Комплектация раздельного скрепления КБ

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
Уважаемые господа!
ГУП «Мосгортранс» намеревается разместить заказ на право заключения договоров на
поставку материалов верхнего строения пути для филиала Служба пути ГУП «Мосгортранс» в
2012 году.
Начальные (максимальные) цены договоров составляют:
- Лот №1 «Рельсы трамвайные Т62» - 27 133 456,25 руб., в т.ч. НДС;
- Лот №2 «Рельсы железнодорожные Р65-Н-М76-12,50-2/2» - 72 804 835,00 руб., в т.ч.
НДС;
- Лот №3 «Брусья железобетонные для стрелочных переводов Р65 1/9 проект 2769, для
стрелочных переводов Р65 1/11 проект 2768, для стрелочных переводов Р65 1/6 проект 2628» 5 555 228,00 руб., в т.ч. НДС;
- Лот №4 «Шпалы для железных дорог широкой колеи деревянные пропитанные 2 тип» 10 623 606,50 руб., в т.ч. НДС;
- Лот №5 «Шпалы железобетонные АРС с комплектом узла скрепления АРС-4» 66 957 670,00 руб., в т.ч. НДС;
- Лот №6 «Шпалы железобетонные с комплектом скрепления КБ-65» - 5 200 000,00 руб., в
т.ч. НДС;
- Лот №7 «Щебень гранитный фракции 5х10 мм и фракции 20х40 мм» - 41 588 811,25 руб.,
в т.ч. НДС;
- Лот №8 «Вибропрессованная продукция: плиты покрытия П-57х46х12М, бордюрный
камень БР 100х30х15» - 23 782 113,00 руб., в т.ч. НДС;
- Лот №9 «Верхнее покрытие трамвайных путей из крупноразмерных железобетонных
плит на прямых участках пути с рельсами Р65 на деревянных шпалах с костыльным креплением,
на прямых участках пути с рельсами Р65 на железобетонных шпалах с креплением АРС, на
кривых участках пути с рельсами Т62 на деревянных шпалах с костыльным креплением» 47 942 788,32 руб., в т.ч. НДС;
- Лот №10 «Резиновые рельсовые профили колейные, межколейные и боковые для рельсов
Т62» - 10 961 340,06 руб., в т.ч. НДС;
- Лот №11 «Резиновые рельсовые профили колейные, межколейные и боковые для рельсов
Р65» - 6 021 880,41 руб., в т.ч. НДС;
- Лот №12 «Подкладка Д-65» - 18 028 010,00 руб., в т.ч. НДС;
- Лот №13 «Костыль путевой 16х16х165» - 2 700 270,00 руб., в т.ч. НДС;
- Лот №14 «Накладка 2Р65 к железнодорожным рельсам Р65» - 870 558,72 руб., в т.ч.
НДС;
- Лот №15 «Накладка стыковая (внутренняя и наружная) на трамвайные желобчатые
рельсы Т62» - 4 054 500,00 руб., в т.ч. НДС;
- Лот №16 «Переходные элементы Т62/Р65» - 6 309 000,00 руб., в т.ч. НДС;
- Лот №17 «Электроды УОНИ 13/85 Ф5мм, L=450мм, электроды НИИ 48Г Ф5мм,
L=450мм» - 3 372 156,00 руб., в т.ч. НДС;
- Лот №18 «Стрелка трамвайная литая левая R50 двуперая, литая правая R50 двуперая,
литая левая R30 двуперая, литая правая R30 двуперая» - 11 744 991,35 руб., в т.ч. НДС;
- Лот №19 «Железнодорожные стрелочные переводы Р65 1/9 проект 2769, Р65 1/11 проект
2768, Р65 1/6 проект 2628» - 16 929 866,00 руб., в т.ч. НДС;
- Лот №20 «Крестовина трамвайная литая 640 правая, литая 640 левая, литая 364 левая,
литая 364 правая, литая 3191, литая 878» - 2 528 799,00 руб., в т.ч. НДС;
- Лот №21 «Пересечение трамвайное 481 левое из пяти литых крестовин, 481 правое из
пяти литых крестовин, 505 левое из пяти литых крестовин и одного литого комплектного рельса,
505 правое из пяти литых крестовин и одного литого комплектного рельса, 30888 симметричное
из шести литых крестовин» - 7 445 290,50 руб., в т.ч. НДС;
1
- Лот №22 «Нестандартное трамвайное пересечение сборно-сварное из 4-х крестовин,
нестандартное пересечение железной дороги с трамвайными путями сборно-сварное из 4-х
крестовин» - 1 262 500,00 руб., в т.ч. НДС;
- Лот №23 «Клемма прижимная для крепления трамвайных пересечений и крестовин» 226 078,40 руб., в т.ч. НДС;
- Лот №24 «Грунт плодородный» - 1 161 100,00 руб., в т.ч. НДС;
- Лот №25 «Песок для строительных работ» - 3 740 748,00 руб., в т.ч. НДС;
- Лот №26 «Железобетонные и чугунные изделия: кольцо колодезное К-7-1,5 (доборное),
кольцо колодезное К-7-9, кольцо колодезное К-7-10, кольцо колодезное К-7-5, кольцо колодезное
К-7-1 (КО-1) (доборное), кольцо колодезное К-10-10ч (с четвертью), сегмент ОПКС-6, люк
чугунный легкий «Д», дождеприемник «ДБ» чугунный» - 131 360,00 руб., в т.ч. НДС;
- Лот №27 «Труба ПНД ф160 для водоотвода на 6 атмосфер, труба ПНД ф40 техническая
на 5 атмосфер» - 107 656,86 руб., в т.ч. НДС;
- Лот №28 «Болт стыковой с гайкой М24х160, болт стыковой с гайкой М24х150, болт
стыковой с гайкой М27х160, шайба пружинная одновитковая под болт М24х150, шайба
пружинная одновитковая под болт М27х160, шуруп путевой 24х170» - 674 076,80 руб., в т.ч.
НДС.
Информация об иных существенных условиях содержится в Описании лотов (Приложение
№3 к Приглашению делать оферты) и в Проекте договора (Приложение №4 к Приглашению
делать оферты).
В случае Вашей заинтересованности в сотрудничестве, Вам необходимо подготовить
оферту и документы, указанные в п. 2.3. раздела «Общие условия» (Приложение №1 к
Приглашению делать оферты) и представить оферты и пакет документов по адресу: 115035, г.
Москва, Раушская набережная, дом 22/21, стр. 1, ком. 322, отдел размещения заказа. Оферты и
документы принимаются ежедневно, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 (в пятницу до 15:30) (обед с
12:00 до 13:00).
Крайний срок подачи оферт и документов – 14:00 час. «2» февраля 2012 г.
День, время и место вскрытия конвертов с офертами и документами – «2» февраля
2012 г., 14:00 час. по московскому времени, г. Москва, Раушская наб. д.22/21 стр. 1, ГУП
«Мосгортранс», конференц-зал (каб. №333).
Получить консультацию по оформлению оферты и документов можно в отделе
размещения заказа по тел. (495) 950-42-85, (499) 238-51-69 с 10:00 до 16:00 часов ежедневно, в
рабочие дни. Контактное лицо – Богданова Любовь Викторовна.
Получить более полную информацию по предмету договора можно в филиале Служба
пути ГУП «Мосгортранс» по телефону (499) 160-99-27 с 10:00 до 16:00 часов ежедневно, в
рабочие дни. Контактное лицо – Рой Виктория Николаевна.
Приложение №1 – Общие условия.
Приложение №2 – Квалификационная анкета Претендента.
Приложение №3 – Описание лотов.
Приложение№4 - Проект договора.
Генеральный директор
П.В. Иванов
2
Приложение №1
к Приглашению делать оферты
Общие условия.
1.1. Приглашение делать оферты размещается на официальном сайте ГУП «Мосгортранс»
(www.mosgortrans.ru) не менее, чем за 7 (семь) рабочих дней до истечения срока представления
оферты.
Информация, размещенная на сайте ГУП «Мосгортранс», ни при каких
обстоятельствах не является публичной офертой.
1.2. Приглашение делать оферты может содержать указание на товарные знаки,
производителя, марку и модель товара.
2. Порядок заполнения и подачи оферт.
2.1. Любой участник (далее по тексту – претендент) вправе подать только одну оферту на
один Лот, внесение изменений в которую не допускается.
2.2. В качестве оферты признается подписанный претендентом проект договора на
лот, в двух экземплярах, составленный по форме, указанной в приглашении делать
оферты, и содержащий все существенные условия, указанные в приглашении делать
оферты, с учетом предложений претендента в части цены.
2.3. Кроме оферты претендентом должны быть представлены следующие документы и
сведения:
- анкета претендента по прилагаемой форме;
-нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее
чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте приглашения делать оферты, или нотариально
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на сайте приглашения делать оферты выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на сайте приглашения делать оферты;
- нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми изменениями и
дополнениями;
- документ, подтверждающий полномочия лица подписывающего документы на
осуществление действий от имени претендента – юридического лица (копия протокола собрания
об избрании директора, копия приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
претендента без доверенности);
- справка ИФНС России об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций или нотариально заверенная
копия такой справки, полученная на последнюю перед подачей оферты отчетную дату;
- копии документов бухгалтерской отчетности (формы 1, 2) на последнюю перед подачей
оферты отчетную дату с подтверждением отправления в налоговую инспекцию. В случае если
организация-претендент находится на упрощенной системе налогообложения вместо
бухгалтерского баланса представляются: уведомление о возможности применения упрощенной
системы налогообложения; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения;
3
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для организации - претендента поставка товаров, являющихся
предметом контракта, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. (В случае,
если планируемый к заключению договор не является для претендента приглашения делать
оферты крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, претендент должен
продекларировать указанный факт в письменном виде);
- письменная декларация заявителя, содержащая сведения о том, что он не является:
юридическим лицом, которое находится в процессе ликвидации, в отношении которого
возбуждено конкурсное производство по делу о несостоятельности (банкротстве); юридическим
лицом, на имущество которого наложен арест и (или) чья экономическая деятельность
приостановлена;
- копии документов, заверенной печатью Претендента и подписью уполномоченного лица,
подтверждающие соответствие товара требованиям ГОСТов и ТУ указанных в описании Лотов),
а в случае необходимости, также установленным требованиям, гигиеническим нормам и
санитарным правилам (ГН и СанПин) – копии санитарно-эпидемиологических заключений
(гигиенических сертификатов).
Для Претендентов по Лоту №4:
- копия сертификата предприятия-изготовителя, подтверждающего автоклавную пропитку
шпал, планируемых к поставке, маслянистыми защитными средствами (каменноугольное масло)
по ГОСТу 20022.5-93;
- копия сертификата производителя масла
и договора-поставки на 2012г. между
производителем масла и Претендентом, подтверждающего обработку шпал, планируемых к
поставке, антисептиком (каменноугольное масло по ГОСТ 2770-74;
- копии документов, подтверждающих наличие у Претендента не менее 2-ух автоклавов;
- копия сертификата РСФЖТ, выданного Претенденту.
Для Претендентов по Лоту №9:
- копии патента на крупноразмерную плиту, либо копия лицензионного соглашения с
патентодержателем.
Для Претендентов по Лоту №24:
- копия протокола агрохимического и санитарноэпидемиологического заключения о
соответствии агрохимических свойств грунта, планируемого к поставке.
2.4. Оферта на каждый Лот подается претендентом в ГУП «Мосгортранс» (далее –
предприятие, организатор) в письменной форме, в запечатанном конверте, в срок, указанный в
приглашении делать оферты. Конверт помечается надписью «Оферта». На конверте в
обязательном порядке указывается наименование организации-претендента, адрес и телефон
организации-претендента, предмет оферты, номер и наименование Лота.
2.5. Документы и сведения, указанные в п. 2.3., должны быть сшиты в единую книгу,
которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на
обороте с указанием количества страниц, заверены подписью уполномоченного лица. Для
документов должна быть подготовлена опись, которая будет являться первым листом для
сшитых документов. В описи должно быть указано наименование прикладываемых документов и
номера страниц, на которых их можно найти. Все документы, прикладываемые к оферте, должны
лежать в порядке, указанном в описи. Оферты (договоры) к общим документам не
подшиваются. Документы и сведения, указанные в п. 2.3., подаются Претендентом в 2-х
экземплярах (оригинал и копия). При этом оригинальный экземпляр должен иметь отметку на
описи «Оригинал». Копия - четко обозначена как «Копия». Оригинальный экземпляр документов
и их копия, включая все приложения к ним должны быть идентичны. Оригинал и Копия
документов запечатываются в один конверт, который помечается надписью «Общие
документы». На конверте в обязательном порядке указывается наименование организациипретендента, адрес и телефон организации-претендента, предмет оферты и указываются лоты, на
которые подаются оферты. Конверт должен быть заклеен и опечатан.
4
Если претендент участвует по нескольким лотам, то оригинал и копия «Общих
документов» должны быть в единственном экземпляре.
2.6. Каждый конверт с офертой и конверт с общими документами, поступившие в
установленный срок, регистрируется в Журнале регистрации оферт, в порядке поступления
конвертов и маркируется путем нанесения на конверт номера. Запись регистрации конверта
должна включать регистрационный номер, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку
подписи лица, вручившего конверт сотруднику предприятия. Претенденту выдается расписка в
получении конвертов.
2.7. В день окончания срока подачи оферт конверты принимаются на заседании комиссии
непосредственно до момента вскрытия конвертов с офертами.
2.8. Претенденты, подавшие оферты, и предприятие обязаны обеспечить
конфиденциальность сведений, содержащихся в офертах до вскрытия конвертов с офертами.
2.9. Претендент, подавший оферту, вправе отозвать оферту в любое время до момента
вскрытия комиссией конвертов с офертами.
Для отзыва оферты претенденту необходимо представить запрос в письменном виде об
отзыве оферты и расписку, выданную претенденту при подаче оферты.
Запрос об отзыве оферты должен содержать следующую информацию: наименование
отзываемого документа/документов (оферта, общие документы), предмет оферты, номер и
наименование лота/ лотов, по которым отзываются оферты, реестровый номер торгов,
регистрационный номер, дату, время и способ подачи оферты.
Претендент, отозвавший оферту/общие документы, вправе подать новую оферту/общие
документы, при этом новой оферте/общим документам присваивается новый порядковый номер.
2.10. Конверты с офертами и общими документами, полученные предприятием после
окончания времени приема конвертов с офертами, в тот же день возвращаются претендентам по
адресу, указанному на конверте.
2.11. В случае, если после дня окончания срока подачи оферты подана только одна оферта,
предприятие продлевает срок подачи оферты не менее чем на четыре рабочих дня и в течение
одного рабочего дня после дня окончания срока подачи оферты размещают на официальном
сайте Тендерного комитета информацию о продлении срока приглашения делать оферты. При
этом предприятие обязано направить приглашение делать оферты не менее чем двум участникам,
которые могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Поданная в срок, указанный в извещении о продлении срока приглашения делать оферты, оферта
рассматривается в порядке, установленном для рассмотрения оферты, поданной в срок,
указанный в приглашении делать оферту. В случае, если после дня окончания срока подачи
оферты, указанного в извещении о продлении срока приглашения делать оферты, не подана
дополнительно ни одна оферта, а единственная поданная оферта соответствует требованиям,
установленным в приглашении делать оферту, и содержит предложение о цене договора, не
превышающей максимальную цену, указанную в приглашении делать оферты, предприятие
вправе заключить договор с участником оферты, подавшим такую оферту.
3. Порядок вскрытия конвертов с офертами. Рассмотрение и оценка оферт.
3.1. Конверты с офертами и общими документами вскрываются комиссией публично в день,
во время и в месте, указанные в приглашении делать оферты.
3.2. Претенденты (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при
вскрытии конвертов с офертами. Уполномоченный представитель в обязательном порядке
должен иметь при себе соответствующую доверенность.
3.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с офертами комиссия обязана объявить
присутствующим претендентам о возможности подать оферты. Указанное объявление должно
быть сделано до вскрытия первого конверта с офертой.
3.4. При вскрытии конвертов объявляются и заносятся в Акт вскрытия конвертов с
офертами:
– наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица);
– почтовый адрес и номер факса каждого претендента, конверт с офертой которого
вскрывается;
5
- наличие сведений и документов, предусмотренных приглашением делать оферты;
– условия исполнения договора, указанные в приглашении делать оферты и являющиеся
критерием оценки оферт.
3.5. Акт вскрытия конвертов с офертами подписывается всеми присутствующими членами
комиссии. Указанный акт размещается предприятием в день его подписания на официальном
сайте Тендерного комитета.
3.6. Предприятие осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с офертами. Любой
претендент, присутствующий при вскрытии конвертов с офертами, вправе осуществлять аудио- и
видеозапись вскрытия таких конвертов.
3.7. Рассмотрение и оценка оферты производится комиссией.
3.8. Комиссия рассматривает оферты на соответствие их требованиям, установленным в
приглашении делать оферты, и оценивает оферты.
3.9. Победителем признается претендент, подавший оферту, которая отвечает всем
требованиям, установленным в приглашении делать оферты, и в которой указана наиболее
низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении одинаковой, наиболее низкой цены товаров,
работ, услуг несколькими претендентами оферты победителем признается претендент, оферта
которого поступила ранее оферт других претендентов.
3.10. Комиссия не рассматривает и отклоняет оферты, если:
- они не соответствуют требованиям, установленным в приглашении делать оферты;
- предложенная в офертах цена товаров, работ, услуг превышает начальную
(максимальную) цену, указанную в приглашении делать оферты;
- претендент имеет задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды, размер которой на дату подачи оферты превышает 25% балансовой стоимости
активов претендента за последний завершенный отчетный период;
- претендент имеет просроченную кредиторскую задолженность перед ГУП
«Мосгортранс» (его филиалами).
При этом в случае если претендент, подавший оферту, не приложил один из указанных в п.
2.3. документов, то предприятие имеет право запросить такой документ и принять к
рассмотрению данную оферту.
3.11. Результаты рассмотрения и оценки оферт оформляются актом рассмотрения оферт
(далее - Акт). Комиссия отражает в Акте перечень лиц, представивших оферты, а также
предложения указанных лиц в части цены, содержащиеся в офертах.
В Акте обязательно указывается лицо, предложившее лучшее предложение по цене
оферты.
Акт подписывается всеми присутствующими членами комиссии, и утверждается
руководителем предприятия. Акт подлежит размещению на сайте Тендерного комитета в течение
трех рабочих дней после рассмотрения оферт.
3.12. По итогам рассмотрения оферт комиссия принимает одно из следующих решений:
- об акцепте лучшей оферты (лучшей признаётся оферта с лучшим ценовым
предложением);
- об отклонении всех оферт.
3.13. В случае отклонения комиссией всех оферт предприятие вправе принять одно из
следующих решений:
- о продлении срока представления оферт;
- о повторном размещении приглашения делать оферты. При этом предприятие вправе
изменить условия исполнения договора.
3.14. В течение двух дней после подписания Акта предприятие в установленном порядке
направляет проект договора, подписанный победителем оферты, на согласование крупной
сделки.
3.15. При акцепте лучшей оферты предприятие в течение двух дней после получения
согласования крупной сделки в порядке, установленном постановлением Правительства Москвы
от 21.09.2011 № 441-ПП, направляет лицу, подавшему такую оферту, подписанный со своей
6
стороны экземпляр договора. Договор считается заключенным с момента его подписания
руководителем предприятия (уполномоченным лицом по доверенности).
3.16. Руководитель (директор) предприятия вправе принимать окончательное решение об
акцепте (заключении) договора.
3.17. Оферты, которые не были акцептованы предприятием, могут быть возвращены
представителям претендентов, их направившим, в течение пяти рабочих дней после
рассмотрения комиссией оферт. Представитель Претендента обязан иметь при себе доверенность
на право получения оферты и письменный запрос на возврат оферты.
4. Запрещены действия, которые приводят или могут привести к недопущению или
устранению конкуренции, в том числе:
- координация предприятием деятельности участников размещения заказа, проведение
переговоров с участниками размещения заказа;
- создание участнику размещения заказа или нескольким участникам размещения заказа
преимущественных условий участия в приглашении делать оферты, в том числе путем доступа к
информации;
- нарушение порядка определения победителей;
- участие организаторов предприятия или их работников в процедуре размещения заказа;
- ограничение доступа к участию в процедуре размещения заказа, не предусмотренное
действующим законодательством и нормативными актами предприятия;
- ограничение конкуренции между участниками путем включения в состав документации
товаров (работ, услуг), технологически и функционально не связанных с предметом заказа.
7
Приложение №2
к Приглашению делать оферты
АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА
1.Полное наименование организации и ее организационно - правовая форма:
________________________________________________________________________
Адрес
(юридический и
потовый)
Телефон, факс
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
e-mail
2.Банковские реквизиты:
№ расчетного счета
Название банка
Кор. Счет
БИК
ИНН организации
КПП
3. Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации
Учредители
Регистрационный номер
Налоговая инспекция, в которой
организация стоит на учете
4. Руководящий состав:
Должность
Ф.И.О.
телефон
Директор
Зам. директора
Гл. инженер
Гл. бухгалтер
Ответственный
исполнитель
5. Налоговый режим организации: __________________________________________________
Я заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.
Директор __________________________________________
Главный бухгалтер__________________________________
М.П.
8
Приложение №3
к Приглашению делать оферты
ОПИСАНИЕ ЛОТОВ
Лот №1 Рельсы трамвайные Т62
Наименование товара: Рельсы трамвайные Т62 или импортный аналог
Качество товара и технические требования:
Соответствие ТУ 14-2Р-320-96 (подтверждение соответствия)
Теоретическая масса 1м длины – 62,05 кг.
Форма, размеры, предельные отклонения размеров рельсов должны соответствовать указанным
на Рисунках №1 и №2 и в Таблице №1 (Рисунок 1, 2 и Таблица 1 приведены в Приложении к
Описанию лота №1).
По сортаменту, химическому составу и механическим свойствам рельсы должны отвечать ТУ 142Р-320-96.
Рельсы из стали марки М76 (Э76).
Торцы рельсов отфрезерованы. Неперпендикулярность торцов не превышает 2мм.
Рельсы поставляются с двумя болтовыми отверстиями диаметром 30мм, длиной 12,5м.
(отклонение длины рельса +- 10мм)
Твердость рельсов не менее 260НВ.
Временное сопротивление не менее 840 Мпа.
Технология изготовления рельсов гарантирует отсутствие в них флокенов.
Объем заказа: 7 412,5 п/м.
Цена за 1 п/м – 3 660,50 руб., в т.ч. НДС.
Начальная (максимальная) цена договора: 27 133 456,25 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 1 года с момента ввода товара в эксплуатацию.
Условия поставки: DDP, склад Заказчика, Москва, ул. Угрешская, 18/1, станция Угрешская,
Московской ж/д, ветка Мострамвая, код станции 199500.
Поставка – не более 15 вагонов в течение 3-х дней (или не более 5 вагонов в сутки).
Сроки выполнения заказа: в течение 15 календарных дней с момента подписания договора
Заказчиком.
Лот №2 Рельсы железнодорожные Р65-Н-М76-12,50-2/2
Наименование товара: Рельсы железнодорожные Р65-Н-М76-12,50-2/2 или импортный аналог
Качество товара и технические требования:
Соответствие ГОСТ Р51685-2000 (подтверждение соответствия)
Теоретическая масса 1м длины – 64,88 кг.
Н – рельсы нетермоупрочненные из стали марки М76, длина 12,5 метров (отклонение длины
рельса +- 6мм) с 2-мя болтовыми отверстиями на обоих концах рельса, диаметром 36мм
перпендикулярными к вертикальной продольной плоскости рельса.
Форма, размеры, предельные отклонения размеров рельсов должны соответствовать указанным
на Рисунке 1 (Рисунок 1 приведен в Приложении к Описанию лота №2).
Объем заказа: 22 150 п/м.
Цена за 1 п/м – 3 286,90 руб., в т.ч. НДС.
Начальная (максимальная) цена договора: 72 804 835,00 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 1 года с момента ввода товара в эксплуатацию.
Условия поставки: DDP, склад Заказчика, Москва, ул. Угрешская, 18/1, станция Угрешская,
Московской ж/д, ветка Мострамвая, код станции 199500.
Поставка – не более 15 вагонов в течение 3-х дней (или не более 5 вагонов в сутки).
Сроки выполнения заказа: по согласованному с Заказчиком графику:
начало: с 01 апреля 2012г.
окончание: до 30 сентября 2012г.
9
Лот №3 Брусья железобетонные для стрелочных переводов Р65 1/9 проект 2769, для
стрелочных переводов Р65 1/11 проект 2768, для стрелочных переводов Р65 1/6 проект 2628
1. Наименование товара: Брусья железобетонные для стрелочных переводов Р65 1/9 проект
2769
Качество товара и технические требования:
Брусья изготавливаются согласно ОСТ 32.134-99 (подтверждение соответствия) и
предназначены для применения в стрелочных переводах, конструкция которых рассчитана на
применение железобетонных брусьев и должны соответствовать трещиностойкости, точности
геометрических параметров, качеству бетонных поверхностей и Рисунку 1 (Рисунок 1 приведен в
Приложении к Описанию лота №3).
Брусья изготовляют из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 класса по прочности на сжатие В40.
Марка бетона по морозостойкости должна быть не ниже F200.
Отклонения от длины +-10мм, от ширины +10-5мм, от высоты +8-3мм.
Комплектация раздельного скрепления КБ-65 для железобетонных шпал в соответствии с
Рисунком 4 (Рисунок 4 приведен в Приложении к Описанию лота №3).
Объем заказа: 11 комплектов
Цена за 1 комплект – 424 500,00 руб., в т.ч. НДС.
2. Наименование товара: Брусья железобетонные для стрелочных переводов Р65 1/11 проект
2768
Качество товара и технические требования:
Брусья изготавливаются согласно ОСТ 32.134-99 (подтверждение соответствия) и
предназначены для применения в стрелочных переводах, конструкция которых рассчитана на
применение железобетонных брусьев и должны соответствовать трещиностойкости, точности
геометрических параметров, качеству бетонных поверхностей и Рисунку 2 (Рисунок 2 приведен в
Приложении к Описанию лота №3).
Брусья изготовляют из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 класса по прочности на сжатие В40.
Марка бетона по морозостойкости должна быть не ниже F200.
Отклонения от длины +-10мм, от ширины +10-5мм, от высоты +8-3мм.
Комплектация раздельного скрепления КБ-65 для железобетонных шпал в соответствии с
Рисунком 4 (Рисунок 4 приведен в Приложении к Описанию лота №3).
Объем заказа: 1 комплект
Цена за 1 комплект – 438 694,00 руб., в т.ч. НДС.
3. Наименование товара: Брусья железобетонные для стрелочных переводов Р65 1/6 проект
2628
Качество товара и технические требования:
Брусья изготавливаются согласно ОСТ 32.134-99 (подтверждение соответствия)
и
предназначены для применения в стрелочных переводах, конструкция которых рассчитана на
применение железобетонных брусьев и должны соответствовать трещиностойкости, точности
геометрических параметров, качеству бетонных поверхностей и Рисунку 3 (Рисунок 3 приведен в
Приложении к Описанию лота №3).
Брусья изготовляют из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 класса по прочности на сжатие В40.
Марка бетона по морозостойкости должна быть не ниже F200.
Отклонения от длины +-10мм, от ширины +10-5мм, от высоты +8-3мм.
Комплектация раздельного скрепления КБ-65 для железобетонных шпал в соответствии с
Рисунком 4 (Рисунок 4 приведен в Приложении к Описанию лота №3).
Объем заказа: 1 комплект
Цена за 1 комплект – 447 034 руб., в т.ч. НДС.
Начальная (максимальная) цена договора: 5 555 228,00 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 1 года с момента ввода товара в эксплуатацию.
10
Условия поставки: DDP, склад Заказчика, Москва, ул. Угрешская, 18/1, станция Угрешская,
Московской ж/д, ветка Мострамвая, код станции 199500.
Сроки выполнения заказа: по согласованному с Заказчиком графику:
начало: с 01 апреля 2012г.
окончание: до 30 сентября 2012г.
Лот №4 Шпалы для железных дорог широкой колеи деревянные
пропитанные 2 тип
Наименование товара: Шпалы для железных дорог широкой колеи деревянные пропитанные 2
тип.
Качество товара и технические характеристики:
Шпалы должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ 78-2004 (подтверждение
соответствия).
Размеры шпал должны соответствовать размерам, указанным в Таблице 1 (Таблица 1 приведена в
Приложении к Описанию лота №4). Форма поперечного сечения шпал приведена на Рисунках 1,
2 (Рисунок 1,2 приведены в Приложении к Описанию лота №4)
Автоклавная пропитка маслянистыми защитными средствами (каменноугольное масло) по
ГОСТу 20022.5-93 (подтверждается сертификатом предприятия-изготовителя), глубина
пропитки по ГОСТу 20022.0-93 (глубина пропитки: сосна - 5мм, ель и лиственница – 2мм).
Антисептик каменноугольное масло ГОСТ 2770-74 (подтверждается сертификатом
производителя и договором на поставку на 2012г. между производителем масла и
Поставщиком).
Особые условия:
Наличие у Поставщика не менее 2-х автоклавов (копии документов, подтверждающие наличие
автоклавов)
Наличие у Поставщика сертификата РСФЖТ (реестр сертификации на федеральном
железнодорожном транспорте).
По требованию Заказчика производится независимая экспертиза (испытание) продукции на
соответствие ГОСТ (за счет Поставщика), не менее 5-ти экспертиз на объем поставки, отбор проб
производится в присутствии представителя Заказчика.
Объем заказа: 10 027 шт.
Цена за 1 штуку – 1 059,5 руб., в т.ч. НДС.
Начальная (максимальная) цена договора: 10 623 606,50 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 7 лет с момента ввода товара в эксплуатацию.
Условия поставки: DDP, склад Заказчика, Москва, ул. Угрешская, 18/1, станция Угрешская,
Московской ж/д., ветка Мострамвая, код станции 199500.
Поставка – не более 15 вагонов в течение 3-х дней (или не более 5 вагонов в сутки) или
автотранспортом до 1500 штук в сутки.
Сроки выполнения заказа: по согласованному с Заказчиком графику:
начало: с 01 апреля 2012г.
окончание: до 30 сентября 2012г.
Лот №5 Шпалы железобетонные АРС с комплектом узла скрепления АРС-4
Наименование товара: Шпалы железобетонные АРС с комплектом узла скрепления АРС-4
Качество товара и технические характеристики:
Шпалы изготавливаются в соответствии с ТУ 3185-010-01115863-2004 (подтверждение
соответствия).
Шпалы изготовляют из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 класса по прочности на сжатие В40.
Марка бетона по морозостойкости должна быть не ниже F200.
Шпалы должны соответствовать трещиностойкости, точности геометрических параметров,
качеству бетонных поверхностей в соответствии с Рисунком 2 (Рисунок 1 приведен в
Приложении к Описанию лота №5). Значения действительных отклонений геометрических
11
параметров шпал не должны превышать предельных, указанных в Таблице 1 (Таблица 1
приведена в Приложении к Описанию лота №5).
Комплектация анкерного скрепления АРС-4 для железобетонных шпал в соответствии с
Рисунком 1 (Рисунок 1 приведен в Приложении к Описанию лота №5).
Маркировка железобетонных шпал должна соответствовать требованиям ГОСТ 13015.
Объем заказа: 13 637 шт.
Цена за шпалу с комплектом – 4 910,00 руб., в т.ч. НДС.
Начальная (максимальная) цена договора: 66 957 670,00 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 3 лет с момента ввода товара в эксплуатацию.
Условия поставки: DDP, склад Заказчика, Москва, ул. Угрешская, 18/1, станция Угрешская,
Московской ж/д., ветка Мострамвая, код станции 199500.
Поставка – не более 15 вагонов в течение 3-х дней (или не более 5 вагонов в сутки).
Сроки выполнения заказа: по согласованному с Заказчиком графику:
начало: с 01 апреля 2012г.
окончание: до 30 сентября 2012г.
Лот №6 Шпалы железобетонные с комплектом узла скрепления КБ-65
Наименование товара: Шпалы железобетонные с комплектом узла скрепления КБ-65
Качество товара и технические характеристики:
Шпалы железобетонные 1-го сорта, должны соответствовать трещиностойкости, точности
геометрических параметров, качеству бетонных поверхностей в соответствии с ГОСТ 10629-88
(подтверждение соответствия) и Рисунку 2 (Рисунок 2 приведен в Приложении к Описанию
лота №5). Значения действительных отклонений геометрических параметров шпал не должны
превышать предельных, указанных в Таблице 1 (Таблица 1 приведена в Приложении к Описанию
лота №6).
Комплектация раздельного скрепления КБ-65 для железобетонных шпал в соответствии с
Рисунком 1 (Рисунок 1 приведен в Приложении к Описанию лота №6).
Маркировка железобетонных шпал должна соответствовать требованиям ГОСТ 13015.
Объем заказа: 1 300 шт.
Цена за шпалу с комплектом – 4 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Начальная (максимальная) цена договора: 5 200 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 3 лет с момента ввода товара в эксплуатацию.
Условия поставки: DDP, склад Заказчика, Москва, ул. Угрешская, 18/1, станция Угрешская,
Московской ж/д., ветка Мострамвая, код станции 199500.
Поставка – не более 15 вагонов в течение 3-х дней (или не более 5 вагонов в сутки).
Сроки выполнения заказа: по согласованному с Заказчиком графику:
начало: с 01 апреля 2012г.
окончание: до 30 сентября 2012г.
Лот №7 Щебень гранитный фракции 5х10 мм и фракции 20х40 мм
1. Наименование товара: Щебень гранитный, фракция 5х10 мм
Объем заказа: 1 127 куб.м.
Цена за 1 куб.м. – 2383,55 руб., в т.ч. НДС.
2. Наименование товара: Щебень гранитный, фракция 20х40 мм
Объем заказа: 18 378 куб.м.
Цена за 1 куб.м. – 2 116,80 руб., в т.ч. НДС.
Качество товара и технические характеристики: соответствие ГОСТ 8267-93 (подтверждение
соответствия):
12
№
п/п
Наименование показателей
Полные остатки на сите по массе, % d
ГОСТ 8267-93
90-100
5.
То-же 0,5(d+D)
То-же D
То-же 1,25 D
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы
%
Содержание глинистых и пылевидных частиц
%
Содержание глины в виде комков
%
Содержание зерен слабых пород %
6.
Марка щебня по прочности
1200 - 1400
7.
Морозостойкость, Мрз
300
2.
3.
4.
8.
Класс щебня по содержанию радионуклидов
30-80
до 10
до 0,5
до 35
до 1
до 0,25
до 5
1 класс
Особые условия: Заказчик вправе произвести независимую экспертизу (испытание) продукции
на соответствие ГОСТ (за счет Поставщика), не менее 7-ми экспертиз на объем поставки, отбор
проб производится в присутствии представителя Заказчика.
Начальная (максимальная) цена договора: 41 588 811,25 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 1 года с момента ввода товара в эксплуатацию.
Условия поставки: DDP, склад Заказчика, Москва, ул. Угрешская, 18/1, станция Угрешская,
Московской ж/д., ветка Мострамвая, код станции 199500.
Поставка – не более 15 вагонов в течение 3-х дней (или не более 5 вагонов в сутки).
Сроки выполнения заказа: по согласованному с Заказчиком графику:
начало: с 01 апреля 2012г.
окончание: до 30 сентября 2012г.
Лот №8 Вибропрессованная продукция: плиты покрытия П-57х46х12М, бордюрный камень
1. Наименование товара: Плиты покрытия П57х46х12М (570х460х120)
Качество товара и технические характеристики: Плиты из мелкозернистого (песчаного)
бетона для покрытия трамвайных путей должны изготовляться в соответствии с требованиями
ТУ производителя, Рисунком 1 (Рисунок 1 приведен в Приложении к Описанию лота №8) и
рабочим чертежам ИЖ 296 КТБ «Мосоргстрой-материалы» (ознакомиться с чертежом можно в
филиале Служба пути ГУП «Мосгортранс).
Марки плит, их номинальные размеры, проектная марка бетона по прочности на сжатие, объем
бетона, масса плит должны Рисунку 1.
Отклонения от номинальных размеров плит в мм не должны превышать по длине +-3 мм; по
ширине +-3 мм; по толщине +- 5 мм.
Плиты должны изготовляться из мелкозернистого (песчаного) бетона класса (марки) В30 (М400)
по прочности на сжатие. Величина нормируемой отпускной прочности бетона должна быть 90%
от класса (марки) бетона в любое время года.
Марка бетона по морозостойкости должна быть 200 (Мрз 200).
Водопоглощение бетона плит должно быть не более 6% по массе. Плиты должны удовлетворять
требованиям по прочности и при испытании нагружением выдерживать контрольные нагрузки,
указанные в рабочих чертежах ИЖ 296 КТБ «Мосоргстрой-материалы».
Маркировочные знаки и надписи следует наносить на боковые грани 10% плит от каждой
партии, отпускаемой потребителю.
Объем заказа: 50 341 шт.
13
Цена за 1 штуку – 415,00 руб., в т.ч. НДС.
Технические характеристики:
Условия поставки: DDP, склады Заказчика, находящиеся по адресам:
1. Москва, ул. Нагатинская, дом 12А.
2. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 22А.
3. Москва, Мажоров переулок, дом 16, стр.1.
4. Москва, ул. Олений вал, дом 9.
5. Москва, Автомобильный проезд, дом 4А.
2. Наименование товара: Бордюрный камень 100х30х15
Качество товара и технические характеристики: Бордюрный камень изготавливается из
мелкозернистого (песчаного) бетона класса (марки) В30 в соответствии с ГОСТ 6665-91
(подтверждение соответствия) и в соответствии с Рисунком 2 (Рисунок 2 приведен в
Приложении к Описанию лота №8)
Объем заказа: 9 320 шт.
Цена за 1 штуку – 310,15 руб., в т.ч. НДС.
Условия поставки: DDP, склады Заказчика, находящиеся по адресам:
1. Москва, ул. Нагатинская, дом 12А.
2. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 22А.
3. Москва, ул. Олений вал, дом 9.
Начальная (максимальная) цена договора: 23 782 113,00 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 1 года с момента ввода товара в эксплуатацию.
Сроки выполнения заказа: по согласованному с Заказчиком графику:
начало: с 01 апреля 2012г.
окончание: до 30 сентября 2012г.
Лот №9 Верхнее покрытие трамвайных путей из крупноразмерных железобетонных
плит на прямых участках пути с рельсами Р65 на деревянных шпалах с костыльным
креплением, на прямых участках пути с рельсами Р65 на железобетонных шпалах с
креплением АРС, на кривых участках пути с рельсами Т62 на деревянных шпалах
с костыльным креплением
1. Наименование товара: Верхнее покрытие трамвайных путей из крупноразмерных
железобетонных плит на прямых участках пути с рельсами Р65 на деревянных шпалах с
костыльным креплением.
Объем заказа: 2 965 кв.м.
Цена за 1 кв.м. – 10 754,80 руб., в т.ч. НДС.
2. Наименование товара: Верхнее покрытие трамвайных путей из крупноразмерных
железобетонных плит на прямых участках пути с рельсами Р65 на железобетонных шпалах с
креплением АРС
Объем заказа: 1 045 кв.м.
Цена за 1 кв.м. – 10 754,80 руб., в т.ч. НДС.
3. Наименование товара: Верхнее покрытие трамвайных путей из крупноразмерных
железобетонных плит на кривых участках пути с рельсами Т62 на деревянных шпалах с
костыльным креплением
Объем заказа: 416 кв.м.
Цена за 1 кв.м. – 11 577,02 руб., в т.ч. НДС.
Качество товара и технические характеристики:
Изготовление в соответствии с ТУ производителя (подтверждение соответствия) и в
соответствии с:
14
- для верхнего покрытия трамвайных путей из крупноразмерных железобетонных плит на
прямых участках пути с рельсами Р65 на деревянных шпалах с костыльным креплением
Рисунком 1 (Рисунок 1 приведен в Приложении к описанию лота № 9);
- для верхнего покрытия трамвайных путей из крупноразмерных железобетонных плит на
прямых участках пути с рельсами Р65 на железобетонных шпалах с креплением АРС Рисунком 2
(Рисунок 1 приведен в Приложении к описанию лота № 9);
- для верхнего покрытия трамвайных путей из крупноразмерных железобетонных плит на
прямых участках пути с рельсами Т62 на деревянных шпалах с костыльным креплением
Рисунком 3 (Рисунок 1 приведен в Приложении к описанию лота № 9).
Предназначение: устройство покрытия двухпутной трамвайной линии (ширина колеи 1524 мм,
ширина междупутья 3424мм, ширина боковой плиты не менее 700мм) для обеспечения прохода
пешеходов и проезда автомобильного транспорта с приложением нагрузки до 80тс, передаваемой
плитами на путь через резиновые фиксаторы, установленными в пазухи рельсов.
Требования к покрытию:
- обеспечивать
уровень
дорожного
покрытия
относительно
головки
рельса
согласно СН Ш-39-76 +5, -3мм;
- обеспечивать сцепление колес машин с покрытием согласно СниП 3.05.03-85
«Автомобильные дороги»;
- комплектация в соответствии с единичной расценкой 3.32-24-1 территориальной
сметно-нормативная базы для города Москвы ТСН- 2001 (в комплекте с резиновыми
фиксаторами);
- эксплуатация в диапазоне температур от -50 до +50 без изменения свойств и
массы
в
агрессивной
среде
(противогололедные
реагенты);
- железобетонные плиты должны быть 3- видов: колейные, межпутные, боковые.
- обеспечивать возможность установки путевых тяг;
- обеспечивать стабильное состояние желоба между дорожным покрытием и
головкой рельса;
- иметь строповочные места и приспособления для строповки;
Плиты должны изготавливаться из бетона: класс прочности на растяжение В3,6; на сжатие В40;
водопроницаемость не ниже марки W12, водопроницаемость по массе не должно превышать 5%;
марка бетона по морозостойкости F200.
Особые условия: Наличие у Поставщика патента на крупноразмерную плиту, либо наличие
лицензионного соглашения с патетодержателем (подтверждается копией патента или копией
лицензионного соглашения).
Начальная (максимальная) цена договора: 47 942 788,32 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 1 года с момента ввода товара в эксплуатацию.
Технические характеристики:
Условия поставки: DDP, склады Заказчика, находящиеся по адресам:
1. Москва, Мажоров переулок, дом 16, стр.1.
2. Москва, ул. Олений вал, дом 9.
3. Москва, Автомобильный проезд, дом 4А.
Сроки выполнения заказа: по согласованному с Заказчиком графику:
начало: с 01 апреля 2012г.
окончание: до 30 сентября 2012г.
15
Лот №10 Резиновые рельсовые профили колейные, межколейные и боковые для
рельсов Т62
1. Наименование товара: Резиновый рельсовый профиль колейный для рельс Т62
Объем заказа: 5 214 п/м.
Цена за 1 п/м – 990,13 руб., в т.ч. НДС.
2. Наименование товара: Резиновый рельсовый профиль межколейный для рельс Т62
Объем заказа: 2 607 п/м.
Цена за 1 п/м: 990,13 руб., в т.ч. НДС.
3. Наименование товара: Резиновый рельсовый профиль боковой для рельс Т62
Объем заказа: 2 607 п/м.
Цена за 1 п/м – 1 234,19 руб., в т.ч. НДС.
Качество товара и технические характеристики: соответствие ТУ производителя
(подтверждение соответствия).
1. Предназначение: профиль закладывается в пазухи рельса с внутренней и наружной стороны
для погашения вибрации и шума от рельса при движении трамвая и для предотвращения от
разрушения примыкающего к рельсам асфальтобетонного или штучного (плиты П57х46х12М)
дорожного покрытия. Форма бокового профиля должна обеспечивать уклон дорожного покрытия
от рельса 20%.
2. Физико-механические показатели должны соответствовать нормам:
- твердость -55-75 единиц Шора А.
- водопоглащение, %, не более 0,1.
- эксплуатация в интервале температур воздуха от -50 до +60С.
- без изменения массы в агрессивной среде.
3. Профиль должен иметь длину не менее 20 м. и стыковаться между собой при помощи замка,
который исключает его смещение.
4. Комплектность – профили поставляются в комплекте на один погонный метр одиночного пути.
5. Упаковка – по одному типоразмеру, масса упаковочного места не более 1000 кг. Упаковочное
место должно иметь бирку.
6. Принципиальная схема установки резиновых рельсовых профилей изображена на Рисунках
1, 2 (Рисунки 1,2 приведены в Приложении к описанию лота № 10). Изображенная форма
профилей является рекомендуемой.
Начальная (максимальная) цена договора: 10 961 340,06 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 10 лет с момента ввода товара в эксплуатацию.
Условия поставки: DDP, склады Заказчика, находящиеся по адресам:
1. Москва, ул. Нагатинская, дом 12А.
2. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 22А.
3. Москва, Мажоров переулок, дом 16, стр.1.
4. Москва, ул. Олений вал, дом 9.
5. Москва, Автомобильный проезд, дом 4А.
Сроки выполнения заказа: по согласованному с Заказчиком графику:
начало: с 01 апреля 2012г.
окончание: до 30 сентября 2012г.
Лот №11 Резиновые рельсовые профили колейные, межколейные и боковые для рельсов Р65
1. Наименование товара: Резиновый рельсовый профиль колейный для рельсов Р65
Объем заказа: 2 327 п/м.
Цена за 1 п/м – 1 493,64 руб., в т.ч. НДС.
16
2. Наименование товара: Резиновый рельсовый профиль межколейный для рельсов Р65
Объем заказа: 1 163,5 п/м.
Цена за 1 п/м – 974,29 руб., в т.ч. НДС.
3. Наименование товара: Резиновый рельсовый профиль боковой для рельсов Р65
Объем заказа: 1 163,5 п/м.
Цена за 1 п/м – 1 214,09 руб., в т.ч. НДС.
Качество товара и технические характеристики: соответствие ТУ производителя
(подтверждение соответствия).
1. Предназначение: профиль закладывается в пазухи рельса с внутренней и наружной стороны
для погашения вибрации и шума от рельса при движении трамвая и для предотвращения от
разрушения примыкающего к рельсам дорожного покрытия из плит типа П57х46х12 и
асфальтобетона. Форма бокового профиля должна обеспечивать уклон дорожного покрытия от
рельса 20%.
2. Физико-механические показатели должны соответствовать нормам:
- твердость -55-75 единиц Шора А.
- водопоглащение, %, не более 0,1.
- эксплуатация в интервале температур воздуха от -50 до +60С.
- без изменения массы в агрессивной среде.
3. Профиль должен иметь длину не менее 20 м.и стыковаться между собой при помощи замка,
который исключает его смещение.
4. Комплектность – профили поставляются в комплекте на один погонный метр одиночного пути.
5. Упаковка – по одному типоразмеру, масса упаковочного места не более 1000 кг. Упаковочное
место должно иметь бирку.
6. Колейный профиль для рельсов Р65 должен обеспечивать стабильное состояние желоба между
головкой рельса и дорожным покрытием шириной 35-38 мм.
7. Принципиальная схема установки резиновых рельсовых профилей изображена на Рисунках
1, 2 (Рисунки 1,2 приведены в Приложении к описанию лота № 11). Изображенная форма
профилей является рекомендуемой.
Начальная (максимальная) цена договора: 6 021 880,41 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 10 лет с момента ввода товара в эксплуатацию.
Условия поставки: DDP, склады Заказчика, находящиеся по адресам:
2. Москва, Мажоров переулок, дом 16, стр.1.
2. Москва, ул. Олений вал, дом 9.
Сроки выполнения заказа: по согласованному с Заказчиком графику:
начало: с 01 апреля 2012г.
окончание: до 30 сентября 2012г.
Лот №12 Подкладка Д-65
Наименование товара: Подкладка Д-65, пятидырная, масса одной подкладки – 7,66 кг.
Качество товара и технические характеристики: соответствие ГОСТ 8194-75 (подтверждение
соответствия).
Характеристики:
- с 5-ю отверстиями, теоретическая масса одной подкладки - 7,66кг.
- площадь сечения проката – 59,57 кв.см.
- иметь маркировку изготовителя
Конструкция и размеры подкладки должны соответствовать указанным на Рисунке 1 (Рисунок 1
приведен в Приложении к описанию лота № 12).
Объем заказа: 364 тн.
Цена за 1 тонну – 49 527,50 руб., в т.ч. НДС.
17
Начальная (максимальная) цена договора: 18 028 010,00 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 1 года с момента ввода товара в эксплуатацию.
Условия поставки: DDP, склад Заказчика, Москва, ул. Угрешская, 18/1.
Сроки выполнения заказа: по согласованному с Заказчиком графику:
начало: с 01 апреля 2012г.
окончание: до 30 сентября 2012г.
Лот №13 Костыль путевой 16х16х165
Наименование товара: Костыль путевой 16х16х165
Качество товара и технические характеристики: соответствие ГОСТ 5812-82 (подтверждение
соответствия).
Характеристики:
- теоретическая масса одного костыля – 0,378кг.
- длина 165мм (+5-3)
- иметь маркировку изготовителя
Конструкция и размеры костылей должны соответствовать указанным на Рисунке 1 (Рисунок 1
приведен в Приложении к описанию лота № 13).
Объем заказа: 54 тн.
Цена за 1 тонну: 50 005,00 руб., в т.ч. НДС.
Начальная (максимальная) цена договора: 2 700 270,00 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 1 года с момента ввода товара в эксплуатацию.
Условия поставки: DDP, склад Заказчика, Москва, ул. Угрешская, 18/1.
Сроки выполнения заказа: по согласованному с Заказчиком графику:
начало: с 01 апреля 2012г.
окончание: до 30 сентября 2012г.
Лот №14 Накладка 2Р65 к железнодорожным рельсам Р65
Наименование товара: Накладка 2Р65 к железнодорожным рельсам Р65, с 4-мя болтовыми
отверстиями
Качество товара и технические характеристики: соответствие ГОСТ 8193-73 (подтверждение
соответствия).
Характеристики:
- с 4-мя болтовыми отверстиями
- теоретическая масса одной накладки – 23,59кг.
Конструкция и размеры накладок должны соответствовать указанным на Рисунках 1,2
(Рисунки 1,2 приведены в Приложении к описанию лота № 14).
Объем заказа: 608 шт.
Цена за 1 штуку – 1431,84 руб., в т.ч. НДС.
Начальная (максимальная) цена договора: 870 558,72 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 1 года с момента ввода товара в эксплуатацию.
Условия поставки: DDP, склад Заказчика, Москва, ул. Угрешская, 18/1.
Сроки выполнения заказа: по согласованному с Заказчиком графику:
начало: с 01 апреля 2012г.
окончание: до 30 сентября 2012г.
Лот №15 Накладка стыковая (внутренняя и наружная) на трамвайные желобчатые
рельсы Т62
18
Наименование товара: Накладка стыковая (внутренняя и наружная) на трамвайные желобчатые
рельсы Т62
Качество товара и технические характеристики: соответствие ТУ производителя
(подтверждение соответствия). Накладка должны быть изготовлена из полос, прокатанных из
мартеновской стали МСт.6 по ГОСТ 6545-53 (для рельсов Тв-60 и Тв-65) или литьевым способом
из стали марки Ст35Л-45Л (для рельсов Т62). Отклонения по размерам накладок изготовленных
любым способом не должны превышать:
- по толщине +2-1мм
- по длине
+- 5мм
- по высоте +- 1мм
- по ширине +2- 1мм
Конструкция и размеры накладок должны соответствовать указанным на Рисунках 1,2 (Рисунки
1,2 приведены в Приложении к описанию лота № 15).
Объем заказа: 750 пар
Цена за 1 пару – 5 406,00 руб., в т.ч. НДС.
Начальная (максимальная) цена договора: 4 054 500,00 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 1 года с момента ввода товара в эксплуатацию.
Условия поставки: DDP, склад Заказчика, Москва, ул. Угрешская, 18/1.
Сроки выполнения заказа: по согласованному с Заказчиком графику:
начало: с 01 апреля 2012г.
окончание: до 30 сентября 2012г.
Лот №16 Переходные элементы Т62/Р65
Наименование товара: Переходные элементы Т62/Р65, длина – 6,25 метров.
Качество товара и технические характеристики: соответствие Эскизу переходного элемента
(Эскизы приведены на Рисунке 1 Приложение к описанию лота № 16).) и ТУ производителя
(подтверждение соответствия).
Переходные элементы должны быть изготовлены путем соединения двух рубков прокатных
разнотипных рельсов по 3,125 м.
Соединение рельсов – сварное, в т.ч. сваркой стыка алюминотермитным (термитным) или
электрованным способом.
Единица измерения – пара (состоит из 2-х переходных стыков правого и левого).
У трамвайных желобчатых рельсов ширина желоба при стыковке к железнодорожному рельсу
должна быть не менее 60 мм. и понижение губа до уровня катания.
Каждая партия должна иметь маркировку и технический паспорт.
Особые условия: При поставке готовой продукции представляется протокол результатов
испытаний в специализированной лаборатории контрольных натурных образцов на статический
изгиб (3 контрольных образца, 2 из них испытывают на прессе с растяжением подошвы рельса,
один – головки). Минимальная величина разрушающей нагрузки должна быть не менее 90 тс
(при пролете между опорами пресса 1000мм).
Объем заказа: 90 пар.
Цена за 1 пару – 70 100,00 руб., в т.ч. НДС.
Начальная (максимальная) цена договора: 6 309 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 1 года с момента ввода товара в эксплуатацию.
Условия поставки: DDP, склады Заказчика, находящиеся по адресам:
1. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 22А.
2. Москва, Мажоров переулок, дом 16, стр.1.
3. Москва, ул. Олений вал, дом 9.
4. Москва, Автомобильный проезд, дом 4А.
Сроки выполнения заказа: по согласованному с Заказчиком графику:
19
начало: с 01 апреля 2012г.
окончание: до 30 сентября 2012г.
Лот №17 Электроды УОНИ 13/85 Ф5мм, L=450мм, электроды НИИ 48Г Ф5мм,
L=450мм
1. Наименование товара: Электроды УОНИ 13/85 Ф5мм, L=450мм
Качество товара: соответствие ГОСТ 9466-75 или ГОСТ
соответствия).
Объем заказа: 12 тн.
Цена за 1 тонну – 105 543,00 руб., в т.ч. НДС.
9467-75
(подтверждение
2. Наименование товара: Электроды НИИ 48Г Ф5мм, L=450мм
Качество товара: соответствие ГОСТ 9466-75 или ГОСТ 10052-75 (подтверждение
соответствия).
Объем заказа: 6 тн.
Цена за 1 тонну – 350 940,00 руб., в т.ч. НДС.
Технические характеристики:
- номинальный диаметр электрода (d) – 5,0
- номинальная длина электрода (L) – 450мм
- длина зачищенного от покрытия конца (l) – 28-30
Конструкция электродов должна соответствовать указанной на Рисунке 1 (Рисунок 1 приведен в
Приложении к описанию лота № 17).
Начальная (максимальная) цена договора: 3 372 156,00 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 1 года с момента ввода товара в эксплуатацию.
Условия поставки: DDP, склады Заказчика, находящиеся по адресам:
3. Москва, ул. Нагатинская, дом 12А.
2. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 22А.
3. Москва, Мажоров переулок, дом 16, стр.1.
4. Москва, ул. Олений вал, дом 9.
5. Москва, Автомобильный проезд, дом 4А.
Сроки выполнения заказа: по согласованному с Заказчиком графику:
начало: с 01 апреля 2012г.
окончание: до 30 сентября 2012г.
Лот №18 Стрелка трамвайная литая левая R50 двуперая в комплекте, литая правая R50
двуперая, литая левая R30 двуперая, литая правая R30 двуперая
1. Наименование товара: Стрелка трамвайная литая левая R50 двуперая
Объем заказа: 9 комплектов
Цена за 1 комплект – 534 859,19 руб., в т.ч. НДС.
2. Наименование товара: Стрелка трамвайная литая правая R50 двуперая
Объем заказа: 10 комплектов
Цена за 1 комплект – 534 859,19 руб., в т.ч. НДС.
3. Наименование товара: Стрелка трамвайная литая левая R30 двуперая
Объем заказа: 1 комплект.
Цена за 1 комплект – 527 555,58 руб., в т.ч. НДС.
4. Наименование товара: Стрелка трамвайная литая правая R30 двуперая
Объем заказа: 2 комплекта
20
Цена за 1 комплект – 527 555,58 руб., в т.ч. НДС.
Качество и технические характеристики:
Требования к продукции не ниже требований, указанных в ТУ 14-1-641-73 «Отливки трамвайных
стрелок, крестовин и пересечений из высокомарганцовистой стали марки 110Г1ЗЛ»
(подтверждение соответствия).
Длина тела стрелки – 4,8 м. (или 4,0 м. со специальным вкладышем)
Состав комплекта:
- тело стрелки с пером – 2 шт. (внутр. и наружн.)
- комплект подкладок – 14 шт.
- комплект накладок трамвайных – 6 пар
- комплект стыковых болтов с гайками и шайбами – 24 шт.
- стяжки с гайками и шайбами – 2 шт.
- переводная тяга – 1 шт.
Схемы стрелок представлены на Рисунках 1,2 (Рисунки 1,2 приведены в Приложении к
описанию лота № 18).
Начальная (максимальная) цена договора: 11 744 991,35 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 1 года с момента ввода товара в эксплуатацию.
Условия поставки: DDP, склад Заказчика, Москва, ул. Угрешская, 18/1.
Сроки выполнения заказа: по согласованному с Заказчиком графику:
начало: с 01 апреля 2012г.
окончание: до 30 сентября 2012г.
Лот №19 Железнодорожные стрелочные переводы Р65 1/9 проект 2769, Р65 1/11
проект 2768, Р65 1/6 проект 2628
1. Наименование товара: Железнодорожные стрелочные переводы Р65 1/9 проект 2769
Объем заказа: 11 комплектов (2 левых, 9 правых)
Качество товара и технические требования: соответствие ТУ производителя (подтверждение
соответствия).
Дополнительные комплектующие для одного комплекта поставки:
- стрелочный переводной ручной механизм с тягой СП 54-05 проект 1709
- ЦП143 прокладка ПБР65+8 – 208 шт.
- подкладка КБ65 ГОСТ16277-93 – 208 шт.
- болт М22-8 g+175.48 с шайбой и гайками – 529 шт.
- болт М22-8 g+75.48 с шайбой и гайками и клеммами ПК – 416 шт.
- комплект прокладок СП812 – 1 комплект
Комплектность в соответствии с Рисунком 1 (Рисунок 1 приведен в Приложении к описанию
лота № 19).
Цена за комплект – 1 320 601,50 руб., в т.ч. НДС.
2. Наименование товара: Железнодорожные стрелочные переводы Р65 1/11 проект 2768
Объем заказа: 1 комплект (левый)
Качество товара: соответствие ТУ производителя (подтверждение соответствия).
Дополнительные комплектующие для одного комплекта поставки:
- стрелочный переводной ручной механизм с тягой СП 54-05 проект 1709
- ЦП143 прокладка ПБР65+8 – 222 шт.
- подкладка КБ65 ГОСТ16277-93 – 222 шт.
- болт М22-8 g+175.48 с шайбой и гайками – 579 шт.
- болт М22-8 g+75.48 с шайбой и гайками и клеммами ПК – 333 шт.
- комплект прокладок СП812 – 1 комплект.
Комплектность в соответствии с Рисунком 2 (Рисунок 2 приведен в Приложении к описанию
лота № 19).
21
Цена за комплект – 1 378 526,50 руб., в т.ч. НДС.
3. Наименование товара: Железнодорожные стрелочные переводы Р65 1/6 проект 2628
Объем заказа: 1 комплект (правый)
Качество товара: соответствие ТУ производителя (подтверждение соответствия).
Дополнительные комплектующие для одного комплекта поставки:
- стрелочный переводной ручной механизм с тягой СП 54-05 проект 1709
- ЦП143 прокладка ПБР65+8 – 126 шт.
- ЦП328 прокладка КБ-10 – 150 шт.
- подкладка КБ65 ГОСТ16277-93 – 126 шт.
- болт М22-8 g+175.36 с шайбой и гайками – 252 шт.
- болт М22-8 g+75.36 с шайбой и гайками и клеммами ПК – 273 шт.
Комплектность в соответствии с Рисунком 3 (Рисунок 3 приведен в Приложении к описанию
лота № 19).
Цена за комплект – 1 024 723,00 руб., в т.ч. НДС.
Начальная (максимальная) цена договора: 16 929 866,00 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 1 года с момента ввода товара в эксплуатацию.
Условия поставки: DDP, склад Заказчика, Москва, ул. Угрешская, 18/1.
Сроки выполнения заказа: по согласованному с Заказчиком графику:
начало: с 01 апреля 2012г.
окончание: до 30 сентября 2012г.
Лот №20 Крестовина трамвайная литая 640 правая, литая 640 левая, литая 364
левая, литая 364 правая, литая 3191, литая 878
1. Наименование товара: Крестовина трамвайная литая 640 правая
Качество товара и технические характеристики: соответствие ТУ производителя. Требования
к продукции не ниже, указанных в ТУ 14-1-641-73 «Отливки трамвайных стрелок, крестовин и
пересечений из высокомарганцовистой стали марки 110Г1ЗЛ» (подтверждение). Схема
крестовины представлена на Рисунке 1 (Рисунок 1 приведен в Приложении к описанию лота №
20).
Объем заказа: 4 шт.
Цена за штуку – 163 577,50 руб., в т.ч. НДС.
Условия поставки: DDP, склады Заказчика, находящиеся по адресам:
1. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 22А
2. Москва, ул. Олений вал, дом 9.
3. Москва, Автомобильный проезд, дом 4А.
2. Наименование товара: Крестовина трамвайная литая 640 левая
Качество товара и технические характеристики: соответствие ТУ производителя. Требования
к продукции не ниже, указанных в ТУ 14-1-641-73 «Отливки трамвайных стрелок, крестовин и
пересечений из высокомарганцовистой стали марки 110Г1ЗЛ» (подтверждение). Схема
крестовины представлена на Рисунке 1 (Рисунок 1 приведен в Приложении к описанию лота №
20).
Объем заказа: 3 шт.
Цена за штуку – 163 577,50 руб., в т.ч. НДС.
Условия поставки: DDP, склады Заказчика, находящиеся по адресам:
1. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 22А.
2. Москва, Автомобильный проезд, дом 4А.
3. Наименование товара: Крестовина трамвайная литая 364 левая
Качество товара и технические характеристики: соответствие ТУ производителя. Требования
к продукции не ниже, указанных в ТУ 14-1-641-73 «Отливки трамвайных стрелок, крестовин и
22
пересечений из высокомарганцовистой стали марки 110Г1ЗЛ» (подтверждение). Схема
крестовины представлена на Рисунке 2 (Рисунок 2 приведен в Приложении к описанию лота №
20).
Объем заказа: 3 шт.
Цена за штуку – 163 577,50 руб., в т.ч. НДС.
Условия поставки: DDP, склады Заказчика, находящиеся по адресам:
1. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 22А.
2. Москва, ул. Олений вал, дом 9.
4. Наименование товара: Крестовина трамвайная литая 364 правая
Качество товара и технические характеристики товара: соответствие ТУ производителя.
Требования к продукции не ниже, указанных в ТУ 14-1-641-73 «Отливки трамвайных стрелок,
крестовин и пересечений из высокомарганцовистой стали марки 110Г1ЗЛ» (подтверждение).
Схема крестовины представлена на Рисунке 2 (Рисунок 2 приведен в Приложении к описанию
лота № 20).
Объем заказа: 2 шт.
Цена за штуку – 163 577,50 руб., в т.ч. НДС.
Условия поставки: DDP, склады Заказчика, находящиеся по адресам:
1. Москва, ул. Олений вал, дом 9.
2. Москва, Автомобильный проезд, дом 4А.
5. Наименование товара: Крестовина трамвайная литая 3191
Качество товара и технические характеристики товара: соответствие ТУ производителя.
Требования к продукции не ниже, указанных в ТУ 14-1-641-73 «Отливки трамвайных стрелок,
крестовин и пересечений из высокомарганцовистой стали марки 110Г1ЗЛ» (подтверждение).
Схема крестовины представлена на Рисунке 3 (Рисунок 3 приведен в Приложении к описанию
лота № 20).
Объем заказа: 2 шт.
Цена за штуку – 179 950,00 руб., в т.ч. НДС.
Условия поставки: DDP, склад Заказчика, находящийся по адресу:
1. Москва, ул. Олений вал, дом 9.
6. Наименование товара: Крестовина трамвайная литая 878
Качество товара и технические характеристики товара: соответствие ТУ производителя.
Требования к продукции не ниже, указанных в ТУ 14-1-641-73 «Отливки трамвайных стрелок,
крестовин и пересечений из высокомарганцовистой стали марки 110Г1ЗЛ» (подтверждение).
Схема крестовины представлена на Рисунке 4 (Рисунок 4 приведен в Приложении к описанию
лота № 20).
Объем заказа: 1 шт.
Цена за штуку – 205 969,00 руб., в т.ч. НДС.
Условия поставки: DDP, склад Заказчика, находящийся по адресу:
1. Москва, ул. Нагатинская, дом 12А
Начальная (максимальная) цена договора: 2 528 799,00 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 1 года с момента ввода товара в эксплуатацию.
Сроки выполнения заказа: по согласованному с Заказчиком графику:
начало: с 01 апреля 2012г.
окончание: до 30 сентября 2012г.
Лот №21 Пересечение трамвайное литое 481 левое, литое 481 правое, литое 505
левое, литое 505 правое, литое 30888 симметричное
1. Наименование товара: Пересечение трамвайное литое 481 левое
23
Качество товара и технические характеристики: соответствие ТУ производителя. Требования
к продукции не ниже, указанных в ТУ 14-1-641-73 «Отливки трамвайных стрелок, крестовин и
пересечений из высокомарганцовистой стали марки 110Г1ЗЛ» (подтверждение). Схема
представлена на Рисунке 1 (Рисунок 1 приведен в Приложении к описанию лота № 21).
Объем заказа: 1 комплект
Цена за комплект – 1 200 569,50 руб., в т.ч. НДС.
Условия поставки: DDP, склад Заказчика, находящийся по адресу:
1. Москва, Автомобильный проезд, дом 4А.
2. Наименование товара: Пересечение трамвайное литое 481 правое
Качество товара и технические характеристики товара: соответствие ТУ производителя.
Требования к продукции не ниже, указанных в ТУ 14-1-641-73 «Отливки трамвайных стрелок,
крестовин и пересечений из высокомарганцовистой стали марки 110Г1ЗЛ» (подтверждение).
Схема представлена на Рисунке 1 (Рисунок 1 приведен в Приложении к описанию лота № 21).
Объем заказа: 2 комплекта
Цена за комплект – 1 200 569,50 руб., в т.ч. НДС.
Условия поставки: DDP, склады Заказчика, находящиеся по адресам:
1. Москва, ул. Олений вал, дом 9.
2. Москва, Автомобильный проезд, дом 4А.
3. Наименование товара: Пересечение трамвайное литое 505 левое
Качество товара и технические характеристики товара: соответствие ТУ производителя.
Требования к продукции не ниже, указанных в ТУ 14-1-641-73 «Отливки трамвайных стрелок,
крестовин и пересечений из высокомарганцовистой стали марки 110Г1ЗЛ» (подтверждение).
Схема представлена на Рисунке 2 (Рисунок 2 приведен в Приложении к описанию лота № 21).
Объем заказа: 1 комплект
Стартовая цена за комплект – 1 200 717,00 руб., в т.ч. НДС.
Условия поставки: DDP, склад Заказчика, находящийся по адресу:
1. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 22А
4. Наименование товара: Пересечение трамвайное литое 505 правое
Качество товара и технические характеристики товара: соответствие ТУ производителя.
Требования к продукции не ниже, указанных в ТУ 14-1-641-73 «Отливки трамвайных стрелок,
крестовин и пересечений из высокомарганцовистой стали марки 110Г1ЗЛ» (подтверждение).
Схема представлена на Рисунке 2 (Рисунок 2 приведен в Приложении к описанию лота № 21).
Объем заказа: 1 комплект
Цена за комплект – 1 200 717,00 руб., в т.ч. НДС.
Условия поставки: DDP, склад Заказчика, находящийся по адресу:
1. Москва, Автомобильный проезд, дом 4А.
5. Наименование товара: Пересечение трамвайное литое 30888 симметричное
Качество товара и технические характеристики товара: соответствие ТУ производителя.
Требования к продукции не ниже, указанных в ТУ 14-1-641-73 «Отливки трамвайных стрелок,
крестовин и пересечений из высокомарганцовистой стали марки 110Г1ЗЛ» (подтверждение).
Схема представлена на Рисунке 3 (Рисунок 3 приведен в Приложении к описанию лота № 21).
Объем заказа: 1 комплект
Цена за комплект – 1 442 148,00 руб., в т.ч. НДС.
Условия поставки: DDP, склад Заказчика, находящийся по адресу:
1. Москва, ул. Олений вал, дом 9.
Начальная (максимальная) цена договора: 7 445 290,5 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 1 года с момента ввода товара в эксплуатацию.
Сроки выполнения заказа: по согласованному с Заказчиком графику:
начало: с 01 апреля 2012г.
24
окончание: до 30 сентября 2012г.
Лот №22 Нестандартное трамвайное пересечение сборно-сварное из 4-х крестовин,
нестандартное пересечение железной дороги с трамвайными путями сборно-сварное из 4-х
крестовин
1. Наименование товара: Нестандартное трамвайное пересечение сборно-сварное из 4-х
крестовин.
Качество товара и технические характеристики: соответствие ТУ производителя. Требования
к геометрическим характеристикам продукции не ниже, указанных в ТУ 14-1-641-73 «Отливки
трамвайных стрелок, крестовин и пересечений из высокомарганцовистой стали марки 110Г1ЗЛ»
(подтверждение).
Геометрические характеристики должны соответствовать чертежу Службы пути № 60-01 (чертеж
приведен в Приложении к описанию лота № 22)
Объем заказа: 1 комплект
Цена за комплект – 592 500,00 руб., в т.ч. НДС.
Условия поставки: DDP, склад Заказчика, находящийся по адресу:
1. Москва, ул. Нагатинская, дом 12А
2. Наименование товара: Нестандартное пересечение железной дороги с трамвайными путями
сборно-сварное из 4-х крестовин.
Качество товара: соответствие ТУ производителя. Требования к геометрическим
характеристикам продукции не ниже, указанных в ТУ 14-1-641-73 «Отливки трамвайных
стрелок, крестовин и пересечений из высокомарганцовистой стали марки 110Г1ЗЛ»
(подтверждение).
Геометрические характеристики должны соответствовать чертежу Службы пути № 31245
(чертеж приведен в Приложении к описанию лота № 22)
Объем заказа:1 комплект
Цена за комплект – 670 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Условия поставки: DDP, склад Заказчика, находящийся по адресу:
1. Москва, Автомобильный проезд, дом 4А.
Начальная (максимальная) цена договора: 1 262 500,00 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 1 года с момента ввода товара в эксплуатацию.
Сроки выполнения заказа: по согласованному с Заказчиком графику:
начало: с 01 апреля 2012г.
окончание: до 30 сентября 2012г.
Лот №23 Клемма прижимная для крепления трамвайных пересечений и крестовин
Наименование товара: Клемма прижимная для крепления трамвайных пересечений и крестовин
Качество товара и технические характеристики: соответствие ТУ производителя
(подтверждение). Конструкция и размеры клеммы должны соответствовать указанным на
Рисунке 1 (Рисунок 1 приведен в Приложении к описанию лота № 21).
Объем заказа: 808 шт.
Цена за 1 шт. – 279,8 руб., в т.ч. НДС.
Начальная (максимальная) цена договора: 226 078,40 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 1 года с момента ввода товара в эксплуатацию.
Условия поставки: DDP, склады Заказчика, находящиеся по адресам:
1. Москва, ул. Нагатинская, дом 12А.
2. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 22А.
3. Москва, ул. Олений вал, дом 9.
25
4. Москва, Автомобильный проезд, дом 4А.
Сроки выполнения заказа: по согласованному с Заказчиком графику:
начало: с 01 апреля 2012г.
окончание: до 30 сентября 2012г.
Лот №24 Грунт плодородный
Наименование товара: Грунт плодородный
Качество и технические характеристики: Агрохимические свойства должны соответствовать
постановлению Правительства Москвы от 27.07.2004г. № 514-ПП. Предоставить протокол
агрохимического и санитарно-эпидемиологического заключения. Сертификат качества.
Объем заказа: 1 366 куб.м.
Цена за куб.м. – 850 руб., в т.ч. НДС.
Начальная (максимальная) цена договора: 1 161 100,00 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 1 года с момента ввода товара в эксплуатацию.
Условия поставки: DDP, склады Заказчика, находящиеся по адресам:
1. Москва, ул. Нагатинская, дом 12А.
2. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 22А.
3. Москва, ул. Олений вал, дом 9.
Сроки выполнения заказа: по согласованному с Заказчиком графику:
начало: с 01 апреля 2012г.
окончание: до 30 сентября 2012г.
Лот №25 Песок для строительных работ
Наименование товара: Песок для строительных работ
Качество товара и технические характеристики: соответствие
(подтверждение). Группа песка – средний, модуль крупности >>2,0 >>2,5.
Объем заказа: 4 400 куб.м.
Цена за куб.м. – 850,17 руб., в т.ч. НДС.
ГОСТ
8736-93
Начальная (максимальная) цена договора: 3 740 748,00 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 1 года с момента ввода товара в эксплуатацию.
Условия поставки: DDP, склады Заказчика, находящиеся по адресам:
1. Москва, Мажоров переулок, дом 16, стр. 1
2. Москва, ул. Олений вал, дом 9.
Сроки выполнения заказа: по согласованному с Заказчиком графику:
начало: с 01 апреля 2012г.
окончание: до 30 сентября 2012г.
Лот №26 Железобетонные и чугунные изделия: кольцо колодезное К-7-1,5 (доборное),
кольцо колодезное К-7-9, кольцо колодезное К-7-10, кольцо колодезное К-7-5, кольцо
колодезное К-7-1 (КО-1) (доборное), кольцо колодезное К-10-10ч (с четвертью), сегмент
ОПКС-6, люк чугунный легкий «Д», дождеприемник «ДБ» чугунный»
1. Наименование товара: Кольцо колодезное К-7-1,5 (доборное)
Качество товара: соответствие ГОСТ 8020-90 (подтверждение соответствия) и Рисунку 1
(Рисунок 1 приведен в Приложении к описанию лота № 26).
Объем заказа: 12 шт.
Цена за шт. – 390,00 руб., в т.ч. НДС.
2. Наименование товара: Кольцо колодезное К-7-9
26
Качество товара: соответствие ГОСТ 8020-90 (подтверждение соответствия) и Рисунку 1
(Рисунок 1 приведен в Приложении к описанию лота № 26).
Объем заказа: 2 шт.
Цена за шт. – 1 390,00 руб., в т.ч. НДС.
3.Наименование товара: Кольцо колодезное К-7-10
Качество товара: соответствие ГОСТ 8020-90 (подтверждение соответствия) и Рисунку 1
(Рисунок 1 приведен в Приложении к описанию лота № 26).
Объем заказа: 12 шт.
Стартовая цена за шт. – 1 545,00 руб., в т.ч. НДС.
4. Наименование товара: Кольцо колодезное К-7-5
Качество товара: соответствие ГОСТ 8020-90 (подтверждение соответствия) и Рисунку 1
(Рисунок 1 приведен в Приложении к описанию лота № 26).
Объем заказа: 5 шт.
Цена за шт. – 935,00 руб., в т.ч. НДС.
5. Наименование товара: Кольцо колодезное К-7-1 (КО-1) (доборное)
Качество товара: соответствие ГОСТ 8020-90 (подтверждение соответствия) и Рисунку 1
(Рисунок 1 приведен в Приложении к описанию лота № 26).
Объем заказа: 5 шт.
Цена за шт. – 375,00 руб., в т.ч. НДС.
6. Наименование товара: Кольцо колодезное К-10-10ч (с четвертью)
Качество товара: соответствие ГОСТ 8020-90 (подтверждение соответствия) и Рисунку 1
(Рисунок 1 приведен в Приложении к описанию лота № 26).
Объем заказа: 11 шт.
Цена за шт. – 2 240,00 руб., в т.ч. НДС.
7. Наименование товара: Сегмент ОПКС-6
Качество товара: соответствие ГОСТ 13015-2003 (подтверждение соответствия) и Рисунку 2
(Рисунок 2 приведен в Приложении к описанию лота № 26).
Объем заказа: 44 шт.
Цена за куб.м. – 207,50 руб., в т.ч. НДС.
8. Наименование товара: Люк чугунный легкий «Д»
Качество товара: соответствие ГОСТ 3634-99 (подтверждение соответствия) и Рисунку 3
(Рисунок 3 приведен в Приложении к описанию лота № 26).
Объем заказа: 21 комплект
Цена за комплект – 2 660,00 руб., в т.ч. НДС.
9. Наименование товара: Дождеприемник «ДБ» чугунный
Качество товара: соответствие ГОСТ 3634-99 (подтверждение соответствия) и Рисунку 4
(Рисунок 4 приведен в Приложении к описанию лота № 26).
Объем заказа: 2 комплекта
Стартовая цена за комплект – 4 590,00 руб., в т.ч. НДС.
Начальная (максимальная) цена договора: 131 360,00 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 1 года с момента ввода товара в эксплуатацию.
Условия поставки: DDP, склады Заказчика, находящиеся по адресам:
1. Москва, ул. Нагатинская, дом 12А.
2. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 22А.
3. Москва, ул. Олений вал, дом 9.
4. Москва, Автомобильный проезд, дом 4А.
27
Сроки выполнения заказа: по согласованному с Заказчиком графику:
начало: с 01 апреля 2012г.
окончание: до 30 сентября 2012г.
Лот №27 Труба ПНД ф160 для водоотвода на 6 атмосфер, труба ПНД ф40
техническая на 5 атмосфер
1. Наименование товара: Труба ПНД ф160 для водоотвода на 6 атмосфер
Качество товара и технические характеристики: соответствие ГОСТ 18599-2001
(подтверждение) и Рисунку 1 (Рисунок 1 приведен в Приложении к описанию лота № 27).
Объем заказа: 198 п/м.
Цена за п/м – 415,77 руб., в т.ч. НДС.
2. Наименование товара: Труба ПНД ф40 техническая на 5 атмосфер
Качество товара и технические характеристики: соответствие ГОСТ 185992001(подтверждение) и Рисунку 1 (Рисунок 1 приведен в Приложении к описанию лота № 27).
Объем заказа: 840 п/м.
Цена за п/м – 30,16 руб., в т.ч. НДС.
Начальная (максимальная) цена договора: 107 656,86 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 1 года с момента ввода товара в эксплуатацию.
Условия поставки: DDP, склады Заказчика, находящиеся по адресам:
1. Москва, ул. Нагатинская, дом 12А.
2. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 22А.
3. Москва, ул. Олений вал, дом 9.
4. Москва, Автомобильный проезд, дом 4А.
Сроки выполнения заказа: по согласованному с Заказчиком графику:
начало: с 01 апреля 2012г.
окончание: до 30 сентября 2012г.
Лот №28 Болт стыковой с гайкой М24х160, болт стыковой с гайкой М24х150, болт
стыковой с гайкой М27х160, шайба пружинная одновитковая под болт М24х150, шайба
пружинная одновитковая под болт М27х160, шуруп путевой 24х170
1. Наименование товара: Болт стыковой с гайкой М24х160
Качество товара и технические характеристики: соответствие ГОСТ 11530-96
(подтверждение) и Рисунку 1 (Рисунок 1 приведен в Приложении к описанию лота № 28).
Объем заказа: 0,1 тн.
Цена за тн. – 74 009,00 руб., в т.ч. НДС.
Условия поставки: DDP, склады Заказчика, находящиеся по адресам:
1. Москва, Автомобильный проезд, дом 4А.
2. Наименование товара: Болт стыковой с гайкой М24х150
Качество товара и технические характристики: соответствие ГОСТ 11530-96
(подтверждение) и Рисунку 1 (Рисунок 1 приведен в Приложении к описанию лота № 28).
Объем заказа: 4,0 тн.
Цена за тн. – 74 666,00 руб., в т.ч. НДС.
Условия поставки: DDP, склады Заказчика, находящиеся по адресам:
1. Москва, ул. Нагатинская, дом 12А.
2. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 22А.
3. Москва, ул. Олений вал, дом 9.
4. Москва, Мажоров переулок, дом 16, стр. 1
5. Москва, Автомобильный проезд, дом 4А.
28
3. Наименование товара: Болт стыковой с гайкой М27х160
Качество товара и технические характеристики: соответствие ГОСТ 11530-96
(подтверждение) и Рисунку 2 (Рисунок 2 приведен в Приложении к описанию лота № 28).
Объем заказа: 4,0 тн.
Цена за тн. – 71 593,50 руб., в т.ч. НДС.
Условия поставки: DDP, склады Заказчика, находящиеся по адресам:
1. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 22А.
2. Москва, ул. Олений вал, дом 9.
3. Москва, Мажоров переулок, дом 16, стр. 1
4. Москва, Автомобильный проезд, дом 4А.
4. Наименование товара: Шайба пружинная одновитковая под болт М24х150
Качество товара и технические характеристики: соответствие ГОСТ 1911591(подтверждение) и Рисунку 3 (Рисунок 3 приведен в Приложении к описанию лота № 28).
Объем заказа: 0,1 тн.
Цена за тн. – 80 960,00 руб., в т.ч. НДС.
Условия поставки: DDP, склады Заказчика, находящиеся по адресам:
1. Москва, ул. Нагатинская, дом 12А.
2. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 22А.
3. Москва, ул. Олений вал, дом 9.
4. Москва, Мажоров переулок, дом 16, стр. 1
5. Москва, Автомобильный проезд, дом 4А.
5. Наименование товара и технические характеристики: Шайба пружинная одновитковая под
болт М27х160
Качество товара: соответствие ГОСТ 19115-91 (подтверждение) и Рисунку 4 (Рисунок 4
приведен в Приложении к описанию лота № 28).
Объем заказа: 0,2 тн.
Цена за п/м – 74 332,00 руб., в т.ч. НДС.
Условия поставки: DDP, склады Заказчика, находящиеся по адресам:
1. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 22А.
2. Москва, ул. Олений вал, дом 9.
3. Москва, Мажоров переулок, дом 16, стр. 1
4. Москва, Автомобильный проезд, дом 4А.
6. Наименование товара: Шуруп путевой 24х170
Качество товара и технические характеристики: соответствие ГОСТ 809-71(подтверждение)
и Рисунку 5 (Рисунок 5 приведен в Приложении к описанию лота № 28).
Объем заказа: 1,0 тн.
Цена за тн. – 58 675,50 руб., в т.ч. НДС.
Условия поставки: DDP, склады Заказчика, находящиеся по адресам:
1. Москва, ул. Нагатинская, дом 12А.
2. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 22А.
3. Москва, ул. Олений вал, дом 9.
4. Москва, Автомобильный проезд, дом 4А.
Начальная (максимальная) цена договора: 674 076,80 руб., в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: не менее 1 года с момента ввода товара в эксплуатацию.
Сроки выполнения заказа: по согласованному с Заказчиком графику:
начало: с 01 апреля 2012г.
окончание: до 30 сентября 2012г.
29
Приложение к описанию Лота
ПРЕДСТАВЛЕНО НА САЙТЕ ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ
30
Приложение №4
к Приглашению делать оферты
ДОГОВОР № ______
г. Москва
«____»____________20____г.
____________________________, именуемое в дальнейшем по тексту “Поставщик”, в лице
______________________________________,
действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ГУП «Мосгортранс», именуемое в дальнейшем по тексту Заказчик, в лице директора
филиала Служба пути ГУП «Мосгортранс» Зубкова Сергея Николаевича, действующего на
основании доверенности № ________________ от «____» ___________ 20___г., с другой
стороны, на основании Акта рассмотрения и оценки оферт от «___» _____________ 20___г.
Реестровый номер торгов №___________________, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить ____________________________________________,
далее по тексту договора именуемые - «продукция», ассортимент, количество которой
указывается в спецификации (приложение № 1 к настоящему договору), технические
характеристики которого указаны в приложение № 4 к настоящему договору.
1.2. Заказчик обязуется принять продукцию и уплатить за нее обусловленную цену в
соответствии с протоколом согласования цены (приложение № 2 к настоящему договору) и
Актом рассмотрения и оценки оферт.
2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА
2.1. Общая стоимость поставки продукции в соответствии с протоколом согласования
цены (приложение № 2 к настоящему договору) и актом рассмотрения и оценки оферт от
«____»_____________20___г. Реестровый номер торгов № ____________________ (лот № ____)
составляет ______________________________ (прописью) рублей, в том числе НДС 18% ______________________________________ (прописью) рублей.
2.2. Цена включает стоимость продукции, стоимость доставки ее Заказчику на условиях
DDP, таможенные и иные налоговые платежи.
2.3. Цена на поставку продукции остается неизменной на все время действия договора.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка продукции осуществляется ежемесячно партиями по согласованию с
Заказчиком с оформлением графика поставки до 25 числа предшествующего месяца.
3.2. Поставка продукции производится на условиях DDP (Инкотермс 2000) на склад
Заказчика, находящийся по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, 18/1, станция Угрешская,
Московской ж/д., ветка Мострамвая, код станции 199500 или по адресам, указанным в Лотах.
3.3. За 48 часов до начала отгрузки Поставщик должен сообщить Заказчику телеграммой
(факсограммой) дату отгрузки, номер вагона (автомобиля), количество мест, номер накладной,
вес брутто, вес нетто.
3.4. Каждая партия поставляемой продукции должна иметь:
- товарно-транспортную накладную (ТТН) установленного образца (оригинал);
- счет и счет-фактуру установленного образца (оригинал);
- паспорт качества завода изготовителя установленного образца;
- сертификат соответствия ГОСТ, ТУ или иным техническим требованиям
установленного образца.
3.5. Тара (упаковка) поставляемой продукции должна соответствовать требованиям,
предъявляемым государственными стандартами к таре (упаковке) для данной категории
продукции, и обеспечивать ее сохранность при обычных условиях транспортировки и хранения.
31
3.6. Маркировка на продукции должна быть нанесена четко, несмываемой краской и
содержать все необходимые данные, позволяющие должным образом идентифицировать
продукцию для целей настоящего договора, но без ссылки на него.
3.7. Датой окончания поставки каждой, отдельно взятой партии продукции считается дата
подписания товарно-транспортной накладной.
4. СДАЧА-ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ
4.1. При приеме продукции Заказчик проверяет ее соответствие сведениям, указанным в
транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий договор и сообщение
Поставщика) по наименованию, количеству, ассортименту и качеству.
4.2. Продукция считаются сданной Поставщиком и принятыми Заказчиком с момента
подписания товарно-транспортной накладной Заказчиком.
4.3. Приемка продукции по количеству и качеству производится Заказчиком в
соответствии с правилами приемки, предусмотренными Инструкциями, утвержденными
постановлениями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965г. и № П-7 от 25.04.1966г.
4.4. В случае выявления Заказчиком фактов некачественной или некомплектной поставки
вызов представителя Поставщика обязателен.
Представитель Поставщика обязан прибыть на место приемки продукции не позднее 3-х
дней с даты получения уведомления Заказчика.
5. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
5.1. Качество продукции должно соответствовать стандартам Российской Федерации и
техническим условиям предприятия-изготовителя, что обязательно удостоверяется Поставщиком
соответствующими сертификатами соответствия, а также гигиеническими сертификатами.
5.2. В случае выявления поставки некачественной продукции Поставщик в установленный
сторонами срок и за свой счет заменяет поставленную некачественную продукцию в полном
объеме.
При повторном факте поставки некачественной продукции настоящий договор может
быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Поставщик гарантирует, что продукция, поставленная в рамках настоящего договора,
является
новой,
ранее
неиспользованной
и
соответствуют
требованиям
ГОСТ____________________ или ТУ_______.
6.2. Поставщик гарантирует качество каждой поставленной партии продукции в течение
__________ с момента ввода в эксплуатацию.
6.3.
В
течение
указанного
гарантийного
срока
Поставщик
обязуется
в десятидневный срок за собственный счет заменить дефектную продукцию, если ее порча
произошла не по вине Заказчика.
7. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
7.1. Оплата продукции производится после осуществления поставки в течение 30-ти
календарных дней после подписания товарно-транспортной накладной, получения Заказчиком
счета, счета-фактуры.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим договором.
8.2. Заказчик несет ответственность за необоснованный отказ или задержку в приемке
продукции в форме выплаты Поставщику убытков, понесенных последним вследствие такого
отказа или задержки.
8.3. В случае несвоевременной передачи (поставки) продукции, недопоставки, Заказчик
вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты
32
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день
просрочки исполнения обязательств от суммы поставки.
8.4. За несвоевременное исполнение Заказчиком обязательств по осуществлению
платежей согласно условиям настоящего договора Поставщик вправе взыскать с Заказчика
неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств
от суммы задолженности.
8.5. В случае применения добросовестной стороной требования о взыскании неустойки
сторона, не исполнившая условия настоящего договора, обязуется выплатить сумму неустойки
добросовестной стороне в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты предъявления
соответствующего требования.
8.6. Уплата неустойки стороной, не исполнившей условия настоящего договора, не
освобождает ее от выполнения своих обязательств по настоящему договору.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Поставщик обязуется:
9.1. Соблюдать сроки и объемы поставки в соответствии с условиями договора.
9.2. Осуществлять замену поставленной некачественной продукции в кратчайшие сроки в
соответствии с условиями договора.
9.3. По требованию Заказчика возмещать все убытки, связанные с поставкой
некачественной продукции или срыва поставки.
Заказчик обязуется:
9.4. В рамках своей компетенции и возможностей оказывать содействие Поставщику в
исполнении им своих обязанностей по настоящему Договору.
9.5. Своевременно оплачивать поставляемую продукцию.
9.6. Осуществлять приемку продукции в порядке, предусмотренном Инструкциями,
утвержденными постановлениями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965г. и № П-7 от
25.04.1966г. (приемка продукции по качеству и количеству).
Заказчик вправе:
9.7. В случае поставки некачественной продукции отказаться от ее приемки, назначить
Поставщику новый срок поставки и отнести транспортные расходы по вторичной доставке
продукции на Поставщика.
9.8. При повторении поставок некачественной продукции или срыва поставки по вине
Поставщика - расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
9.9. По согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора изменить не более чем
на 10% количество каждого вида продукции, поставляемой по настоящему Договору, как в
сторону увеличения, так в сторону сокращения.
При этом цена единицы продукции остается неизменной.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
10.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору
Поставщик в течение 3-х банковских дней после подписания договора предоставляет Заказчику
обеспечение исполнения обязательств в размере 10% от цены договора (далее – обеспечение
исполнения договора).
10.2. Обеспечение исполнения договора предоставляется в виде:
Залог, денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора, должна быть
перечислены в размере __________________ руб. (10% от цены договора), НДС не облагается, на
следующий расчетный счет: получатель филиал Служба пути ГУП «Мосгортранс», юридический
и фактический адрес: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д.25а, р/с 40602810000110000122, в ОАО
«Банк Москвы» г. Москвы, БИК 044525219, ИНН/КПП 7705002602/771802003, к/с
30101810500000000219, ОКОГУ 23270, ОКПО 70132186, ОКАТО 45263552000, ОКВЭД 60.21,
ОГРН 1037739376223.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Договора
подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства
33
возвращаются Поставщику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех
своих обязательств по настоящему договору в течение 10 банковских дней со дня получения
Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства
возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании.
10.3. В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения Договора, а также
частичного или полного неисполнения обязательств по Договору, обеспечение исполнения
Договора Поставщику не возвращается.
За счет заложенного имущества ГУП «Мосгортранс» вправе удовлетворить свои
требования в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая
проценты, убытки, причиненные просрочкой исполнения, неустойку.
10.4. Стороны согласились, что обращение взыскания на предмет залога в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора может быть произведено без
обращения в суд (во внесудебном порядке).
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.
11.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна
письменно сообщить об их наступлении и прекращении не позднее, чем через 5 дней с даты их
возникновения.
11.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 2 месяцев, то каждая из сторон
имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору, и в этом случае ни
одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны возмещения убытков, причиненных
расторжением договора.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и действует
до 30.12.2012г.
12.2. Досрочное расторжение или изменение настоящего договора возможны по
взаимному соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным настоящим договором.
12.3. Одностороннее расторжение или признание настоящего договора недействительным
допустимо только по основаниям, предусмотренными действующим законодательством
Российской Федерации, а также согласно пунктов 5.2. и 9.8. настоящего договора.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. При возникновении споров между Поставщиком и Заказчиком по вопросам
исполнения условий настоящего договора стороны обязуются принимать все меры к их
разрешению путем переговоров.
13.2. В случае не достижения взаимоприемлемого решения, все споры подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Все приложения и/или дополнения к настоящему договору являются его
неотъемлемой составной частью.
14.2. Все уведомления и сообщения сторон, направляемые после заключения настоящего
договора и связанные с его исполнением, изменением или прекращением, должны быть
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
14.3. Все последующие изменения и дополнения к настоящему договору будут
действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.
34
14.4. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих
почтовых адресов и платежных реквизитов, а также сообщать другую информацию, которая
может прямо или косвенно повлиять на исполнение настоящего договора.
14.5. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Перечень приложений к настоящему договору:
1. Спецификация на поставку (приложение № 1);
2. Протокол согласования договорной цены (приложение № 2);
3. График на поставку (приложение № 3);
4. Технические характеристики (приложение №4).
15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Заключение договора со стороны Заказчика и финансирование работ осуществляется при
условии увеличения уставного капитала ГУП «Мосгортранс» на восстановление и модернизацию
трамвайных путей на 2012 год.
16. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: ГУП «Мосгортранс»
Юридический адрес: 115035, г. Москва, Раушская набережная д.22/21, стр.1
Грузополучатель: филиал Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Адрес: 107150, Москва, ул. Бойцовая, 25а
ИНН 7705002602 КПП 771802003
Р/счет 40602810000110000122 в ОАО «Банк Москвы» г. Москвы
К/счет 30101810500000000219 БИК 044525219
Код ОКПО 70132186
Код ОКОГУ 23270
ОГРН 1037739376223
ОКВЭД 60.21
Поставщик:_______________________________________________________
Адрес:____________________________________________________________
Р/счет_______________________ в ___________________________________
К/счет_______________________БИК_________________ИНН___________
Код ОКПО___________________Код ОКОНХ__________________________
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
35
Приложение № 1
к Договору поставки ____________
от « ______» ______________ 20___г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ К ДОГОВОРУ № ________ от «______» _________________ 20___г.
Поставщик: ___________________________
Заказчик: ГУП «Мосгортранс» для филиала Служба пути ГУП «Мосгортранс»
№
п/п
1.
2.
Наименование
продукции
Рельсы
1
трамвайные Т6
Рельсы Р65-Н-М76-12,50-2/2 (3/2)
2
1.Брусья железобетонные для стрелочных
переводов Р65 1/9 проект 2769
3.
4.
5.
6.
7.
2.Брусья железобетонные для стрелочных
3
переводов Р65 1/11 проект 2768
Указание
стандартов и
Технических
условий
(ТУ 14-2Р-320-96)
(ГОСТ Р516852000)
(ОСТ 32.134-99)
(ОСТ 32.134-99)
3.Брусья железобетонные для стрелочных (ОСТ 32.134-99)
переводов Р65 1/6 проект 2628
Шпалы для железных дорог широкой
(ГОСТ 78-2004)
колеи
4
деревянные пропитанные
2 тип
Шпалы железобетонные АРС с
(ТУ 3185-0105
комплектом узла скрепления АРС-4
01115863-2004)
Шпалы железобетонные с комплектом
(ОСТ 32.1526
узла скрепления КБ-65
2000)
Щебень фр.5х10
(ГОСТ 7392-2002)
7
(ГОСТ 8267-93)
Ед.
изм.
Цена за
ед. изм.
с НДС и
транспортными
расходами (руб.)
Кол-во
п/м.
7412,5
п/м.
22150
компл.
11
компл.
1
компл.
1
шт.
10027
шт.
13637
шт.
1300
куб.м.
1127
Сумма с НДС
и транспортными
расходами (руб).
36
Щебень фр.20х40
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1. Плиты покрытия
П57х46х12М
8
2.Бордюрный камень 100х30х15
1. Верхнее покрытие трамвайных путей из
крупноразмерных железобетонных плит
на прямых участках пути с рельсами Р65
на деревянных шпалах с костыльным
креплением
2. Верхнее покрытие трамвайных путей из
крупноразмерных железобетонных плит
на прямых участках пути с рельсами Р65
на железобетонных шпалах с креплением
АРС
3. Верхнее покрытие трамвайных путей из
крупноразмерных железобетонных плит
на кривых участках пути с рельсами Т62
на деревянных шпалах с костыльным
креплением
Резиновый рельсовый профиль колейный
для рельс Т62
Резиновый рельсовый профиль
1
межколейный для рельс Т62
Резиновый рельсовый профиль боковой
для рельс Т62
Резиновый рельсовый профиль колейный
для рельс Р65
Резиновый рельсовый профиль
1
межколейный для рельс Р65
Резиновый рельсовый профиль боковой
для рельс Р65
Подкладка
1
Д-65
Костыль путевой 16х16х165
(ГОСТ 7392-2002)
(ГОСТ 8267-93)
(ТУ
производителя)
(ГОСТ 6665-91)
(ТУ
производителя)
куб.м.
18378
шт.
50341
п/м.
9320
кв.м.
2965
кв.м.
1045
кв.м.
416
п/м.
5214
п/м.
2607
п/м.
2607
п/м.
2327
п/м.
1163,5
п/м.
1163,5
тн.
тн.
364
54
(ТУ
производителя)
(ТУ
производителя)
(ТУ
производителя)
(ТУ
производителя)
(ТУ
производителя)
(ТУ
производителя)
(ТУ
производителя)
(ТУ
производителя)
(ГОСТ 8194-75)
(ГОСТ 5812-82)
37
14.
15.
16.
Накладка 2Р65 к железнодорожным
1
рельсам Р65
Накладка стыковая (внутренняя и
наружная)
1
на трамвайные желобчатые
рельсы Т62
Переходные элементы Т62/Р65
1
Электроды УОНИ 13/85 Ф5мм, L=450мм
17.
18.
19.
20.
1
Электроды НИИ 48Г Ф5мм, L=450мм
Стрелка трамвайная литая левая R50
двуперая
Стрелка трамвайная литая правая R50
двуперая
1
Стрелка трамвайная литая левая R30
двуперая
Стрелка трамвайная литая правая R30
двуперая
1.Железнодорожные стрелочные переводы
Р65 1/9 проект 2769 в комплекте со
стрелочным переводным ручным
механизмом
2.Железнодорожные стрелочные переводы
Р65 1/11 проект 2768 в комплекте со
стрелочным переводным ручным
механизмом
3.Железнодорожные стрелочные переводы
Р65 1/6 проект 2628 в комплекте со
стрелочным переводным ручным
механизмом
Крестовина трамвайная литая 640 правая
2
(ГОСТ 8193-73)
(ТУ
производителя)
(ТУ
производителя)
(ГОСТ 9466-75,
ГОСТ 9467-75)
(ГОСТ 9466-75,
ГОСТ 10052-75)
(ТУ
производителя)
(ТУ
производителя)
(ТУ
производителя)
(ТУ
производителя)
(ТУ
производителя)
(ТУ
производителя)
(ТУ
производителя)
(ТУ
производителя)
шт.
608
пара
750
пара
90
тн.
12
тн.
6
компл.
9
компл.
10
компл.
1
компл.
2
компл.
11
компл.
1
компл
1
шт.
4
38
Крестовина трамвайная литая 640 левая
Крестовина трамвайная литая 364 левая
Крестовина трамвайная литая 364 правая
Крестовина трамвайная литая 3191
Крестовина трамвайная литая 878
Пересечение трамвайное литое 481 левое
Пересечение трамвайное литое 481 правое
21.
Пересечение трамвайное литое 505 левое
2
Пересечение трамвайное литое 505 правое
22.
23.
24.
25.
26.
Пересечение трамвайное литое 30888
симметричное
Нестандартное трамвайное пересечение
сборно-сварное из 4-х крестовин
Нестандартное пересечение железной
дороги с трамвайными путями сборносварное из 4-х крестовин
Клемма прижимная для крепления
2
трамвайных пересечений и крестовин
Грунт
плодородный
2
Песок для строительных работ (ГОСТ
2
8736-93)
Железобетонные и чугунные изделия
1. Кольцо колодезное К-7-1,5 (доборное)
2. Кольцо колодезное К-7-9
(ТУ
производителя)
(ТУ
производителя)
(ТУ
производителя)
(ТУ
производителя)
(ТУ
производителя)
(ТУ
производителя)
(ТУ
производителя)
(ТУ
производителя)
(ТУ
производителя)
(ТУ
производителя)
(ТУ
производителя)
(ТУ
производителя)
(ТУ
производителя)
(ГОСТ 8736-93)
(ГОСТ 8020-90)
(ГОСТ 8020-90)
шт.
3
шт.
3
шт.
2
шт.
2
шт.
1
компл.
1
компл.
2
компл.
1
компл.
1
компл.
1
компл.
1
компл.
1
шт.
808
куб.м.
1366
куб.м.
4400
куб.м.
12
шт.
2
39
3.Кольцо колодезное К-7-10
4. Кольцо колодезное К-7-5
5. Кольцо колодезное К-7-1 (КО-1)
(доборное)
6. Кольцо колодезное К-10-10ч (с
четвертью)
7. Сегмент ОПКС-6
27.
28.
8. Люк чугунный легкий «Д»
9. Дождеприемник «ДБ» чугунный
Труба ПНД ф160 для водоотвода на 6
атмосфер
Труба ПНД ф40 техническая на 5
атмосфер
Болт стыковой с гайкой М24х160
Болт стыковой с гайкой М24х150
Болт стыковой с гайкой М27х160
Шайба пружинная одновитковая под болт
М24х150
Шайба пружинная одновитковая под болт
М27х160
Шуруп путевой 24х170
(ГОСТ 8020-90)
(ГОСТ 8020-90)
(ГОСТ 8020-90)
(ГОСТ 8020-90)
(ГОСТ 130152003)
(ГОСТ 3634-99)
(ГОСТ 3634-99)
(ГОСТ 185992001)
(ГОСТ 185992001)
(ГОСТ 11530-96)
(ГОСТ 11530-96)
(ГОСТ 11530-96)
(ГОСТ 19115-91)
(ГОСТ 19115-91)
(ГОСТ 809-71)
шт.
шт.
12
5
шт.
5
шт.
11
шт.
44
компл.
компл.
21
2
п/м.
198
п/м.
840
тн.
тн.
тн.
0,1
4,0
4,0
тн.
0,1
тн.
0,2
тн.
1,0
Настоящая спецификация является неотъемлемой частью Договора поставки № _______от «_______»________________20___г.
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
40
Приложение № 2
к Договору № _______ от __________________20___г.
Протокол согласования договорной цены.
Мы, нижеподписавшиеся, ГУП «Мосгортранс», именуемое в дальнейшем по тексту
Заказчик, в лице директора филиала Служба пути Зубкова С.Н., действующего на основании
Доверенности № _____________от «_____» ____________20___г., и _______________________,
именуемое в дальнейшем по тексту Поставщик, в лице ________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто
соглашение об общей сумме договора в размере______________ (______________) рублей
____копеек, в том числе НДС 18% - _____________(______________)рублей ____копеек, а также
о цене за единицу продукции:
№
п/п
Наименование
продукции
Ед.
измерения
Цена за
единицу
продукции
с НДС, (руб.)
Настоящий протокол является неотъемлемой частью Договора и служит основанием для
проведения взаимных расчетов и платежей между Поставщиком и Заказчиком.
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
41
Приложение № 3
к Договору № _______ от __________________20___г.
ГРАФИК НА ПОСТАВКУ К ДОГОВОРУ № ________ от «______» _________________ 20___г.
на _____________________ 2012г.
(месяц)
Поставщик: ___________________________
Заказчик: ГУП «Мосгортранс» для филиала Служба пути ГУП «Мосгортранс»
№
п/п
Наименование продукции
Ед.
изм.
Всего
Объем продукции
В том числе по декадам
с 1-10
с 11-20
с 21-30/31
Настоящий график является неотъемлемой частью Договора поставки № _______от «_______»________________20___г.
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
42
Приложение № 4
к Договору поставки ____________
от « ______» ______________ 20___г.
Технические характеристики
Для Лота №1 Рельсы трамвайные Т62
Наименование показателя
Требования Заказчика
Наименование товара
Т62 или импортный аналог
Технология изготовления
В соответствии с ТУ 14-2Р-320-96
Длина рельса
Форма, размеры,
предельные отклонения
размеров
Теоретическая масса 1м
длины
Марка стали
Требования к торцам
рельсов
Комплектация
Твердость
Макроструктура
Предложение Поставщика
12,5м
(отклонение длины рельса +- 10мм)
Соответствие Рисункам 1 и 2 и
Таблице 1 (Приложение к описанию
лота №1)
62,05 кг.
М76 (Э76).
Отфрезерованы.
Неперпендикулярность торцов не
превышает 2мм
с двумя болтовыми отверстиями на
обоих концах рельса диаметром
30мм
не менее 260НВ
отсутствие флокенов
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
43
Для Лота № 2 Рельсы железнодорожные Р65-Н-М76-12,50-2/2
Наименование показателя
Требования Заказчика
Предложение Поставщика
Наименование товара
Р65-Н-М76-12,50-2/2 или
импортный аналог
Технология изготовления
В соответствии с ГОСТ Р516852000
Форма, размеры, предельные
Соответствие Рисунку 1
отклонения размеров
(Приложение к описанию лота
лота №2)
Длина рельса
длина 12,5 метров (отклонение
длины рельса +/- 6мм)
Теоретическая масса 1м длины 64,88 кг
Состав
Н – рельсы
нетермоупрочненные из стали
марки М76
Комплектация
с 2-мя болтовыми отверстиями
на обоих концах рельса,
диаметром 36мм
перпендикулярными к
вертикальной продольной
плоскости рельса
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
44
Для Лота № 3 Брусья железобетонные для стрелочных переводов Р65 1/9 проект 2769, для
стрелочных переводов Р65 1/11 проект 2768, для стрелочных переводов Р65 1/6 проект 2628
Наименование показателя
Требования Заказчика
Предложение Поставщика
Наименование товара
1. Брусья железобетонные для
стрелочных переводов марки
Р65 1/9 проект 2769
Технология изготовления
по ОСТу 32.134-99
Назначение
применение в стрелочных
переводах
Конструкция
рассчитана на применение
железобетонных брусьев и
должны соответствовать
трещиностойкости, точности
геометрических параметров,
качеству бетонных
поверхностей (рисунок 1
Приложение к лоту описанию
лота №3)
Состав
тяжелый бетон по ГОСТ
26633
Класс прочности на сжатие
В40
Марка бетона по
не ниже F200
морозостойкости
Отклонения
от длины +-10мм,
от ширины +10-5мм,
от высоты +8-3мм
Комплектация
скрепление КБ-65 для
железобетонных шпал в
соответствии с рисунком 4
(Приложение к описанию лота
лота №3)
Наименование товара
2. Брусья железобетонные для
стрелочных переводов Р65
1/11 проект 2768
Технология изготовления
По ОСТу 32.134-99
Назначение
применение в стрелочных
переводах
Конструкция
рассчитана на применение
железобетонных брусьев и
должны соответствовать
трещиностойкости, точности
геометрических параметров,
качеству бетонных
поверхностей (Рисунок 2
Приложение к описанию лота
лота №3)
Состав
тяжелый бетон по ГОСТ
26633
Класс прочности на сжатие
В40
Марка бетона по
не ниже F200
морозостойкости
Отклонения
от длины +/-10мм,
от ширины +10-5мм,
45
Комплектация
Наименование товара
Технология изготовления
Назначение
Конструкция
Состав
Класс прочности на сжатие
Марка бетона по
морозостойкости
Отклонения
Комплектация
от высоты +8-3мм
скрепление КБ-65 для
железобетонных шпал в
соответствии с Рисунком 4
(Приложение к описанию лота
№3)
3. Брусья железобетонные для
стрелочных переводов Р65 1/6
проект 2628
По ОСТу 32.134-99
применение в стрелочных
переводах
рассчитана на применение
железобетонных брусьев и
должны соответствовать
трещиностойкости, точности
геометрических параметров,
качеству бетонных
поверхностей (Рисунок 3
Приложение к описанию лота
лота №3)
тяжелый бетон по ГОСТ
26633
В40
не ниже F200
от длины +/-10мм,
от ширины +10-5мм,
от высоты +8-3мм
скрепление КБ-65 для
железобетонных шпал в
соответствии с Рисунком 4
(Приложение к описанию лота
№3)
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
46
Для Лота № 4 Шпалы для железных дорог широкой колеи деревянные пропитанные 2 тип
Наименование показателя
Требования Заказчика
Предложение Поставщика
Технология изготовления
В соответствии с ГОСТом 782004
Размеры шпал
Соответствие Таблице 1
(Приложение к описанию лота
№4)
Форма поперечного сечения Приведена на Рисунках 1, 2
шпал
(Приложение к Описанию лота
№4)
Пропитка
Автоклавная, маслянистыми
защитными средствами
(каменноугольное масло) по
ГОСТу 20022.5-93
Глубина пропитки
по ГОСТу 20022.0-93 (глубина
пропитки: сосна - 5мм, ель и
лиственница – 2мм)
Антисептик
Каменноугольное масло ГОСТ
2770-74
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
47
Для Лота № 5 Шпалы железобетонные АРС с комплектом скрепления АРС-4
Наименование показателя
Требования Заказчика
Предложение Поставщика
Технология изготовления
В соответствии с ГОСТом 26633
Класс прочности на сжатие
В40
Марка бетона по
не ниже F200
морозостойкости
Сортамент
1-го сорта в соответствии с ТУ
3185-010-01115863-2004 и
должны соответствовать
трещиностойкости, точности
геометрических параметров,
качеству бетонных
поверхностей в соответствии с
Рисунком 2 (Приложение к лоту
описанию лота №5)
Значения действительных
не должны превышать
отклонений геометрических
предельных, указанных в
параметров
Таблице 1 (Приложение к
описанию лота №5)
Комплектация анкерного
В соответствии с Рисунком 1
скрепления АРС-4
(Приложение к описанию лота
№5)
Маркировка
Соответствие ГОСТу 13015
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
48
Для Лота № 6 Шпалы железобетонные с комплектом скрепления КБ-65
Наименование показателя
Требования Заказчика
Предложение Поставщика
Сортамент
Соответствие 1-му сорту.
Трещиностойкость, точности
геометрических параметров,
качество бетонных
поверхностей в соответствии с
ГОСТ 10629-88 и Рисунку 2
(Приложение к описанию лота
№6)
Значения действительных
Не должны превышать
отклонений геометрических
предельных, указанных в
параметров
Таблице 1 (Приложение к
описанию лота №6)
Комплектация раздельного
В соответствии с рисунком 1
скрепления КБ-65
(Приложение к лоту описанию
лота №6)
Маркировка
Соответствие ГОСТу 13015
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
49
Для Лота № 7 Щебень гранитный фракции 5х10 мм и фракции 20х40 мм
Наименование показателя
Требования Заказчика
Предложение Поставщика
Технология изготовления
В соответствии с ГОСТом
8267-93
Полные остатки на сите по массе,
90-100
%d
То-же 0,5(d+D)
30-80
То-же D
до 10
То-же 1,25 D
до 0,5
Содержание зерен пластинчатой и
до 35
игловатой формы %
Содержание глинистых и
до 1
пылевидных частиц %
Содержание глины в виде комков %
до 0,25
Содержание зерен слабых
до 5
пород %
Марка щебня по прочности
1200 - 1400
Морозостойкость, Мрз
300
Класс щебня по содержанию
1 класс
радионуклидов
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
50
Для Лота № 8 Вибропрессованная продукция: плиты покрытия П-57х46х12М, бордюрный
камень
Наименование
Требования Заказчика
Предложение Поставщика
показателя
Наименование товара
1.
Плиты
покрытия
П57х46х12М (570х460х120)
Технология изготовления
В
соответствии
с
ТУ
производителя,
рабочими
чертежам
ИЖ
296
КТБ
«Мосоргстрой-материалы»
Допускаются отклонения:
по длине +-3мм;
по ширине +-3мм;
по толщине +- 5мм
Размерность
В соответствии с Рисунком 1
(Приложение к описанию лота
№8)
Состав
Мелкозернистый (песчаный)
бетон класса (марки) В30
(М400) по прочности на сжатие
Величина прочности
90% от класса (марки) бетона в
любое время года
Марка по морозостойкости
200 (Мрз 200)
Водопоглощение
не более 6% по массе
Прочность
При испытании нагружением
выдерживать контрольные
нагрузки, указанные в рабочих
чертежах
Маркировка
на боковой грани 10% плит от
каждой партии
Наименование товара
2. Бордюрный камень БР
100х30х15
Технология изготовления
В соответствии с
ГОСТом 6665-91
Характеристики
В соответствии с Рисунком 2
(Приложение к лоту описанию
лота №8)
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
51
Для Лота № 9 Верхнее покрытие трамвайных путей из крупноразмерных железобетонных
плит на прямых участках пути с рельсами Р65 на деревянных шпалах с костыльным
креплением, на прямых участках пути с рельсами Р65 на железобетонных шпалах с
креплением АРС, на кривых участках пути с рельсами Т62 на деревянных шпалах с
костыльным креплением
Наименование показателя
Требования Заказчика
Предложение Поставщика
Изготовление
Для
верхнего
покрытия
трамвайных
путей
из
крупноразмерных
железобетонных
плит
на
прямых
участках пути с
рельсами Р65 на деревянных
шпалах
с
костыльным
креплением в соответствии с
Рисунком 1 (приложение к
описанию лота № 9);
Для
верхнего
покрытия
трамвайных
путей
из
крупноразмерных
железобетонных
плит
на
прямых
участках пути с
рельсами
Р65
на
железобетонных
шпалах
с
креплением АРС в соответствии
с Рисунком 2 (приложение к
описанию лота № 9);
Для
верхнего
покрытия
трамвайных
путей
из
крупноразмерных
железобетонных
плит
на
прямых участках пути
с
рельсами Т62 на деревянных
шпалах
с
костыльным
креплением в соответствии с
Рисунком 3 (приложение к
описанию лота № 9).
Класс прочности на
В3,6 / В40
растяжение/сжатие
Водопроницаемость
не ниже марки W12,
по массе не выше 5%
Марка бетона по
F200
морозостойкости
Форма, размеры
ширина колеи 1524 мм, ширина
междупутья 3424мм, ширина
боковой плиты не менее 700мм,
длина плит до 3 м
Нагрузка
до 80тс
Комплектация
в соответствии с единичной
расценкой 3.32-24-1
территориальной сметнонормативная базы для города
Москвы ТСН- 2001 (в комплекте
с резиновыми фиксаторами);
резиновые прокладки
52
Стыковка
Требования
Плиты между собой стыкуются
при помощи замка
В
соответствии
с
п.2
Технических
требований,
указанных в описании лота №9
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
53
по Лоту № 10 Резиновый рельсовый профиль колейный, межколейный и боковой для
рельсов Т62
Наименование
показателя
Технология
производства
Твердость
Водопоглащение, %
Эксплуатация в
интервале температур
Форма бокового
профиля
Длина
Стыковка
Комплектность
Упаковка
Требования Заказчика
Предложение Поставщика
По ТУ производителя
в соответствии с Рисунком 1 и 2
(Приложение к описанию лота №
10)
55-75 единиц Шора А
не более 0,1.
от -50 до +60С (без изменения
массы в агрессивной среде)
Должна обеспечивать уклон
дорожного покрытия от рельса
20‰.
не менее 20м
при помощи замка
в комплекте на погонный метр
одиночного пути
по одному типоразмеру, масса
упаковочного места не более
1000кг.
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
54
по Лоту № 11 Резиновый рельсовый профиль колейный, межколейный и боковой для рельс
Р65
Наименование
показателя
Технология
производства
Твердость
Водопоглащение, %
Эксплуатация в
интервале температур
Форма бокового
профиля
Форма колейного
профиля
Размер
Стыковка
Комплектность
Упаковка
Требования Заказчика
Предложение Поставщика
Соответствие ТУ производителя
и Рисункам 1, 2 (Приложение к
описанию лота № 11)
55-75 единиц Шора А
не более 0,1.
от -50 до +60С (без изменения
массы в агрессивной среде)
Должна обеспечивать уклон
дорожного покрытия от рельса
20‰.
должна обеспечивать
стабильное состояние желоба
между головкой рельса и
дорожным покрытием шириной
35-38мм
Длина не менее 20м
при помощи замка
в комплекте на погонный метр
одиночного пути
по одному типоразмеру, масса
упаковочного места не более
1000кг.
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
55
для Лота № 12 Подкладка Д-65
Наименование показателя
Технология изготовления
Конструкция
Площадь сечения
Теоретическая масса
Маркировка
Требования Заказчика
Предложение
Поставщика
В соответствии с ГОСТ 8194-75
С 5-ю отверстиями. Соответствие
Рисунку 1 (Приложение к описанию
лота №12)
59,57 кв.см.
7,66 кг.
изготовителя
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
56
для Лота № 13 Костыль путевой 16х16х165
Наименование показателя
Требования Заказчика
Технология изготовления
Конструкция и размеры
Теоретическая масса
Длина
Маркировка
Предложение
Поставщика
В соответствии с ГОСТ 5812-82
Соответствие Рисунку 1
(Приложение к описанию лота
№13)
0,378кг.
165мм (+5-3)
изготовителя
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
57
для Лота № 14 Накладка 2Р65 к железнодорожным рельсам Р65
Наименование показателя
Требования Заказчика
Технология изготовления
Конструкция
Теоретическая масса
Предложение
Поставщика
В соответствии с ГОСТ 8193-73
с 4-мя болтовыми отверстиями.
Соответствие Рисункам 1,2
(Приложение к описанию лота
№14)
29,5кг.
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
58
для Лота № 15 Накладка стыковая (внутренняя и наружная) на трамвайные желобчатые
рельсы Т62
Наименование показателя
Требования Заказчика
Предложение Поставщика
Технология изготовления
ТУ производителя
Марка стали
Мартеновская сталь МСт.6 по
ГОСТ 6545-53 (для рельсов Тв-60
и Тв-65) или литьевым способом
из стали марки Ст35Л-45Л (для
рельсов Т62)
Конструкция
Соответствие Рисункам 1, 2
(Приложение к описанию лота
№15)
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
59
для Лота № 16 Переходные элементы Т62/Р65
Наименование показателя
Требования Заказчика
Технология изготовления
Конструкция
Способ соединения рельсов
Длина
Величина разрушающей
нагрузки
Предложение
Поставщика
В соответствии с эскизом Службы
пути (Приложение к описанию
лота) по ТУ производителя
Соединения двух рубков прокатных
разнотипных рельсов по 3,125м. У
трамвайных желобчатых рельсов
ширина желоба при стыковке к
железнодорожному рельсу должна
быть не менее 60 мм. и понижение
губа до уровня катания.
сварное, в т.ч. сваркой стыка
алюминотермитным (термитным)
или электрованное
6,25м.
не менее 90 тс
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
60
для Лота № 17 Электроды УОНИ 13/85 Ф5мм, L=450мм, электроды НИИ 48Г Ф5мм,
L=450мм
Наименование показателя
Технология изготовления
Размеры
Требования Заказчика
Предложение
Поставщика
1. Электроды УОНИ 13/85 Ф5мм,
L=450мм соответствие ГОСТ 946675 или ГОСТ 9467-75
2. Электроды НИИ 48Г Ф5мм,
L=450мм соответствие ГОСТ 946675 или ГОСТ 10052-75
- номинальный диаметр электрода
(d) – 5,0
- номинальная длина электрода
(L) – 450мм
- длина зачищенного от покрытия
конца (l) – 28-30
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
61
Для Лота № 18 Стрелка трамвайная литая левая R50 двуперая в комплекте, литая правая
R50 двуперая, литая левая R30 двуперая, литая правая R30 двуперая
Наименование
Требования Заказчика
Предложение
показателя
Поставщика
Наименование товара
Стрелка трамвайная литая левая
R50 двуперая
Технология изготовления
ТУ производителя и соответствовать
требованиям указанным в ТУ 14-1-64173 «Отливки трамвайных стрелок,
крестовин и пересечений из
высокомарганцовистой стали марки
110Г1ЗЛ». Соответствие Рисунку 1
(Приложение к описанию лота №18)
Длина стрелки
4,8 м. (или 4,0 м. со специальным
вкладышем)
Комплектация:
- тело стрелки с пером – 2 шт. (внутр. и
наружн.)
- комплект подкладок – 14 шт.
- комплект накладок трамвайных – 6
пар
- комплект стыковых болтов с гайками
и шайбами – 24 шт.
- стяжки с гайками и шайбами – 2 шт.
- переводная тяга – 1 шт.
Наименование товара
Технология изготовления
Длина стрелки
Комплектация:
Наименование товара
Технология изготовления
Стрелка трамвайная литая правая
R50 двуперая
ТУ производителя и соответствовать
требованиям указанным в ТУ 14-1-64173 «Отливки трамвайных стрелок,
крестовин и пересечений из
высокомарганцовистой стали марки
110Г1ЗЛ». Соответствие Рисунку 1
(Приложение к описанию лота №18)
4,8 м. (или 4,0 м. со специальным
вкладышем)
- тело стрелки с пером – 2 шт. (внутр. и
наружн.)
- комплект подкладок – 14 шт.
- комплект накладок трамвайных – 6
пар
- комплект стыковых болтов с гайками
и шайбами – 24 шт.
- стяжки с гайками и шайбами – 2 шт.
- переводная тяга – 1 шт.
Стрелка трамвайная литая левая
R30 двуперая
ТУ производителя и соответствовать
требованиям указанным в ТУ 14-1-64173 «Отливки трамвайных стрелок,
крестовин и пересечений из
высокомарганцовистой стали марки
110Г1ЗЛ». Соответствие Рисунку 2
(Приложение к описанию лота №18)
62
Длина стрелки
Комплектация:
Наименование товара
Технология изготовления
Длина стрелки
Комплектация:
4,0м.
- тело стрелки с пером – 2 шт. (внутр. и
наружн.)
- комплект подкладок – 14 шт.
- комплект накладок трамвайных – 6
пар
- комплект стыковых болтов с гайками
и шайбами – 24 шт.
- стяжки с гайками и шайбами – 2 шт.
- переводная тяга – 1 шт.
Стрелка трамвайная литая левая
R30 двуперая
ТУ производителя и соответствовать
требованиям указанным в ТУ 14-1-64173 «Отливки трамвайных стрелок,
крестовин и пересечений из
высокомарганцовистой стали марки
110Г1ЗЛ». Соответствие Рисунку 2
(Приложение к описанию лота №18)
4,0м.
- тело стрелки с пером – 2 шт. (внутр. и
наружн.)
- комплект подкладок – 14 шт.
- комплект накладок трамвайных – 6
пар
- комплект стыковых болтов с гайками
и шайбами – 24 шт.
- стяжки с гайками и шайбами – 2 шт.
- переводная тяга – 1 шт.
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
63
Для Лота № 19 Железнодорожные стрелочные переводы Р65 1/9 проект 2769, Р65 1/11
проект 2768, Р65 1/6 проект 2628
Наименование
Требования Заказчика
Предложение Поставщика
показателя
Наименование товара
1.Железнодорожные
стрелочные переводы Р65 1/9
проект 2769
Конструкция
Соответствие Рисунку 1
(Приложение к описанию лота
№19)
Дополнительные
- стрелочный переводной ручной
комплектующие для
механизм с тягой СП 54-05 проект
одного комплекта
1709
- ЦП143 прокладка ПБР65+8 - 208
шт.
- подкладка КБ65 ГОСТ16277-93 208 шт.
- болт М22-8 g+175.48 с шайбой и
гайками – 529 шт.
- болт М22-8 g+75.48 с шайбой и
гайками и клеммами ПК – 416
шт.
- комплект прокладок СП812 – 1
комплект
Наименование товара
2. Железнодорожные
стрелочные переводы Р65 1/11
проект 2768
Конструкция
Соответствие Рисунку 2
(Приложение к описанию лота
№19)
Дополнительные
- стрелочный переводной ручной
комплектующие для
механизм с тягой СП 54-05 проект
одного комплекта
1709
- ЦП143 прокладка ПБР65+8 – 222
шт.
- подкладка КБ65 ГОСТ16277-93
– 222 шт.
- болт М22-8 g+175.48 с шайбой и
гайками – 579 шт.
- болт М22-8 g+75.48 с шайбой и
гайками и клеммами ПК – 333 шт.
- комплект прокладок СП812 – 1
комплект
Наименование товара
3.Железнодорожные
стрелочные переводы Р65 1/6
проект 2628
Конструкция
Соответствие Рисунку 3
(Приложение к описанию лота
№19)
Дополнительные
- стрелочный переводной ручной
комплектующие для
механизм с тягой СП 54-05 проект
одного комплекта
1709
- ЦП143 прокладка ПБР65+8 – 126
шт.
64
- ЦП328 прокладка КБ-10 – 150
шт.
- подкладка КБ65 ГОСТ16277-93
– 126 шт.
- болт М22-8 g+175.36 с шайбой и
гайками – 252 шт.
- болт М22-8 g+75.36 с шайбой и
гайками и клеммами ПК – 273 шт.
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
65
Для Лота № 20 Крестовина трамвайная литая 640 правая, литая 640 левая, литая 364 левая,
литая 364 правая, литая 3191, литая 878
Наименование показателя
Требования Заказчика
Предложение
Поставщика
Наименование товара
1.Крестовина трамвайная литая
640 правая
Технология изготовления
по ТУ производителя и
соответствовать требованиям,
указанным в ТУ 14-1-641-73
«Отливки трамвайных стрелок,
крестовин и пересечений из
высокомарганцовистой стали марки
110Г1ЗЛ»
Конструкция
Соответствие Рисунку 1
(Приложение к описанию лота
№20)
Наименование товара
2.Крестовина трамвайная литая
640 левая
Технология изготовления
по ТУ производителя и
соответствовать требованиям,
указанным в ТУ 14-1-641-73
«Отливки трамвайных стрелок,
крестовин и пересечений из
высокомарганцовистой стали марки
110Г1ЗЛ»
Конструкция
Соответствие Рисунку 1
(Приложение описанию лота №20)
Наименование товара
3.Крестовина трамвайная литая
364 левая
Технология изготовления
по ТУ производителя и
соответствовать требованиям,
указанным в ТУ 14-1-641-73
«Отливки трамвайных стрелок,
крестовин и пересечений из
высокомарганцовистой стали марки
110Г1ЗЛ»
Конструкция
Соответствие Рисунку 2
(Приложение к описанию лота
№20)
Наименование товара
4.Крестовина трамвайная литая
364 правая
Технология изготовления
по ТУ производителя и
соответствовать требованиям,
указанным в ТУ 14-1-641-73
«Отливки трамвайных стрелок,
крестовин и пересечений из
высокомарганцовистой стали марки
110Г1ЗЛ»
Конструкция
Соответствие Рисунку 2
(Приложение к описанию лота
№20)
Наименование товара
5.Крестовина трамвайная
литая 3191
Технология изготовления
по ТУ производителя и
66
Конструкция
Наименование товара
Технология изготовления
Конструкция
соответствовать требованиям,
указанным в ТУ 14-1-641-73
«Отливки трамвайных стрелок,
крестовин и пересечений из
высокомарганцовистой стали марки
110Г1ЗЛ»
Соответствие Рисунку 3
(Приложение к описанию лота
№20)
6.Крестовина трамвайная
литая 878
по ТУ производителя и
соответствовать требованиям,
указанным в ТУ 14-1-641-73
«Отливки трамвайных стрелок,
крестовин и пересечений из
высокомарганцовистой стали марки
110Г1ЗЛ»
Соответствие Рисунку 4
(Приложение к описанию лота
№20)
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
67
Для Лота № 21 Пересечение трамвайное литое 481 левое, литое 481 правое, литое 505 левое,
литое 505 правое, литое 30888 симметричное
Наименование показателя
Требования Заказчика
Предложение Поставщика
Наименование товара
1.Пересечение трамвайное 481
левое из пяти литых
крестовин
Технология изготовления
ТУ производителя и
соответствовать требованиям,
указанным в ТУ 14-1-641-73
«Отливки трамвайных стрелок,
крестовин и пересечений из
высокомарганцовистой стали
марки 110Г1ЗЛ»
Конструкция
Соответствие Рисунку 1
(Приложение к описанию лота
№21)
Наименование товара
2.Пересечение трамвайное 481
правое из пяти литых
крестовин
Технология изготовления
ТУ производителя и
соответствовать требованиям,
указанным в ТУ 14-1-641-73
«Отливки трамвайных стрелок,
крестовин и пересечений из
высокомарганцовистой стали
марки 110Г1ЗЛ»
Конструкция
Соответствие Рисунку 1
(Приложение к описанию лота
№21)
Наименование товара
3.Пересечение трамвайное 505
левое из пяти литых
крестовин и одного литого
комплектного рельса
Технология изготовления
ТУ производителя и
соответствовать требованиям,
указанным в ТУ 14-1-641-73
«Отливки трамвайных стрелок,
крестовин и пересечений из
высокомарганцовистой стали
марки 110Г1ЗЛ»
Конструкция
Соответствие Рисунку 2
(Приложение к описанию лота
№21)
Наименование товара
4.Пересечение трамвайное 505
правое из пяти литых
крестовин и одного литого
комплектного рельса
Технология изготовления
ТУ производителя и
соответствовать требованиям,
указанным в ТУ 14-1-641-73
«Отливки трамвайных стрелок,
крестовин и пересечений из
высокомарганцовистой стали
марки 110Г1ЗЛ»
68
Конструкция
Наименование товара
Технология изготовления
Конструкция
Соответствие Рисунку 2
(Приложение к описанию лота
№21)
5.Пересечение трамвайное
30888 симметричное из шести
литых крестовин
ТУ производителя и
соответствовать требованиям,
указанным в ТУ 14-1-641-73
«Отливки трамвайных стрелок,
крестовин и пересечений из
высокомарганцовистой стали
марки 110Г1ЗЛ»
Соответствие Рисунку 3
(Приложение к описанию лота
№21)
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
69
Для Лота № 22 Нестандартное трамвайное пересечение сборно-сварное из 4-х крестовин,
нестандартное пересечение железной дороги с трамвайными путями сборно-сварное из 4-х
крестовин
Наименование показателя
Требования Заказчика
Предложение Поставщика
Наименование товара
1.Нестандартное трамвайное
пересечение сборно-сварное из
4-х крестовин
Технология изготовления
Геометрические характеристики
должны соответствовать ТУ 14-1641-73 «Отливки трамвайных
стрелок, крестовин и пересечений
из высокомарганцовистой стали
марки 110Г1ЗЛ»
Конструкция
Соответствие чертежу № 60-01
(Приложение к описанию лота
№22)
Наименование товара
2.Нестандартное пересечение
железной дороги с
трамвайными путями
сборно-сварное из 4-х крестовин
Технология изготовления
Геометрические характеристики
должны соответствовать ТУ 14-1641-73 «Отливки трамвайных
стрелок, крестовин и пересечений
из высокомарганцовистой стали
марки 110Г1ЗЛ»
Конструкция
Соответствие чертежу № 31245
(Приложение к описанию лота
№22)
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
70
по Лоту № 23 Клемма прижимная для крепления трамвайных пересечений и крестовин
Наименование показателя
Требования Заказчика
Предложение
Поставщика
Наименование товара
Клемма прижимная для крепления
трамвайных пересечений и
крестовин
Технология изготовления
ТУ производителя
Конструкция
Соответствие Рисунку 1
(Приложение к лоту описанию лота
№23)
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
71
Для Лота № 24 Грунт плодородный
Наименование показателя
Требования Заказчика
Наименование товара
Требования
Предложение
Поставщика
Грунт плодородный
Агрохимические свойства должны
соответствовать постановлению
Правительства Москвы от
27.07.2004г. № 514-ПП.
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
72
Для Лота № 25 Песок для строительных работ
Наименование показателя
Требования Заказчика
Наименование товара
Соответствие
Группа песка
Модуль крупности
Предложение
Поставщика
Песок для строительных работ
ГОСТ 8736-93
средняя
>>2,0 >>2,5
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
73
Для Лота № 26 Железобетонные и чугунные изделия
Наименование
Требования Заказчика
показателя
Наименование товара
1.Кольцо колодезное К-7-1,5
(доборное)
2.Кольцо колодезное К-7-9
3.Кольцо колодезное К-7-10
4.Кольцо колодезное К-7-5
5.Кольцо колодезное К-7-1 (КО-1)
(доборное)
6.Кольцо колодезное К-10-10ч (с
четвертью)
Технология изготовления
В соответствии с ГОСТом 8020-90
Конструкция
Соответствие Рисунку 1
(Приложение к описанию лота
№26)
Наименование товара
7.Сегмент ОПКС-6
Технология изготовления
В соответствии с ГОСТом 130152003
Конструкция
Соответствие Рисунку 2
(Приложение к описанию лота
№26)
Наименование товара
8.Люк чугунный легкий «Д»
Дождеприемник «ДБ» чугунный
Технология изготовления
В соответствии с ГОСТом 3634-99
Конструкция
Соответствие Рисункам 3 и 4
(Приложение к описанию лота
№26)
Предложение Поставщика
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
74
Для Лота № 27 Труба ПНД ф160 для водоотвода на 6 атмосфер, труба ПНД ф40 техническая
на 5 атмосфер
Наименование показателя
Требования Заказчика
Предложение
Поставщика
Наименование товара
1.Труба ПНД ф160 для водоотвода
на 6 атмосфер
2.Труба ПНД ф40 техническая
на 5 атмосфер
Технология изготовления
В соответствии с ГОСТом 185992001
Конструкция
с 4-мя болтовыми отверстиями.
Соответствие Рисунку 1
(Приложение к описанию лота
№27)
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
75
Для Лота № 28 Болт стыковой с гайкой М24х160, болт стыковой с гайкой М24х150, болт
стыковой с гайкой М27х160, шайба пружинная одновитковая под болт М24х150, шайба
пружинная одновитковая под болт М27х160, шуруп путевой 24х170
Наименование показателя
Требования Заказчика
Предложение
Поставщика
Наименование товара
1.Болт
стыковой
с
гайкой
М24х160
2.Болт
стыковой
с
гайкой
М24х150
Технология изготовления
В соответствии с ГОСТом 11530-96
Конструкция
Соответствие Рисунку 1
(Приложение к описанию лота
№28)
Наименование товара
3.Болт
стыковой
с
гайкой
М27х160
Технология изготовления
В соответствии с ГОСТом 11530-96
Конструкция
Соответствие Рисунку 2
(Приложение к описанию лота
№28)
Наименование товара
4.Шайба
пружинная
одновитковая под болт М24х150
Технология изготовления
В соответствии с ГОСТом 19115-91
Конструкция
Соответствие Рисунку 3
(Приложение к описанию лота
№28)
Наименование товара
5.Шайба
пружинная
одновитковая под болт М27х160
Технология изготовления
В соответствии с ГОСТом 19115-91
Конструкция
Соответствие Рисунку 4
(Приложение к описанию лота
№28)
Наименование товара
6.Шуруп путевой 24х170
Технология изготовления
В соответствии с ГОСТом ГОСТ
809-71
Конструкция
Соответствие Рисунку 5
(Приложение к описанию лота
№28)
Заказчик:
Директор филиала
Служба пути ГУП «Мосгортранс»
Поставщик:
________________________ /Зубков С.Н./
_____________________/ Ф.И.О./
76