договор поставки с ШМР, ПНР 526Kb

ДОГОВОР ПОСТАВКИ
С УСЛОВИЕМ О ШЕФ-МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТАХ
№____________
г. Иркутск
«__» ____________ 2015 года
________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________,
действующего на основании ________________, с одной стороны, и Акционерное общество «ИНК-Запад»,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Ивашкевича Александра Викентьевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В рамках настоящего договора Покупатель обязуется принять и оплатить, а Поставщик в порядке и на
условиях, установленных настоящим договором, обязуется поставить продукцию производственно-технического
назначения (далее по тексту – продукция).
В рамках настоящего договора Поставщик обязуется осуществить передачу продукции Покупателю в состоянии,
пригодном для эксплуатации, в соответствии с условиями, установленными настоящим договором и соответствующей
спецификацией, а также, если иное не указано в соответствующей спецификации, выполнить шеф-монтажные и
пусконаладочные работы.
1.2. Поставляемая в рамках настоящего договора продукция должна отвечать требованиям о качестве,
комплектности и комплектации, предъявляемым Покупателем, настоящим договором, действующим ТУ, ГОСТ, всем
иным стандартам и обязательным требованиям, требованиям нормативных правовых и ведомственных актов РФ, и
сопровождаться всей необходимой технической документацией, необходимой для эксплуатации продукции.
1.3. Поставщик гарантирует, что продукция, поставляемая Покупателю по настоящему договору не заложена, не
находится под арестом, не является объектом какого-либо судебного разбирательства, без ограничений может быть
передана в собственность Покупателя Поставщиком согласно условиям настоящего договора.
1.4. Наименование, количество, ассортимент и стоимость отдельных единиц продукции, а также срок поставки
продукции указан сторонами в подписываемых сторонами в течение срока действия настоящего договора
спецификациях. Данные спецификации под соответствующими индивидуальными номерами прилагаются к
настоящему договору и с момента подписания сторонами являются неотъемлемой частью настоящего договора.
Каждая подписанная сторонами спецификация является отдельным соглашением, заключенным в рамках
настоящего договора и, если иное не указано в соответствующей спецификации, не отменяет и не приостанавливает
действие предыдущих ранее подписанных сторонами спецификаций к настоящему договору ни полностью, ни в
части.
1.5. Поставка продукции в рамках настоящего договора осуществляется Поставщиком партиями. При этом, для
целей настоящего договора под «партией» стороны договорились понимать продукцию в количестве и наименовании,
указанном в каждой отдельной подписанной сторонами спецификации.
2. СРОК ПОСТАВКИ
2.1. Партия продукции должна быть поставлена Поставщиком в срок, указанный в соответствующей
спецификации.
2.2. Изменение указанных в соответствующей спецификации срока поставки партии продукции и/или срока
выполнения шеф-монтажных и пусконаладочных работ и/или иных сроков осуществляется только по соглашению
сторон и оформляется путем подписания сторонами дополнительного соглашения и/или принятия соответствующей
спецификации в новой редакции, являющихся с момента подписания сторонами неотъемлемыми частями настоящего
договора.
2.3. Досрочная поставка партии продукции допускается только в случае получения Поставщиком письменного
согласия Покупателя на досрочную поставку.
3. ТАРА, УПАКОВКА, МАРКИРОВКА
3.1. Продукция отгружается в невозвратной таре и упаковке, соответствующей требованиям действующих
нормативных правовых и ведомственных актов РФ, в том числе, ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»
(введен в действие Постановлением Госстандарта РФ №91-ст от 24.03.2003 года, с последующими вступившими в
силу изменения и дополнениями), ГОСТ 26319-84 «Грузы опасные. Упаковка» (утвержден Постановлением
Госстандарта СССР от №3812 от 31.10.1984 года, с последующими вступившими в силу изменения и дополнениями),
и обеспечивающей сохранность продукции при транспортировке продукции в районы Крайнего Севера. Упаковка и
тара должны обеспечивать сохранность продукции при многократной перевалке, хранении на складе, а также при
перевозке железнодорожным, речным, авиационным, морским и иными видами транспорта.
3.2. В случае, если продукция требует специальных условий при ее перевозке (хранении), в том числе, если не
допускает ее замораживания, отметка о необходимости соблюдения специальных режимов в отношении продукции
должна в обязательном порядке осуществляться Поставщиком в транспортных документах при передаче продукции
перевозчику. О необходимости соблюдения специальных режимов в отношении Продукции Поставщик должен
заблаговременно до отгрузки продукции в письменном виде уведомить Покупателя.
3.3. При отгрузке продукции в контейнерах Поставщик обязан обеспечить наличие в контейнере упаковочного
листа, опломбировать контейнеры запорно-пломбировочными устройствами (ЗПУ) типа «Клещ», «Ёрш», «Лавр».
3.4. Маркировка продукции осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующих нормативных
правовых и ведомственных актов РФ, в том числе, ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» (введен в действие
1
Постановлением Госстандарта РФ № 219 от 18.06.1997 года, с последующими вступившими в силу изменения и
дополнениями), ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» (утвержден Постановлением
Госстандарта СССР №2957от 19.08.1988 года, с последующими вступившими в силу изменения и дополнениями), с
последующими вступившими в силу изменения и дополнениями).
Маркировка должна наноситься четко, несмываемой краской на русском языке и должна содержать следующее:
 номер договора;
 наименование предприятия Поставщика;
 наименование предприятия Покупателя;
 грузополучатель;
 вес брутто, кг;
 размеры груза, в см. (длина, ширина, высота);
 номер упаковки.
Обязательной маркировке подлежат все части (комплектующие) многоместного оборудования, с соблюдением
требований по маркировке, согласно ГОСТу 14192-96 (обязательно наличие на таре жестяной таблички с выбитыми
данными: наименование, заводской номер, год выпуска) Табличка должна быть привинчена или прибита к таре не
менее чем четырьмя болтами или гвоздями. Краска для маркировки должна быть несмываемой.
При маркировке многоместного оборудования необходимо проставлять отправительную марку (в числителе номер места, в знаменателе - общее количество мест.)
Соблюдение требований специальной маркировки – мест для захвата, обозначений «верх», «низ», «не кантовать»
является обязательным.
3.5. Поставщик самостоятельно несет все расходы и убытки, связанные с наступлением неблагоприятных
последствий из-за несоблюдения Поставщиком установленных настоящим договором и действующим
законодательством РФ требований к размещению, креплению, упаковке, маркировке продукции, а также
неисполнения либо ненадлежащего исполнения установленного настоящим договором обязательства уведомить
Покупателя о наличии специальных условий перевозки (хранения) продукции в соответствии с п. 3.2. настоящего
договора.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
4.1. В случае, если продукция состоит из комплектующих изделий, Поставщик обязан перед монтажом проводить
входной контроль и контроль качества таких комплектующих изделий с целью обеспечения их соответствия
требованиям действующих стандартов и технических условий. Результаты входного контроля и контроля качества
фиксировать в Актах входного контроля и контроля качества. Комплектующие изделия, не соответствующие по
результатам входного контроля и контроля качества требованиям документации, к монтажу не допускаются.
4.2. До упаковки и отгрузки продукции сторонами осуществляется первый этап приемки продукции, который
является предварительным и осуществляется представителями сторон, уполномоченными соответствующими
требованиям действующего законодательства доверенностями (далее - представители сторон), на территории заводаизготовителя после испытания продукции.
4.2.1. Результаты первого этапа приемки продукции оформляются Актом испытаний продукции, который
подписывается представителями сторон.
При этом, подписание Покупателем Акта испытания продукции не подтверждает и не означает приемку
Покупателем продукции и/или какой-либо части продукции по количеству и по качеству, а также не является
основанием для перехода на Покупателя права собственности на продукцию и/или какой-либо части продукции и для
перехода на Покупателя всех рисков случайной гибели, случайного повреждения или ухудшения качества продукции
и/или какой-либо части продукции.
4.2.2. Для осуществления первого этапа приемки продукции Поставщик посредством факсимильной связи
осуществляет вызов представителя Покупателя.
Представитель Покупателя обязан прибыть в населенный пункт, в котором располагается завод-изготовитель
продукции, для участия в первом этапе приемки продукции в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня
получения указанного в абзаце первом настоящего пункта вызова Поставщика, если в таком вызове не указан более
поздний срок явки представителя Покупателя.
Поставщик окажет всю возможную помощь представителям Покупателя в решении вопросов, которые могут
возникнуть во время их пребывания на территории населенного пункта, в котором располагается завод-изготовитель
продукции.
4.2.3. Поставщик не вправе осуществлять упаковку и отгрузку продукции до подписания сторонами Акта
испытаний продукции, в том числе, в случае нарушения представителем Покупателя установленного п. 4.2.2.
настоящего договора срока прибытия в населенный пункт, в котором располагается завод-изготовитель продукции, за
исключением случаев, когда Поставщиком получено письменное указание Покупателя об осуществлении упаковки и
отгрузки продукции без подписания Акта испытаний продукции.
В случае осуществления Поставщиком упаковки и/или отгрузки продукции до осуществления сторонами первого
этапа приемки продукции либо до подписания представителями сторон Акта испытаний продукции, Покупатель
вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора, от принятия
исполнения всех обязанностей Поставщика, предусмотренных настоящим договором, расторгнуть настоящий
договор, потребовать возврата всего уплаченного Покупателем по настоящему договору, а также потребовать
возмещения всех причиненных убытков.
4.2.4. В случае обнаружения при осуществлении первого этапа приемки продукции фактов повреждения внешнего
вида, некомплектности и иных нарушений, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении Поставщиком своих
обязательств, Покупатель вправе до момента устранения обнаруженных нарушений отказаться от подписания Акта
2
испытаний продукции. В этом случае стороны должны подписать протокол рекламаций, в котором отразить все
обнаруженные недостатки и сроки их устранения Поставщиком.
Указанные в протоколе рекламаций недостатки должны быть устранены Поставщиком без изменения указанной в
соответствующей спецификации стоимости партии продукции в срок, указанный в протоколе рекламаций. При этом
срок, необходимый Поставщику для устранения изложенных в протоколе рекламаций недостатков и претензий, не
продлевает указанных в соответствующей спецификации сроков.
В случае необоснованного отказа и/или уклонения представителя Поставщика от составления и/или подписания
протокола рекламаций Покупатель вправе составить такой протокол рекламаций в одностороннем порядке.
Подписанный представителями сторон либо составленный Покупателем в одностороннем порядке протокол
рекламаций является основанием для устранения Поставщиком недостатков и претензий, указанных в таком
протоколе рекламаций, и в указанные в таком протоколе рекламаций сроки.
После устранения изложенных в протоколе рекламаций недостатков и претензий стороны подписывают Акт
испытаний продукции.
4.3. После подписания сторонами Акта испытаний продукции Поставщик от своего имени осуществляет
доставку продукции до места доставки (ст. Лена Восточно-Сибирской железной дороги, г. Усть-Кут Иркутской
области) по следующим реквизитам (в зависимости от способа доставки, указанного в спецификации):
 При доставке продукции железнодорожным транспортомвагонные отправки, контейнер 20 тонн, платформа:
Грузополучатель: ОАО «Алроса – терминал»
Код грузополучателя: 4561
Станция назначения: Лена
Код станции: 927105, железная дорога: ВСЖД
Адрес получателя: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2
ОКПО грузополучателя: 26085471
ИНН: 3818014880
Р/с 40702810018350030694 в Байкальском банке ОАО «Сбербанк России»
К/сч 30101810900000000607 БИК 042520607
Особые отметки для Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (ООО
«ИНК») для АО «ИНК-Запад».
Багаж:
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (ООО «ИНК»)
Код грузополучателя: 8734
Станция назначения: Лена
Код станции: 927105, железная дорога: ВСЖД
Адрес получателя: 666784, Иркутская область г. Усть-Кут, ул. Калинина, 6
ОКПО грузополучателя: 55547777
ИНН: 3808066311 КПП: 384950001
Р/сч 40702810118020101119 в Иркутском отделении N 8586 ОАО «Сбербанк России» г. Иркутск
К/сч 30101810900000000607 БИК 042520607
Особые отметки для АО «ИНК-Запад»
 При доставке продукции автомобильным транспортом Поставщика – продукция доставляется на склад
Покупателя в г. Усть-Кут Иркутской области, если иное место доставки не предусмотрено спецификацией.
Выбор организации – перевозчика, заключение с ним договора и организация перевозки продукции возлагается на
Поставщика.
4.4. Поставщик в течение 1 (Одного) календарного дня с момента осуществления отгрузки продукции письменно
уведомляет об этом Покупателя с приложением документа, свидетельствующего об отгрузке (железнодорожная
квитанция о приеме груза к перевозке, транспортная накладная и т.п.). Письменное подтверждение об отгрузке
продукции должно содержать: ссылку на дату и номер настоящего договора, отгрузочные реквизиты грузополучателя,
наименование станции отправления, номера вагонов (контейнеров, платформ и т.п.), количество, марку, гос.номер
автомобиля и дату отгрузки.
Поставщик обязан не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента отгрузки продукции направить Покупателю по
электронной почте certificate@irkutskoil.ru сканированные копии Технических условий, конструкторской
документации, сертификатов, паспортов (формуляров), руководств по эксплуатации и прочих эксплуатационных и
разрешительных документов на продукцию.
4.5. Второй этап приемки продукции осуществляется в месте доставки и состоит из осмотра продукции
Покупателем.
4.5.1. Поставщик обязуется не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента отгрузки продукции направить почтой
или курьером Покупателю следующие документы в оригинале:
а) счет на отгруженную продукцию, оформленный в соответствии с действующим законодательством, который
должен содержать: номер спецификации; назначение платежа; условия оплаты; дату и номер договора; количество и
цену отгруженной продукции; ставку и сумму НДС; подписи уполномоченных лиц и оттиск печати Поставщика;
б) счет-фактуру или УПД на отгруженную продукцию, оформленный в соответствии с действующим
законодательством (при поставке продукции железнодорожным транспортом в счете-фактуре или УПД указывается
номер контейнера, вагона или багажной квитанции);
в) товарную накладную (форма ТОРГ-12) или УПД, оформленный в соответствии с действующим
законодательством. Не допускается объединение в одной товарной накладной (форма ТОРГ-12) и/или УПД и/или
счете-фактуре продукции, отправляемой по разным транспортным документам
(ж/д квитанции, товарнотранспортной накладной и т.п.);
3
Пересылка оригиналов указанных документов должна производиться через специализированные почтовые
службы («Экспресс-Почта» и т.п.) по почтовому адресу Покупателя с вложением описи отправляемых документов и
уведомлением о вручении адресату или курьером под роспись получателя корреспонденции.
Также Поставщик обязуется одновременно с партией продукции передать Покупателю следующие документы в
оригинале:
а) квитанцию о приеме продукции к железнодорожной перевозке (копия) при отправке продукции
железнодорожным транспортом;
б) товарно-транспортную накладную при поставке продукции автотранспортом;
в) упаковочный лист, комплектовочно-отгрузочную и/или повагонно-отгрузочную ведомость (при многоместных
поставках) на каждую отгружаемую партию продукции (контейнер, вагон, единица багажа) с указанием числа мест,
ассортимента уложенного в каждое место продукции, веса каждого места и вида упаковки (ящик, пакет и т.п.), а также
комплектовочную ведомость на каждое сборное изделие. При этом 1 (одну) копию упомянутого упаковочного листа в
водонепроницаемом конверте, покрытом тонкой металлической пластиной, необходимо прикрепить к внешней
стороне каждого ящика и/или контейнера. В случае если единица продукции состоит из нескольких мест,
упаковочный лист предоставляется на каждое место. А также должен быть общий упаковочный лист (содержащий все
количество мест), который должен находиться в первом месте.
г) сертификат соответствия/паспорт качества (оригинал или копия);
д) паспорт на продукцию (в случае если поставляемая продукция требует паспортизации) скрепленный печатью
производителя направляется вместе с продукцией отдельным местом, которое указывается в упаковочном листе;
е) инструкцию по эксплуатации и применению (если это применимо к продукции) (копия);
ё) документ, подтверждающий гарантийные обязательства на продукцию (гарантийный талон) (если это
применимо к продукции);
ж) документ, подтверждающий соответствие безопасности товара, скрепленный печатью держателя
(собственника) сертификата либо органа, выдавшего сертификат (копия) (сертификат соответствия обязательный
и/или добровольный, либо декларация соответствия безопасности на товар, а в случаях если на товар
распространяются требования регламентов Таможенного союза (ТР ТС): сертификат/декларация соответствия товара
Техническому Регламенту Таможенного союза (ТР ТС);
з) при поставке продукции импортного производства: таможенная декларация (копия) и документы, указанные в
графе 44 Таможенной Декларации, за исключением информации, являющейся коммерческой тайной (копии);
к) Акты входного контроля в случае, если продукция состоит из комплектующих изделий. Поставщик перед
монтажом комплектующих изделий обязан проводить входной контроль и контроль качества таких комплектующих
изделий с целью обеспечения их соответствия требованиям действующих стандартов и технических условий.
Результаты входного контроля и контроля качества фиксировать в Актах входного контроля и контроля качества.
Комплектующие изделия, не соответствующие по результатам входного контроля и контроля качества требованиям
документации, к монтажу не допускаются.
л) паспорт безопасности в случае поставки химической продукции (оригинал или копия);
м) конструкторскую документацию в 2-х экземплярах и на CD-диске.
н) иные документы, необходимые для эксплуатации и регистрации продукции в уполномоченных органах.
Копии документов, передаваемых Поставщиком Покупателю в рамках Договора, должны быть по запросу
Покупателя заверены от имени Поставщика подписью его руководителя (с указанием его должности) и оттиском
печати Поставщика.
4.5.2. В рамках предусмотренной настоящим договором процедуры второго этапа приемки продукции Покупатель
осуществляет следующие действия:
- проверяет соответствие количества мест продукции сведениям, указанным в упаковочных листах,
комплектовочных ведомостях;
- проверяет соответствие тары, упаковки и маркировки продукции требованиям, предусмотренным разделом 3
настоящего договора;
- проверяет наличие документации, подлежащей передаче Покупателю в соответствии с п. 4.5.1. настоящего
договора.
4.5.3. Покупатель обязуется приступить к осуществлению второго этапа приемки продукции в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты поступления продукции в место доставки. По факту осмотра продукции стороны подписывают
Акт осмотра продукции. Осмотр Покупателем продукции и подписание Покупателем Акта осмотра продукции
подтверждает соответствие продукции требованиям, указанным в п. 4.5.2. настоящего договора. Подписание
сторонами товарной накладной ТОРГ-12 в рамках второго этапа не осуществляется.
4.5.4. В случае обнаружения при осуществлении второго этапа приемки продукции фактов несоответствия
продукции требованиям, указанным в п. 4.5.2. настоящего договора, и иных нарушений, свидетельствующих о
ненадлежащем исполнении Поставщиком своих обязанностей, Покупатель вправе до момента устранения
обнаруженных нарушений отказаться от подписания Акта осмотра продукции, принять продукцию за счет
Поставщика на ответственное хранение, а также осуществить телеграммой вызов представителя Поставщика для
составления протокола рекламаций, в котором отражаются все обнаруженные недостатки и претензии, а также сроки
их устранения.
4.5.5. Представитель Поставщика обязан явиться по вызову Покупателя в течение 5 (Пяти) календарных дней
момента получения вызова, если в нем не указан иной срок явки. Полномочия представителя Поставщика на участие в
осуществлении второго этапа приемки продукции, в том числе, на подписание Акта осмотра продукции и протокола
рекламаций, указанного в п. 4.5.4. настоящего договора, должны быть подтверждены представленной Покупателю
доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Неявка представителя Поставщика в указанный в настоящем пункте срок и/или отсутствие у представителя
Поставщика указанных в абзаце первом настоящего пункта документов, уполномочивающих его на право участия во
4
втором этапе приемки продукции, а также на подписание Акта осмотра продукции и протокола рекламаций, и/или
несоответствие указанных в настоящем пункте документов, уполномочивающих представителя Поставщика на право
участия во втором этапе приемки продукции, а также на подписание Акта осмотра продукции и/или протокола
рекламаций, требованиям настоящего договора и действующего законодательства РФ, и/или необоснованный отказ
и/или уклонение представителя Поставщика от подписания протокола рекламаций, дает право Покупателю составить
и подписать такой протокол рекламаций в одностороннем порядке.
Подписанный представителями сторон либо составленный Покупателем в одностороннем порядке протокол
рекламаций является основанием для устранения Поставщиком недостатков и претензий, указанных в таком
протоколе рекламаций, и в указанные в таком протоколе рекламаций сроки.
4.5.6. Указанные в подписанном сторонами либо подписанном Покупателем в одностороннем порядке в
соответствии с п. 4.5.5. настоящего договора протоколе рекламаций недостатки должны быть устранены
Поставщиком без изменения указанной в соответствующей спецификации стоимости партии продукции в срок,
указанный в протоколе рекламаций, но в любом случае не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента составления
сторонами либо подписания Покупателем в одностороннем порядке протокола рекламаций. При этом срок,
необходимый Поставщику для устранения изложенных в протоколе рекламаций недостатков и претензий, не
продлевает указанных в соответствующей спецификации сроков.
После устранения изложенных в протоколе рекламаций недостатков и претензий стороны подписывают Акт
осмотра продукции.
4.5.7. Покупатель после подписания сторонами Акта осмотра продукции вправе за свой счет принять продукцию
на ответственное хранение с оформлением Акта о приеме-передачи товарно-материальных ценностей на хранение
(форма МХ-1). После подписания сторонами Акта осмотра продукции Покупатель своими и/или привлеченными
силами осуществляет транспортировку продукции до места эксплуатации продукции - пункт на территории РФ,
определенный Покупателем (далее по тексту –место эксплуатации).
4.6. В случае нарушения Поставщиком сроков устранения недостатков продукции, указанных в составляемых и
подписываемых представителями сторон либо составляемых и подписываемых Покупателем в одностороннем
порядке протоколах рекламаций, в соответствии с п. 4.2.4. и 4.5.4. настоящего договора, Покупатель вправе по своему
выбору:
- либо назначить Поставщику повторный срок для устранения недостатков;
- либо устранить такие недостатки самостоятельно и/или силами привлеченного Покупателем третьего лица, но за
счет Поставщика. При этом, Покупатель не обязан согласовывать с Поставщиком каких-либо существенных условий
заключаемых с привлекаемым третьим лицом договоров, в том числе, кандидатуру третьего лица, стоимость
комплектующих и/или работ и/или услуг. Поставщик обязуется возместить понесенные Покупателем в связи с
устранением недостатков продукции расходы в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения Поставщиком
подтверждающих документов. При этом, устранение в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, силами
Покупателя и/или силами привлеченных Покупателем третьих лиц недостатков продукции, выявленных при
осуществлении сторонами первого и/или второго этапов приемки продукции, не освобождает Поставщика от
исполнения иных возложенных настоящим договором на Поставщика обязательств, в том числе, обязательств по
осуществлению предусмотренного разделом 8 договора и требованиями действующего законодательства РФ
гарантийного обслуживания продукции;
- либо вследствие утраты интереса к настоящему договору и к его исполнению в одностороннем внесудебном
порядке отказаться от исполнения настоящего договора и/или расторгнуть настоящий договор, отказаться от принятия
исполнения всех обязанностей Поставщика, предусмотренных настоящим договором, потребовать возврата всего
уплаченного Покупателем по настоящему договору, а также потребовать возмещения всех причиненных убытков.
4.7. Подписание Покупателем Акта осмотра продукции, Акта о приеме-передачи товарно-материальных
ценностей на хранение (форма МХ-1), сопроводительных документов на продукцию, в том числе, транспортной
железнодорожной накладной, а также иных документов, подтверждающих фактическое получение продукции от
Поставщика и/или перевозчика, не подтверждает и не означает приемку Покупателем продукции и/или какой-либо
части продукции по количеству и по качеству, а также не является основанием для перехода на Покупателя права
собственности на продукцию и/или какой-либо части продукции и для перехода на Покупателя всех рисков случайной
гибели, случайного повреждения или ухудшения качества продукции и/или какой-либо части продукции.
5. ВЫПОЛНЕНИЕ ШЕФ-МОНТАЖНЫХ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ
5.1. Выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ (далее по тексту настоящего договора совместно
именуемые – работы) осуществляется Поставщиком на месте эксплуатации продукции в сроки, указанные в
соответствующей спецификации.
5.2. Для выполнения работ Покупатель обязан осуществить посредством электронной и/или факсовой связи
вызов представителей Поставщика.
5.3. Поставщик обязан в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты направления вызова Покупателем,
обеспечить за свой счет прибытие своих представителей в г. Усть-Кут Иркутской области в срок, указанный в вызове
для доставки в место эксплуатации продукции с целью выполнения работ.
В случае нарушения установленного в настоящем пункте срока, в течение которого Поставщик обязан
обеспечить за свой счет прибытие своих представителей в г. Усть-Кут Иркутской области для доставки в место
эксплуатации продукции с целью выполнения работ, Поставщик несет ответственность в соответствии с пунктом 9.3.
настоящего Договора.
Для целей настоящего пункта, нарушение Поставщиком срока, в течение которого Поставщик обязан обеспечить
за свой счет прибытие своих представителей в г. Усть-Кут Иркутской области для доставки в место эксплуатации
продукции с целью выполнения работ, на срок свыше 12 (Двенадцати) часов приравнивается к 1 (Одному)
календарному дню.
5
В случае неявки представителя Поставщика в указанный настоящим договором срок, Покупатель вправе:
- произвести в одностороннем порядке вскрытие упаковки продукции и осуществить приемку продукции в
соответствии с п. 5.5. договора с составлением в одностороннем порядке протокола рекламаций при наличии
недостатков. Составленный Покупателем в одностороннем порядке протокол рекламаций является основанием для
устранения Поставщиком недостатков и претензий, указанных в таком протоколе рекламаций, и в указанные в таком
протоколе рекламаций сроки;
- произвести своими или привлеченными силами работы с отнесением таких затрат и убытков на Поставщика,
которые Поставщик обязан оплатить не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения такого
требования Покупателя, если иной срок не указан Покупателем.
5.4. Для выполнения шеф-монтажных работ Покупатель передает Поставщику продукцию с хранения по Акту о
возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение (форма МХ-3) в случае хранения продукции
согласно п. 4.5.7 договора. При этом монтажные работы выполняются либо силами Покупателя либо силами
привлеченного третьего лица – подрядчика.
В случае выполнения монтажных работ силами Покупателя, Поставщик передает продукцию Покупателю по
Акту о приеме-передачи оборудования в монтаж (форма №ОС-15). После завершения монтажных и шеф-монтажных
работ Поставщик и Покупатель подписывают Акт об окончании монтажных работ и Акт сдачи-приемки выполненных
шеф-монтажных работ.
В случае выполнения монтажных работ силами подрядчика Поставщик передает продукцию подрядчику по Акту
о приеме-передачи оборудования в монтаж (форма №ОС-15), который подписывают три стороны – Поставщик,
Покупатель и подрядчик. В случае когда представитель Поставщика не находится на месте выполнения работ,
Поставщик направляет Покупателю письменное распоряжение о выдаче с ответственного хранения продукцию
подрядчику. Поставщик обязан согласовывать подрядчику Акты о приемки выполненных монтажных работ. После
завершения монтажных работ Поставщик, Покупатель и подрядчик подписывают Акт о приемке выполненных работ
(по форме КС-2). После завершения шеф-монтажных работ Покупатель и Поставщик подписывают соответствующий
Акт сдачи-приемки выполненных шеф-монтажных работ.
Для надлежащего выполнения шеф-монтажных и пусконаладочных работ, если иное не указано в спецификации,
Поставщик обязан обеспечить за свой счет наличие ЗИП (запасные части, инструменты, принадлежности). При этом
комплект ЗИП поставляется вместе с продукцией без компенсации их стоимости Поставщику.
После выполнения Поставщиком пусконаладочных работ сторонами осуществляется третий этап приемки
продукции, в рамках которого стороны осуществляют приемку продукции по количеству и по качеству, а также
осуществляют приемку выполненных работ посредством включения продукции в работу на рабочей среде, в течение
72 машино-часов при номинальных рабочих характеристиках.
Результаты третьего этапа приемки продукции оформляются Актом приемки-передачи продукции (накладной
ТОРГ-12), Актом сдачи-приемки выполненных работ и Актом ввода продукции в эксплуатацию, которые
подписываются представителями сторон.
5.5. В случае обнаружения при выполнении работ и/или при осуществлении сторонами третьего этапа приемки
продукции каких-либо нарушений, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении Поставщиком своих
обязательств, в том числе, если продукция не соответствует требованиям настоящего договора и приложений к нему,
требованиям действующего законодательства РФ, предъявляемым к качеству/комплектности продукции такого рода,
или находится в состоянии непригодном к эксплуатации, а также в иных, предусмотренных настоящим договором и
действующим законодательством РФ случаях, Покупатель вправе отказаться от подписания Акта приемки-передачи
продукции (накладной ТОРГ-12) и/или Акта сдачи-приемки выполненных работ и/или Акта ввода продукции в
эксплуатацию, и стороны составляют протокол рекламаций, в котором отражаются все обнаруженные недостатки и
претензии.
Полномочия представителя Поставщика на участие в осуществлении третьего этапа приемки продукции, в том
числе, на подписание Акта приемки-передачи продукции (накладной ТОРГ-12), Акта сдачи-приемки выполненных
работ, Акта ввода продукции в эксплуатацию и протокола рекламаций, указанного в настоящем пункте, должны быть
подтверждены представленной Покупателю доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
Отсутствие у представителя Поставщика указанных в настоящем пункте документов, уполномочивающих его на
право участия в третьем этапе приемки продукции, а также на подписание Акта приемки-передачи продукции
(накладной ТОРГ-12) и/или Акта сдачи-приемки выполненных работ и/или Акта ввода продукции в эксплуатацию
и/или протокола рекламаций, указанного в настоящем пункте, и/или несоответствие указанных в абзаце первом
настоящего пункта документов, уполномочивающих представителя Поставщика на право участия в третьем этапе
приемки продукции, а также на подписание Акта приемки-передачи продукции (накладной ТОРГ-12) и/или Акта
сдачи-приемки выполненных работ и/или Акта ввода продукции в эксплуатацию и/или протокола рекламаций,
указанного в настоящем пункте, требованиям настоящего договора и действующего законодательства РФ и/или
необоснованный отказ и/или уклонение представителя Поставщика от подписания протокола рекламаций, дает право
Покупателю составить и подписать такой протокол рекламаций в одностороннем порядке.
Подписанный представителями сторон либо составленный Покупателем в одностороннем порядке протокол
рекламаций является основанием для устранения Поставщиком недостатков и претензий, указанных в таком
протоколе рекламаций, и в указанные в таком протоколе рекламаций сроки.
5.6. Поставщик обязан за свой счет исправить указанные в протоколе рекламаций недостатки на месте
эксплуатации продукции в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента подписания сторонами либо с момента
подписания Покупателем в одностороннем порядке протокола рекламаций. При этом, срок, необходимый Поставщику
для устранения изложенных в протоколе рекламаций недостатков и претензий, не продлевает указанных в
соответствующей спецификации сроков.
6
После устранения указанных в протоколе рекламаций недостатков и дефектов стороны подписывают Акт
приемки-передачи продукции (накладной ТОРГ-12), Акт сдачи-приемки выполненных работ и Акт ввода продукции в
эксплуатацию.
5.7. С момента подписания сторонами Акта приемки-передачи продукции (накладной ТОРГ-12), Акта сдачиприемки выполненных работ и Акта ввода продукции в эксплуатацию, все риски случайной гибели, случайного
повреждения или ухудшения качества продукции, а также право собственности на продукцию переходит от
Поставщика к Покупателю, а обязанности Поставщика по настоящему договору, в том числе, обязанности по поставке
продукции, считаются выполненными в полном объеме и надлежащим образом, за исключением гарантийных
обязательств, указанных в разделе 8 настоящего договора.
5.8. В случае нарушения требований к качеству товара, в том числе, обнаружения неустранимых недостатков,
недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются
неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков, Покупатель вправе
фактически отказаться от принятия товара, а также от принятия исполнения всех иных обязанностей Поставщика,
предусмотренных настоящим договором, вследствие утраты интереса к настоящему договору и к его исполнению, в
том числе к исполнению Поставщиком обязанности по поставке товара, потребовать возмещения убытков и уплаты
штрафа в размере 10% от стоимости товара. В этом случае Поставщик обязан вернуть Покупателю все денежные
средства, полученные Поставщиком по настоящему договору, уплатить штраф, а также возместить Покупателю все
причиненные убытки в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента направления Покупателем Поставщику
требования об этом.
5.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим разделом, стороны при осуществлении приемки
продукции руководствуются Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству П-6 (утверждена Постановлением Госарбитража при Совете
Министров СССР от 15.06.1965 года, с последующими вступившими в силу изменения и дополнениями),
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству П-7 (утверждена Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от
25.04.1966 года, с последующими вступившими в силу изменения и дополнениями).
В случае наличия противоречий между установленным настоящим договором порядком приемки продукции и
порядком приемки продукции, указанном в Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству П-6 (утверждена Постановлением Госарбитража при
Совете Министров СССР от 15.06.1965 года, с последующими вступившими в силу изменения и дополнениями) и
Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству П-7 (утверждена Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от
25.04.1966 года, с последующими вступившими в силу изменения и дополнениями), то указанный в настоящем
договоре порядок приемки продукции будет иметь для сторон преимущественную силу.
6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. При исполнении настоящего договора Поставщик обязуется:
6.1.1. Руководствоваться действующим законодательством РФ, в том числе, нормативными правовыми и
ведомственными актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, а также
муниципальными нормативными правовыми актами, действующими на территории Иркутской области, ТУ, ГОСТ,
СанПиН, а также всеми иными стандартами и обязательными требованиями, предъявляемыми действующим
законодательством РФ к обязательствам, исполняемым Поставщиком в рамках настоящего договора.
6.1.2. В случае, если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе,
Градостроительного кодекса РФ, выполнение Поставщиком работ, в том числе, отдельных видов работ, указанных в
разделе 5 настоящего договора, осуществляется только на основании выданных саморегулируемыми организациями
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
то Поставщик до начала выполнения указанных в разделе 5 настоящего договора работ предоставляет Покупателю
выданные до заключения настоящего договора в установленном действующим законодательством РФ порядке
саморегулируемыми организациями копий таких свидетельств о допуске к работам.
В случае, непредоставления либо несвоевременного предоставления Покупателю указанных в настоящем пункте
свидетельств, а также если окажется, что Поставщик не обладает необходимыми для выполнения работ по
настоящему договору свидетельствами о допуске к работам, Покупатель вправе фактически во внесудебном
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, от принятия исполнения всех обязанностей
Поставщика, предусмотренных настоящим договором, от принятия всех обязательств, исполненных Поставщиком,
вследствие утраты интереса к настоящему договору и к его исполнению, расторгнуть настоящий договор, потребовать
возврата всего уплаченного Покупателем по настоящему договору, а также потребовать возмещения всех
причиненных убытков.
В любом случае, Покупатель вправе не оплачивать какие либо предусмотренные настоящим договором и
приложениями к нему платежи до получения указанных в настоящем пункте свидетельств о допуске к работам.
6.1.3. Своими силами и средствами в течение срока действия настоящего договора обеспечивать получение, а
также поддержание в силе всех необходимых профессиональных допусков, лицензий, разрешений на производство
работ, в том числе для выполнения отдельных видов работ, а также использования отдельных материалов, веществ,
оборудования и техники, требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ, строительными и иными
нормами и правилами, иной нормативной, ведомственной документацией, в том числе разрешений и согласований,
связанных с использованием иностранной рабочей силы.
6.1.4. В полном объеме при выполнении установленных настоящим договором работ соблюдать действующие
технические инструкции и регламенты Покупателя, а именно, Положение о требованиях Заказчика в области охраны
труда, промышленной и экологической безопасности, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора
7
(Приложение №1).
6.1.5. Обеспечить и нести ответственность (включая любые расходы, затраты и штрафы, возмещение любого
вреда, причиненного любым лицам) за поддержание строгой дисциплины и надлежащего порядка среди персонала
Поставщика, безопасные условия труда, соблюдение действующих пожарных, экологических и санитарных норм и
правил. Проводить надлежащий инструктаж персонала Поставщика по обеспечению охраны труда и техники
безопасности, соблюдению законов, нормативных документов и правил всех государственных органов, относящихся к
выполняемым работам, в целях предотвращения: травматизма и причинения ущерба имуществу Покупателя и вреда
жизни и здоровью его работников, а также третьих лиц. Ответственность в полном объеме за любого рода ущерб
имуществу и/или вред жизни или здоровью, причиненный Покупателю, его работникам или третьим лицам, несет
Поставщик, за исключением тех случаев, когда причиной такого ущерба/вреда явились действия Покупателя или его
представителей. В случае причинения Покупателю, его работникам или третьим лицам ущерба имуществу и/или
вреда жизни или здоровью, Поставщик обязан возместить указанный ущерб/вред в полном объеме.
В ходе выполнения работ соблюдать в месте выполнения работ все необходимые мероприятия по
взрывобезопасности, охране труда, противопожарной и промышленной безопасности, правил нахождения на
промышленных объектах и нахождения в вахтовых поселках, рациональному использованию территории, охране
окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также выполнять все распоряжения Покупателя, касающиеся
соблюдения указанных мероприятий, в том числе по предписаниям органов санитарного надзора, Ростехнадзора РФ,
пожарной охраны, инспекции по охране труда, охране окружающей среды и иных контролирующих органов.
Ответственность в полном объеме за любого рода вред, причиненный персоналу Поставщика, либо за вред
третьим лицам, связанный любым образом с причинением вреда персоналу Поставщика, в течение всего времени
нахождения персонала Поставщика в месте выполнения работ (включая время нахождения на территории вахтовых
поселков и иных мест для междусменного отдыха), вследствие нарушения любого рода пожарных, экологических и
санитарных норм и правил, иных обязательных норм и правил, несет Поставщик, за исключением тех случаев, когда
причиной такого вреда явились действия Покупателя, его представителей.
Покупатель не обязан обеспечивать безопасность персоналу Поставщика, равно как обеспечивать соблюдение
каких-либо имущественных, личных неимущественных прав и иных прав и благ, принадлежащих персоналу
Поставщика.
Покупатель не несет какой-либо ответственности за вред любого рода, причиненный персоналу Поставщика, либо
за вред третьим лицам, связанный любым образом с причинением вреда персоналу Поставщика, за исключением тех
случаев, когда причиной такого вреда явились действия Покупателя, его представителей.
6.1.6. В случаях, когда Поставщик разрабатывает конструкторскую документацию, то при ее разработке он
обязан соблюдать требования Покупателя, изложенные в договоре, Техническом задании, Опросных листах и иных
приложениях к договору и Спецификациям, а также руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.
В процессе разработки конструкторской документации Поставщик обязан согласовывать с Покупателем все
технические решения.
Сроки разработки и согласования конструкторской документации должны позволять осуществить
своевременную поставку продукции. Поставщик несет полную ответственность за недостатки и дефекты
конструкторской документации, обнаруженные как в ходе выполнения работ, так и в гарантийный период. В случае
выявления Покупателем в течение выполнения работ и гарантийного периода несоответствия конструкторской
документации требованиям, предусмотренным Договором, Поставщик обязуется незамедлительно устранить все
недостатки конструкторской документации своими силами за свой счет, при этом сроки поставки/выполнения работ
не продлеваются.
Поставщик обязуется в счет стоимости спецификации сопровождать экспертизу конструкторской документации
в случае необходимости прохождения экспертизы в контролирующих органах (отвечать на вопросы экспертов,
предоставлять недостающую информацию, проводить корректировку, при необходимости, конструкторской
документации) в не зависимости от срока действия настоящего договора и гарантийных обязательств. Стоимость
экспертизы при этом оплачивается Покупателем самостоятельно.
6.1.7. Исполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.
6.2. При исполнении настоящего договора Покупатель обязуется:
6.2.1. В соответствии с условиями настоящего договора принять и оплатить все исполненное Поставщиком по
настоящему договору.
6.2.2. Своими или привлеченными силами, но за счет Поставщика, осуществить доставку персонала Поставщика
от г. Усть-Кут Иркутской области до места эксплуатации продукции и обратно, если иное не согласовано сторонами в
соответствующей спецификации.
В случае предоставления Покупателем Поставщику техники (в том числе для доставки персонала Поставщика),
стоимость таких услуг определяется по расценкам, существующим у Покупателя на момент оказания услуг. В случае
предоставления Покупателем техники привлеченной организации, Поставщик возмещает Покупателю такие услуги по
расценкам привлеченной организации. Кроме того Поставщик оплачивает Покупателю вознаграждение за
организацию предоставления таких услуг.
В случае возникновения потребности у Поставщика в авиаперевозке (вертолетом) своего персонала и/или груза,
Поставщик обязан подать Покупателю письменную заявку за 5 дней до предполагаемой даты вылета, в которой
должен указать дату полета, маршрут, список пассажиров (Ф.И.О., паспортные данные), количество, габариты и вес
груза. Покупатель при наличии возможности организует авиаперевозку персонала/груза Поставщика за счет
Поставщика. Поставщик возмещает Покупателю стоимость таких услуг, которая определяется в пропорциональном
соотношении количества пассажиров/груза и стоимости авиауслуг, предъявляемых авиаперевозчиком по Акту-отчету
о выполнении полета. Кроме того Поставщик оплачивает Покупателю вознаграждение за организацию
предоставления таких услуг.
8
Оплата таких услуг осуществляется Поставщиком на основании счетов/счетов-фактур/универсальных
передаточных документов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя в течение 30
(Тридцати) банковских дней с момента выставления счета/счета-фактуры/универсального передаточного документа
или иным согласованным сторонами способом в сумме, указанной в счетах/счетах-фактурах/универсальном
передаточном документе Покупателя на основании данных путевых листов/Актов-отчетов о выполнении полета.
6.2.3. Предоставить места для отдыха представителям Поставщика на период выполнения работ.
6.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего
договора
6.3. Указанный в настоящем договоре перечень обязательств Покупателя является исчерпывающим, и Поставщик
не вправе требовать, а Покупатель вправе не оказывать какого-либо иного, не указанного в настоящем договоре,
содействия при исполнении Поставщиком обязательств по настоящему договору.
7. СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Стоимость отдельных единиц продукции, а также стоимость подлежащей поставке партии продукции
указывается сторонами в спецификациях.
7.2. Если иное не предусмотрено соответствующей Спецификацией, то в указанную в такой спецификации
стоимость партии продукции включена стоимость продукции, стоимость транспортировки продукции до места
доставки по реквизитам, указанным в п. 4.3. настоящего договора, стоимость упаковки, маркировки, страховки
продукции, стоимость указанной в п. 4.5.1. настоящего договора документации, стоимость выполнения шефмонтажных, пусконаладочных и иных предусмотренных соответствующей спецификацией работ, стоимость ЗИП
(запасные части, инструменты, принадлежности) необходимого для надлежащего выполнения шеф-монтажных и
пусконаладочных работ, предусмотренные действующим законодательством РФ налоги и сборы, подлежащие уплате
Поставщиком в связи с исполнением настоящего договора, суммы, подлежащие уплате привлеченным Поставщиком
третьим лицам, расходы по пересылке Покупателю либо третьим лицам любой документации в рамках настоящего
договора, по участию представителей Поставщика в любом из предусмотренных настоящим договором этапов
приемки продукции, по устранению недостатков, выявленных при осуществлении любого из предусмотренных
настоящим договором этапов приемки продукции, по устранению недостатков продукции, выявленных в течение
установленного настоящим договором гарантийного срока, по проживанию и питанию представителей Поставщика на
месте эксплуатации продукции, а также все иные не возложенные настоящим договором на Покупателя расходы и
затраты, которые Поставщик может понести в связи с исполнением настоящего договора.
При этом стоимость шеф-монтажных, пусконаладочных и иных предусмотренных соответствующей
Спецификацией работ, должна быть определена на основании Локальных ресурсных сметных расчетов, Сметных
расчетов или Калькуляций и выделена отдельной строкой в Спецификации.
7.3. Порядок оплаты продукции согласовывается сторонами и указывается в соответствующей спецификации.
7.4. В случае, если соответствующей спецификацией предусмотрена обязанность Покупателя по оплате
авансового платежа или нескольких авансовых платежей (предоплата, аванс, задаток и т.д.), Поставщик в течение 5
(Пяти) календарных дней с момента исполнения Покупателем обязанности по оплате любого из указанных в
соответствующей спецификации авансовых платежей обязуется представить Покупателю оформленную в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ счет-фактуру.
7.5. Стороны соглашаются и признают, что предусмотренная настоящим пунктом договора рассрочка платежа не
будет рассматриваться сторонами как товарный и/или коммерческий кредит в смысле параграфа 3 главы 42 ГК РФ,
соответственно, Подрядчик не начисляет, а Заказчик не оплачивает каких-либо процентов за пользование денежными
средствами на период действия указанной рассрочки платежа, в том числе, предусмотренных статьей 395 ГК РФ.
Кроме того, стороны договорились, что в течение установленных настоящим Договором сроков оплаты работ
(услуг/товаров) проценты на сумму оплаты по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.
7.6. Обязанность Покупателя по уплате какого-либо из предусмотренных соответствующей спецификацией
платежей считается исполненной надлежащим образом с момента списания суммы соответствующего платежа с
расчетного счета Покупателя.
7.7. Поставщик обязуется в случае изменения своих банковских реквизитов, юридического, почтового адресов в
течение 3 (Трех) календарных дней с даты такого изменения в письменном виде уведомить Покупателя.
В случае если в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком предусмотренной
настоящим договором обязанности по уведомлению Покупателя об изменении платежных банковских реквизитов
и/или в случае неправильного указания Поставщиком реквизитов для оплаты и/или по иным обстоятельствам, за
которые Покупатель не отвечает, платежи были произведены по неправильным реквизитам, то установленное
настоящим договором обязательство по уплате соответствующего платежа считается исполненным Покупателем
надлежащим образом.
7.8. Изменение установленной соответствующей спецификацией стоимости отдельных единиц продукции и/или
стоимости подлежащей поставке партии продукции допускается только по соглашению сторон и оформляется путем
подписания сторонами дополнительного соглашения и/или принятия соответствующей спецификации в новой
редакции.
7.9. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке уменьшить размер оплаты по настоящему
договору, в том числе, на сумму неустоек, штрафов и иных штрафных санкций, подлежащих уплате Поставщиком в
соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором, а также на сумму любых расходов,
понесенных Покупателем в связи с исполнением настоящего договора.
7.10. Стороны вправе при приемке оказанных услуг/работ/продукции использовать универсальный передаточный
документ.
8. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
9
8.1. Гарантийный срок при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации продукции, доведенных до
Покупателя Поставщиком в письменном виде, устанавливается равным 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты
подписания сторонами Акта приемки-передачи продукции (накладной ТОРГ-12), Акта сдачи-приемки выполненных
работ и Акта ввода продукции в эксплуатацию, но не более 18 (Восемнадцати) календарных месяцев с даты
подписания сторонами Акта осмотра продукции.
Гарантия Поставщика по настоящему договору распространяется на поставленную в рамках настоящего договора
продукцию, в том числе, на каждую отдельную единицу продукции, комплектующие изделия и части продукции, а
также работы, выполненные Поставщиком в соответствии с разделом 5 настоящего договора.
8.2. Рекламации в отношении качества поставленной продукции в случае несоответствия её качеству,
обусловленному в настоящем договоре, могут быть заявлены Покупателем в течение гарантийного срока.
В рекламации необходимо указать количество и наименование рекламационного изделия, основание рекламации.
8.3. Поставщик обязан в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней после получения рекламации, обеспечить
за свой счет прибытие своего представителя в место эксплуатации продукции, и проведение им освидетельствования
продукции (выявления неисправностей и причин их возникновения). При проведении освидетельствования
составляется Акт освидетельствования с указанием неисправностей, причин их возникновения и виновной стороны,
подписываемый представителями сторон.
Полномочия представителя Поставщика на участие в осуществлении им освидетельствования продукции
(выявления неисправностей и причин их возникновения), в том числе, на подписание Акта освидетельствования,
должны быть подтверждены представленной Покупателю доверенностью, оформленной в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
Неприбытие представителя Поставщика для участия в освидетельствовании в указанный в настоящем пункте срок
и/или отсутствие у представителя Поставщика указанных в абзаце первом настоящего пункта документов,
уполномочивающих его на право осуществления освидетельствования продукции (выявления неисправностей и
причин их возникновения), в том числе, на подписание Акта освидетельствования, и/или несоответствие указанных в
абзаце первом настоящего пункта документов, уполномочивающих представителя Поставщика на право
осуществления освидетельствования продукции (выявления неисправностей и причин их возникновения), в том числе,
на подписание Акта освидетельствования, требованиям настоящего договора и действующего законодательства РФ
и/или необоснованный отказ и/или уклонение представителя Поставщика от подписания Акта освидетельствования
дает право Покупателю составить и подписать такой Акт освидетельствования в одностороннем порядке.
Подписанный представителями сторон либо составленный Покупателем в одностороннем порядке Акт
освидетельствования является основанием для устранения Поставщиком недостатков и претензий, указанных в таком
Акте освидетельствования, и в указанные в таком Акте сроки.
8.4. В случае установления при проведении освидетельствования вины Поставщика Поставщик обязуется по
выбору Покупателя либо в срок не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента подписания сторонами или
подписания Покупателем в соответствии с п. 8.3. настоящего договора в одностороннем порядке акта
освидетельствования устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока либо в течение согласованного
сторонами срока заменить продукцию и/или комплектующие к ней.
В случае осуществления ремонта, замены и поставки новых узлов, частей, агрегатов и иных комплектующих
продукции взамен вышедших из строя, установленный настоящим договором гарантийный срок продлевается на
время, в течение которого продукция не могла эксплуатироваться вследствие необходимости осуществления ремонта,
замены и поставки новых узлов, частей, агрегатов и иных комплектующих продукции взамен вышедших из строя.
При замене продукции гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.
Вышедшие из строя и замененные Поставщиком на новые узлы, части, агрегаты и иные комплектующие
продукции являются собственностью Поставщика и подлежат передаче ему Покупателем в обязательном порядке.
Поставщик не осуществляет замену расходных материалов, вставок, фильтров и иных деталей продукции,
вышедших из строя по причине нормального (естественного) износа.
8.5. В случае, если Поставщик в течение указанного п. 8.4. настоящего договора срока, не устранит недостатки
либо будет уклоняться от устранения недостатков, Покупатель вправе за счет Поставщика устранить выявленные
недостатки собственными либо привлеченными силами, а Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки,
причиненные вследствие обстоятельств, изложенных в настоящем пункте, а также оплатить все затраты, которые
Покупатель должен понести в связи с устранением недостатков, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты
направления Поставщику соответствующего требования Покупателя, на основании счета Покупателя. При этом,
Покупатель не обязан согласовывать с Поставщиком каких-либо существенных условий заключаемых с
привлекаемым третьим лицом договоров, в том числе, кандидатуру третьего лица, стоимость комплектующих и/или
работ и/или услуг.
Размер понесенных затрат и убытков, предусмотренных настоящим пунктом, определяется на основании
бухгалтерских и иных документов Покупателя о приобретении продукции или её части взамен дефектных, о
приобретении материалов, необходимых для устранения недостатков, о выполнении Покупателем или третьими
лицам работ по устранению недостатков, иных документов, подтверждающих размер затрат или убытков, которые
должен понести Покупатель в связи с устранением недостатков.
При этом, устранение в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, силами Покупателя и/или
силами привлеченных Покупателем третьих лиц недостатков продукции, выявленных в течение гарантийного срока,
не освобождает Поставщика от дальнейшего предусмотренного настоящим разделом договора и требованиями
действующего законодательства РФ гарантийного обслуживания продукции.
8.6. Поставщик самостоятельно несет все расходы, связанные с устранением выявленных в течение гарантийного
срока эксплуатации недостатков (дефектов) продукции, в том числе, расходы по приобретению продукции или её
частей взамен дефектных, расходы по предоставлению, проживанию, питанию персонала Поставщика на месте
10
эксплуатации продукции, а также все иные расходы, прямо в настоящем пункте не упомянутые, но необходимые для
устранения выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации недостатков (дефектов) продукции.
8.7. В случае установления при проведении освидетельствования вины Покупателя, устранение неисправностей
может быть произведено Поставщиком за счет Покупателя (включая расходы, связанные с выездом и работой
представителя) в сроки, согласованные сторонами.
8.8. В случае возникновения при проведении освидетельствования разногласий по наличию неисправностей,
причинам их возникновения и установлению виновной стороны, проводится независимая экспертиза. Указанная
экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей проведения экспертизы. Виновная сторона, выявленная
экспертизой, оплачивает стоимость экспертизы.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За нарушение установленных в соответствующей спецификации сроков оплаты продукции Покупатель на
основании соответствующего письменного требования Поставщика уплачивает неустойку в размере 0,1% (Ноль
целых одна десятая процента) от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.
В случае нарушения Покупателем указанных в соответствующей спецификации сроков уплаты платежей,
подлежащих уплате Покупателем в соответствии с условиями настоящего договора и соответствующей
спецификации, Поставщик не вправе по основаниям, предусмотренным статьей 489 ГК РФ, отказаться от исполнения
настоящего договора и потребовать возврата переданной Покупателю в рамках настоящего договора и
соответствующей спецификации продукции.
9.2. Не допускается начисление предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ
штрафных санкций на сумму авансового платежа (предоплата, аванс, задаток и т.д.), подлежащего уплате
Покупателем в соответствии с условиями соответствующей спецификации.
9.3. За нарушение любых установленных настоящим договором и/или соответствующей спецификацией сроков, в
том числе срока поставки партии продукции, сроков выполнения шеф-монтажных и пусконаладочных работ, срока
прибытия представителя Поставщика для выполнения обязательств по настоящему договору, Поставщик уплачивает
Покупателю неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости спецификации за каждый
календарный день просрочки.
9.4. В случае передачи Поставщиком счетов-фактур, накладных или каких-либо иных документов в рамках
настоящего договора, оформление которых не соответствует требованиям действующего законодательства (не
указаны все необходимые реквизиты документа, документ подписан неуполномоченным лицом, на документе
поставлена несоответствующая печать и т.д.), либо в случае не предоставления указанных выше документов,
Поставщик обязан возместить Покупателю все причиненные этим убытки, пени, а также компенсировать штрафы,
недоимки и другие платежи, взысканные с Покупателя налоговыми, либо иными уполномоченными
государственными органами.
9.5. Уплата предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ неустоек, штрафов и
иных штрафных санкций не освобождает виновную сторону от надлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему договору, а также от обязанности по возмещению другой стороне убытков, вызванных таким
неисполнением и/или ненадлежащим исполнением, сверх предусмотренных настоящим договором и действующим
законодательством РФ неустоек, штрафов и иных штрафных санкций.
9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим разделом договора, стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Поскольку установленные соответствующей спецификацией сроки, в том числе, срок поставки партии
продукции, имеют для Покупателя существенное значение и поскольку исполнение Поставщиком принятых в рамках
настоящего договора и соответствующей спецификацией к нему обязательств имеет для Покупателя интерес только в
сроки, установленные соответствующей спецификацией, то если нарушение Поставщиком любого из указанных в
соответствующей спецификации сроков, в том числе, срока поставки партии продукции, превысит 30 (Тридцать)
календарных дней Покупатель вправе вследствие утраты интереса к настоящему договору и к его исполнению
фактически отказаться от принятия продукции, а также от принятия исполнения иных обязанностей Поставщика,
предусмотренных настоящим договором, а также к исполнению Поставщиком обязанности по поставке продукции, в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора и/или расторгнуть настоящий
договор. В этом случае Поставщик обязан вернуть Покупателю все денежные средства, полученные Поставщиком за
продукцию (включая полученные Поставщиком денежные суммы в счет возмещения расходов по транспортировке
продукции, иных расходов Поставщика, связанных с исполнением обязанностей по настоящему договору и
оплаченных Покупателем), а также по письменному требованию Покупателя уплатить штраф в размере 10% от
стоимости не поставленной продукции в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента направления Покупателем
Поставщику требования об этом. Поставщик вправе исполнить возложенные на Поставщика в соответствии с
условиями настоящего договора обязательства, в том числе, по поставке продукции, после истечения указанных в
соответствующей спецификации сроков поставки только с согласия Покупателя.
Положения настоящего пункта распространяются также на случаи поставки меньшего количества продукции, чем
определено настоящим договором и приложениями к нему, случаи поставки (продукции в ассортименте, не
соответствующем полностью или частично настоящему договору и приложениями к нему, случаи поставки
некомплектной продукции.
10.2. В случае выявления при осуществлении любого из предусмотренных настоящим договором этапов приемки
продукции существенного нарушения требований к качеству продукции, в том числе, обнаружения неустранимых
недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или
выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков,
Покупатель вправе фактически отказаться от исполнения настоящего договора и/или расторгнуть настоящий договор,
11
отказаться от принятия продукции, а также от принятия исполнения всех иных обязанностей Поставщика,
предусмотренных настоящим договором, вследствие утраты интереса к настоящему договору и к его исполнению, в
том числе к исполнению Поставщиком обязанности по поставке продукции. В этом случае Поставщик обязан вернуть
Покупателю все денежные средства, полученные Поставщиком по настоящему договору, а также возместить
Покупателю все причиненные убытки в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента направления Покупателем
Поставщику требования об этом.
10.3. В случае, если Покупатель в одностороннем внесудебном порядке отказался от исполнения настоящего
договора и/или расторгнул настоящий договоров и заявил о его расторжении, Поставщик обязан своими силами и за
свой счет распорядиться продукцией, осуществить возврат продукции и возместить Покупателю все расходы и
убытки, связанные с приемкой продукции от транспортной организации, хранением продукции, все иные убытки,
связанные с расторжением настоящего договора.
10.4. В остальных, не предусмотренных настоящим разделом договора случаях, настоящий договор может быть
досрочно расторгнут по соглашению сторон или по решению суда в предусмотренном действующим
законодательством РФ порядке.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Обстоятельства непреодолимой силы, возникшие помимо воли и желания сторон и, которые нельзя было
предвидеть или избежать, объявленную или фактическую войну, гражданское волнение, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясение, наводнение и другие стихийные бедствия, повлиявшие на исполнение условий настоящего Договора,
причисляются к форс-мажорным обстоятельствам и влекут за собой изменение условий настоящего Договора по
взаимной договоренности сторон либо его прекращение. Перечень форс-мажорных обстоятельств является
исчерпывающим.
Письменное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств должно быть направлено другой стороне
по почте заказным письмом с уведомлением, телеграммой или при помощи факсимильной связи не позднее 10
(Десяти) дней с момента их возникновения. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает стороны права
ссылаться на такие обстоятельства как на основании освобождения от ответственности за исключением случаев, когда
само это обстоятельство явилось причиной указанного не уведомления или задержки уведомления.
11.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств ни одна из сторон не будет предъявлять другой стороне
имущественные санкции (штрафы, убытки, упущенную выгоду и т.д.).
11.3. Стороны не освобождаются от выполнения обязательств, срок выполнения которых наступил до
возникновения форс-мажорных обстоятельств.
11.4. Надлежащим доказательством наличие форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут
служить документы, выданные соответствующими государственными органами.
12. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, вытекающие из настоящего договора
или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров.
12.2. Все споры и разногласия, любого рода иски, претензии или требования, возникающие из настоящего
договора или в связи с ним, либо иным образом связанные с настоящим договором, в том числе касающиеся его
заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном
суде Иркутской области.
12.3. Ко всем отношениям сторон, возникающим в процессе подписания и исполнения настоящего договора, а
также к любым спорам и разногласиям, любого рода искам, претензиям или требованиям, возникающим из
настоящего договора или в связи с ним, либо иным образом связанных с настоящим договором, в том числе
касающимся заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности настоящего договора,
применяется действующее законодательство (право) РФ.
13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
13.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений и приложений к нему, конфиденциальны и не
подлежат разглашению. Конфиденциальными являются также все получаемые сторонами друг от друга в процессе
исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия сторон были или будут опубликованы или
распространены в иной форме в общедоступных источниках информации, стали/станут известны без участия сторон
от третьих лиц, либо должны быть представлены третьей стороне в силу закона.
Условия о конфиденциальности любой информации и сведений, полученных и/или ставших известными
Поставщику в связи с исполнением настоящего договора, содержащиеся в настоящем разделе договора, продолжают
действовать и быть обязательными для исполнения Поставщиком и по окончанию срока действия настоящего
договора бессрочно.
13.2. По окончании исполнения сторонами обязательств по настоящему договору, а также в случае
одностороннего отказа от исполнения настоящего договора и/или расторжения настоящего договора по
предусмотренным настоящим договором основаниям, Поставщик по акту сдачи-приемки в течение 7 (Семи)
календарных дней с момента исполнения сторонами обязательств по настоящему договору или с момента
расторжения настоящего договора возвращает Покупателю или лицу, указанному Покупателем, всю
корреспонденцию, документы, распечатки, материалы, информацию на электронных носителях и другую
документацию (или другие средства хранения или записи информации) и все другие материалы Покупателя или
любого аффилированного лица Покупателя, которые могут оказаться в распоряжении, под контролем Поставщика
и/или стали известными Поставщику в связи с исполнением настоящего договора, и без письменного согласия
Покупателя Поставщик не в праве оставлять их копии.
12
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Настоящим договор вступает в силу с даты его подписания Покупателем и Поставщиком и действует до
31.12.2016 года. Если за месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон письменно не уведомила
другую сторону о прекращении действия договора, то срок действия договора считается продленным каждый раз на
следующий год.
14.2. Настоящий договор подписывается в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и
имеют одинаковую юридическую силу. У каждой стороны находится один экземпляр настоящего договора.
Все приложения и дополнения к настоящему договору, как поименованные в настоящем договоре, так и
дополнительно подписанные сторонами, составляются в форме настоящего договора и являются его неотъемлемой
частью.
Стороны вправе изменить приложения путем принятия новой редакции соответствующего приложения.
14.3. Поставщик не вправе без получения предварительного письменного согласия Покупателя уступать
(передавать) какие-либо из своих прав и обязательств по настоящему договору ни полностью ни частично.
Покупатель вправе полностью или частично уступить (передать) свои права и обязанности по настоящему
договору или в связи с ним любому третьему лицу в любое время без согласия Поставщика.
14.4. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, подлежат применению действующие законы и
иные федеральные нормативные акты РФ, а также действующие правовые акты Иркутской области, не
противоречащие федеральному законодательству РФ.
14.5. Стороны гарантируют друг другу, что они созданы и осуществляют свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством РФ, что не существует ни финансовых, ни каких-либо иных обстоятельств, которые
препятствовали бы заключению и исполнению настоящего договора, что лица, подписывающие настоящий договор
наделены всеми полномочиями подписывать договор от лица своих организаций и что организации, от имени которых
они подписывают договор, обязуются следовать и выполнять условия настоящего договора, что все корпоративные
процедуры, связанные с заключением настоящего договора или необходимые для его заключения, завершены к
моменту заключения настоящего договора, а заключение настоящего договора не приводит к нарушению положений
устава или какого-либо договорного ограничения, имеющего обязательную силу для какой-либо из сторон.
14.6. Обмен любой документацией, подлежащей передаче сторонами в связи с исполнением настоящего договора,
осуществляется сторонами либо путем направления такой документации почтовой связью с использованием служб
экспресс-доставки (DHL, Major) по адресам, указанным в разделе 16 настоящего договора, или по иным указанным в
соответствующем письменном предварительном уведомлении другой стороны адресам, либо путем передачи такой
документации представителям сторон в месте нахождения другой стороны.
При направлении документации почтовой связью с использованием служб экспресс-доставки (DHL, Major)
датой получения другой стороной документации является дата, указанная в почтовой накладной (квитанции) в
качестве даты получения другой стороной документации от службы экспресс-доставки (DHL, Major), а при передаче
документации представителям сторон в месте нахождения другой стороны - дата вручения, указанной в
сопроводительном документе.
14.7. Любое уведомление, направляемое Поставщиком Покупателю в рамках и/или в связи с исполнением
настоящего договора, должно быть представлено Покупателю в рабочие дни с 08:30 до 17:30 по Иркутскому времени.
15. ПРИЛОЖЕНИЯ
15.1. Приложения к настоящему договору:
Приложение №1 Положение о требованиях Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической
безопасности
16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Покупатель
Поставщик
Акционерное общество «ИНК-Запад»
Юридический и почтовый адрес: 664000, РФ, г. Иркутск, пркт Большой Литейный, д. 4,
тел. (3952) 211-352,
ОГРН: 1093850009549,
ИНН: 3808208157, КПП: 384901001
р\с 40702810218020002202
в Иркутском отделении N 8586 ОАО «Сбербанк России» г.
Иркутск
к\с 30101810900000000607,
БИК 042520607
Директор
_________________________А.В. Ивашкевич
13
Приложение №1
к договору №_______ от __.__.2015 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности
(стандарт предприятия)
1. Термины, используемые в настоящем Положении
Заказчик – Акционерное общество «ИНК-Запад»
Подрядчик – контрагент по договору или физическое или юридическое лицо, любой организационноправовой формы, Подрядчик – контрагент по договору или физическое или юридическое лицо, любой
организационно-правовой формы, персонал которого находится на производственной территории Заказчика.
Производственная территория Заказчика (объект Заказчика) – территория, на которой выполняются
работы/оказываются услуги (далее - работы), согласно условиям заключенного договора.
Локальные нормативные акты – приказы, указания, инструкции, положения, регламенты и другие документы
Заказчика, действующие на момент выполнения работ Подрядчиком.
Договор - договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком, на основании которого персонал
Подрядчика находится, выполняет работы на производственной территории Заказчика.
Куратор – представитель Заказчика, которому поручено контролировать выполнение работ, указанных в
договоре. Куратор определяет для каждого Подрядчика зоны ответственности (схему размещения жилых домов,
бытовых помещений, площадок временного хранения материалов, отходов, а также мест временных стоянок
автомобильной и другой техники и т.д). Куратор контролирует соблюдение Подрядчиками требований,
предъявляемых нормативными актами, стандартами Заказчика к Подрядчику, его персоналу, его субподрядчикам,
санитарному состоянию территорий.
Временный пропуск - является документом, дающим право прохода, проезда на территорию объектов
Заказчика персонала/автотранспорта/спецтехники, и действителен при наличии документа удостоверяющего
личность.
Служебная записка на выдачу временных пропусков – документ, который подготавливается куратором,
содержащий подтверждение необходимости оформления временных пропусков для Подрядчика в соответствие
действующим договорам и иным соглашениям. Куратор несет персональную ответственность за информацию,
указанную в служебной записке. Служебная записка должна быть подписана руководителем структурного
подразделения и иметь исходящий номер.
ЦИТС – Центральная инженерно-технологическая служба (РФ, Иркутская область, 666780, г.Усть-Кут,
ул.Калинина, д.6. тел. (39565) 6-02-33 доб.342 или Ярактинское НГКМ 8-(3952)-211 -352 доб. 5015, 5011).
Охранное предприятие – предприятие, оказывающее Заказчику услуги охраны (ООО Охранное предприятие
«Оберег» (РФ, Иркутская область, 666780, г.Усть-Кут, ул.Калинина, д.6. тел. (39565) 5-10-90, факс 5-17-31)
УВАК – Управление внутреннего административного контроля
СПБО – Служба производственно-бытового обеспечения
СПО – Служба пожарной охраны
ОТ – охрана труда
ПБ – промышленная безопасность
ООС – охрана окружающей среды
СИЗ – средства индивидуальной защиты
ОПО – опасный производственный объект
2. Общие положения
2.1 Настоящее положение устанавливает общие требования к организации доступа и безопасного проведения
работ подрядными (субподрядными) организациями (далее по тексту Подрядчиками) на территории Заказчик в части
соблюдения требований пропускного режима, охраны труда, промышленной, пожарной и экологической
безопасности.
2.2 Данное Положение распространяется на Подрядчиков, выполняющих работы на производственной
территории Заказчика.
2.3 Информирование субподрядных организаций о требованиях, предъявляемых к ним настоящим положением,
возлагается на генерального подрядчика.
2.4 Требования настоящего положения должны быть оформлены приложением к договору подряда.
3. Порядок предоставления документов
3.1
Подрядчик не менее чем за 15 календарных дней до начала выполнения работ, обязан направить Куратору
сопроводительное письмо (по образцу Приложения №2) о намерении начать выполнять работы по договору, с
указанием подрядных и субподрядных организаций привлекаемых для исполнения работ, сроках проведения работ,
привлекаемых материально-технических ресурсах и о других сведениях, подтверждающих готовность Подрядчика
выполнять работы в соответствие с Приложением №1 к данному Положению.
3.2
Подрядчик обязан прилагать к сопроводительному письму, перечень ввозимого на объекты Заказчика
необходимого для выполнения работ оборудования (приборов, приспособлений, инвентаря и т.п.), с предоставлением
заверенных копий сертификатов, и информации о прохождении поверок на приборы.
14
3.3
Подрядчик постоянно присутствующий на объектах Заказчика должен предоставлять в начале каждого
года, документы, указанные в п. 3.2. Другие Подрядчики процедуру предоставления документации, выполняют при
каждом ввозе каждой партии необходимого оборудования (приборов, приспособлений, инвентаря и т.п.).
3.4
Для допуска к работам работников Подрядчика, выполняющих работы, связанные с обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, Подрядчик направляет Куратору Договора на имя
руководителя соответствующей структурного подразделения Заказчика письмо с подтверждением соответствия
привлекаемых работников (списком) требованиям ст. 10 Федерального закона от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».
3.5
Заказчик вправе запросить у Подрядчика документы на работников Подрядчика, подтверждающие
отсутствие судимости, психических заболеваний, алкоголизма и наркомании.
3.6
В целях обеспечения промышленной безопасности, предупреждения травматизма на производстве
соответствующие должностные лица Заказчика могут проводить выборочные профилактические обследования
работников Подрядчика с использованием иммунохроматографического экспресс-теста систем на выявление
употребления алкогольных и/или наркотических средств. Заказчик вправе производить такие обследования
работников Подрядчика до осуществления их допуска к работам или выдачи временного пропуска.
4. Порядок оформления временного пропуска и допуска к работам
4.1 Временный пропуск на территорию Заказчика оформляется и выдается на основании Сопроводительного
письма и Служебной записки на выдачу временных пропусков, которые Куратор направляет в УВАК Заказчика.
Временные пропуски оформляются и выдаются работниками бюро пропусков Охранного предприятия в течение 3-х
дней с момента поступления от УВАК Служебной записки на выдачу временных пропусков. С остальными
особенностями выдачи временных пропусков работников, транспорта и специальной техники подрядных
организаций, внос (вынос), ввоз (вывоз) материальных ценностей на (с) охраняемую(ой) территорию(и), изложенными
в «Регламенте пропуска автотранспорта, персонала на объекты Заказчика и порядком принятия под охрану товарноматериальных ценностей», Подрядчик вправе ознакомиться в ЦИТС.
4.2 Въезд на объекты Заказчика автотранспорта, не согласованного с Заказчиком, запрещен.
4.3 При выдаче изготовленного пропуска получатель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а
представитель организации или лицо, получающее пропуска на иных лиц, документ, удостоверяющий его личность.
Лицо, получающий временный пропуск расписывается в журнале учета выдачи пропусков.
4.4. Владелец временного пропуска должен обеспечить его сохранность, а в случае повреждения или утраты
обязан:
- в кратчайший срок в письменном виде сообщить об этом в бюро пропусков Охранного предприятия,
одновременно принять меры по розыску;
- подать на имя директора Охранного предприятия заявление о выдаче дубликата временного пропуска, с
объяснением причин и обстоятельств повреждения или утраты.
Дубликат временного пропуска выдается в течение 7 рабочих дней с момента подачи заявления.
4.5. Изъятие временного пропуска производится сотрудниками Охранного предприятия при наличии
оснований, указанных в регламентирующих документах Заказчика и Охранного предприятия. При совершении
противоправных деяний временный пропуск изымается незамедлительно. Данные о лицах, у которых изымается
временный пропуск, вносятся в учетные данные бюро пропусков, что является основанием для отказа в дальнейшем в
выдаче временного пропуска.
4.6 Допуск к работам оформляется в виде Акта-допуска для производства работ на территории организации
(по форме Приложения №3) и производится после утверждения Приказа по допуску работников подрядных
организаций, за исключением работ указанных в п.1 Приложения №1 к настоящему Положению, когда оформляются
только временные пропуска без подготовки Приказа.
4.7 Основные условия допуска к работам определяются Приказом по допуску работников подрядных
организаций (далее – Приказ), который готовится Куратором и утверждается директором Заказчика. Приказом
должны быть определены ответственные лица Заказчика, и их функции по осуществлению отдельных процедур
допуска работников Подрядчика в части: проведения технологических переключений необходимых для подготовки
объекта; установки защитных и блокирующих устройств; проведения инструктажей; оформления разрешительных
документов (наряд-допуск, ситуационный план, разрешение на работу в охранных зонах); оформления пропускных
документов; организации связи; осуществления контроля за деятельностью Подрядчика.
При изменении условий, указанных в приказе о допуске к производству работ Подрядчика, должно быть издано
дополнение к приказу с актуализированной информацией.
При проведении совместных работ, издается двусторонний приказ, в котором определяется порядок передачи
работников в оперативное подчинение на период проведения работ, а так же порядок к организации и выполнению
работ. При этом необходимые условия, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть отражены в
двухстороннем приказе.
4.8 Работы по техническому обслуживанию и ремонту нефтегазового оборудования осуществляются в
строгом соответствии с «Порядком организации технического обслуживания и ремонта нефтегазового оборудования
на объектах Заказчика», с которым Подрядчик вправе ознакомиться в ЦИТС.
4.9 Ответственность за оформление и согласование Акта-допуска для производства работ на территории
организации (по форме Приложения №3), разработку подготовительных мероприятий возлагается на ответственное
лицо, назначенное Приказом. После выполнения подготовительных мероприятий и подписания Акта-допуска для
производства работ на территории организации, ответственность за выполнение мероприятий по безопасному
выполнению работ персоналом Подрядчика на выделенной территории, возлагается на ответственного представителя
Подрядчика.
15
4.10 Подрядчик, которому необходимо использование вдольтрассовых проездов, переездов через газопроводы,
должен на основании письменного заявления получить у начальника ЦИТС письменное разрешение на право
передвижения по указанным объектам. Разрешение на осуществление движения по вдольтрассовым проездам
оформляется в течение рабочего дня от даты поступления письменного заявления от Подрядчика, в виде письма
свободной формы с указанием необходимых условий безопасного передвижения по вдольтрассовым проездам.
5.
Допуск представителей контрольных и надзорных органов
5.1.
Представителей контрольных и надзорных органов допускают на производственные объекты без
оформления временных пропусков, в сопровождении ответственных представителей Заказчика.
6.
Проведение инструктажей по охране труда, пожарной безопасности и пропускному режиму
6.1 Вводный инструктаж проводится ответственным лицом, назначенным Приказом с записью в «Журнале
регистрации инструктажа работникам сторонних организаций».
6.2 Вводный противопожарный инструктаж проводится работником службы СПО с заполнением бланка
«Инструктажа-подписки».
6.3 Инструктаж по внутри объектовому режиму и режиму проживания проводится работником СПБО.
Инструктаж регистрируется в журнале инструктажа по внутри объектовому режиму и режиму проживания.
7. Проведение работ с повышенной опасностью
7.1 Работы с повышенной опасностью, на выделенных по акту-допуску участках, должны проводиться в
соответствии с действующими локальными нормативными актами, устанавливающими требования промышленной,
пожарной и экологической безопасности.
7.2 При выполнении действий, позволяющих надежно отключить выделенный участок от поступления
взрывопожароопасных веществ, путем установки заглушек и последующего удаления (вытеснения)
взрывопожароопасных веществ из полостей технологических коммуникаций, допускается функцию выдачи Актовдопусков для производства работ на территории организации (по форме Приложения №3) на выделенном участке
передать Подрядчику. Для этого в Акте-допуске на основании Приказа Подрядчика, необходимо указать лиц,
выдающих наряд-допуск, лиц имеющих право утверждения, лиц ответственных за выполнение подготовительных
мероприятий и мероприятий за выполнение мер безопасности при проведении работ.
8.
Обеспечение Подрядчика электроэнергией
8.1 Обеспечение Подрядчика электроэнергией осуществляется в соответствии с «Порядком обеспечения
электроэнергией подрядных организаций от сетей Заказчика», с которым Подрядчик вправе ознакомиться в ЦИТС.
9. Права и обязанности Подрядчика
9.1 При выполнении работ на производственной территории Заказчика Подрядчик обязан:
9.1.1 Выполнять работы в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
правилами и инструкциями по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды (далее - ПБ,
ОТ и ООС).
9.1.2 В ходе выполнения работ соблюдать в месте выполнения работ все необходимые мероприятия по
взрывобезопасности, охране труда, противопожарной и промышленной безопасности, правил нахождения на
промышленных объектах и нахождения в вахтовых поселках, рациональному использованию территории, охране
окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также выполнять все распоряжения Заказчика, касающиеся
соблюдения указанных мероприятий, в том числе по предписаниям органов санитарного надзора, Ростехнадзора РФ,
пожарной охраны, инспекции по охране труда, охране окружающей среды и иных контролирующих органов.
9.1.3 Обеспечить наличие у привлекаемого персонала квалификационных удостоверений, подтверждающих
обучение и допуск к работе по данной специальности, а также удостоверения о проверке знаний по ОТ, ПБ, пожарной
и экологической безопасности.
9.1.4 Подрядчик своими силами и средствами обязан обеспечивать получение, а также поддержание в силе
всех необходимых профессиональных допусков, лицензий, разрешений на применение отдельных материалов,
веществ, оборудования и техники, требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ, строительными
и иными нормами и правилами, иной нормативной, ведомственной документацией, в том числе разрешений и
согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы.
9.1.5 Допускать к месту проведения работ представителей Заказчика, обеспечивающих производственный
контроль на своем предприятии.
9.1.6 Подрядчик обязан иметь на месте производства работ:
9.1.6.1 копии разрешительных документов на виды работ, выполняемых по заключенному договору (если
требуется Законодательством);
9.1.6.2 приказ о направлении на участок ведения работ инженерно-технических работников и рабочих,
выполняющие указанные работы по договору;
9.1.6.3 приказ о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ;
9.1.6.4 приказ о назначении ответственных лиц за выполнение мероприятий в области охраны окружающей
среды и природных ресурсов;
16
9.1.6.5 сведения о прохождении персоналом медицинского освидетельствования на данный вид работы;
9.1.6.6 сведения о прохождении обучения персонала ОТ, ПБ, а именно: копии удостоверений по профессии,
удостоверений о проверке знаний или протоколы аттестации, подтверждающие вышеуказанные удостоверения.
Области аттестации указаны в Приложении № 4;
9.1.6.7 сведения о лицах, допущенных к обращению с опасными отходами с приложением свидетельств на
право работы с опасными отходами;
9.1.6.8 сведения о проведении инструктажей, обучении безопасным методам работы, протоколы проверки
знаний по данному виду работ, о получении персоналом специальных допусков на работы повышенной опасности
(работа на высоте, огневые работы, газоопасные работы, работы, связанные с эксплуатацией грузоподъемных машин
и механизмов, ремонтные работы, выполняемые в электроустановках и электрооборудованием и т.п.);
9.1.6.9 поименный список персонала, ознакомленного под роспись с правилами, инструкциями и другими
документами (проекты производства работ, технологический процесс или технические условия проведения работ и
т.п.) безопасного проведения работ;
9.1.6.10 разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы и разрешение на работу
иностранных граждан и лиц без гражданства;
9.1.6.11 документы, подтверждающие соответствие состояния инструмента, приспособлений и оборудования к
требованиям безопасности проведения работ;
9.1.6.12 утвержденные руководителем нормы выдачи спецодежды, специальной обуви, средств
индивидуальной и коллективной зашиты;
9.1.6.13 сертификаты и разрешения на применение оборудования, материалов.
9.1.7
Подрядчик обязан осуществлять размещение своей производственной базы (включая жилой поселок,
склад материалов, места складирования отходов и т.п.) на месте выполнения работ в соответствии с утвержденной
Куратором работ схемой. При размещении Подрядчика в жилых поселках Заказчика данная схема дополнительно
согласовывается с завхозом-комендантом данного жилого поселка.
9.1.8 Проводить надлежащий инструктаж своего персонала и персонала субподрядчиков по обеспечению
охраны труда и техники безопасности, соблюдению законов, нормативных документов и правил всех
государственных органов, относящихся к выполняемым работам, в целях предотвращения: травматизма и причинения
ущерба имуществу Заказчика и вреда жизни и здоровью его работников, а также третьих лиц. Довести до сведения
рабочего персонала информацию о соблюдении требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС на
производственной территории Заказчика с записью в соответствующем журнале инструктажа, а также при
выполнении работ руководствоваться локальными нормативными актами Заказчика».
9.1.9 Обеспечить свой персонал СИЗ в соответствии с требованиями действующего законодательства для
конкретных производственных площадок и работ, выполняемых по договору. Не допускать к работе своих работников
без необходимых СИЗ. Работники Подрядчика обязаны использовать необходимые СИЗ на рабочем месте, проверять
СИЗ перед использованием, не использовать СИЗ, состояние которых не удовлетворяет предъявляемые к ним
требования.
9.1.10 Обеспечить своих работников исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями,
отвечающими требованиям безопасности для конкретных производственных площадок и работ, выполняемых по
настоящему договору.
9.1.11 Обеспечить своих работников средствами оказания первой медицинской помощи, первичными
средствами пожаротушения и необходимыми приборами и системами контроля, для конкретных производственных
площадок и работ, выполняемых по договору.
9.1.12 Обеспечить оформление нарядов-допусков и других разрешительных документов на проведение
газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности, в соответствии требовании действующих стандартов.
9.1.13 Не допускать пронос и нахождение на производственной территории Заказчика веществ,
вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.
9.1.14 Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести осмотр работников на
предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
9.1.15 Не допускать к работе (отстранить от работы) своих работников (а в случае привлечения
субподрядных организаций и работников субподрядчика), появившихся на рабочем месте (объекте) в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения без права дальнейшего их нахождения на
производственной территории Заказчика.
В случае обнаружения специалистами Заказчика нарушения персоналом Подрядчика или привлеченных
субподрядных организаций указанного требования, Подрядчик обязуется незамедлительно удалить данных
работников с производственной территории.
9.1.16 Приостанавливать производство работ, если выявлены нарушения, которые угрожают жизни и
здоровью людей или могут привести к аварии, с обязательным уведомлением об этом Заказчика по телефону.
9.1.17 Докладывать об аварийных ситуациях, несчастных случаях на производстве, в случае совершения
дорожно-транспортного происшествия на производственной территории Заказчика или при выполнении работ для
Заказчика немедленно по телефону: 8-(3952)-211 -352 доб. 5015.
9.1.18 Докладывать о порче имущества Заказчика или третьей стороны, нанесении ущерба окружающей
среде или предпосылках к ним, происшедших (возникших) на территории производства работ по телефону.8- (3952)211-352 доб. 5015 в течение одного часа.
Любой факт несообщения о происшествии или попытка скрыть происшествие, будут рассматриваться как
серьезное нарушение или невыполнение условий договора.
9.1.19 При перемещении по территории производственных объектов, по внутрипромысловым дорогам и
технологическим проездам соблюдать скоростной режим установленный локальными нормативными актами и
17
использовать технически исправный автотранспорт, обеспечивать свой транспорт путевыми листами,
искрогасителями, средствами пожаротушения.
9.1.20 Минимизировать негативное воздействие на окружающую среду в процессе выполнения работ по
договору подряда.
9.1.21 Обеспечивать за свой счет сбор, утилизацию, вывоз и сдачу в установленном порядке отходов
производства и потребления, образовавшихся в результате проведения работ путем заключения договора со
специализированной организацией. Вести журнал первичного учета отходов и предоставлять Заказчику документы,
подтверждающие вывоз и утилизацию отходов. Обеспечить безопасное временное хранение отходов производства и
потребления, образующихся в процессе деятельности подрядной организации, путем оборудования площадок
временного хранения отходов согласно требованиям природоохранного законодательства.
9.1.22 Обеспечить за свой счет сбор, безопасное временное хранение и передачу специализированной
организации на утилизацию (обезвреживание) неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих и других
токсичных отходов.
9.1.23 Исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в
том числе вышедшего из строя. Обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении работ на
скважинах, в которых ранее в результате аварии оставлены источники ионизирующего излучения.
9.1.24 При транспортировке опасных отходов водители Подрядчика обязаны иметь при себе:
-путевой лист с указанием маршрута, перевозимого груза (отходы);
- копию паспортов на перевозимые опасные отходы.
9.1.25 Получать в установленном порядке разрешительную документацию, в том числе, разрешения на
выбросы вредных веществ в атмосферу, на обращение и размещение отходов, необходимую для подготовки,
организации и выполнения работ в соответствии с настоящим договором. Вывозить все виды отходов в места
утилизации по мере необходимости в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Представлять
Заказчика документы, подтверждающие вывоз и сдачу отходов для дальнейшей утилизации. Оплачивать все
предусмотренные действующим законодательством РФ платежи за негативное воздействие на окружающую среду/
9.1.26 Иметь разрешительную документацию в области охраны окружающей среды по объектам
производства работ.
9.1.27 Производить самостоятельно оплату за негативное воздействие на окружающую среду в отношении
объектов, на которых проводятся работы.
9.1.28 Компенсировать за свой счет вред, нанесенный окружающей среде, убытки, причиненные Заказчика
или третьим лицам. Производить за свой счет полную ликвидацию всех экологических последствий аварий,
произошедших по вине Подрядчика или привлеченных им третьих лиц.
9.1.29 Обеспечить контроль технического состояния производственного оборудования, применяемого при
выполнении работ на производственных объектах Заказчика.
9.1.30 Обеспечить исправность, работоспособность, предоставляемого Подрядчиком оборудования, техники
и материалов, их пригодность для безопасного и эффективного выполнения работ, соответствие государственным
стандартам качества (ГОСТам), техническим указаниям и техническим условиям, национальным стандартам (НС) и
техническим регламентам (TP), а также обеспечить наличие соответствующих сертификатов, разрешений на
применение, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество.
9.1.31 Использовать в производстве химреагенты, на которые имеются нормативные документы на
химпродукт (ГОСТ, ОСТ, ТУ), гигиенический сертификат, разрешение уполномоченного сертификационного центра
на безопасное применение химпродуктов в технологических процессах добычи, транспорта и переработки нефти.
9.1.32 В течение 10 дней с момента завершения работ либо не реже одного раза в месяц, если общий срок
выполнения работ составляет более трех месяцев, производить за свой счет уборку территории, закрепленной за ними
Заказчиком для проживания и выполнения работ по договору подряда. В противном случае Заказчик оставляет за
собой право уборки загрязненной площадки и прилегающей к ней территории своими и/или привлеченными силами с
удержанием с Подрядчика фактически понесенных затрат.
9.1.33 В течение 10 дней после выполнения работ обеспечить за свой счет разбор и вывоз за пределы
строительной площадки временные сооружения и временные коммуникации, осуществить вывоз строительномонтажной техники и транспортных средств, принадлежащих Подрядчику.
9.1.35 В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик обязан включить в договоры
субподряда условия, предусмотренные в настоящем Положении.
9.2
Подрядчику ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
9.2.1 Сбрасывать в шламовый амбар, на кустовую площадку и на прилегающие участки, иные
производственные площадки Заказчика нефть, нефтепродукты, химреагенты, отходы производства и потребления, а
также сточные воды.
9.2.2 Производить мойку автомобилей и механизмов в водных объектах и в границах водоохранных зон.
9.2.3 Размещать места складирования отходов и производить ремонт автомобилей и механизмов в
водоохранных зонах.
9.2.4 Осуществлять проезды через водные объекты вне мостовых переходов и других установленных мест.
9.2.5 Проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места.
9.2.6 Приносить и хранить огнестрельное и другое оружие на производственные объекты Заказчика.
9.2.7 Заниматься браконьерством.
9.2.8 Курить в местах, где установлен запрет на курение.
9.2.9 Выносить с производственных объектов Заказчика принадлежащее последнему имущество, предметы,
материалы и иные материальные ценности.
9.2.10 Приносить/повозить с собой и/или употреблять алкогольные, наркотические или токсические
вещества, проходить на производственную территорию или находиться на ней в нетрезвом состоянии.
18
9.2.11 Покидать без разрешения руководителя объекта участок работ.
9.3 При выполнении работ на производственной территории Заказчика Подрядчик вправе:
9.3.1 Требовать от Заказчика предоставления локальных нормативных актов, которыми необходимо
руководствоваться при выполнении работ на производственной территории.
9.4
Подрядчик в целях контроля соблюдения Подрядчиком пунктов 9.2.6. и 9.2.10. настоящего
Положения обязуется предъявлять к осмотру представителя Заказчика свое имущество, имущество своих
сотрудников, сотрудников привлеченных субподрядных организаций, а также обеспечить полный доступ
представителей Заказчика в помещения занимаемые Подрядчиком/субподрядчиками на производственной территории
Заказчика (п. 10.2.3. настоящего Положения). В случае выявления предметов запрещённых пунктами 9.2.6. и 9.2.10.
настоящего Положения Заказчик вправе отстранить соответствующего сотрудника Подрядчика от выполнения работ,
а также наложить на Подрядчика штраф в размере предусмотренном пунктом 11.5. настоящего Положения.
10. Права и обязанности Заказчика
10.1. При выполнении работ Подрядчиком на производственной территории, Заказчик обязан:
10.1.1. Предоставлять локальные нормативные акты, стандарты которыми необходимо руководствоваться
Подрядчику при выполнении работ на производственной территории Заказчик.
10.2 При выполнении работ Подрядчиком на производственной территории, Заказчик вправе:
10.2.1
осуществлять производственный контроль;
10.2.2
проверять состояние ОТ, ПБ и ООС в местах проживания подрядных организаций и в местах
осуществления работ по договорам подряда, составлять по результатам проверки первичные документы, выдавать
предписания по устранению выявленных нарушений;
10.2.3
беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые помещения, занимаемые
Подрядчиком, знакомиться с документами Подрядчика по вопросам ПБ, ОТ и ООС;
10.2.4
запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и
норм по ПБ, ОТ и ООС с выдачей Акта на приостановку производства работ по форме установленной Заказчиком.
10.2.5
запрашивать и получать от уполномоченных лиц (руководителей) Подрядчика материалы по
вопросам ПБ, ОТ и ООС. В случае выявления нарушений в области ПБ, ОТ и ООС требовать письменных объяснений
от работников, допустивших данные нарушения;
10.2.6
требовать от уполномоченных лиц (руководителей) Подрядчика отстранения от работы их
работников, не выполняющих свои обязанности или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по ПБ, ОТ и
ООС;
10.2.7
производить проверки и досмотр всех машин, вещей, материалов, доставляемых Подрядчиком на
производственную территорию Заказчика. Если в результате досмотра будут обнаружены алкогольные,
наркотические или токсические вещества, автомашина не допускается на производственную территорию Заказчика, а
работники Подрядчика, нарушившие данное требование не допускаются на рабочее место;
10.2.8
при выявлении нарушений по п.10.2.7, сообщать в Управление внутреннего административного
контроля для осуществления совместного разбирательства на месте происшествия, а также требовать от
уполномоченных лиц (руководителей) Подрядчика наказания данных работников с предоставлением копии
соответствующего приказа о наказании;
10.2.9 в случае непредставления либо несвоевременного предоставления Подрядчиком Заказчику
разрешительных документов, а также, если окажется, что Подрядчик и/или субподрядчик не обладают необходимыми
для выполнения работ разрешительными документами к видам работ, Заказчик вправе фактически во внесудебном
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, от принятия исполнения всех обязанностей Подрядчика,
предусмотренных договором, от принятия всех работ, выполненных Подрядчиком, вследствие утраты интереса к
договору и к его исполнению, расторгнуть договор, потребовать возврата всего уплаченного Заказчиком по договору,
а также потребовать возмещения всех причиненных убытков.
В любом случае, Заказчик вправе не оплачивать выполненные работы до получения разрешительных
документов.
10.2.10 расторгнуть договор в случае неоднократных нарушений требований ПБ, ОТ и ООС работниками
Подрядчика и непринятии мер по устранению и предупреждению ранее выявленных нарушений, атак же в случае
сокрытия происшедших несчастных случаев, инцидентов, аварий или предпосылок к ним.
10.3 В течение всего периода производства работ Подрядчиком на объектах Заказчика, куратор
осуществляет контроль за исполнением условий договора.
11. Ответственность сторон
11.1 Подрядчик при выполнении работ
на производственной территории Заказчика несет полную
ответственность за:
11.1.1 ущерб, нанесенный собственности Заказчика, а так же окружающей природной среде, причиненный в
ходе выполнения работ по заключенным договорам;
11.1.2 соблюдение требований ПБ, ОТ и ООС со стороны субподрядчиков, а также иных работников нанятых
Подрядчиком для выполнения работ по заключенным договорам. Любое серьезное нарушение как государственных
требований по ПБ, ОТ и ООС, так и стандартов Заказчика субподрядчиком будет рассматриваться Заказчиком, как
существенное нарушение или невыполнение условий заключенного договора Подрядчиком;
11.1.3 наличие сертификатов и/или лицензий на все оборудование, используемое на производственной
территории Заказчиком, а также протоколов аттестации на весь персонал Подрядчика и привлеченных субподрядных
19
организаций, отвечающих установленным стандартам и нормам РФ. Копии таких протоколов аттестации,
сертификатов или лицензий должны предоставляться представителям Заказчика по требованию;
11.1.4 наличие у Подрядчика и привлеченных субподрядных организаций, свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного строительства, лицензии, либо иное
предусмотренное действующим законодательством РФ разрешение на право осуществления работ, выполняемых в
рамках договора;
11.1.5 за обучение в области ПБ, ОТ и ООС собственных сотрудников и субподрядчиков;
11.1.6 за действия собственных сотрудников, а также субподрядчиков во время производства работ на
территории и объектах Заказчика;
11.1.7 за допущенные им нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства,
законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления при производстве работ, а
также по возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика, окружающей природной среде или ее компонентам.
Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению
Заказчиком.
11.1.8
за неполное предоставление документов и (или) предоставление ложной информации;
11.1.9
за поддержание строгой дисциплины и надлежащего порядка среди персонала Подрядчика,
безопасные условия труда, соблюдение действующих пожарных, экологических и санитарных норм и правил.
Ответственность в полном объеме за любого рода ущерб имуществу и/ил и вред жизни или здоровью, причиненный
Заказчику, его работникам или третьим лицам, несет Подрядчик, за исключением тех случаев, когда причиной такого
ущерба/вреда явились действия Заказчика или его представителей. В случае причинения Заказчику, его работникам
или третьим лицам ущерба имуществу и/или вреда жизни или здоровью, Подрядчик обязан возместить указанный
ущерб/вред в полном объеме (включая любые расходы, затраты и штрафы, возмещение любого вреда, причиненного
любым лицам);
11.1.10 за любого рода вред, причиненный персоналу Подрядчика, либо за вред третьим лицам, связанный
любым образом с причинением вреда персоналу Подрядчика, в полном объеме в течение всего времени нахождения
персонала Подрядчика в месте выполнения работ (включая время нахождения на территории вахтовых поселков и
иных мест для междусменного отдыха), вследствие нарушения любого рода пожарных, экологических и санитарных
норм и правил, иных обязательных норм и правил, несет Подрядчик, за исключением тех случаев, когда причиной
такого вреда явились действия Заказчика, его представителей.
Заказчик не обязан обеспечивать безопасность персоналу Подрядчика, равно как обеспечивать соблюдение
каких-либо имущественных, личных неимущественных прав и иных прав и благ, принадлежащих персоналу
Подрядчика.
Заказчик не несет какой-либо ответственности за вред любого рода, причиненный персоналу Подрядчика, либо
за вред третьим лицам, связанный любым образом с причинением вреда персоналу Подрядчика, за исключением тех
случаев, когда причиной такого вреда явились действия Заказчика, его представителей.
11.2 Порядок взыскания штрафных санкций, предусмотренных в настоящем Положении, определен
следующим:
11.2.1 По факту нарушения составляется двусторонний акт, который подписывают: от Заказчика - лицо,
уполномоченное проводить проверку, от Подрядчика - лицо ответственное за проведение работ. В случае отказа от
подписи в данном акте представителя Подрядчика, акт подписывается в одностороннем порядке с оформлением
дополнительного акта об отказе от подписи;
11.2.2 Данный акт направляется директору Департамента охраны груда и промышленной безопасности (далее
- ДОТ и ПБ) или в Департамент экологии и землепользования (далее - ДЭЗ) по принадлежности нарушения;
11.2.3 После рассмотрения ДОТ и ПБ или ДЭЗ направляет Куратору указанный акт и служебную записку, в
которых указывается сумма штрафа и пункт нарушения. На основании акта проверки подрядная организация
разрабатывает и утверждает мероприятия по устранению выявленных нарушений с указанием сроков устранения и
лиц ответственных за выполнение мероприятий , и представляет данные мероприятия в адрес Департамента (ДОТ и
ПБ или ДЭ и З) , который проводил проверку в десятидневный срок после получения акта проверки;
11.2.4 По факту нарушения скоростного режима, также составляется двусторонний Акт о нарушении
скоростного режима на внутрипромысловых автодорогах по форме установленной Заказчиком, который
подписывают: от Заказчика - лицо, уполномоченное проводить проверку, из числа сотрудников Управления
внутреннего административного контроля, от Подрядчика - представитель. В случае отказа от подписи в данном акте
представителя Подрядчика, акт подписывается в одностороннем порядке с оформлением дополнительного акта об
отказе от подписи. Данный акт и служебная записка, в которых указывается сумма штрафа, направляется в
Юридический отдел Правового департамента Заказчика.
11.2.5 Куратор совместно с Юридическим отделом Правового департамента Заказчика готовит претензию на
имя руководителя подрядной организации о применении штрафных санкций к Подрядчику за ненадлежащее
исполнение обязанностей по договору с указанием нарушений требований пункта Положения;
11.2.6 Оплата штрафных санкций может быть произведена Подрядчиком путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Заказчика или по согласованию сторон, путем зачета взаимных требований;
11.3 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком требований, указанных в
настоящем Положении, Заказчик имеет право в одностороннем порядке снизить стоимость работ (услуг и т.д.) и
уменьшить сумму оплаты выполненных работ по заключенному договору на сумму, равную размеру убытка,
фактической стоимости невыполненных мероприятий, или величине соответствующего ущерба, нанесенного
окружающей природной среде, рассчитанного по действующим методикам (тарифам) или по локальным
нормативным актам Заказчика;
20
11.4 В случае приостановления работ в следствии нарушений требований, изложенных в настоящем
положении, простой Подрядчика не оплачивается. Подрядчик возмещает Заказчику понесенные убытки в результате
простоя Заказчика и простоя других Подрядчиков.
11.5 Подрядчик несёт ответственность за нарушение требований настоящего Положения в виде штрафа.
Размер штрафа приведен в Приложении №5 «Шкала штрафов». В случаях, не предусмотренных настоящим
Положением и Приложением №5, Подрядчик выплачивает штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
При повторных нарушениях требований настоящего положения Подрядчик выплачивает штраф в двойном
размере.
В случаях выявления в течение всего времени нахождения на производственной территории Заказчика фактов
нахождения сотрудников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического либо иных видов
опьянения, а равно и при обнаружении фактов проноса (провоза), в том числе попыток такого проноса (провоза),
сотрудниками подрядчика этилового спирта, пищевой или непищевой продукции с содержанием этилового спирта
более 1,5 процента объема готовой продукции, наркотических средств и психотропных веществ, оружия на
производственную территорию и в пределах территории объектов Заказчика, Подрядчик на основании
соответствующего письменного требования Заказчика уплачивает штраф в размере 150 000 рублей за каждого
сотрудника, выявленного в состоянии алкогольного, наркотического либо иных видов опьянения, а также за каждый
выявленный случай проноса (провоза), в том числе попыток такого проноса (провоза). В случае повторного выявления
в состоянии алкогольного, наркотического либо иных видов опьянения сотрудников, ранее уже выявлявшихся в
состоянии опьянения, а также в случае повторного обнаружения фактов проноса (провоза), в том числе попыток
такого проноса (провоза), сотрудниками, в отношении которых ранее уже выявлялись такие факты, размер штрафа,
подлежащего уплате по установленным настоящим пунктом правилам, увеличивается в два раза. Положения
настоящего пункта распространяются также и на сотрудников третьих лиц, привлеченных подрядчиком для
выполнения работ по договору.
При выявлении поддельного пропуска на объекты Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в
размере 250 000 рублей, за каждый выявленный поддельный пропуск.
Факт появления персонала Подрядчика и/или, привлеченных субподрядных организаций, на
производственных объектах Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения,
проноса или нахождения на производственной территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное,
наркотическое или токсическое опьянение, устанавливается любым из ниже перечисленных способов:
- медицинским осмотром или освидетельствованием;
- актами, составленными персоналом Заказчика и/или Подрядчика, субподрядчика;
- письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика, субподрядчика;
- другими способами.
11.6 В случае если Подрядчик не устранит недостатки, выявленные в результате проверок (аудитов) по ПБ, ОТ
и ООС, это рассматривается как существенное нарушение или невыполнение условий договора.
11.7 Заказчик при выполнении работ Подрядчиком на производственной территории Заказчик несет
ответственность за:
11.7.1 необоснованное отстранение персонала Подрядчика от выполнения работ;
11.7.2 непредставление локальных нормативных актов Подрядчику;
11.7.3 неготовность производственной территории для выполнения работ Подрядчиком, необоснованный отказ
в утверждении схемы размещения производственной базы.
Приложения:
12.
Приложение № 1 -Перечень документов, предоставляемых подрядными организациями для оформления допуска на
объекты Заказчика в соответствии с типом выполняемых работ.
Приложение № 2 - Сопроводительное письмо (образец)
Приложение № 3- Акт-допуск для производства работ на территории организации (форма)
Приложение № 4 - Обязательные области аттестации для руководителей и специалистов подрядных организаций,
осуществляющих деятельность на ОПО заказчика
Приложение № 5 -Шкала штрафов
Поставщик
Поставщик
Покупатель
Акционерное общество «ИНК-Запад»
Директор
_________________________А.В. Ивашкевич
______________/________/
21
Приложение №1
к Положению
Перечень документов, предоставляемых подрядными организациями для оформления
допуска на объекты Заказчика в соответствии с типом выполняемых работ
1.Тип работ «Работы сервисного характера, работы по сбору информации для
проектирования, мониторинга, работ по наладке, сопровождению информационных систем,
программного обеспечения, в том числе выполняемые сотрудниками офиса Заказчика»:
1
сопроводительное письмо (цель направления, список работников, с указанием их паспортных данных, транспорта и специальной техники,
срока выполнения работ, режима работы, ввозимого оборудования);
2. Тип работ «Ремонт оборудования, зданий и сооружений (кроме капитального ремонта), техническое обслуживание, транспортные
услуги»:
1
сопроводительное письмо (цель направления, список работников, с указанием их паспортных данных, транспорта и специальной техники,
срока выполнения работ, режима работы, ввозимого оборудования);
2
информация по аттестации персонала, заверенные копии приказа о назначении членов комиссии.
3
приказы о допуске к выполнению работ с повышенной опасностью;
4
приказы о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ;
5
перечень применяемой для производства работ автотранспортной техники;
6
график производства работ, поставки материально технических ресурсов (при необходимости).
3.Тип работ «Капитальный ремонт, реконструкция, техническое перевооружение или строительство объектов»:
1
сопроводительное письмо (цель направления, список работников, с указанием их паспортных данных, транспорта и специальной техники,
срока выполнения работ, режима работы, ввозимого оборудования);
2
документ, подтверждающий наличие договорных отношений с генеральным подрядчиком, при выполнении работ на субподрядной основе;
3
письмо от подрядной организации о наличии ресурсов и о готовности к производству работ;
4
приказы о допуске к выполнению работ с повышенной опасностью;
5
приказы о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ;
6
проект производства работ, технологические карты или иные локальные нормативные документы по безопасному проведению работ;
7
график проверки выполнения работ на объекте собственными специалистами по охране
труда;
документы, подтверждающие квалификацию работника (водителей, электросварщиков, машинистов специальной техники и т.п.);
8
10
документы, подтверждающие своевременное прохождение проверок знаний по ОТ и ПБ
по профессиям (должностям), электробезопасности, а также по видам работ, в том числе
с повышенной опасностью (области аттестации указаны в Приложении № 4);
перечень применяемой для производства работ автотранспортной техники;
11
графики производства работ, поставки материалов (оборудования), техники;
9
4. Тип работ. «Работы с применением подъемных сооружений, работы с повышенной
опасностью (огневые, газоопасные и т.д.), а также другие специальные виды работ
(дополнительно)»:
1
приказы или распоряжения о допуске лиц, в качестве ответственных за безопасное производство работ, ответственных за содержание
эксплуатируемого оборудования в исправном состоянии;
2
приказ о допуске исполнителей работ к ведению специальных работ (огневых, газоопасных, стропальных и т.п.);
3
технологические карты, проекты производства работ на выполнение погрузочно-разгрузочных работ или на выполнение работ с
использованием подъемных сооружений.
22
Приложение № 2
к Положению
Сопроводительное письмо (образец)
Фирменный бланк Подрядчика
Исх.№_____ от ______________
Руководителю Заказчика
Просим обеспечить пропуск следующих сотрудников и автотранспорт ООО «ХХХ» на объект
«_____________________________________________» с «___»____20___ г. по «___»____20___ г. согласно договору
№__________ от _____________
Заявка на доступ автотранспорта
Организация
Ф.И.О.
водителя
Дата
рождения
Серия и
номер
паспорта
Место
регистраци
и
(прописка)
Место
жительства
(фактическое)
Статус
работника
(постоянны
й работник,
по
договору,
иное)
Автомобиль
(марка,
гос.номер)
Вид а/м
(сухогруз,
бензовоз,
легковая,
спецтрансп
орт,
гусеничная
техника)
Собстве
нник
автомоб
иля (с
указани
ем даты
рождени
я)
Примечан
ия
ООО «_____»
Иванов
Иван
Иванови
ч
21.04.1959
2505 №
123123
г.Усть-Кут,
ул. Седова,
35а-7
г.Усть-Кут, ул.
Кирова, 28-87
Постоянный
работник
HOWO
АМ731К42
сухогруз
ООО
«___»
28т
Заявка на личный пропуск
Организация
Ф.И.О.
ООО
"_______"
Иванов
Иванович
Иван
Дата
рождения
(01.01.1999)
Серия
и
паспорта
№000000)
номер
(00 00
21.04.1959
2505 № 123123
Место
регистрации
(прописка)
Место
жительство
(фактическое)
Статус
работника
(постоянный
работник, по
договору,
иное)
г.Усть-Кут,
ул. Седова,
35а-7
г.Усть-Кут, ул.
Кирова, 28-87
Постоянный
работник
Подпись
Указанная форма предоставляется в формате Word и оригинале за подписью уполномоченного лица.
23
Примечания
Приложение № 3
к Положению
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ЦИТС
___________________________
(подпись)
(Фамилия И. О.)
«___»_________________20___ г.
АКТ-ДОПУСК
для производства работ на территории организации (форма)
«___» __________ 20___ г.
____________
(место проведения)
________________________________________________________________________
(наименование организации, действующего предприятия или строящегося объекта)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
представитель генерального подрядчика (субподрядчика)
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
составили настоящий акт о нижеследующем.
Организация предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами,
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование осей, отметок и номер чертежа)
для производства на нем
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование работ)
под руководством технического персонала — представителя генерального подрядчика
(субподрядчика) на следующий срок:
начало «_____» ________________ окончание «______» __________________
До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность
производства работ
Наименование мероприятия
Срок выполнения
Исполнитель
Представитель __________________ ___________________/_______________________/
( наименование организации)
Представитель генерального
подрядчика (субподрядчика)
( подпись)
__________________/_____________________/
(подпись)
Согласовано:
Ведущий специалист ООТ и ПБ
(Фамилия И. О.)
(Фамилия И. О.)
_________________/_____________________/
(подпись)
24
(Фамилия И. О.)
Приложение № 4
к Положению
Обязательные области аттестации для руководителей и специалистов подрядных организаций,
осуществляющих деятельность на ОПО Заказчика».
№
Шифр аттестации
п/п
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
А. Общие требования промышленной безопасности
1
А.1. Аттестация руководителей и специалистов организаций по основам
промышленной безопасности
Наименование ОПО
Объекты Заказчика
Б. Специальные требования промышленной безопасности
Б1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей
промышленности
2
Б.1.16.Аттестация руководителей и специалистов организаций,
ОПО нефтепереработки
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов нефтеперерабатывающей промышленности
3
Б.1.17Аттестация руководителей и специалистов по порядку безопасного
проведения
ремонтных работ на химических, нефтехимических и
нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах.
ОПО нефтепереработки,
газораспределения
и газопотребления
Б.2 Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности.
4
Б.2.2. Аттестация руководителей и специалистов организаций,
Фонд скважин
осуществляющих ремонт нефтяных и газовых скважин
5
Б.2.4. Аттестация руководителей и специалистов организаций,
ОПО нефтегазодобычи
осуществляющих ремонтные, монтажные и пусконаладочные работы на
опасных производственных объектах нефтегазодобычи.
6
Б.2.6. Аттестация руководителей и специалистов организаций,
Фонд скважин
осуществляющих строительство нефтяных и газовых скважин.
Б.9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям
7
Б.9 Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций,
Объекты Заказчика
осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на
в случае применения подъемных
которых применяются подъемные сооружения либо осуществляется их
сооружений.
монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация.
Охрана труда
Охрана труда в организациях нефтегазового комплекса
8
ОТ.3. Проверка знаний требований
Объекты Заказчика
Пожарная безопасность
Пожарная безопасность в объеме пожарно-технического минимума
9
ПБ.1. Пожарно-технический минимум для руководителей, главных
Объекты Заказчика
специалистов и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности
организаций.
25
Приложение №5
к Положению
Шкала штрафов
Перечень нарушений
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Отсутствие на объекте у сотрудников квалификационных удостоверений, удостоверений о
проверке знаний, протоколов аттестации или удостоверений о специальном обучении, если такое
необходимо для осуществления работ (за каждое нарушение).
Отсутствие на объекте разрешительной документации на данный вид работы (если требуется
законодательством РФ).
Отсутствие на объекте перечня документов, определенных настоящим Положением.
Сокрытие несчастных случаев, инцидентов, аварий (в т.ч. пожаров).
Необеспечение или неприменение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты не
приведшее к несчастному случаю
Необеспечение или неприменение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты
приведшее к несчастному случаю.
Проведение работ без оформления наряд – допуска (если требуется).
Выполнение работ с нарушением требований Норм и Правил (за каждый случай).
Размещение производственной базы, вахтового поселка, площадки под стоянку техники и т.д. в
отсутствие утвержденной Заказчиком схемы размещения или с отступлением от схемы
размещения.
Заготовка дров на хозяйственные и производственные нужды, без специального разрешения.
Завоз на объект или нахождение на территории работ собак, кошек (сумма штрафа за каждое
животное).
Отсутствие документации по учету расхода воды на технические, хозяйственные и питьевые
нужды или ненадлежащее/недостоверное ведение документации.
Отсутствие документации по обращению с отходами (образование, хранение, передача на
утилизацию и обезвреживание) или ненадлежащее/недостоверное ведение документации.
Размещение отходов вне специализированных площадок.
Отсутствие документации, подтверждающей факт передачи отходов на обезвреживание,
захоронение в установленном порядке.
Захоронение отходов без разрешения или захоронение вне специализированного места
утилизации (штраф из расчета за каждую тонну отходов).
Сжигание отходов вне специализированных установок.
Отсутствие документации, подтверждающей факт передачи промышленных, хоз. бытовых
сточных вод на очистку или ненадлежащее/недостоверное ведение документации.
Отсутствие наблюдательных скважин за герметичностью шламовых амбаров или отсутствие
визуального контроля на наблюдательных скважинах за герметичностью шламовых амбаров (из
расчета за каждый амбар).
Невыполнение работ по рекультивации шламовых амбаров или некачественная рекультивация
шламовых амбаров (из расчета на каждый амбар).
Использование неисправного или неукомплектованного транспорта, повлекшее загрязнение
окружающей среды.
Отсутствие оплаты или неполная или несвоевременная оплата за негативное воздействие на
окружающую среду в местах проведения работ подрядчиком на территории заказчика.
Мытье автотехники в прибрежной, водоохраной зоне водных объектов (штраф за 1 ед. техники).
Мытье автотехники в водном объекте (штраф за 1 ед. техники).
Осуществление охоты или рыбалки, или сбора дикоросов на территории месторождения.
Использование автомобилей и иной техники без искрогасителей на территории взрывопожароопасных объектах и в арендуемых компанией лесах.
Использование неисправного оборудования, механизмов, инструментов.
Разлив нефти или нефтепродуктов на землю площадью до 1 м2.
Разлив нефти или нефтепродуктов на землю площадью от 1 м 2 до 10 м2.
Разлив нефти или нефтепродуктов на землю площадью свыше 10 м 2.
Разлив нефти или нефтепродуктов на прибрежной полосе или в водном объекте.
Отсутствие внутреннего производственного контроля по ОТ, ПБ, ООС.
Отсутствие приказа по определению должностных лиц, ответственных за соблюдение ОТ, ПБ,
ООС.
Отсутствие достаточного количества аптечек первой медицинской помощи.
Отсутствие данных о прохождении медицинских осмотров.
Курение вне специально отведенного для этого места.
26
Сумма
штрафа
(руб.)
50 000
50 000
50 000
500 000
150 000
500 000
100 000
50 000
100 000
100 000
50 000
50 000
100 000
100 000
100 000
100 000
200 000
100 000
50 000
150 000
50 000
100 000
100 000
250 000
50 000
50 000
50 000
50 000
150 000
500 000
500 000
100 000
50 000
50 000
50 000
50 000
Курение на территории взрыво- пожароопасного объекта.
Нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Эксплуатация самодельных нагревательных и неисправных электроприборов.
Эксплуатация некалиброванных плавких вставок.
Отсутствие исправных огнетушителей и первичных средств пожаротушения.
Использование первичных средств пожаротушения не по назначению.
Эксплуатация неисправного электрогазосварочного оборудования.
Несанкционированное разжигание костров.
Отогревание автомобилей при помощи открытого огня.
Отогревание пропановых баллонов возле печей и в жилых помещениях.
Разжигание печей при помощи ГЖ и ЛВЖ.
Эксплуатация печей без отступок, искрогасителей, притопочных листов. Перекаливание печей.
Нарушение правил пожарной безопасности повлекших возникновение пожара.
Отключение и/или повреждение систем противопожарной автоматики.
Загромождение эвакуационных путей и выходов.
Несанкционированное перекрытие дорог, проездов, подъездов к источникам противопожарного
52.
водоснабжения.
Перепланировка зданий, помещений, изменение их функционального назначения без
53.
согласования с Заказчиком.
Проведение технологических процессов с нарушениями регламентов, правил технической
54. эксплуатации и другой нормативно-технической и эксплуатационной документации.
150 000
100 000
100 000
50 000
100 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
500 000
50 000
50 000
50 000
Непредставление либо предоставление недостоверной информации об устранении выявленных
55. нарушений структурному подразделению Заказчика, осуществляющему производственный
контроль.
Нарушение правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), правил
56. по охране труда при эксплуатации электроустановок и прочих НТД в области электроэнергетики
на промышленных площадках (производственной территории) Заказчика.
50 000
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
50 000
50 000
300 000
Обрыв или повреждение линии электропередач и кабельных эстакад, других действий
Подрядчика, повлекших остановку объектов Заказчика за каждый случай.
57.
Кроме этого Подрядчик выплачивает Заказчику возмещает все понесенные Заказчиком убытки,
сверх суммы штрафа.
На отведенном земельном участке Подрядчик разместил или построил собственные объекты, при
58. этом, предусмотренные природоохранные мероприятия (включая обустройство площадок для
размещения отходов) не выполнены или выполнены не качественно (не в полном объеме).
250 000
Площадки, отведенные под размещение отходов, в том числе под проведение природоохранных
59. мероприятий содержаться с нарушением требований в области охраны окружающей среды и
санитарным правилам.
60. Несвоевременный вывоз отходов для обезвреживания или захоронения.
Сброс вредных веществ (нефть, нефтепродукты, буровой раствор, соль, цемент, химреагенты,
61. кислота и т.д.) на не предусмотренную под такой сброс поверхность земли площадью до 1 м 2.
50 000
Сброс вредных веществ (нефть, нефтепродукты, буровой раствор, соль, цемент, химреагенты,
62. кислота и т.д.) на не предусмотренную под такой сброс поверхность земли площадью от 1 м 2 до
10 м2.
Сброс вредных веществ (нефть, нефтепродукты, буровой раствор, соль, цемент, химреагенты,
63. кислота и т.д.) на не предусмотренную под такой сброс поверхность земли площадью от 10 м 2 и
более.
Сброс вредных веществ (нефть, нефтепродукты, буровой раствор, соль, цемент, химреагенты,
64. кислота и т.д.) в границах прибрежной полосы, водоохраной зоны или непосредственно в водный
объект.
Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод на рельеф местности и в водный
65. объект при отсутствии специального разрешения на сброс.
100 000
Эксплуатация технологического оборудования, техники поверхность, которая загрязнена нефтью,
66. нефтепродуктами и другими вредными веществами.
50 000
Эксплуатация неисправного технологического оборудования, техники повлекший сброс в
67. окружающую среду (почва, вода) нефти, нефтепродуктов, химреагентов, цемента, кислоты и т.д.
100 000
Забор воды на технические, производственные и хозяйственные нужды с поверхностных вод, не
68. имея на то специального разрешения.
100 000
69. Заготовка дров для хозяйственных и производственных нужд, не имея на то специального
100 000
27
100 000
50 000
50 000
300 000
500 000
100 000
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
разрешения.
Нахождение собак без привязи или не в вольерах на территории Заказчика.
Снятый плодородный слой земли хранится не правильно.
Отсутствует Приказ о назначении ответственного должностного лица (лиц) за экологическую
безопасность на объекте.
Не осуществляется документальный учет по обращению с отходами (образование, хранение,
передача на утилизацию и обезвреживания) или осуществляется с отступлением от инструкции и
правил по заполнению журналов учета отходов.
Документация, подтверждающая факт передачи отходов на транспортировку, обезвреживание,
захоронение, представлена в неполном объеме, что не подтверждает факт передачи отхода на
обезвреживание и захоронение (в каждом конкретном случае).
Отсутствует документация по учету расхода воды на технические, хозяйственно-бытовые и
питьевые нужды.
Учет расхода воды на технические, технологические, хозяйственно-бытовые и питьевые нужды
ведется не достоверно.
Отсутствует документация подтверждающая факт передачи промышленных, хозяйственнобытовых сточных вод на очистку.
Документация подтверждающая факт передачи промышленных, хозяйственно-бытовых сточных
вод на очистку представлена в неполном объеме, что не подтверждает факт передачи вод на
очистку.
Отсутствует график проведения технического осмотра №2 (ТО-2), текущего ремонта для
автотранспорта, техники и механизмов.
Не проводится инструментальный контроль за отработанными выхлопными газами от
передвижных источников.
Отсутствует регламент, графики по обслуживанию технологического оборудования.
Подрядчик не доводит до персонала (в том числе до субподрядных организаций) предъявляемые
требование, стандарты Заказчика в области охраны окружающей среды.
50 000
100 000
50 000
100 000
100 000
100 000
50 000
100 000
50 000
50 000
50 000
15 000
50 000
Разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников
отсутствует.
84. Организован съезд автотехники к водным объектам в неустановленном месте.
Проезд автотранспорта, техники и механизмов через водные объекты, не имея на то специального
85.
разрешения.
Заготовка гравия и других нерудных материалов в водоохраной зоне, в русле водных объектов не
86. имея на то специального разрешения.
100 000
В русле водных объектов произведено строительство запруд, временных переправ и т.д., не имея
на то специального разрешения.
88. Заготовка мха, дерна, леса, не имея на то специального разрешения.
Проезд в неустановленном месте автотранспорта, техники и механизмов по лесному массиву,
89. лугу, пашне, прибрежной полосе водного объекта не имея на то специального разрешения.
100 000
90. Проведение земляных работ, не имея на то специального разрешения.
91. Отсутствие технической документации на гидроскважину.
Отсутствие Акта передачи во временное пользование гидроскважины между Заказчиком и
92.
Подрядчиком.
93. Не соблюдение требований санитарных норм в границе первой охранной зоны гидроскважины.
94. Первая охранная зона гидроскважины не выделена.
95. Не осуществляется/либо осуществляется лабораторный контроль за качеством питьевой воды.
По окончанию работ Подрядчик не передал гидроскважину Заказчику, в том числе не предоставил
96. журналы учета добычи и расхода воды, протоколы химического анализа.
100 000
15 000
15 000
При подготовке площадок под строительство и размещение объектов лесорубочные отходы,
97. плодородный слой земли, вынутый грунт из земли навалены на стенку леса или на границу
отведенного земельного участка.
Лесорубочные отходы, корни, пни подлежащие утилизации (захоронению) не утилизированы (не
98.
захоронены).
Наблюдательные скважины за герметичностью шламовых амбаров построены с отступлением от
99. проектных решений (глубина менее 5 метров).
100 000
Не устраняются нарушения выявленные Заказчиком в ходе производственного контроля в области
100. ОТ, ПБ и ООС (за каждое нарушение).
50 000
Не своевременно предоставляется информация об устранении выявленных нарушений
101. контролирующему органу Заказчика, а также недостоверно предоставляемая информация (за
50 000
83.
87.
28
50 000
50 000
200 000
100 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
150 000
50 000
каждый случай).
102. Лица, допущенные к работе с отходами 1- 4 класса, не имеют соответствующих удостоверений.
Руководящие лица на производственном объекте не имеют соответствующей подготовки в
103. области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
50 000
50 000
По окончанию работ Подрядчик не представил Заказчику (в совокупности или по отдельности):
1. Мероприятия на утверждение по сносу строений и вывоза технологического оборудования с
производственных, кустовых площадок и одиночных скважин.
2. До начала проведения рекультиваций не представлена площадка для осмотра и приема
104. Заказчику.
3. Не представлена документация по рекультивации шламового амбара, в том числе смета затрат
на проведение рекультивации.
4. Акт выполненных работ по рекультивации производственной площадки (за каждый
вышеперечисленный случай).
Не сдача или ненадлежащая сдача жилых помещений вахтовых поселков и иных мест для
105. междусменного отдыха на производственной территории Заказчика после выезда персонала
Подрядчика.
Не соблюдение Регламента проживания сотрудников подрядных организаций в общежитиях,
106. жилых домах (балках), принадлежащих Заказчику и расположенных на территории вахтовых
поселков Заказчика (за каждое нарушение Регламента).
107. Хранение, предъявление поддельного пропуска на объекты Заказчика (за каждый пропуск).
Нарушение скоростного режима по территории производственных объектов, по
108. внутрипромысловым дорогам и технологическим проездам (за каждое нарушение).
50 000
Покупатель
Акционерное общество «ИНК-Запад»
Директор
_________________________А.В. Ивашкевич
Поставщик
Поставщик
______________/________/
29
100 000
50 000
250 000
50 000
Приложение
к договору №____________ от __.__.2015 года
Спецификация №1
от __.__.2015 года
1. В рамках и в соответствии с условиями Договора и настоящей Спецификации Поставщик обязуется на свой риск
собственными и/или привлеченными силами и средствами и в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ, Договора и настоящей Спецификации поставить и выполнить работы по шеф- монтажу и
пусконаладке следующей продукции
№
п/п
Ед.
изм.
Наименование продукции
Колво
Цена за
единицу, с
НДС, руб.
Общая сумма, с
НДС, руб.
1.
2.
3.
4.
5.
Шеф-монтажные работы, согласно
ресурсному сметному расчету № _____
№1 к настоящей спецификации)
Пусконаладочные работы, согласно
ресурсному сметному расчету № _____
№2 к настоящей спецификации)
Локальному
(Приложение
Локальному
(Приложение
Итого:
В том числе НДС 18%:
2. Общая стоимость по настоящей Спецификации составляет: _____ (______) рублей, с учетом НДС 18%.
Срок поставки продукции
Порядок оплаты
Грузоотправитель
Грузополучатель
Доставка продукции
осуществляется транспортом
Стоимость транспортных
расходов и порядок оплаты
Гарантийный срок
Срок выполнения шефмонтажных и пусконаладочных работ
Стоимость транспортных расходов, а также стоимость расходов по организации
доставки продукции и иных расходов, связанных с доставкой продукции входят в
стоимость продукции и дополнительному возмещению Покупателем не подлежат.
12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания сторонами Акта приемки-передачи
продукции (накладной ТОРГ-12), Акта сдачи-приемки выполненных работ и Акта ввода
продукции в эксплуатацию
Поставщик обязуется выполнить работы в течение _____ календарных дней с момента
прибытия представителей Поставщика в место эксплуатации продукции.
Приложение №1 - Локальный ресурсный сметный расчет № _____
Приложение №2 - Локальный ресурсный сметный расчет № _____
Покупатель
Поставщик
Поставщик
Акционерное общество «ИНК-Запад»
Директор
_________________________А.В. Ивашкевич
______________/________/