Документы, включаемые в состав Заявки

1
Документы, включаемые в состав Заявки
Заявка на участие в запросе предложений по форме 1 Приложения №2 к Документации;
Анкета по форме 2 Приложения №2 к Документации;
Проект договора в соответствии с требованиями и условиями Документации (раздел 4);
Справка о перечне и объеме выполнения аналогичных работ (договоров) по форме 3 Приложения№2 к
Документации;
5) Копия лицензии Роскосмоса;
6) Копия сертификата соответствия требованиям менеджмента качества (при наличии);
7) Рекомендации от других заказчиков (при наличии).
1)
2)
3)
4)
Каждый документ, входящий в состав Заявки, должен подаваться в одном PDF-файле. Постранично
отсканированные в разные файлы документы не допускаются. Допускается, если все документы
Заявки будут подаваться одним PDF-файлом. Общий объем вложений не должен превышать 10 Мбайт.
Если объем вложений больше 10 Мбайт, необходимо заархивировать файлы.
2
На бланке организации
«_____»_______________ года
№________________________
Руководителю закупочной комиссии
по выбору поставщиков товаров, работ, услуг
ОАО «РКК «Энергия»
А.А. Логунову
Уважаемый Алексей Алексеевич!
Изучив Извещение о проведении запроса предложений, опубликованное на сайте ОАО «РКК
«Энергия» по адресу www.energia.ru в разделе «Закупки» № _________ от «___» __________ 20___г.
(указывается номер и дата Извещения о проведении запроса предложений) и Документацию по
запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия проведения запроса
предложений,
________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу:
________________________________________________________________________,
(юридический адрес Участника)
в лице __________________________________(должность, ФИО), действующего на основании
_______________________________ (Устава, доверенности №__ от __)
Предлагает заключить Договор ________________________________________________,
(предмет договора, № Лота (многолотовая процедура)
с __________________ (указывается наименование Заказчика),
на условиях и в соответствии с __________________________ (указываются неотъемлемые
приложения к настоящей Заявке – спецификация, проект Договора и т.п.) являющимися
неотъемлемыми приложениями к настоящей Заявке на общую сумму:
Итоговая стоимость Заявки, рубли, с НДС
_____________________________
В том числе НДС1, %, рубли
_____________________________
(итоговая стоимость, рублей, с НДС)
(НДС по итоговой стоимости, рублей)
В указанные сроки:
Сроки выполнения
_____________________________________
(Указываются сроки, в которые Участник сможет выполнить все условия
по Договору, в соответствии с отборочной Документацией)
Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует в течение 60-ти календарных дней
(указать иной срок) со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших
конвертов с Заявками.
В случае применения Участником упрощенной системы налогообложения необходимо приложить уведомление о
применении УСН выданное ИФНС).
1
3
Данная Заявка подается с пониманием того, что Организатор закупки:


не отвечает и не имеет обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и
подачей данной Заявки, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве;
оставляет за собой право:
 отклонить Заявки (предложения) с ценами, превышающими начальную
(предельную) цену (при объявлении начальной (предельной) цены);
 принять или отклонить любую Заявку (предложение) в соответствии с условиями
закупочной Документации;
 отклонить все Заявки;
Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что
_________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника)
не находится в процессе ликвидации и не признано по решению арбитражного суда
несостоятельным (банкротом), не является организацией, на имущество которой наложен арест по
решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой
приостановлена, не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов Участника запроса предложений, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
Настоящим Письмом гарантирую достоверность представленной информации и подтверждаю
право Заказчика и Организатора, не противоречащее требованию формирования равных для всех
Участников запроса предложений условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у
упомянутых в направляемых документах юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях (субпоставщиках,
субподрядчиках).
Настоящая Заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые
приложения:
1. Анкета Участника - на ____ листах;
2. Проект Договора - на ____ листах;
3. Спецификация (смета и т.п.) - на ____ листах;
4. Справка о перечне и объеме выполнения аналогичных работ (договоров) - на ____ листах;
5. Копия лицензии Роскосмоса - на ____ листах;
6. Копия сертификата соответствия требованиям менеджмента качества (при наличии) - на
____ листах;
7. Рекомендации от других заказчиков (при наличии) - на ____ листах.
Руководитель организации
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП
Главный бухгалтер
(подпись)
(Ф.И.О.)
4
Анкета Участника
Приложение №__ к письму
от «____»_____________ г. №__________
№
1.
Наименование данных
Общие данные
Фирменное наименование (полное и сокращенное
наименования организации)
2.
Организационно-правовая форма
3.
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей)
4.
Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц/индивидуальных
предпринимателей (дата и номер, кем выдано)
5.
Принадлежность к субъекту малого и среднего
предпринимательства (орган, ведущий реестр; номер
записи реестра)
6.
Виды деятельности
7.
Срок деятельности (с учетом правопреемственности, с
какого года)
8.
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
9.
Юридический адрес (страна, адрес)
10. Почтовый адрес (страна, адрес)
11. Фактическое местоположение
12. Телефоны (с указанием кода города)
13. Факс (с указанием кода города)
14. Адрес электронной почты
15. Филиалы (перечислить наименования и адреса)
16. Размер уставного капитала, в руб.
17.
Стоимость основных фондов (по балансу последнего
завершенного периода), в руб.
18.
Годовой объем выручки (в руб., без НДС, за последние
два года, указать за каждый год в отдельности)
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка,
19. номер расчетного счета Участника в банке, телефоны
банка, прочие банковские реквизиты)
Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право
20. подписи согласно учредительным документам, с
указанием должности и контактного телефона
Орган управления Участника – юридического лица,
уполномоченный на одобрение сделки, право на
21.
заключение которой является предметом отбора и
порядок одобрения соответствующей сделки
Ф.И.О. уполномоченного (контактного) лица Участника
22. по Заявке с указанием должности, контактного
телефона, электронной почты
Сведения об Участнике
5
Дополнительные данные
Сотрудники организации, выполняющие работы на
23. территории ОАО «РКК «Энергия», являются
гражданами РФ (указать да/нет)
24.
Готовность осуществлять сопровождение
программного обеспечения (указать да/нет)
25.
Готовность провести обучение персонала
заказчика(указать да/нет, форму обучения)
26.
Наличие лицензии Роскосмоса (указать номер, дату,
приложить копию)
27.
Выполнение работ под контролем ВП МО РФ (указать
да/нет, номер ВП)
Возможность отсрочки платежа (в соответствии с
условиями договора) без увеличения стоимости работ
28.
(указать наличие возможности, размер аванса,
порядок последующих расчетов)
29.
Наличие сертификата соответствия требованиям ISO
9001 (указать номер, дату, приложить копию)
30.
Наличие рекомендаций (положительных отзывов) от
других заказчиков (указать наличие, приложить копии)
Руководитель организации
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП
Главный бухгалтер
(подпись)
(Ф.И.О.)
6
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ (договоров)
Приложение № __ к письму
от «____»_____________ г. №__________
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
Сроки выполнения
(год и месяц начала и
окончания, для
незавершенных работ
(договоров) — %
выполнения)
Заказчик
(наименование, адрес,
контактное лицо,
контактные телефоны)
Описание работ
(объем и состав,
описание
основных условий
договора)
Стоимость работ
(сумма договора),
в руб.
1.
2.
…
Руководитель организации
(подпись)
МП
(Ф.И.О.)