурентных переговоров проводится с предварительным
квалификационным отбором, для прохождения которого Участники должны соответствовать
предъявляемым Заказчиком требованиям.
2.1.3. В рамках проведения отборочной стадии Заказчик имеет право запросить
Участников дать разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе с представлением
отсутствующих документов. К переговорам с Заказчиком будут приглашены только те
претенденты, которые пройдут предварительный квалификационный отбор.
2.1.4.Участники, прошедшие отборочную стадию, обязаны подготовить к процедуре
переговоров свои предварительные коммерческие предложения (предварительные оферты), в
которых должна быть отражена следующая информация:
1) подробное описание технических аспектов исполнения Договора;
2) общая цена предложения и ее обоснование;
3) порядок и сроки выполнения услуг;
4) условия и график оплаты услуг;
5) иное необходимое, с точки зрения Участника.
2.1.5.Переговоры проводятся Заказчиком в отдельности с каждым из приглашенных
Участников. По решению Заказчика переговоры могут проводиться в один или несколько
туров. Очередность переговоров устанавливает Заказчик.
2.1.6..При проведении переговоров Заказчик будет избегать раскрытия другим Участникам
содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:
- любые переговоры между Заказчиком и Участником носят конфиденциальный характер;
- ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой
технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без
согласия другой стороны.
2.1.7. На процедуру переговоров должны прибыть представители Участника,
уполномоченные от его имени представлять интересы Участника в переговорах и заявлять
окончательные для Участника условия исполнения Договора.
2.1.8. Все достигнутые в ходе переговоров договоренности между Участником и
Заказчиком протоколируются, после чего протокол подписывается представителями обеих
сторон.
2.1.9. После завершения переговоров Участники обязаны представить свои
окончательные коммерческие предложения (окончательные оферты) с учетом достигнутых в
ходе переговоров договоренностей.
2.1.10. После получения Заказчиком окончательных коммерческих предложений
Участников осуществляется их оценка исходя из следующих критериев:
- состав, содержание и структура стоимости услуг, условия и график выполнения услуг, а
также порядок их оплаты;
- технологические и организационно-технические предложения по выполнению услуг;
- квалификация, опыт, ресурсные возможности и деловая репутация Участника.
2.1.11. Окончательный протокол Заказчик размещает на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о размещении заказов Zakupki.gov.ru, а также на
официальном сайте МУП «Теплосеть» domodedovo-teplo.ru
5
3.Инструкции по подготовке и подачи Предложений
3.1. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью
Участника и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской
Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом
уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица).
В последнем случае оригинал доверенности прилагается к Предложению. Данные требования не
распространяются на нотариально заверенные копии документов.
3.2. Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском
языке.
3.3. Все суммы денежных средств, в документах, входящих в Предложение, должны быть
выражены в российских рублях.
3.4. Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по адресу Заказчика:
142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Заводская, д. 8, каб.312.
3.5. Заказчик заканчивает принимать Предложения 11 марта 2013 г. в 13-30 часов по
московскому времени.
4. Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым
требованиям
4.1. Требования к Участникам
4.1.1. Участвовать в данной процедуре конкурентных переговоров может лицо получившее
приглашение к конкурентным переговорам и отвечающее следующим требованиям:
4.1.2. Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями,
технологиями, деловыми связями и опытом выполнения аналогичных договоров не менее 3 лет,
управленческой компетентностью и положительной деловой репутацией, а также иметь
необходимые для исполнения Договора ресурсные возможности (финансовые, материальнотехнические, производственные, трудовые);
4.1.3. Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для
заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и
иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках
Договора);
4.1.4. Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в
процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора,
не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть
приостановлена.
4.2.Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника
установленным требованиям
4.2.1. В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Предложения
следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:
- заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике в Единый
государственный реестр юридических лиц,
- заверенную Участником копию устава в действующей редакции;
- заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о
назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего
Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам
конкурентных переговоров. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется
оригинал.
- Копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за 2011-2012 г. г.
6
- Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с
выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды
деятельности, на которые Участник обладает лицензией;
- Копию свидетельство о государственной регистрации;
- Выписку из ЕГРЮЛ;
- справку из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам;
анкету
по
установленной
в
настоящей
Документации
форме
—
Анкета участника Форма № 2;
- справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых
договоров по установленной в настоящей Документации форме — Справка о перечне и годовых
объемах выполнения аналогичных договоров Форма№ 3;
- справку о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках
выполнения Договора по установленной в настоящей Документации форме №4
- справку о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по
установленной в настоящей Документации форме — Справка о кадровых ресурсах Форма №5;
- сметную документацию.
- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие
установленным требованиям.
4. Образцы основных форм документов, включаемых в предложение
7
Письмо об участии в закрытых конкурентных переговорах Форма № 1
«_____»_______________ года
№________________________
Уважаемые господа!
___________________________________________________________________,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу:_______________________________________,
(юридический адрес Участника)
выражает свою заинтересованность в участии конкурентных переговорах с предварительным
квалификационным отбором на право заключения Договора на:
____________________________________________________________________________.
(краткое описание предмета Договора)
Настоящее Предложение дополняется следующими документами:
Анкета участника Форма № 2 - на______
листах;
2.
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
Форма№ 3 - на ____ листах;
3. Справка о материально-технических ресурсах Форма №4 - на ____ листах;
4. Справка о кадровых ресурсах Форма №5 - на ____ листах;
5. Иные документы - на ____ листах.
____________________________________
1.
(подпись, М.П.)
___________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник
присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами
документооборота.
2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационноправовой формы) и юридический адрес.
3. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.
8
Анкета участника Форма № 2
Анкета Участника
Наименование и адрес Участника: ________________________________
№
п/п
1.
Наименование
Сведения об Участнике
Организационно-правовая
форма
фирменное наименование Участника
и
2.
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую
форму
или
Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в
уставном капитале превышает 10%)
3.
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц
(дата и номер, кем выдано)
4.
ИНН Участника
5.
Юридический адрес
6.
Почтовый адрес
7.
Филиалы: перечислить
почтовые адреса
8.
Банковские реквизиты (наименование и
адрес банка, номер расчетного счета
Участника в банке, телефоны банка, прочие
банковские реквизиты)
9.
Телефоны
города)
10.
Факс Участника (с указанием кода города)
11.
Адрес электронной почты Участника
12.
Профиль деятельности
13.
Наличие лицензий и сертификатов
указанием каких именно)
14.
Фамилия, Имя и Отчество руководителя
Участника, имеющего право подписи
согласно
учредительным
документам
Участника, с указанием должности и
контактного телефона
15.
Фамилия, Имя и Отчество
бухгалтера Участника
Участника
наименования
(с указанием
и
кода
(с
главного
9
№
п/п
16.
Наименование
Сведения об Участнике
Фамилия, Имя и Отчество ответственного
лица Участника с указанием должности и
контактного телефона
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
4. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В
случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
5. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут
использованы при заключении Договора.
10
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров Форма№ 3
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за три последних года
Наименование и адрес Участника: ________________________________
№
п/п
Сроки выполнения
(год и месяц; для
незавершенных
договоров — процент
выполнения)
Заказчик
(наименование,
адрес, контактное
лицо с указанием
должности,
контактные
телефоны)
Описание
договора
(объем и состав
поставок,
описание
основных условий
договора)
Сумма
договора,
рублей
Сведения о
рекламация
х по
перечислен
ным
договорам
1.
2.
…
ИТОГО за целый год [указать год, например «2010»]
1.
х
2.
…
ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств,
например «I квартал 2012 года», «I—IV» кварталы 2012 года» и
т.д.]
х
Заказчик рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе,
данные контрагентами.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
6. В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения
аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и пр.
предполагаемому в рамках данной процедуры конкурентных переговоров Договору.
7. Следует указать не менее трех аналогичных договоров. Участник может
самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом
характеризует его опыт.
8. Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая
данный факт.
11
Справка о материально-технических ресурсах Форма №4
Справка о материально-технических ресурсах
Наименование и адрес Участника: ______________________________
№
п/п
Наименован
ие
Место
нахождение
Право
собственност
и или иное
право
(хозяйственн
ого ведения,
оперативног
о
управления)
Предназначе
ние (с точки
зрения
выполнения
Договора)
Состояние
Примечани
я
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
9. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые
Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора
(транспортные средства, средства связи, компьютерной обработки данных, медицинские
приборы и тому подобное).
12
Справка о кадровых ресурсах Форма №5
Справка о кадровых ресурсах
Наименование и адрес Участника: ________________________________
Таблица-1. Основные кадровые ресурсы
п
п/п
Фамилия, имя,
отчество
специалиста
Образование (какое
учебное заведение
окончил, год
окончания,
полученная
специальность),
группы допуска,
сертификаты,
лицензии и пр.
Должность
Стаж работы в данной
или аналогичной
должности, лет
Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный
экономист, главный юрист, главный инженер)
1.
2.
…
Специалисты (в том числе специалисты с высшим и послевузовским специальным
образованием)
1.
2.
…
Прочий персонал
1.
2.
…
Таблица-2. Прочий персонал
Группа специалистов
Штатная численность, чел.
Руководящий персонал
Инженерно-технический персонал
Рабочие и вспомогательный персонал
____________________________________
(подпись, М.П.)
13
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
10. В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут
непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.
11. В таблице-2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех
специалистов, находящихся в штате Участника.
12. По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и
стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников
данной категории.
14
Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку рабочего проекта водогрейной котельной
1. Наименование заказа: на разработку рабочего проекта водогрейной котельной
Муниципального унитарного предприятия городского округа Домодедово «Теплосеть».
2. Способ размещения заказа: Конкурентные переговоры.
3. Предмет договора: на разработку рабочего проекта водогрейной котельной Муниципального
унитарного предприятия городского округа Домодедово «Теплосеть».
4. Условия, сроки (периоды): с 14 марта 2013 года по 01 ноября 2013 года.
5. Начальная (максимальная) цена Договора (Российский рубль)- не установлена
6. Источник финансирования заказа: за счет собственных средств.
7. Классификация товаров, работ и услуг (ОКДП):
8. Технические характеристики, требования:
№
п/п
Перечень
сведений
требований
1
2
и Содержание основных сведений и
требований
3
1.Общие данные
Водогрейная котельная по адресу:
1.1
Наименование
проектируемого объекта
1.2
Основание
проектирования
142000, Московская обл., г. Домодедово,
1.3
Адрес
Заказчика,
контактные
телефоны,
ответственный
за
взаимодействие
с
Подрядчиком
1.4
Вид строительства
Новое строительство
1.5
Применение
проектов
Индивидуальный проект
1.6
Стадийность
проектирования
Московская обл., городской округ Домодедово, пос.
станция Повадино
для Задание на проектирование, подписанное Заказчиком и
согласованное с Подрядчиком
типовых
ул. Заводская, 8,
тел. 8-(496)-793-00-76, факс 8-(496)-793-43-96,
Грушин Максим Николаевич
Одностадийное, рабочий проект
15
№
п/п
Перечень
сведений
требований
1
2
и Содержание основных сведений и
требований
3
Рабочий проект в объеме:
1. Расчетно-пояснительная записка.
2. Генеральный план.
3. Строительные решения.
4. Охрана окружающей среды.
5. Тепломеханическая часть (в т.ч. узел учета тепловой энергии, гидравлический расчет в границах
проектирования, расчет трубопроводов на
прочность).
6. Автоматизация и контроль.
7. Электротехническая часть (в т.ч. узел учета
потребляемой электроэнергии).
8. Отопление и вентиляция.
1.7
Объемы проектирования
9. Водопровод и канализация (в т.ч. узел учета
холод-ной воды).
10. Внутреннее газоснабжение (в т.ч. узел учета
газа).
11. Пожаротушение и ОПС.
12. Молниезащита и заземление.
13. Диспетчеризация, связь, сигнализация.
14. ГО и ЧС.
15. Наружное газоснабжение.
16. Тепловые сети.
17. Наружное водоснабжение и водоотведение.
18. Наружное электроснабжение.
19. Сметная документация.
1.8
Сроки начала и окончания
14.03.2013 – 01.11.2013 г.
проектирования
1.9
Сроки начала и окончания
01.12.2013 – 01.05.2014 г.
строительства
16
№
п/п
Перечень
сведений
требований
1
2
1.10
и Содержание основных сведений и
требований
3
Водогрейная
котельная,
предназначенная
для
обеспечения тепловой энергией систем отопления и
Назначение и мощность горячего водоснабжения существующих жилых домов
котельной
пос. станция Повадино.
Установленная мощность – 0,86 Гкал/час (1,00 МВт).
1.11
Здание котельной
Блочно-модульное исполнение.
Природный газ.
1.12
Основное топливо
Давление газа в точке подключения – до 12,0 кгс/см2
Давление газа перед горелками – до 0,5 кгс/см2
1.13
Резервное топливо
Не предусматривать.
1.14
Аварийное топливо
Не предусматривать.
1.15
Категория потребителей
тепла
по
надежности Вторая категория (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»).
теплоснабжения
1.16
Категория котельной по
Вторая категория.
надежности отпуска тепла
2. Исходные данные и основные требования к проектным решениям.
Отопление – химически очищенная вода;
2.1
Теплоноситель
2.2
Система теплоснабжения
2.3
Регулирование
тепла
2.4
Температурный
график Отопление – 95/70 ºС;
отпуска тепловой энергии Горячее водоснабжение – 60/50 ºС.
Горячее водоснабжение – водопроводная вода.
Закрытая
отпуска Центральное качественное регулирование по нагрузке
отопления.
Максимальная тепловая нагрузка на отопление –
0,41 Гкал/час.
2.5
Отопление, вентиляция
Давление в подающем трубопроводе – 5,5 кгс/см2;
Давление в обратном трубопроводе – 3,5 кгс/см2.
17
№
п/п
Перечень
сведений
требований
1
2
и Содержание основных сведений и
требований
3
Максимальная
тепловая
нагрузка
водоснабжение – 0,45 Гкал/час.
на
горячее
Давление в подающем трубопроводе – 5,5 кгс/см2;
2.6
Горячее водоснабжение
Давление в обратном трубопроводе – 3,5 кгс/см2.
Приготовление воды на нужды горячего водоснабжения
осуществляется в котельной.
Проектом предусмотреть антинакипную
системы приготовления горячей воды.
обработку
Газовый тракт
Предусмотреть строительство блока дымовых труб
(раздельные газовые тракты на каждый котел).
2.8
Система водоподготовки
Автоматизированная
ионообменная
натрийкатионитовая
установка
с
последовательным
переключением
емкостей
на
регенерацию,
обеспечивающая подпитку в объемах, соответствующих
действующей НТД, но не менее 2 м3/ч. Химический
состав воды должен соответствовать требованиям
нормативно-технической
документации.
Проектом
предусмотреть деаэрацию воды.
2.9
Баки, емкости
2.10
Температура
в
помещении
котельной
должна
Система
собственного
поддерживаться автоматически в диапазоне 15-16 оС.
отопления и вентиляции
Кратность воздухообмена в соответствии с установленыкотельной
ми требованиями.
2.11
Система пожаротушения
Предусмотреть
средства
пожаротушения и оповещения.
2.12
Система водоснабжения
Предусмотреть
исходной воды.
2.13
Система канализации
Предусмотреть
ливневую
и
общехозяйственную
канализацию с устройством станции очистки сточных
вод.
2.14
Категория
надежности
Вторая.
электроснабжения
2.15
Система
электроснабжения
2.7
Предусмотреть бак подпиточной воды объемом не менее
2 м3.
станцию
автоматического
поддержания
давления
Предусмотреть устройство дизельной электростанции в
качестве резервного источника электроснабжения.
18
№
п/п
Перечень
сведений
требований
1
2
и Содержание основных сведений и
требований
3
Системы управления технологическим оборудованием
должны учитывать принцип соблюдения наработки
равного ресурса каждым агрегатом.
Проектом
котельной
предусмотреть
систему
автоматического
управления
(без
постоянно
присутствующего обслуживающего персонала), системы
сигнализации и защиты, обеспечивающие:
а) качественное регулирование отпуска тепловой
энергии в зависимости от температуры наружного
воздуха;
б) отключение
ситуациях;
котельной
по
газу
в
аварийных
в) автоматическое переключение на дизель-генератор
при пропадании электроснабжения от электросетей;
г) сигнализацию на щит котельной для дальнейшей
передачи сигналов на диспетчерский пункт:
2.16
Автоматизация и контроль - срабатывание параметров автоматики безопасности
согласно действующим требованиям промышленной
безопасности;
- аварийное отключение любого котла (на щите
сигнализации должен высвечиваться параметр, из-за
которого про-изошло отключение);
- срабатывание АВР питающей электросети;
- загазованность котельной (повышенное содержание
СО, СН);
- пожар в котельной;
- несанкционированное проникновение в котельную;
- технологические показатели работы котельной
(темпера-тура, давление, выработка и отпуск тепловой
энергии).
Предусмотреть поагрегатный учет расхода газа и
выработки тепловой энергии, а также коммерческий
узел учета отпускаемой тепловой энергии, горячей воды.
19
№
и Содержание основных сведений и
п/п
Перечень
сведений
требований
1
2
3
Диспетчеризация
Проектом предусмотреть вывод предусмотренных
действующими Правилами и п. 2.16 сигналов на
централизованный диспетчерский пункт посредством
GSM-канала, либо по радиоканалу, а также возможность
оперативного отключения из диспетчерского пункта
котельной по газу.
2.17
2.18
требований
Техническое задание на проектирование котельной,
Исходная разрешительная подписанное Заказчиком;
документация,
Технические условия, выданные ресурсоснабжающими
передаваемая Заказчиком организациями;
до начала проектирования Топосъемка территории размещения котельной в
масштабе М1:500.
2.19
Количество экземпляров
проектной документации, Четыре
выдаваемых Заказчику
3. Особые условия.
3.1
3.2
3.3
Границы проектирования
В границах отведенного землеотвода под строительство
котельной и наружные инженерные сети от точек
подключения до котельной.
Согласование проекта
Согласование и регистрацию проектной документации
производит Подрядчик при участии Заказчика. Заказчик
производит оплату работ по согласованию и
регистрации проекта, производимых соответствующими
контролирующими и уполномоченными организациями.
Дополнительные
согласования
Оборудование и материалы, принимаемые проектными
решениями согласовать с Заказчиком – отдельно.
Все решения, принимаемые в процессе проектирования,
отличные от данного задания, согласовываются с
Заказчиком и оформляются отдельным протоколом.
20
ДОГОВОР № ____
на разработку рабочего проекта водогрейной котельной
г. Домодедово
« 14 » марта 2011 г.
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Домодедово «Теплосеть»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Черепко Михаила Геннадьевича
действующего на основании Устава, с одной стороны и___________________________________
___________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________действующего на
основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Протоколом №____ от _____2013 г.
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства разработать
рабочий проект (далее Проект) водогрейной котельной по адресу: Московская область,
городской округа Домодедово, пос. Станция Повадино.
1.2. Исполнитель обязуется разработать проектною документацию (Рабочий проект) для
строительства водогрейной котельной.
1.3. Состав рабочего проекта должен соответствовать утвержденному заданию на
проектирование, а также требованиям законодательных и нормативных актов Российской
Федерации в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации для
строительства, иметь согласования и пройти необходимую экспертизу.
1.4. Научные, технические, экономические и другие требования к проектной продукции
отражены в техническом задании конкурсной документации.
1.5. Содержание, сроки выполнения работ определены в техническом задании.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Для исполнения настоящего договора передать Исполнителю исходноразрешительную документацию (в том числе утвержденное техническое задание).
2.1.2. Своевременно произвести приемку и оплату выполненных в соответствии с
настоящим договором работ.
2.1.3. Участвовать в необходимых случаях вместе с Исполнителем в согласовании готовой
технической документации с соответствующими государственными органами и органами
местного самоуправления.
2.1.4. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении настоящего договора.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в
соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.2. Выполнить все работы, предусмотренные в разделе 1 настоящего договора в сроки,
предусмотренные настоящим договором.
2.2.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о
внесении изменений и дополнений в техническую документацию, если они не противоречат
условиям настоящего договора.
В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора,
Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором
определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.
2.2.4. Своевременно в согласованные с Заказчиком сроки устранять недостатки
(недоделки) выявленные при приемке работы по получении от Заказчика мотивированной
21
письменной претензии относительно качества и полноты проекта и документации,
разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия ее условиям настоящего договора, а также
по замечаниям согласующих и экспертных органов.
3. Цена работ и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет _______
_________________________________________ рублей, в том числе НДС 18%
3.2. Оплата производится на основании счета, счет фактуры, акта выполненных работ,
после выполнения Подрядчиком работ указанных в 1.1. настоящего договора.
3.3. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. Сроки, порядок сдачи и приемки выполненных работ
4.1. Выполнение работ по договору подтверждается подписанием Заказчиком акта
сдачи-приемки проектной продукции.
4.2. В сроки, установленные договором, Исполнитель передает Заказчику акт сдачиприемки проектной продукции с приложением комплектов технической документации. Готовая
проектная документация передается Исполнителем в 4-х (четырех) экземплярах и в электронном
виде.
4.3. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 15-ти (пятнадцати) рабочих
дней с момента получения технической документации.
В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ
или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.
По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы
считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.
4.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 3-х (трех) рабочих
дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний
акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 3х рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков выполнения. Работы по
корректировке и исправлению проектной документации входят в общую стоимость работ, и не
требует дополнительной оплаты.
4.6. Подрядчик после получения замечаний от Заказчика или согласующих надзорных
органов и организаций исправляет их без дополнительной оплаты в срок не более 10 (Десяти)
календарных дней со дня получения замечаний, откорректированную и дополненную в
соответствии с замечаниями проектную документацию передает Заказчику.
4.7. После подписания сторонами Акта сдачи – приемки выполненных работ
собственником проектной документации является Заказчик и последний вправе распоряжаться
проектной документацией по своему усмотрению, в том числе имеет право бесплатно
использовать проектную документацию при проектировании, строительстве и эксплуатации
других объектов, выполнив корректировку и привязку документации.
4.8. В случае досрочного прекращения работ по договору Заказчик обязан принять от
Исполнителя по акту разработанный им рабочий проект и техническую документацию по
степени их готовности на момент прекращения работ и оплатить их стоимость.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
22
5.2. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему
договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение
им собственных обязательств по настоящему договору перед Исполнителем.
5.3. Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между
Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, дело будет
рассматриваться в Арбитражном суде Московской области.
5.4. Подрядчик несет полную материальную ответственность за предоставление счетовфактур, оформленных с нарушением требований, предъявляемых к данному документу пунктами
5 и 6 статьи 169 НК РФ.
5.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ установленных
настоящим договором, а также техническим заданием, Заказчик вправе в одностороннем порядке
уменьшить стоимость работ по настоящему договору на 25% (Двадцать пять процентов)
6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс - мажор)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой
силы.
6.2. Понятием
обстоятельств
непреодолимой силы охватываются внешние и
чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и
наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли
предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от
добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные
действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных
органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в
соответствии с законным порядком.
6.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы,
должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону
о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой
силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых
событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством
непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от
ответственности.
6.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты
установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения
договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий
продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
7. Срок действия договора
7.1. Срок действия договора устанавливается с 12 марта 2013 г. по 01 ноября 2013 г.
8. Прочие условия
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору касающиеся разработки рабочего
проекта совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.
8.2. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой
Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон.
23
Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие
городского округа Домодедово
«Теплосеть»
Юридический адрес:142000, Московская
область, г. Домодедово, ул. Корнеева, д. 22 А
Фактический адрес: 142000, Московская
область, г. Домодедово, ул. Заводская, д.8
ИНН/КПП 5009022752/500901001
ОКПО 42287790
р/с 40702810600000001145 в ОАО МКБ «Дом
- Банк» г. Домодедово
БИК 044552593
ЗАКАЗЧИК:
Директор
Муниципального унитарного предприятия
городского округа Домодедово
«Теплосеть»
___________________ /М.Г. Черепко
мп
24