Документация по открытому запросу предложений
реклама
РОСМОРРЕЧФЛОТ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РОСМОРПОРТ» УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ФГУП «Росморпорт» __________________ А.В. Тарасенко «_____»____________ 2015 г. Документация по открытому запросу предложений Открытый запрос предложений (№ ЦА 55-15) по выбору организации на право заключения договора на разработку рабочей документации и выполнение работ по стройке: «Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск». Реконструкция здания морского вокзала» для нужд ФГУП «Росморпорт» Москва 2015 2 ОГЛАВЛЕНИЕ Раздел 1. Условия проведения открытого запроса предложений 3 Раздел 2. Образцы форм и документов 16 2.1. Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений 16 2.2. Форма заявки на участие в открытом запросе предложений 18 2.3. Коммерческое предложение 20 2.4. Справка о качестве выполняемых работ и квалификации участника закупки 21 2.5. Форма анкеты участника закупки 23 2.6. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника открытого запроса предложений 24 2.7. Форма декларации участника о соответствии установленным требованиям 25 Раздел 3. Техническое задание 26 Раздел 4. Проект договора 40 3 Раздел 1. Условия проведения открытого запроса предложений 1. Требования к участникам закупки При проведении открытого запроса предложений устанавливаются следующие требования к участникам закупки: соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющегося предметом открытого запроса предложений (далее – Запрос); непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Запросе; отсутствие у участника закупки просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период, размер которой превышает 5% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за соответствующий период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в Запросе не принято. отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки; отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки; отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу и не исполненных решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам), заключенным с ФГУП «Росморпорт» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым товарам, работам, услугам; отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг одноименных закупаемым товарам, работам, услугам за последние 2 года за исключением случаев, указанных в предыдущем подпункте; наличие у Участника Свидетельства СРО о допуске к следующим видам работ по строительству, реконструкции, и капитальному ремонту особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов капитального строительства: 1.1 Разбивочные работы в процессе строительства 1.2 Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 3.1 Механизированная разработка грунта 5.7 Силикатизация и смолизация грунтов 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 32.1 Строительный контроль за общестроительными работами 4 или 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.9. Объекты морского транспорта При этом, для допуска к участию в Запросе в данном свидетельстве предельная стоимость по одному договору на осуществление организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства должна быть не менее цены контракта, предложенной участником конкурса в п.2 заявки на участие в Запросе (форма 2). Требования к работам, являющимся предметом Запроса, содержатся в Техническом задании (Раздел 3 настоящей Документации). Требования к описанию Участниками работ, являющихся предметом Запроса, установлены в Коммерческом предложении (Форма 2.3.). 2. Требования к оформлению заявок на участие в открытом запросе предложений Все документы, представленные участниками закупки, должны быть подписаны руководителем организации (уполномоченным лицом) и скреплены соответствующей печатью организации (при ее наличии). Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов. Все листы заявки на участие в закупке (далее - Заявка) должны быть прошиты и иметь сплошную нумерацию. Заявка должна содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплена печатью (при ее наличии) участника закупки (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки с указанием количества листов в заявке. Заявка может состоять из нескольких томов. При этом опись документов, входящих в состав Заявки первого тома, должна содержать опись последующих томов Заявки. Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением. 3. Требования к языку заявки на участие в открытом запросе предложений Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением тех документов, оригиналы которых на ином языке. Указанные документы должны быть представлены на языке оригинала с подтверждением подлинности указанных документов нотариально заверенным переводом (за исключение случаев, предусмотренных настоящей документацией). 4. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе предложений Заявка, которую представляет участник закупки в соответствии с настоящей Документацией, должна быть подготовлена в соответствии с описью по формам, представленным в разделе 2, и содержать следующие документы: Опись документов (форма 2.1.); Заявка на участие в открытом запросе предложений (форма 2.2.); Коммерческое предложение (форма 2.3); Справка о качестве выполняемых работ и квалификации участника закупки (форма 2.4); Анкета участника закупки (форма 2.5); Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность (форма 2.6.) 5 на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при ее наличии) и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; Декларация участника закупки о соответствии установленным требованиям (Форма 2.7.) Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении открытого запроса предложений; Копия устава в действующей редакции. Копия Свидетельства СРО о допуске к следующим видам работ по строительству, реконструкции, и капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов капитального строительства: 1.1 Разбивочные работы в процессе строительства 1.2 Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 3.1 Механизированная разработка грунта 5.7 Силикатизация и смолизация грунтов 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 32.1 Строительный контроль за общестроительными работами или 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.9. Объекты морского транспорта Копия справки (акта сверки), выданная (выданного) налоговой инспекцией (внебюджетным фондом), об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и санкций, заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом); Копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о финансовых результатах» за два предыдущих года (с отметкой налоговой инспекции) и за последний отчетный период отчетного года (в случаях, когда промежуточная отчетность организацией составляется), заверенные печатью организации (при ее наличии); Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения (в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника выполнение работ, являющихся предметом договора, предоставление обеспечения заявки и предоставление обеспечения исполнения договора является крупной сделкой); Платежное поручение или копия такого поручения о внесении денежных средств на расчетный счет Заказчика в качестве обеспечения заявки на участие в запросе или подлинник банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в размере, установленном документацией Запроса; Другие документы, прилагаемые по усмотрению участника закупки. 5. Порядок представления коммерческого предложения 6 Коммерческое предложение должно быть подготовлено в соответствии с формой, установленной в настоящей Документации. Коммерческое предложение должно содержать текущие цены на выполнение работ. В случае, если в коммерческом предложении не будут учтены какие-либо условия на выполнение работ, то неучтенные затраты по договору будут осуществляться участником закупки за свой счет. В цену на выполнение работ должны быть включены все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору, страхованием рисков, уплатой налогов и сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных законами Российской Федерации. Заявка должна содержать предложения участника закупки на выполнение работ в соответствии с требованиями и на условиях, указанных в проекте договора (Техническом задании). 6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены на выполнение работ Цены на выполнение работ, содержащиеся в Заявке, должны быть выражены в российских рублях. Начальная (максимальная) цена договора указана в Извещении о проведении открытого запроса предложений. Форма, сроки и порядок оплаты работ, определены в проекте договора (Раздел 4 настоящей Документации). 7. Разъяснение Документации по проведению открытого запроса предложений Любой участник закупки вправе направить запрос разъяснений положений Документации в письменной форме в срок не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи Заявок. Заказчик в течение трех дней со дня поступления запроса на разъяснение положений Документации размещает разъяснения положений Документации (без указания наименования, адреса участника закупки, от которого был получен запрос на разъяснения) на официальном сайте. При необходимости сроки подачи Заявок могут быть продлены на срок, достаточный для учета участниками закупки разъяснений положений Документации при подготовке Заявок. 8. Порядок предоставления заявок на участие в открытом запросе предложений Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в открытом запросе предложений. Участник закупки, подавший более одной Заявки, не допускается к участию в Запросе. Участник закупки подает Заявку в письменной форме, в запечатанном конверте. На конверте указывается: «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (№ ЦА 55-15) _______________________________________________________________________________ наименование открытого запроса предложений, на участие в котором подается данная заявка) НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «__» часов «__» _______ 2015 года». Прием Заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с Заявками, но не раньше времени, указанного в Извещении о проведении открытого запроса предложений (далее - Извещение). Заявки до последнего дня срока подачи Заявок подаются по адресу, указанному в Извещении. В день окончания срока подачи Заявок такие Заявки подаются на заседании комиссии по проведению открытого запроса предложений (далее - Комиссия) непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с Заявками, указанному в Извещении, после объявления присутствующим о возможности подать Заявки, изменить или отозвать поданные Заявки. Каждый конверт с Заявкой регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в открытом запросе предложений. Конверты с Заявками, полученные после окончания времени приема конвертов с Заявками, возвращаются участникам, если представители участников присутствуют на вскрытии 7 конвертов. В случае если представители отсутствуют, конверты вскрываются Заказчиком (если на конверте не указаны почтовый адрес - для юридического лица или сведения о месте жительства - для физического лица) и в тот же день такие конверты с Заявками направляются Заказным письмом с уведомлением на почтовый адрес участника. Участникам рекомендуется заблаговременно продумать способ подачи Заявок. По вопросам доставки конвертов с Заявками следует связываться с контактным лицом, указанным в Извещении или с представителями Управления закупок. Для обеспечения присутствия на заседании Комиссии по вскрытию конвертов с Заявками по адресу, указанному в Извещении (в том числе, в случае подачи заявки непосредственно на заседании комиссии), представителям Участников необходимо оформить пропуск (время оформления ≈ 10 минут). По вопросам оформления пропуска необходимо связаться с контактным лицом, указанным в Извещении (могут использоваться любые средства связи, включая телефонную (наиболее предпочтительно), факсимильную и электронную почту). При получении пропуска необходимо предоставить документы удостоверяющие личность. Режим работы бюро пропусков: понедельник-четверг с 09:00 до 18:00 (время московское), пятница с 09:00 до 16:45 (время московское), перерыв на обед с 12:30 до 13:15 (время московское). В случае направления заявки на участие в Запросе предложений через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о пропускном режиме. Участник, отправляющий Заявку с использованием почтовой (курьерской) связи, самостоятельно несет риск доставки Заявки по неправильному адресу или с нарушением порядка и срока для подачи Заявок, а также риск нарушения целостности такой Заявки. Ответственность за несвоевременное предоставление конвертов с Заявками и получение пропусков несет сам Участник. 9. Изменения и отзыв заявок на участие в открытом запросе предложений Участник закупки, подавший Заявку, вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до вскрытия Комиссией конвертов с Заявками. Изменения Заявки должны оформляться и подаваться в соответствии с пунктами 2, 4 и 5 раздела 1, конверт с комплектом документов – маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ _______________________________________________________________________________ (наименование открытого запроса предложений) НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «__» часов «__» _______ 20__ года» и отправляться адресату до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений. 10. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений Публично в день, время и месте, указанных в Извещении, Комиссией вскрываются конверты с Заявками. При вскрытии конвертов с Заявками объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений: - наименование и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с Заявкой которого вскрывается; - наличие сведений и документов, предусмотренных настоящей Документацией; - условия исполнения Договора, указанные в такой Заявке и являющиеся критерием оценки Заявок. Участники закупки, подавшие Заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками. Все присутствующие при вскрытии конвертов с Заявками лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников закупки. 8 В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка или не подано ни одной Заявки, открытый запрос предложений признается несостоявшимся. Если рассматриваемая заявка и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса предложений, Заказчик вправе заключить договор с таким участником закупки, на условиях извещения о закупке, документации о закупке, проекта договора и заявки, поданной участником закупки. После вскрытия конвертов с Заявками не допускается изменение участниками закупки положений представленной ими Заявки. 11. Переторжка В ходе проведения оценки и сопоставления заявок Заказчик может принять решение о проведении переторжки. Переторжка – возможность Участников открыто повысить предпочтительность их заявок на участие в Запросе путем снижения первоначальной (указанной в Заявке) цены. Заказчик может воспользоваться объявленным правом на проведение переторжки, если Комиссия по проведению Запроса полагает, что цены, заявленные Участниками в Заявках, могут быть снижены, либо получит хотя бы от одного из Участников письменную просьбу о проведении переторжки. В случае принятия решения о проведения переторжки Заказчик направляет приглашения всем Участникам, чьи заявки были допущены к участию в Запросе. На переторжку должно лично прибыть лицо, подписавшее Заявку, либо лица, уполномоченные Участником от его имени участвовать в процедуре переторжки и заявлять обязательные для Участника цены. Порядок проведения процедуры переторжки указан в Положении о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Росморпорт», размещенном на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (http://www.zakupki.gov.ru/) и на сайте ФГУП «Росморпорт» (http://www.rosmorport.ru/). По итогам проведения переторжки Комиссией составляется протокол, в котором фиксируются итоговые цены предложений Участников, которые будут учитываться при оценке и сопоставлении Заявок. 12. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений и определение победителя открытого запроса предложений Комиссия рассматривает Заявки в сроки, указанные в Извещении, на соответствие требованиям, установленным настоящей Документацией, и соответствие участников закупки требованиям, установленным в пункте 1 настоящего раздела, в сроки, указанные в Извещении. Отвечающей требованиям признается Заявка, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям настоящей Документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются отклонения или оговорки: а) которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество выполняемых работ; б) которые любым существенным образом ограничивают права Заказчика или обязательства участника закупки по договору, предусмотренные в настоящей Документации; в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников закупки, предоставивших в основном отвечающие существенным требованиям Заявки. Комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности Заявки, которые не представляют собой существенного отклонения при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника закупки, полученный им в результате проведения оценки Заявки. Если в Заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами. 9 На основании результатов рассмотрения Заявок Комиссией принимается решение: – о допуске участника закупки к участию в Запросе; – об отказе в допуске участника закупки к участию в Запросе. Участник закупки не допускается к участию в Запросе в случае: – непредоставления определенных пунктом 4 настоящего раздела документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или об услугах, являющихся предметом Запроса; – несоответствия требованиям, установленным в пункте 1 настоящего раздела; – если предложение о цене Договора превышает начальную (максимальную) цену договора; – непредоставления обеспечения заявки на участие в Запросе в указанном размере; – несоответствия Заявки требованиям настоящей Документации, в том числе если: а) Заявка не соответствует форме, представленной в Документации, и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям Запроса; б) документы не подписаны должным образом. В случае, если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в Запросе всех участников закупки, подавших Заявки, или о допуске к участию в Запросе и признании Участником Запроса только одного Участника, подавшего Заявку, Запрос признается несостоявшимся. Если рассматриваемая заявка и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса предложений, Заказчик вправе заключить договор с таким участником закупки, на условиях извещения о закупке, документации о закупке, проекта договора и заявки, поданной участником. Оценка и сопоставление Заявок осуществляются Комиссией в сроки, указанные в Извещении, в целях выявления лучших условий в соответствии с критериями: Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений Критерии оценки заявок на участие в открытом запросе предложений: 1. Цена договора. (начальная (максимальная) цена договора – 72 470 670 (семьдесят два миллиона четыреста семьдесят тысяч шестьсот семьдесят рублей) рублей 00 копеек, с учетом НДС) 2. Качество выполнения работ. 3. Квалификация участника открытого запроса предложений. Порядок оценки: Для получения итоговой оценки предложений участников открытого запроса предложений использован метод, который обеспечивает сопоставимость предложений, получивших разную оценку по разным показателям. Для получения итоговой оценки для системы разнотипных (имеющих разный физический смысл) показателей принята 10-балльная шкала. 1. «Цена Договора» - (Ai) При оценке участнику открытого запроса предложений, давшему наилучшее (наименьшее) предложение по данному критерию выставляется максимально возможный балл (10), а баллы, полученные другими участниками открытого запроса предложений, рассчитываются, как относительные наилучшему (наименьшему) предложению по следующей формуле: 10 баз Ai = 10 P P ij Vкритерия ij где Ai - рейтинг i – го участника запроса предложений по данному критерию; баз P ij - базовое, наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми претендентами значение данного критерия; P ij - предложение i-го участника запроса предложений по данному критерию; Vкритерия – значимость данного критерия. 2. «Качество выполнения работ» - (Bi) Присвоение (назначение) баллов производится каждым членом Комиссии экспертно в заданных границах принятой 10 балльной шкалы. Итоговая средневзвешенная арифметическая оценка по критерию Bi представляет сумму средневзвешенных баллов i – го Участника по показателям (J1,J2.) 2.1. «Наличие графика производства работ и степень его проработки» - J1 Присвоение (назначение) баллов по каждому показателю критерия «Качество выполнения работ» производится каждым членом Комиссии экспертно в заданных границах принятой 10 балльной шкалы на основании представленного участником в свободной форме графика производства работ. Участнику, представившему наиболее детализированный и проработанный график выполнения работ по Договору, присваивается максимальный балл по данному показателю. 2.2. «Наличие и степень детализации организационно-технологической схемы выполнения работ и ее описание» - J2 Присвоение (назначение) баллов по каждому показателю критерия «Наличие и степень детализации организационно-технологической схемы выполнения работ и ее описание» производится каждым членом Комиссии экспертно в заданных границах принятой 10 балльной шкалы на основании представленной участником в свободной форме организационнотехнологической схемы выполнения работ. По данному показателю оценивается уровень проработки организационнотехнологической схемы работ. Наиболее проработанной организационно-технологической схеме работ присваивается максимальное количество баллов - 10. Баллы по данному показателю присваиваются каждым членом комиссии экспертно. 3. «Квалификация участника открытого запроса предложений» - (Ci) Присвоение (назначение) баллов производится каждым членом Комиссии экспертно в заданных границах принятой 10 балльной шкалы. Итоговая средневзвешенная арифметическая оценка по критерию Ci представляет сумму средневзвешенных баллов i – го Участника по показателям (J3,J4.) 3.1. «Опыт выполнения работ, аналогичных предмету открытого предложений, за последние 3 года» - J3 запроса Опыт выполнения аналогичных работ, оценивается в рамках стоимости оказанных выполненных работ в период с 01.05.2012 года до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе по завершенным контрактам (договорам) - исходя из сопоставления и оценки сведений, содержащихся в представленных в заявке на участие в Запросе копиях контрактов (договоров) и актов сдачи-приемки выполненных работ. 11 Представленные в заявке на участие в Запросе копии контрактов (договоров) подтверждаются Актами сдачи-приемки выполненных работ с указанием стоимости выполненных работ, при этом учитываются работы, выполненные с 01.05.2012 года до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе. Участнику Запроса, представившему подтверждения наибольшей стоимости по оказанным аналогичным услугам, присваивается максимальное количество баллов по показателю. Баллы остальным участникам Запроса присваиваются расчетно, пропорционально, относительно лучшего значения показателя. Аналогичными работами считаются работы по закреплению грунтов, подтвержденные актами выполненных работ. 3.2. «Обеспеченность финансовыми ресурсами» - J4 Оценка заявок по показателю «обеспеченность финансовыми ресурсами» производится путем расчета коэффициентов и показателя характеризующих уровень риска деятельности предприятия с точки зрения сбалансированности или превышения доходов над расходами. Для расчета коэффициентов и показателя используются: 1) «Бухгалтерский баланс»; 2) «Отчет о финансовых результатах»; 3) «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах»; 4) Аудиторское заключение о представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший год (РСБУ или МСФО) (в том случае, если аудит является обязательным). Для целей расчета берется бухгалтерская отчетность за истекший год, составленная по стандартам бухгалтерского учета Российской Федерации (РСБУ), либо, если участником закупок является юридическое лицо – нерезидент, не имеющее представительств в Российской Федерации, - по стандартам международной финансовой отчетности (МСФО) (IAS). Юридические лица – участники закупок, формирующие бухгалтерскую отчетность и по РСБУ и по МСФО, представляют два комплекта отчетности, составленной в соответствии с двумя указанными стандартами учета. Для расчета обеспеченности финансовыми ресурсами участника закупки используются следующие коэффициенты и показатель: - коэффициент автономии (финансовой независимости); - коэффициент финансовой устойчивости (стабильности); - коэффициент абсолютной ликвидности; - коэффициент текущей ликвидности; - коэффициент обеспечения собственными источниками финансирования; - показатель «Стоимость чистых активов предприятия». Коды строк бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ, применяются в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». Методика расчета коэффициентов содержится в «Положении о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Росморпорт», утвержденного Приказом № 489 от 02.10.2013, в п.5.7.2.1. Итоговая арифметическая оценка представляет сумму баллов i – го Участника по всем критериям (Ai, Bi, Сi,) Победителем открытого запроса предложений (далее – Победитель) является Участник, предложение которого по назначенной системе критериев с заданными весомостями получило наибольшее количество баллов. В случае если несколько участников закупки получили одинаковое количество баллов, то наивысшее место присваивается тому участнику закупки, заявка которого поступила ранее заявок 12 других участников закупки. ТАБЛИЦА 1 Система критериев оценки заявок на участие в открытом запросе предложений № п/п Весомость, % Весомость, % Уровень 1 Уровень 2 Наименование Критериев и Показателей Цена договора 1. 60 2. 20 (начальная (максимальная) цена договора – 72 470 670 (семьдесят два миллиона четыреста семьдесят тысяч шестьсот семьдесят рублей) рублей 00 копеек, с учетом НДС) Качество выполнения работ 30 70 3. рублей Наличие графика производства работ и степень его проработки Наличие и степень детализации организационнотехнологической схемы выполнения работ и ее описание Квалификация предложений 20 80 20 участника открытого запроса Опыт выполнения работ, аналогичных предмету открытого запроса предложений, за последние 3 года Обеспеченность финансовыми ресурсами 100 По результатам проведения Запроса Заказчик формирует протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе, содержащий: - сведения обо всех участниках закупки, подавших заявки; - сведения об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения; - сведения о порядке определения победителя; - наименование и почтовый адрес победителя Запроса, а также участника, который, по решению Комиссии, предложил лучшие после победителя Запроса условия исполнения договора. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам и утверждается Заказчиком в течение 1 дня после определения победителя. Указанный протокол размещается на официальном сайте и на сайте Заказчика в течение трех дней со дня подписания такого протокола. 13. Условия заключения договора Договор заключается с той организацией, предложение которой наиболее полно удовлетворяет требованиям Заказчика, изложенным в Документации, и содержит лучшие условия исполнения договора. Договор заключается после предоставления организацией, признанной победителем отрытого запроса предложения, обеспечения исполнения договора в размере 40% от цены договора. Исполнение договора обеспечивается предоставлением банковской гарантии, соответствующей требованиям п.14 Документации о закупке. Договор заключается не ранее, чем через три дня и не позднее 20 дней после получения в Федеральном агентстве морского и речного транспорта согласования крупной сделки. 14. Основные требования к безотзывной банковской гарантии: 13 Банковская гарантия является надлежащим обеспечением исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Условия Банковской гарантии: - безотзывная; - безусловная (по первому требованию Заказчика); - неделимая; - срок действия банковской гарантии: до последнего дня месяца, следующего за месяцем, в котором истекает срок выполнения Работ по Договору. - срок уплаты по Банковской гарантии – в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения Гарантом требования от Бенефициара об уплате денежных средств по Банковской гарантии. Банковская гарантия должна содержать закрытый (исчерпывающий) перечень документов, предоставляемых Бенефициаром банку в качестве приложения к требованию об уплате денежной суммы по Банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть выдана сроком до последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекает срок выполнения работ по договору. Условия банковской гарантии, включаемые в текст банковской гарантии, должны быть согласованы с Заказчиком. Банк, выдающий безотзывную банковскую гарантию, а также условия и текст безотзывной банковской гарантии должны быть согласованы с Заказчиком. 15. Прочие положения Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса предложений в любое время до определения победителя запроса предложений, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками запроса предложений. Настоящая процедура запроса предложений не является торгами, и Извещение о проведении запроса предложений не является публичной офертой Заказчика. 16. Размер обеспечения заявок на участие в открытом запросе предложений: Обеспечение заявки на участие в закупке может быть предоставлено участником закупки путем внесения денежных средств или предоставления банковской гарантии. 16.1. Предоставление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке. – 7 200 000 (семь миллионов двести тысяч) рублей. Реквизиты для перечисления денежных средств: ФГУП «Росморпорт» Адрес: 127055, Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 7 ИНН 7702352454/ КПП 770701001, р/с 40502810938040000135 в ОАО «Сбербанк России», г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 Денежные средства, являющиеся обеспечением заявки на участие в запросе предложений, должны быть внесены по указанным выше реквизитам. Документом, подтверждающим внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в Запросе, является платежное поручение или копия такого поручения о внесении денежных средств на расчетный счет Заказчика. Платежное поручение или копия такого поручения о внесении денежных средств на расчетный счет Заказчика должна быть представлена в составе заявке на участие в Запросе. Невнесение денежных средств и (или) непредоставление документа, подтверждающего внесение денежных средств на расчетный счет Заказчика, является основанием для отказа в допуске к участию в Запросе. 14 Назначение платежа: «обеспечение заявки на участие в открытом запросе предложений (№ ЦА 55-15)». При перечислении денежных средств в платежном поручении в графе «назначение платежа» следует указать «НДС не облагается». 16.2. Предоставление банковской гарантии в качестве обеспечения Заявки. В качестве обеспечения Заявки должен быть предоставлен подлинник банковской гарантии в размере 7 200 000 (семь миллионов двести тысяч) рублей.. Если обеспечение Заявки представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а также требованиям настоящей документации. Банковская гарантия должна удовлетворять следующим требованиям: - безотзывная; - безусловная (по первому требованию Заказчика); - неделимая; - срок действия банковской гарантии: не менее чем через три месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке; - срок уплаты по Банковской гарантии – в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения Гарантом требования от Бенефициара об уплате денежных средств по Банковской гарантии. Банковская гарантия должна содержать закрытый (исчерпывающий) перечень документов, предоставляемых Бенефициаром банку в качестве приложения к требованию об уплате денежной суммы по Банковской гарантии. Предложения по перечню требований к потенциальным банкам-гарантам: Банковская гарантия должна быть предоставлена банком – резидентом РФ, удовлетворяющим следующим требованиям: a. - наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации, b. - осуществление банковской деятельности в течение не менее чем пяти лет; c. - наличие собственных средств (капитала) банка в размере не менее 500 миллионов рублей; d. - соблюдение обязательных нормативов, предусмотренных Федеральным законом от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на все отчетные даты в течение последних шести месяцев; Банковская гарантия может быть предоставлена иностранной кредитной организацией (банком), - в случае, если таковая удовлетворяет следующим критериям: a. - является резидентом иностранного государства – члена ФАТФ (FATF); b. - соответствует критериям b и c из списка требований к российским банкам, поименованных выше; c. - имеет показатель рейтинговой оценки, присвоенный международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service, на уровне не ниже "С", либо аналогичный рейтинг, присвоенный агентством Standard & Poor's или Fitch Ratings; d. - включен в международный банковский справочник Bankers’ Almanac (UK) (используется любой выпуск справочника, изданный не ранее календарного года, предшествующего году оформления гарантии) либо в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на закупку, участие в которой она обеспечивает (обеспечение заявки на участие в открытом запросе предложений (№ ЦА 55-15) по выбору организации на право заключения договора на разработку рабочей документации и выполнение работ по стройке: «Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск, Мурманская область. Реконструкция здания морского вокзала» для нужд ФГУП «Росморпорт»). 15 16.3. Обеспечение Заявки, представленное в соответствии с пунктом 16.1 Документации, возвращается: Участнику (-ам) в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения Запроса; Участнику в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику заявления об отзыве Участником Заявки; Участникам, Заявки которых получены после окончания срока подачи конвертов с Заявками, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе; Участнику (-ам), не допущенному (-ым) к участию в открытом запросе предложений, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в Запросе; Участнику, подавшему единственную Заявку, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным Документацией, или единственно допущенному к участию в Запросе Участнику и признанному Участником, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с Участником, Участникам, которые участвовали в Запросе, но не стали Победителями открытого запроса предложений, за исключением Участника, Заявке которого присвоен второй номер; Участнику, Заявке которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с Победителем; Победителю Запроса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. В случае предоставления обеспечения заявки в виде банковской гарантии в соответствии с пунктом 16.2 Документации, подлинник такой банковской гарантии не возвращается участнику (подлинник банковской гарантии подается в составе заявки на участие в Запросе и является её неотъемлемой частью). 1. 2. 3. 4. 16.4. Обеспечение Заявки не возвращается в следующих случаях: Уклонения Победителя Запроса от заключения договора; Уклонения Участника, Заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора, в том случае, если Победитель Запроса уклонился от заключения договора; Уклонения Участника, подавшего единственную Заявку от заключения договора, если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Документацией; Уклонения единственного допущенного к участию в Запросе и признанного Участником Участника от заключения договора. 16 Раздел 2. Образцы форм и документов 2.1. Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представляемых для участия в открытом запросе предложений (№ ЦА 55-15) по выбору организации на право заключения договора на разработку рабочей документации и выполнение работ по стройке: «Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск, Мурманская область. Реконструкция здания морского вокзала» для нужд ФГУП «Росморпорт» Настоящим___________________________________________________________________ (наименование организации – Участника открытого запроса предложений) подтверждает, что для участия в данном открытом запросе предложений нами направляются ниже перечисленные документы: № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Наименование Заявка на участие в открытом запросе предложений (по форме в Разделе 2) Коммерческое предложение (по форме в Разделе 2) Справка о качестве выполняемых работ и квалификации участника закупки (по форме в Разделе 2); Анкета участника открытого запроса предложений (по форме в Разделе 2) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность (форма 2.6.) на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью (при ее наличии) заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении открытого запроса предложений; Копия устава в действующей редакции; Копия Свидетельства СРО о допуске к следующим видам работ по строительству, реконструкции, и капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов капитального строительства: 1.1 Разбивочные работы в процессе строительства 1.2 Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними Кол-во Номера страниц страниц 17 9. 10. 11. 12. 13. … элементов или их частей 3.1 Механизированная разработка грунта 5.7 Силикатизация и смолизация грунтов 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 32.1 Строительный контроль за общестроительными работами или 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.9. Объекты морского транспорта Копия справки (акта сверки), выданная (выданного) налоговой инспекцией (внебюджетным фондом), об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и санкций, заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом) Копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о финансовых результатах» за два предыдущих года (с отметкой налоговой инспекции) и за последний отчетный период отчетного года (в случаях, когда промежуточная отчетность организацией составляется), заверенные печатью организации (при ее наличии) Декларация участника о соответствии установленным требованиям (по форме в Разделе 2) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения Платежное поручение или копия такого поручения о внесении денежных средств на расчетный счет Заказчика в качестве обеспечения заявки на участие в запросе или подлинник банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в размере, установленном документацией Запроса; Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участником открытого запроса предложений Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.) м.п. (при ее наличии) 18 2.2. Форма заявки на участие в открытом запросе предложений На бланке организации Дата, исх. номер ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (№ ЦА 55-15) по выбору организации на право заключения договора на(№ ЦА 55-15) по выбору организации на право заключения договора на разработку рабочей документации и выполнение работ по стройке: «Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск, Мурманская область. Реконструкция здания морского вокзала» для нужд ФГУП «Росморпорт» 1. Изучив Документацию на заключение вышеупомянутого договора, _______________________________________________________________________________ (наименование организации - Участника открытого запроса предложений) в лице_____________________________________________________________________________ (наименование должности руководителя и его Ф. И. О.) сообщает о согласии участвовать в открытом запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку. 2. Мы согласны выполнить работы, предусмотренные открытым запросом предложений, в соответствии с требованиями Документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении: цена договора ______________________________________ рублей, с учетом НДС; (суммарная цена цифрами и прописью) срок выполнения работ – до 31.12.2015. 3. К заявке на участие в открытом запросе предложений прилагаются документы, согласно описи: на _____ л. 4. Мы также ознакомлены с материалами Технического задания на выполнение работ, влияющими на стоимость договора. 5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки или затраты на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом открытого запроса предложений, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим заданием. 6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации открытого запроса предложений и Техническим заданием и согласно нашим предложениям. 7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов власти и упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях. 8. В случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями Документации и условиями исполнения договора, изложенными в настоящей заявке не ранее, чем через три дня и не позднее 20 дней после получения в Федеральном агентстве морского и речного транспорта согласования крупной сделки. 9. В том случае, если наше предложение будет лучшим после предложений Победителя открытого запроса предложений, а Победитель открытого запроса предложений будет признан 19 уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями Документации и условиями, изложенными в настоящей Заявке. 10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен: ________________________________________________________________________ (Ф. И. О., телефон работника организации - Участника открытого запроса предложений) Все сведения о уполномоченному лицу. проведении открытого запроса предложений просим сообщать 12. Наши юридический и фактический адреса: ____________________________, телефон ____________, факс ___________, банковские реквизиты: ____________________________________________________. 13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по почтовому адресу: _____________________________________________________________________ Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.) м.п. (при ее наличии) 20 2.3. Коммерческое предложение Открытый запрос предложений (№ ЦА 55-15) по выбору организации на право заключения договора на разработку рабочей документации и выполнение работ по стройке: «Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск, Мурманская область. Реконструкция здания морского вокзала» для нужд ФГУП «Росморпорт» КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № п/п Наименование работ по Договору, основных этапов его выполнения Стоимость этапа (руб.), с учётом НДС Примечание ИТОГО* В т.ч. НДС Инструкции по заполнению 1. 2. 3. 4. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником открытого запроса предложений! В этой форме участник открытого запроса предложений указывает сведения о предлагаемых им условиях выполнения работ. По каждой из позиций участником открытого запроса предложений должны быть заполнены все поля формы. * Итоговая сумма должна совпадать с суммой указанной в п.2 заявки на участие в запросе. Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.) м.п. (при ее наличии) 21 2.4. Справка о качестве выполняемых работ и квалификации участника закупки Участника ___________________________________________ по Открытому запросу предложений (№ ЦА 55-15) по выбору организации на право заключения договора на разработку рабочей документации и выполнение работ по стройке: «Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск, Мурманская область. Реконструкция здания морского вокзала» для нужд ФГУП «Росморпорт» Наличие графика производства работ и степень его проработки (J1) Предоставляется в свободной форме график производства работ Наличие и степень детализации организационно-технологической схемы выполнения работ и ее описание (J2) Предоставляется в свободной форме с описанием порядка и плана проведения работ, обеспечивающего соблюдение качества и сроков Опыт выполненных работ, аналогичных предмету открытого запроса предложений, за последние 3 года (J3) № п/п Вид работ 1 Стоимость выполненных работ, тысяч. руб. в т.ч. Общий объем собственным и силами 2 3 Период выполнения работ начало окончание 4 5 Заказчик (адрес, телефон, контактное лицо) 6 Сведения о претензиях и судебных исках 7 1. 2. 3. … Опыт оказания аналогичных работ, оценивается в рамках стоимости оказанных выполненных работ в период с 01.05.2012 года до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе по завершенным контрактам (договорам) - исходя из сопоставления и оценки сведений, содержащихся в представленных в заявке на участие в Запросе копиях контрактов (договоров) и актов сдачи-приемки выполненных работ. Представленные в заявке на участие в Запросе копии контрактов (договоров) подтверждаются Актами сдачи-приемки выполненных работ с указанием стоимости выполненных работ, при этом учитываются работы, выполненные с 01.05.2012 года до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе. Участнику Запроса, представившему подтверждения наибольшей стоимости по оказанным аналогичным услугам, присваивается максимальное количество баллов по показателю. Баллы остальным участникам Запроса присваиваются расчетно, пропорционально, относительно лучшего значения показателя. Аналогичными работами считаются работы по закреплению грунтов, подтвержденные актами выполненных работ. Данные, не подтвержденные копиями договоров и актов сдачи-приемки работ, не будут учтены при оценке заявок. 22 Обеспеченность финансовыми ресурсами (J4) Для расчета показателя «Обеспеченность финансовыми ресурсами» Участник должен приложить: 1) «Бухгалтерский баланс»; 2) «Отчет о финансовых результатах»; 3) «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах»; 4) Аудиторское заключение о представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший год (РСБУ или МСФО) (в том случае, если аудит является обязательным). При расчете показателя «Обеспеченность финансовыми ресурсами» комиссией берется бухгалтерская отчетность за истекший год, составленная по стандартам бухгалтерского учета Российской Федерации (РСБУ), либо, если участником закупок является юридическое лицо – нерезидент, не имеющее представительств в Российской Федерации, - по стандартам международной финансовой отчетности (МСФО) (IAS). Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.) м.п. (при ее наличии) 23 2.5. Форма анкеты участника закупки АНКЕТА 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма __________________________________________________________________ данные представляются на основании учредительных документов установленной формы (Устав, положение, учредительный договор), Свидетельства о государственной регистрации, Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Страна Адрес 2. Юридический адрес Участника 3. Почтовый адрес Участника Страна Адрес Телефон Факс Адрес электронной почты Адрес сайта в сети Интернет 4. ИНН 5. КПП 6. ОГРН 7. Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства Да/Нет (Оставить необходимое) В подтверждение отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды предоставляются: Копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и санкций. Копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о финансовых результатах» за два предыдущих года (с отметкой налоговой инспекции) и за последний отчетный период отчетного года (в случаях, когда промежуточная отчетность организацией составляется), заверенные печатью организации (при ее наличии). Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.) м.п. (при ее наличии) 24 2.6. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника открытого запроса предложений ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ г. Москва _____________________________________________________________________ (число, месяц и год выдачи доверенности прописью) Организация – Участник открытого запроса предложений______________________________ ________________________________________________________________________________ доверяет __________________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность) паспорт серии ____________№ ___________ выдан ___ «___» ___________________________ ________________________________________________________________________________ представлять интересы ________________________________________________________________________________ (наименование организации) на открытом запросе предложений _____________________________________________________________________, (название) В целях выполнения данного поручения он уполномочен предоставлять комиссии по проведению открытого запроса предложений необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением. Подпись ________________________________ (Ф.И.О. удостоверяемого) Доверенность действительна по ________________________ удостоверяем. (подпись удостоверяемого) « _____ » _______________20__ г. Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.) м.п. (при ее наличии) 25 2.7. Форма декларации участника о соответствии установленным требованиям Приложение к заявке от «___» ____ 20___г. ДЕКЛАРАЦИЯ Участника закупки о соответствии установленным требованиям. Настоящей Декларацией _________________________________ (далее – Участник) (наименование Участника) подтверждает, что на день подачи заявки на открытый запрос предложений ___________: - участник не находится в процессе ликвидации; - отсутствует решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства; - деятельность Участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - у Участника отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; - сведения об Участнике отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - сведения об Участнике отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - отсутствуют на момент проведения Закупки вступившие в силу и не исполненные решения суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам), заключенным с ФГУП «Росморпорт» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым товарам, работам, услугам; - отсутствуют на момент проведения Закупки вступившие в силу решения суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг одноименных закупаемым товарам, работам, услугам за последние 2 года за исключением случаев, указанных в предыдущем подпункте. Участник ________________ /_______________________ (Подпись) (Ф.И.О.) м.п. (при ее наличии) 26 Раздел 3. Техническое задание Техническое задание на разработку рабочей документации и выполнение работ по стройке: «Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск, Мурманская область. Реконструкция здания морского вокзала» для нужд ФГУП «Росморпорт» В соответствии с проектом «Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск, Мурманская область. Реконструкция здания морского вокзала. Корректировка», шифр 0200-0679-00, разработанным ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» и получившим положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» №603-15/ГГЭ9559/05 от 17.04.2015г. в рамках Договора необходимо выполнить следующие работы: 1. Разработка рабочей документации (специальный технологический проект закрепления грунтов). Для предпостроечной подготовки песчаных грунтов основания, в целях ликвидации способности к виброразжижению и повышения прочности, проектом определен способ закрепления грунтов – смолизация. Сплошное закрепление водонасыщенных песчаных грунтов (коэффициент фильтрации 0,31-0,52 м/сутки) предусмотрено под всей площадью фундаментной плиты здания (проектируемая). Относительная отметка низа плиты минус 2,0м. (от существующей отметки полов внутри здания), глубина от поверхности планировки – 1,4м. С учетом предусмотренной проектом бетонной подготовки под плитой основания, смолизацию грунтов необходимо выполнить ниже относительной отметки минус 2,1 м. Давление под подошвой плиты не превышает 0,2 Мпа. Требуемая прочность закрепленного грунта на одноосное сжатие Rз составляет 0,5 Мпа. Минимальный вынос закрепления за контур фундаментной плиты – 0,3м. Модуль деформации не менее 3800 т/м2. Значения требуемых характеристик закрепленных грунтов приведены в таблице: Средние значения характеристик закрепленных Способы Характери песков при их прочности R з, МПа закрепления стики грунта 0,5 c з, МПа 0,10 Смолизация φз, град. 39 E з, МПа 38 Общая площадь закрепляемого грунта составляет 1435 м2. Глубина закрепления от 2,0м до 5,0м. (от отметки низа фундаментной плиты (минус -2,1м)). Объем закрепляемого грунта, определенный по инженерно-геологическим разрезам – 4930,0 м3. Специальная технологическая часть проекта по химическому закреплению грунтов должна выполняться специализированной проектной организацией или подразделением, имеющим специалистов по химическому закреплению грунтов и опыт проектирования таких мероприятий. При разработке рабочего проекта по закреплению грунтов должны быть выполнены лабораторные исследования по укреплению грунтов и опытное укрепление грунта в натурных условиях. По результатам лабораторных исследований уточняется вид инъекционного раствора и материалы для его приготовления, определяются физико-механические и реологические характеристики раствора и физико-механические характеристики укрепленного грунта. 27 После выбора вида и состава инъекционного раствора необходимо выполнить опытное укрепление грунта на строительной площадке для определения расчетного объема и радиуса инъекции раствора, физико-механических характеристик укрепленных грунтов, уточнения технологических приемов и параметров инъекции (давление нагнетания, расход материалов), времени инъекции единицы объема грунта. Специальный технологический проект закрепления грунтов, должен содержать следующие технические решения и данные: - обоснованные расчетом данные об объемах закрепленных грунтовых массивов и общем количестве необходимых для выполнения работ материалов; - данные о пространственном расположении в закрепляемых массивах инъекторов или инъекционных и контрольных скважин в плане и по глубине с указанием их глубин, наклонов, диаметров скважин и допускаемых отклонений по направлениям; - данные о номенклатуре, характеристиках и количестве необходимых для выполнения работ механизмов и оборудования (бурового, забивного, насосного, инъекционного компрессорного, емкостей и др.); - обоснованные расчетами решения по режиму процесса закрепления (удельные расходы при нагнетании закрепляющих реагентов, величины давлений при нагнетании, ожидаемая производительность инъекционных работ, температура нагнетаемых растворов); стройгенплан с нанесением на него расположения транспортных путей, сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения и освещения, растворного узла и растворопроводов, складов для химических и других материалов, а также иных временных построек и устройств, необходимых для выполнения работ, дополняющие генплан графики поступления на строительство материалов, специального оборудования и строительных машин; технологические карты или схемы с описанием способов и технологической последовательности производимых работ, трудозатрат и потребностей в механизмах и материалах по этапам; - объемы работ по контрольному закреплению и указания по их выполнению; - дополнительные указания к мероприятиям по контролю качества работ по закреплению грунтов, технике безопасности, охране окружающей среды; - календарный план работ, в котором на основе объемов работ, технологии и наличия механизмов и оборудования устанавливаются последовательность и сроки выполнения отдельных видов работ. - другие данные общестроительного характера (вспомогательные устройства, мероприятия при работах в зимних условиях, обеспечение рабочего персонала пассажирским транспортом и общественным питанием и т.д.); - сметные расчеты; При разработке проектных решений по химическому закреплению грунтов необходимо обратить особое внимание на расположение существующих фундаментов, ростверков и свайного основания здания морского вокзала, а также принять во внимание особые условия проведения работ. Проект передается заказчику в сброшюрованном виде в 3-х экз. и в электронном виде на CD-дисках в 1-м экз. Графические материалы - в файлах dwg, DXF, сметная документация. 2. Подготовка строительной площадки, включая: - обследование территории на наличие взрывоопасных предметов (ВОП); - создание геодезической разбивочной основы для строительства; - установку временного ограждения и дорожных знаков, в соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения (СОД) (прилагается). - установку WEB-камер для круглосуточной передачи информации о ходе работ на сайты Заказчика и Генподрядчика в режиме «on-line»; - обустройство стройплощадки в соответствии со стройгенпланом. 28 3. Работы по временному усилению конструктивных элементов здания морского вокзала, обеспечивающие долговременную прочность конструкций на период выполнения работ. Решения по временному укреплению конструкций здания, разрабатываются Генподрядчиком в проекте производства работ (ППР) и согласовываются с представителем Заказчика и автором проекта (ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»). Временные металлические пояса и накладки устанавливаются на всех углах и простенках через деревянные подкладки из досок толщиной 30мм, устанавливаемых с шагом 300мм. Временные пояса из металлических швеллеров №16 устанавливают на отметках: минус 0,250, плюс 2,600, плюс 6,100. Шаг стяжных болтов диаметром 16мм 300-:- 600мм. После завершения работ по договору элементы усиления не демонтируются, а передаются Генподрядчиком по акту (с приложением исполнительной документации) представителю Заказчика. 4. Демонтаж существующих конструкций здания (основные объемы демонтажа приведены в ведомости объёмов работ). До начала работ по демонтажу Генподрядчик на основании проекта организации работ по демонтажу (ПОР), разрабатывает и согласовывает с представителем Заказчика и автором проекта (ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ») проект производства работ (ППР). 5. Разработка котлована. Выемка грунта производится до отметки низа фундаментной плиты. Внутри здания работы производятся вручную, по периметру с применением средств малой механизации. Непригодный к дальнейшему использованию грунт подлежит утилизации. При разработке котлована производится обследование технического состояния всех фундаментных балок и при необходимости осуществляется их закрепление, по согласованию с авторским надзором. 6. Работы по закреплению (смолизации) грунтов основания. Работы по смолизации грунтов должны выполняться в соответствии с разработанной Генподрядчиком и утвержденной представителем Заказчика рабочей документацией и ППР. Работы выполняются специально обученной бригадой исполнителей при наличии предусмотренных проектом оборудования и материалов, и только после опробования в производственных условиях всего комплекта оборудования, установок и коммуникаций. Кроме того, в обязанности Генподрядчика входит производство всех геодезических работ в процессе строительства, создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные съемки. До начала выполнения строительно-монтажных работ Генподрядчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и передать поэтапно представителю Заказчика техническую документацию на нее и закрепленные на площадке строительства пункты основы, в том числе: а) знаки разбивочной сети строительной площадки; б) нивелирные реперы по границам и внутри застраиваемой территории; в) каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов геодезической разбивочной основы. Генподрядчик должен вынести за пределы стройплощадки и закрепить на местности, по согласованию с представителем Заказчика, расположенный на здании морского вокзала, пункт 29 опорной геодезической сети (ст.пп 4б). (Пункты опорной геодезической сети передаются представителем Заказчика Генподрядчику по акту). До начала выполнения геодезических работ на строительной площадке рабочие чертежи, используемые при разбивочных работах (разрабатываются Генподрядчиком), должны быть проверены в части взаимной увязки размеров, координат и отметок (высот) и разрешены к производству техническим надзором Заказчика. С целью предупреждения, своевременного выявления и прекращения развития деформаций здания по причине деформации основания и фундаментов, Генподрядчиком должны вестись регулярные наблюдения. а) визуальные, осмотр конструкций; б) геодезические наблюдения за осадкой фундаментов с точностью нивелирования третьего разряда или более высокой точностью. Геодезические наблюдения состоят в периодическом измерении высотных положений нивелировочных марок по отношению реперов и в сопоставлении результатов измерений, проводимых в различные периоды времени. В качестве геодезических знаков для измерения осадок и деформаций сооружений методом нивелирования, служат марки и репера. Установка марок в кирпичной стене выполнить по периметру через 15—20 м с обязательной установкой их на углах зданий, в местах примыкания поперечных стен к продольным. Необходимо предусмотреть устройство временных реперов, они должны быть размещены так, чтобы каждый из них мог служить исходной точкой для наблюдения за осадкой здания и находился возможно ближе к маркам (на расстоянии 20м). Мониторинг качества выполненных работ осуществляется в процессе производства строительных работ в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01–87, 3.03.01–87. Основной задачей мониторинга за сохранностью зданий и сооружений является фиксация превышений критериев безопасного ведения работ. Контролируемые в процессе производства строительно-монтажных работ геометрические параметры сооружений, методы геодезического контроля, порядок и объем его проведения должны быть установлены проектом производства геодезических работ (ППГР), который должен быть согласован с представителем Заказчика и автором проекта (ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ») До начала Работ необходимо разработать и согласовать с территориальным органом Росприроднадзора и Представителем Заказчика программу производственного экологического контроля (мониторинга), а в течение всего периода производства Работ выполнять ее мероприятия. На весь период проведения работ заключить договора на сдачу отходов со специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии. Особые условия производства работ на объекте: - объект реконструкции расположен на территории действующего предприятия; - объект расположен в водоохранной зоне Кольского залива; - территория объекта находится в зоне приливно-отливных явлений; - здание подключено к существующим инженерным коммуникациям, при необходимости Генподрядчик производит отключение соответствующих систем; - техническое состояние здания – ограниченно работоспособное; - производство работ по смолизации предусмотрено в закрытых помещениях здания, в связи с этим Генподрядчик организует усиленную приточно-вытяжную вентиляцию на период проведения работ. 30 Ведомость объемов работ Объём работ № п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 1 2 4 5 Примечание 6 Ι. Разработка рабочей документации и ППР РД на работы по инъекционному химическому закреплению грунтов методом смолизации разрабатывается в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011 «Укрепление грунтов инъекционными методами в строительстве» с проведением лабораторных испытаний и опытного закрепления грунта. ΙΙ. Временное усиление конструкций Решение по временному усилению конструктивных элементов Временное усиление 1 тн/м3 _ согласовываются с Заказчиком и конструктивных элементов Генеральным проектировщиком. Объёмы работ определяются в ППР. ΙΙΙ. Демонтажные работы Демонтажный участок №1, арх. №78687-2/1, листы №7,8 Демонтаж кровли, стропильной системы кровли, вентиляции, труб отопления, ж/б плит чердачного перекрытия полностью, ж/б карнизных плит, кирпичных стен сверху до отм. +6.600 Арх. Демонтаж конструкции 2 кг 842,0 №78687-1/3 флагштока Приложение А, л.11 Демонтаж вентиляционного Арх. 3 оборудования (в т. ч. кг 1208,85 №78687-1/3 вентиляторы) Приложение А, л.17-20 Арх. Демонтаж вент. коробов из 3 4 м 104,4 №78687-1/3 шлакоалебастровых плит Приложение А, л.17 Арх. Демонтаж вент, коробов из 5 м3 5,0 №78687-1/3 шлакобетонных плит Приложение А, л.17 Демонтаж вентиляционных шахт, состав стен шахт: - лист стальной 6 - войлок м2 102,5 Арх. - доска толщиной 40мм №78687-1/3 - войлок Приложение А, л.17 прим. п.6 - цементная штукатурка 20мм Демонтаж жалюзийных решёток Арх. 7 - сеч. 0,150х0,150 – 39 шт. кг 168,0 №78687-1/3 - сеч. 0,150х0,250 – 17 шт. Приложение А, л.17 Арх. Демонтаж трубопровода горячей 8 м/пог 267,2 №78687-1/3 воды Приложение А, л.17 Демонтаж кровельного покрытия Арх. состоящего из: 2 9 м 1565,54 №78687-1/3 -кровельная сталь Приложение А, л.1 -обрешетка из брусков 50х50 с 31 Объём работ № п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 1 2 4 5 Примечание 6 шагом 200 мм 10 11 12 Демонтаж деревянной стропильной системы кровли 3 м 73,0 Демонтаж по проекту кап. Ремонта «КБ Торговый порт» 1983 г. (данные заказчика) м3 65,0 Итого м3 138,0 м2 1190,23 Демонтаж слоев утепления чердачного перекрытия: - шлакобетон полусухой толщиной 80 мм - толь 1 слой с прокладкой швов - маты из мин. войлока толщиной 40 мм Демонтаж чердачного перекрытия: - сборные ж/б элементы - монолитные участки кг м3 121493,0 79,0 13 Демонтаж кирпичных стен и перегородок до отм. +6.600 м3 168,3 14 Демонтаж карнизных плит кг 44623,0 Арх. №78687-1/3 Приложение А, л.11, 12 Арх. №78687-2/1 л.7 Арх. №78687-1/3 Приложение А, л.11, 12 Арх. №78687-1/3 Приложение А, л.1 Арх. №78687-1/3 Приложение А, л.9 Арх. №78687-1/1 л.7 Арх. №78687-1/3 Приложение А, л.10 Демонтажный участок №2, арх. №78687-2/1, лист №9 Демонтаж перегородок 2 этажа полностью, демонтаж кирпичной стены 2 этажа по оси "Е" в осях "10-12", демонтаж лестниц в осях "Е-Л" и "10"; в осях «Е-И» и «1-2»; в осях «Е-И» и «12-13» полностью, демонтаж кирпичных стен по осям «2» и «12» до оси «Е» полностью до отм, -0,470, демонтаж элементов заполнения оконных и дверных проёмов Арх. 15 Демонтаж перегородок м3 54,66 №78687-1/3 л.9 Арх. Демонтаж стеклянных 16 м3 23,4 №78687-1/3 перегородок л.9 Арх. Демонтажных кирпичных стен 17 м3 75,83 №78687-1/3 полностью л.9 Демонтаж лестницы в осях «ЕЛ» - «10» 1,5 Арх. №78687-1/3 18 - демонтаж монолитных м3 2991,5 Приложение А, л.7 ступеней лестницы и лестничной кг 179,6 32 Объём работ № п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 1 2 4 5 19 20 21 22 23 24 25 Примечание 6 площадки кг - демонтаж ж/б ступеней лестницы - демонтаж металлических косоуров Демонтаж лестниц и лестничных площадок в осях «Е-Л» - «1-2» и «Е-Л» - «12-13» - демонтаж монолитных Арх. м3 1,2 ступеней лестницы в осях «Е-И – №78687-1/3 «12-13» Приложение А, л.21, 22 кг 12640,0 - демонтаж ж/б ступеней лестниц и лестничных площадок кг 4120,0 - демонтаж косоуров лестниц Демонтаж элементов заполнения Арх. проемов: шт. 51 №78687-1/3 - демонтаж оконных блоков шт. 46 Приложение А, л.1 - демонтаж дверных блоков Разборка полов, из них: - тип пола 5 – 395,5 м2 м2 931,0 2 - тип пола 6 – 141,0 м - тип пола 7 – 62,0 м2 - тип пола 8 – 75,0 м2 Арх. 2 - тип пола 9 – 93,5 м №78687-1/3 - тип пола 9п – 57,0 м2 Приложение А, л.1 - тип пола 10 – 29,0 м2 - тип пола 10л – 45,5 м2 - тип пола 11 – 22,0 м2 - тип пола 12 – 10,5 м2 Арх. Отбивка штукатурки с 2 №78687-1/1 внутренней поверхности м 1133,9 л.9 кирпичных стен Демонтажный участок №3, арх. №78687-2/1, лист №10 Демонтаж ж/б плит и монолитных участков междуэтажного перекрытия. Демонтаж Арх. междуэтажного перекрытия №78687-1/3 кг 2750 - сборные ж/б элементы Приложение А, л.8, 9 м3 1,1 - монолитные участки Демонтаж монолитного участка: м/о И-Е, у оси 3 2124,0 кг (b=1,5м, б=0,1м, l=5,9) 0,89 Арх. м/о И-Е, у оси 12 1152,0 м3 №78687-1/3 (b=0,8м, б=0,1м, l=5,9) 0,48 Приложение А, л.8, 9 Демонтаж сборных ж/б элементов (14 пустотных плит) м/о И-Е, 11-12 кг 19040,0 33 Объём работ № п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 1 2 4 5 Примечание 6 (b=16,8м, б=0,22 м, l=5,9) м 21,8 Демонтаж сборных ж/б элементов (7 сплошных плит) кг 1211,0 26 м/о Е -Д, 12-13 м3 1,34 (b=3,2м, б=0,14 м, l=3,0) Демонтажный участок №4, арх. №78687-2/1, лист №11 Демонтаж перегородок 1 этажа частично, демонтаж монолитных ступеней входного вестибюля и лестницы в осях "е-л" и "10" полностью, демонтаж кирпичной стены 1 этажа по оси "е" в осях "10-12", демонтаж металлических козырьков входов и входных крылец полностью, демонтаж элементов заполнения оконных и дверных проёмов Арх. 27 Демонтаж перегородок м3 60,3 №78687-1/3 Приложение А, л.7 Арх. Демонтаж монолитных ступеней 3 28 м 7,7 №78687-1/3 входного вестибюля Приложение А, л.7 Арх. Демонтаж монолитных ступеней 29 м3 0,5 №78687-1/3 лестницы в осях «13-13» и «В-Д» Приложение А, л.7 Арх. Демонтаж кирпичных стен до 3 30 м 20,24 №78687-1/1 отм. 0.000 л.11 Демонтаж элементов Арх. в заполнения проемов: №78687-1/3 31 - демонтаж оконных блоков шт. 45 Приложение А, л.1 - демонтаж дверных блоков шт. 51 Разборка полов, из них: - тип пола 13 – 722,0 м2 Арх. м2 2 32 - тип пола 15 – 68,0 м 1195,0 №78687-1/3 - тип пола 16 – 307,0 м2 Приложение А, л.1 - тип пола 17 – 98,0 м2 Отбивка штукатурки с Арх. №78687-1/1 2 33 внутренней поверхности м 1449,9 л.11 кирпичных стен Арх. Демонтаж конструкции 34 кг 1072,0 №78687-1/1 металлических козырьков л.9 Демонтаж крылец: - демонтаж покрытия крыльца из м2 137,7 гранитных плит шт. 21 Арх. -разборка гранитных ступеней 35 №78687-1/1 - демонтаж монолитной плиты м3 13,8 л.9 крыльца - демонтаж фундамента из м3 93,0 бутобетона М100 Демонтажный участок №5, лист №12 3 34 Объём работ № п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 1 2 4 5 Примечание 6 Демонтаж свайного фундамента Демонтаж части свайного Арх. фундамента по оси "Е" между 36 м3 3,02 №78687-1/3 осями "11-12" из бутобетона Приложение А, л. 2,3,6 М100 Демонтаж радиаторов отопления 1 этаж (металлические, в т.ч. шт. 36 Вес 396 кг биметаллические) 1 этаж (чугунные) шт. 3 Вес 136 кг 37 2 этаж (металлические, в т.ч. шт. 14 Вес 154 кг биметаллические) 2 этаж (чугунные) шт. 8 Вес 394 кг Демонтаж лифта Лифт электрический грузовой Кабина выполнена из нержавеющей малый ПГ-241, стали. В комплект лифта входит 38 грузоподъёмностью 100кг шт. 1 шахта из металлического каркаса, Размеры шахты 1300х750 мм, вес огороженная со всех сторон до 2 тонн. сплошными металлическими щитами Перевозка строительного мусора от демонтажа на расстояние 19 км и утилизация. ΙV. Разработка котлована При разработке котлована производится обследование фундаментных балок и при 39 Разработка котлована м3 2800 необходимости осуществляется их закрепление, по согласованию с авторским надзором. Перевозка негодного 40 разработанного грунта в отвал на т 4900 расстояние 19 км V. Закрепление грунта основания Объем закрепляемого грунта Арх. 41 м3 4930 основания смолизацией №78687-2/2, л.13 35 1. Смолизация грунтов Оборудование для производства работ по смолизации грунтов Для смолизации песчаных грунтов применяются забивные инъекторы (рис. 13.15—13.17). Забивной инъектор для закрепления песчаных грунтов состоит из наголовника, колонны глухих звеньев труб, перфорированного звена, наконечника и соединительных частей. Колонну глухих труб инъектора составляют из звеньев длиной 1—1,5 м, имеющих на концах внутреннюю метрическую резьбу по длине 35 мм. Рис. 13.15. Забивной инъектор для смолизации песчаных грунтов 1 — наконечник; 2 — перфорированное звено; 3 — соединительный ниппель; 4 — глухое звено; 5 — заглушка; 6 — наголовник; 7 — ниппель наголовника; 8 — прижимная гайка; 9 — штуцер; 10 — шланг; 11 — хомутик 36 Рис. 13.16. Забивной инъектор для смолизации песчаных грунтов а — перфорированные звенья с резиновыми клапанами; б — то же, с резиновыми кольцами Рис. 13.17. Манжетно-тампонный инъектор 1 — тампон; 2 — стенка скважины; 3 — отверстия; 4 — резиновая манжета; 5 — колонна труб; 6 — перфорированная часть; 7 — обойменный глиноцементный раствор Звенья труб соединяются ниппелями. Перфорированное звено инъектора должно иметь длину 0,5—1,5 м и отверстия диаметром 2—3 мм. На рис. 13.16 показаны инъекторы постоянного сечения двух видов. 37 Работы по закреплению грунта выполняются захватками. Схема организации работ по закреплению грунтов, представлена на рисунке 1. Рисунок 1 Схема организации работ по закреплению грунтов через инъекторы 1 - место складирования химреагентов; 2 - пневмоустановки (или насосы); 3 - верстак; 4 - емкость с водой; 5 - компрессор; 6 - емкость для приготовления рабочих растворов; 7 - насос; 8 погруженные инъекторы; 9 - нагнетание закрепляющих растворов; 10 - закрепленный грунт; В вода; РС - закрепляющие растворы или смеси 2. Расчет работ по укреплению грунтов метод смолизации Работы по смолизации включают монтаж оборудования и коммуникаций, приготовление раствора рабочей концентрации, забивку и извлечение инъекторов, нагнетание раствора и контроль за качеством упрочнения массива. Расчетный радиус закрепления грунта при смолизации представлен в таблице 14. Таблица 14 Способ Смолизация Грунт Пески разной крупности Коэффициент фильтрации, м/сут 0,5—1 1—5 5—10 10—20 20—50 Радиус закрепления грунта, м 0,3—0,5 0,5—0,65 0,65—0,85 0,85—0,95 0,95—1 Расстояние между инъекторами и рядами, представлено на рисунке 2 (пересечение зон закрепления). 38 Рисунок 2. Пересечение зон закрепления Расстояние между инъекторами в рядах принимают равным: a=1,75R; R– радиус закрепления, м; a=1,75 х 0,4=0,7 м. Расстояние между рядами: b=1,5R; R– радиус закрепления, м; b=1,5 х 0,4=0,6 м. Для непрерывного закрепления грунтов одним инъектором или через инъекционную скважину по глубине закрепляющие реагенты нагнетают последовательно — заходками. Величина заходки определяется по выражению: L = l + kR; l — длина перфорированной (действующей) части инъектора (скважины), м; k — коэффициент, принимаемый для песков 0,5; R – радиус закрепления, м. L = 2,3 + 0,5 х 0,4=2,5 м. Объем закрепляемого грунта, м3, от одиночной инъекции в одну заходку: Vst= R2L; R– радиус закрепления, м; L – величиназаходки, м; Vst = х 0,52 х 2,5=1,96 м3. Объем закрепляемого грунта: Vгр=4930 м3. Объемы закрепляющего раствора, м3: V= Vгрnα; n — пористость грунта; α — коэффициент, при смолизации— песков 1; 39 Vгр — общий объем закрепляемого грунта. V = 4930 х 0,3 х 1=1479 м3. Срок выполнения работ – до 31.12.2015. Срок гарантии на выполненные работы – 36 месяцев со дня подписания Акта практического завершения работ Опись разделов проектной документации, предоставляемой Заказчиком: Название и обозначение тома Арх. № тома Техническое заключение по материалам обследования. Технический отчёт об инженерно-геодезических изысканиях. Книга 1. Территория, прилегающая к зданию морвокзала. Технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях. Здание морского вокзала. Технический отчёт об инженерно-геотехнических изысканиях (полевые испытания насыпных грунтов). 79267 78562-1/1 79266 79191 Технический отчёт по результатам сейсмического микрорайонирования. Оценка сейсмической разжижаемости грунтов, используемых при создании искусственного участка (ИЗУ) по данным циклических трёхосных испытаний. Технический отчёт об инженерно-гидрометеорологических изысканиях. 79531 Технический отчёт об инженерно-экологических изысканиях. 78967-1 79532 78947 Проект организации строительства 78700-2 п.12.3 стр. 31-33, стройгенплан лист 1. Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов 78701-2 строительства Пояснительная записка 78683-2 Схема планировочной организации земельного участка 78685-1 листы 1, 5 Конструктивные и объемно-планировочные решения. Книга 4.1.1 78687-2/1 Конструктивные и объемно-планировочные решения. Книга 4.1.2 78687-2/2 листы 13, 14, 16 Конструктивные и объемно-планировочные решения. Книга 4.1.3 78687-1/3 листы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16,21 (Размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и являются неотъемлемой частью документации) 40 Раздел 4. Проект договора Договор № _____ на разработку рабочей документации и выполнение работ по стройке: «Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск». Реконструкция здания морского вокзала» г. Москва «___» _________ 2015 г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» в лице Генерального директора Тарасенко Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик» (Генподрядчик), в лице ____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с протоколом заседания комиссии от «___» _________ № ______, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: Статья 1. Определения 1.1. В Договоре следующие слова и выражения должны иметь приданные им в настоящей статье значения, кроме тех случаев, когда по контексту требуется иное: «Объект» – здание Морского вокзала, расположенное по адресу: Российская Федерация, Мурманская область, г. Мурманск, Портовый проезд, д. 25; «Проектная документация» (Проект) – проектно-сметная документация на реконструкцию Объекта, разработанная ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» в соответствии с нормами и правилами, установленными в Российской Федерации, получившая положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 17.04.2015 № 603-15/ГГЭ-9559/05 и от 21.04.2015 № 61315/ГГЭ-9559/10 и утвержденная распоряжением Росморречфлота от _____ № ______; «Представитель Заказчика» – Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт», который на основании предоставленных ему в установленном порядке полномочий осуществляет контроль за ходом реконструкции Объекта, согласование и решение всех организационных и технических вопросов в процессе исполнения Договора, проверку обоснованности цен, а также других сведений, указанных в документах, предъявляемых Генподрядчиком к оплате за выполненные Работы, подписание актов и справок о выполненных работах и их отражение в учете; «Рабочая документация» (РД) – рабочие чертежи, сметная документация, ведомости, расчеты и прочая документация, необходимая для выполнения Работ, разработанная Генподрядчиком в соответствии со ст. 3 настоящего Договора и утвержденная Представителем Заказчика «К производству работ»; «Работы» – все виды и объемы строительно-монтажных работ, включая сопутствующие и обеспечивающие мероприятия, проводимые в целях предпостроечной подготовки Объекта в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и Ведомостью объемов работ (Приложение № 3 к Договору), а также подготовка Объекта к передаче под последующую реконструкцию, в том числе: - разработка Рабочей документации; - подготовительные работы, включая обследование Строительной площадки на наличие взрывоопасных предметов,работы по демонтажу части конструкций здания и по временному укреплению конструкций здания на период реконструкции; - закрепление грунтов основания (смолизация); - расчет и компенсация негативного воздействия на окружающую среду; - экологический мониторинг; - выполнение антитеррористических мероприятий, а также мероприятий по обеспечению радиационной, химической, бактериологической безопасности; 41 - устранение дефектов, выявленных на всех этапах приемки работ; - устранение дефектов и неполадок, выявленных в Гарантийный период; «Уполномоченные лица» – ответственные специалисты, уполномоченные Заказчиком или Генподрядчиком на совершение определенных действий и/или подписание документов на основании выданной таким лицам доверенности; «Исполнительная документация» – текстовые и графические материалы, оформленные в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 (РД-11-02-2006), отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе реконструкции Объекта по мере завершения определенных видов Работ, схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, установленных Генподрядчиком при геодезических разбивочных работах, а также общий (форма КС-6, приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7) и специальные журналы работ (правила ведения установлены РД-11-05-2007); «Разрешительная документация» – вся необходимая исходно-разрешительная документация для реконструкции Объекта, переданная Генподрядчику после подписания Договора; «Акт о приемке выполненных работ» - документ подтверждающий, что Работы выполнены в полном объеме в соответствии с Проектом и Ведомостью объемов работ (Приложение № 3 к Договору), санитарно-эпидемиологическими, экологическими, пожарными, строительными нормами и государственными стандартами, составленный по форме КС-2, утвержденной Постановлением Российского статистического агентства от 11.11.1999 № 100; «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - документ для расчетов за выполненные в отчетном периоде работы составленной по форме КС-3, утвержденной Постановлением Российского статистического агентства от 11.11.1999 № 100; «Акт приемки законченного реконструкцией, строительством Объекта» - документ, подписанный Заказчиком и Генподрядчиком, подтверждающий выполнение на Объекте Работ в полном объеме, предусмотренном условиями Договора, и готовность Объекта к сдаче его Приемочной комиссии, составленный по форме № КС-11, утвержденной Постановлением Российского статистического агентства от 11.11.1999 № 100; «Акт приемки законченного реконструкцией, строительством Объекта приемочной комиссией» - документ, подписанный членами Приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком, подтверждающий, что предъявленный к приемке Объект выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным и другим нормам и правилам, государственным стандартам, составленный по форме КС-14, утвержденной Постановлением Российского статистического агентства от 11.11.1999 № 100. «Акт практического завершения работ» - акт, оформленный в соответствии со статьей 17 Договора. «Строительная площадка» – участок, необходимый для выполнения Работ по данному Договору, в границах, определенных Проектом; «Строительная техника» – различные машины, механизмы, оборудование, временные передвижные источники тепла и энергии, все приборы, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастка, необходимые для выполнения Работ; «Оборудование» – предусмотренные Проектной документацией и Рабочей документацией машины, приборы, устройства, их комплектующие изделия, которые будут или являются частью Объекта; «Материалы» – предусмотренные Проектной документацией и Рабочей документацией новые нигде ранее не использованные строительные материалы, железобетонные изделия, сваи и другие расходные материалы, которые используются при реконструкции Объекта; «Цена Договора» – полная стоимость Работ, которая включает: стоимость всех видов строительно-монтажных работ; стоимость всех видов работ и материалов; стоимость работ по разработке Рабочей документации; 42 затраты на мобилизацию и демобилизацию Строительной техники; вознаграждение Генподрядчика и привлекаемых им Субподрядчиков; возмещение ущерба за негативное воздействие на окружающую среду и биоресурсы; все виды налогов и сборов, подлежащие уплате в ходе исполнения Договора; все возможные накладные и эксплуатационные расходы, включая стоимость производственных остановок и простоев Строительной техники, возведение, демонтаж и вывоз временных зданий и сооружений; расходы, связанные со страхованием и обеспечением обязательств Генподрядчика; компенсацию других видов издержек, стоимость любых лимитированных и непредвиденных работ, а также всех затрат, связанных с рисками Генподрядчика при исполнении Договора; «Гарантийный период» – период времени, указанный в статье 6 Договора, в течение которого Генподрядчик гарантирует безаварийную эксплуатацию Объекта, а также обеспечивает устранение за свой счет всех дефектов Объекта и его составных частей, выявленных Заказчиком, Представителем Заказчика или эксплуатирующей организацией в ходе его эксплуатации; «Скрытые работы» – работы, скрываемые последующими работами или конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ и монтажа конструкций; «График выполнения работ» – документ, разработанный Генподрядчиком на основании организационно-технологической схемы Работ определяющий основные периоды Работ, а также ход освоения средств по Договору и являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к Договору). Детально сроки выполнения отдельных видов Работ в пределах установленных Графиком выполнения Работ основных периодов, определяются при подготовке Рабочей документации; «Период приостановки Работ» – период времени с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны о приостановке Работ и до получения уведомления об их возобновлении, в соответствии с пунктом 11.2.3 Договора. «Рабочая комиссия» – комиссия, создаваемая Заказчиком для проверки соответствия выполненных на Объекте Работ, их приемки и подписания Акта приемки выполненных работ по договору. «Третьи лица» – юридические и физические лица, не связанные со Сторонами обязательствами по Договору. 1.2. Слова, употребляемые только в единственном числе, могут также употребляться и во множественном числе, где это требуется по смыслу текста Договора. Статья 2. Предмет Договора 2.1. Генподрядчик обязуется собственными и/или привлеченными силами и средствами в соответствии Проектной документацией и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) разработать Рабочую документацию и в соответствии с Проектной документацией, Рабочей документацией, требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, иных нормативных правовых актов выполнить Работы (за исключение разработки Рабочей документации) и передать результат Работ Заказчику под последующую реконструкцию в порядке, установленном Договором, и в сроки, определенные Графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору). 2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 2.3. Генподрядчик подтверждает, что получил и изучил Проектную документацию, а также осмотрел Строительную площадку и ознакомился с имеющейся документацией по объекту и владеет исчерпывающей информацией в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельств, которые могут повлиять на исполнение его обязательств по Договору, срок выполнения Работ и Цену Договора. 43 Статья 3. Рабочая документация. Исполнительная документация 3.1. Генподрядчик обязан на основе имеющейся у него Разрешительной документации, Проектной документации и других требований Заказчика разработать Рабочую документацию по Объекту. 3.2. Рабочая документация в полном объеме разрабатывается Генподрядчиком на русском языке, в соответствии со нормативными документами, действующими в Российской Федерации, а также условиями Договора, в четырех экземплярах. Рабочая документация передается Генподрядчиком Представителю Заказчика по накладным в соответствии с условиями Договора и Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору). Представитель Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает переданную Подрядчиком Рабочую документацию. При отсутствии недостатков Представитель Заказчика утверждает Рабочую документацию «В производство работ». При наличии замечаний Представитель Заказчика обязан возвратить Генподрядчику Рабочую документацию на доработку с приложением сопровождающего письма о результатах ее рассмотрения. Генподрядчик обязуется в срок согласно пункту 3.3 Договора устранить выявленные замечания и повторно передать ее Представителю Заказчика в порядке, предусмотренном Договором. Утвержденная «В производство работ» Рабочая документация передается Генподрядчику сопроводительным письмом с соблюдением положений статьи 4 Договора. Представитель Заказчика по согласованию с Заказчиком вправе уведомить Подрядчика о необходимости продления срока рассмотрения Рабочей документации. В случае, если Представитель Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Рабочей документации от Генподрядчика не представит свои замечания, Рабочая документация считается одобренной Заказчиком. 3.3. В случае выявления ошибок в Рабочей документации, эти ошибки должны быть исправлены за счет Генподрядчика. При возникновении между Генподрядчиком и Представителем Заказчика споров по поводу недостатков в Рабочей документации по требованию любой из указанных Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертизой будут установлены ошибки, допущенные по вине Генподрядчика, он обязан возместить Заказчику понесенные им расходы на экспертизу. Утверждение Рабочей документации Заказчиком не освобождает Генподрядчика от какойлибо ответственности по Договору. 3.4. Для сдачи работ по Акту приемки выполненных работ по договору Генподрядчик обязан предоставить три комплекта Исполнительной документации на выполненные объемы Работ по Объекту. Оформление Исполнительной документации должно соответствовать СНиП и быть выполнено только на русском языке. Статья 4. Обмен информацией 4.1. При необходимости выдачи или направления Стороной какого-либо уведомления, указания, согласия, утверждения, свидетельства или решения, такое сообщение должно быть оформлено в письменной форме и подписано уполномоченным лицом. 4.2. Направление Сторонами друг другу уведомлений, распоряжений, иных сообщений в соответствии с Договором и в целях его исполнения осуществляется посредством направления заказных писем (бандеролей) с уведомлением о вручении, по факсу или доставлены лично с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Такие документы подписываются единоличным исполнительным органом Стороны или иными уполномоченными соответствующими доверенностями лицами. 44 Направление документов осуществляется по адресу, указанному в статье 25 Договора. Любая Сторона вправе заблаговременно уведомить другую Сторону об ином адресе для направления документов. 4.3. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, ходу его исполнения и полученным результатам, а также иные сведения по Договору, о которых Стороны согласятся, что они являются конфиденциальными и предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) Третьим лицам без проведения соответствующих согласовательных процедур. Статья 5. Стандарты и сертификаты 5.1. Применяемые материалы должны иметь сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество и соответствие требованиям радиационной, химической, биологической, пожарной безопасности и взрывобезопасности. 5.2. Генподрядчиком указанные документы передаются Заказчику при доставке Материалов на Строительную площадку, при этом документы на иностранных языках должны быть снабжены Генподрядчиком за его счет переводом на русский язык. Статья 6. Гарантийные обязательства 6.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполняемые Генподрядчиком по настоящему Договору. 6.2. Срок гарантии на результаты работ устанавливается – 36 месяцев со дня подписания Сторонами Акта практического завершения работ по договору. 6.3. Если в течение Гарантийного периода обнаружатся дефекты выполненных работ, Генподрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, если иные сроки не будут согласованы Сторонами дополнительно. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. 6.4. При обнаружении дефектов и недоделок сторонами подписывается акт обнаруженных дефектов и недоделок. Срок возврата Генподрядчиком подписанного с его стороны акта обнаруженных дефектов и недоделок составляет 2 (два) рабочих дня с момента его получения. При отказе Генподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов и недоделок и их характере. Порядок оплаты расходов на проведение экспертизы указан в пункте 20.2. настоящего Договора. 6.5. В случае, когда работа выполнена Генподрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ, устранить указанные недостатки своими или привлеченными силами и средствами и потребовать от Генподрядчика по своему выбору возмещения расходов Заказчика или третьих лиц на их устранение, либо безвозмездного устранения недостатков для обеспечения надлежащего качества результата работ, либо соразмерного уменьшения стоимости работ в установленный Заказчиком срок. 6.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц. Статья 7. Обеспечение исполнения Договора 7.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Договору Генподрядчик до подписания Договора предоставил Заказчику обеспечение исполнения Договора в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком в размере 40% от Цены Договора, что составляет _____________ рублей, и сроком действия до ____________ (Срок действия обеспечения исполнения Договора должен превышать срок действия Договора, включая Гарантийный период, указанный в статье 6 Договора, на шесть месяцев). 45 7.2. В случае, если срок действия Договора будет изменен в связи с нарушением Генподрядчиком срока окончания выполнения Работ, указанного в пункте 10.3 Договора, Генподрядчик обязуется не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания срока действия обеспечения исполнения Договора, указанного в пункте 7.1 Договора, за свой счет оформить и предоставить Заказчику дополнительное обеспечение исполнения Договора в том же виде и на тех же условиях, что и ранее предоставленное обеспечение исполнения Договора, на срок, согласованный с Заказчиком, а в случае, когда такой срок Заказчиком не согласован, срок его действия должен составлять не менее 3 (трех) месяцев с даты окончания срока действия обеспечения исполнения настоящего Договора, указанного в пункте 7.1 Договора. 7.3. Обязательство Генподрядчика по предоставлению Заказчику дополнительного обеспечения исполнения Договора на условиях и в порядке, определенных в пункте 7.2 Договора, остается в силе до истечения срока действия Договора. 7.4. В случае отзыва Центральным банком Российской Федерации у банка, выдавшего банковскую гарантию, указанную в пунктами 7.1-7.2 Договора, лицензии на право осуществления банковских операций, Генподрядчик обязуется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты отзыва лицензии у банка предоставить Заказчику новую безотзывную банковскую гарантию на тех же условиях, что и ранее переданная Генподрядчиком Заказчику банковская гарантия. При этом Генподрядчик обязуется своевременно согласовать с Заказчиком банк, которым будет выдана банковская гарантия. 7.5. В ходе исполнения Договора Генподрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора. В целях исполнения условия, указанного в абзаце 1 настоящего пункта, Стороны пришли к соглашению о том, что размер обеспечения исполнения Генподрядчиком гарантийных обязательств по Договору не должен быть менее 5% от цены Договора. Статья 8. Цена Договора 8.1. Цена Договора определена по итогам открытого запроса предложений (протокол заседания комиссии от _____________№ ________) и составляет ______________ ( ) рублей, включая НДС-18% ( ) рублей, из них: - строительно-монтажные работы ( ) рублей, включая НДС 18% - ( ) рублей копеек. - прочие затраты, ( ) рублей, включая НДС 18% ( ) рубля. 8.2. Строительно-монтажные работы оплачиваются по сметной документации, разработанной Генподрядчиком на основании Рабочей документации. 8.3. В Цену Договора включены все расходы Генподрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных Договором, в том числе: затраты на мобилизацию и демобилизацию Строительной техники, включая переходы, накладные расходы, временные сооружения, а также суммы для покрытия всех налогов и сборов, установленных в Российской Федерации, сметная прибыль, компенсация всех издержек и непредвиденных расходов, связанных с иными увеличениями или уменьшениями затрат, другие лимитированные и прочие затраты, связанные с рисками Генподрядчика. 8.4. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 8.5. Источником оплаты работ, выполняемых по настоящему Договору, являются собственные средства ФГУП «Росморпорт». Статья 9. Порядок и условия платежей по Договору 9.1. Оплате подлежат фактически выполненные в соответствующем Генподрядчиком и принятые в установленном порядке Заказчиком Работы. месяце 46 Оплате подлежит только тот объем Работ, общая стоимость которого не превышает Цену Договора, вне зависимости от превышения фактического объема выполненных Генподрядчиком и принятых Заказчиком Работ. 9.2. Авансирование и оплата Работ осуществляется путем перечисления средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Генподрядчика, указанный в статье 25 Договора. Оплата по иным банковским реквизитам Генподрядчика осуществляется после письменного уведомления одной из сторон. 9.3. Заказчик выплачивает Генподрядчику авансовый платеж в размере 40 (сорока) % от Цены Договора при выполнении следующих условий: получения Заказчиком от Генподрядчика счета на оплату аванса; получения Заказчиком от Генподрядчика надлежащим образом заверенной копии договора страхования строительно-монтажных рисков, оформленного в соответствии с пунктами 12.1.4.-12.1.6 Договора; предоставления надлежащим образом заверенной копии платежного поручения об уплате страховой премии, подтверждающей вступление в силу договора страхования строительномонтажных рисков; получения заказчиком от банка, выдавшего банковскую гарантию, документа подтверждающего подлинности выданной банковской гарантии. Суммы, оплаченные Заказчиком в качестве аванса, подлежат зачету по каждой справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в размере не менее 40% от стоимости подлежащих оплате Работ по соответствующему акту, до момента его полного погашения. 9.4. Оплата видов Работ и затрат осуществляется ежемесячно на основании, подписанных Генподрядчиком и Заказчиком или Представителем Заказчика акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), к которым прилагаются соответствующие счет-фактура, счет, товарные накладные на Оборудование и иные документы, предусмотренные строительными нормами и правилами, в случаях, когда единичные расценки на Работы не установлены. Акт приёмки выполненных работ (форма КС-2) составляется в соответствии с объектными и локальными сметами, составленными на основании рабочих чертежей и согласованными Заказчиком или Представителем Заказчика. Сметная документация должна быть составлена в соответствии с МДС 81-35.2004, базисноиндексным методом, в соответствии с сметно-нормативной базой ФЕР-2001 (в редакции 2014 года). Пересчет в текущие цены производить ежеквартальными индексами, разработанными Минстроем России для Мурманской области, действующими на момент заключения договора. 9.5. Оплата производится в следующем порядке: 9.5.1. Генподрядчик не позднее 20-го числа месяца приемки выполненных Работ, представляет Заказчику или Представителю Заказчика документы, указанные в пункте 9.4 настоящего Договора, в 3 (трех) экземплярах. 9.5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 9.4 настоящего Договора, Заказчик или Представитель Заказчика обязан их рассмотреть и подписать либо направить Генподрядчику свои возражения в письменном виде. Генподрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения возражений Заказчика или Представителя Заказчика произвести корректировку возвращенных документов и повторно представить их Заказчику или Представителю Заказчика. Подписание Заказчиком или Представителем Заказчика форм КС-2 и КС-3 не свидетельствует о приемке результатов Работ Заказчиком или Представителем Заказчика в соответствии с требованиями статей 720 и 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подтверждает лишь выполнение промежуточных работ для проведения расчетов. Подписание Заказчиком или Представителем Заказчика акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не лишает Заказчика или Представителя Заказчиком права представлять Генподрядчику возражения по их 47 объему и стоимости по результатам проведенных Заказчиком и/или уполномоченными государственными контрольными органами проверок. 9.5.3. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 9.4 Договора. 9.6. Если Генподрядчиком допущено нарушение Графика выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору) Заказчик вправе задержать очередные ежемесячные платежи за выполненные Работы до устранения допущенного отставания. Статья 10. Сроки выполнения Работ 10.1. Сроки и очередность выполнения Работ установлены Графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору). 10.2. Датой начала Работ считается Дата подписания Договора. 10.3. Датой окончания Работ считается 31.12.2015. 10.4. Дата окончания Работ и Срок выполнения Работ в случае принятия Сторонами решения о приостановке выполнения Работ могут быть изменены с учетом продолжительности Периода приостановки Работ. 10.5. Если в любое время фактический ход работы Генподрядчика будет отставать более чем на 15 дней от Графика выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) или когда станет очевидно, что такое отставание будет иметь место, Генподрядчик обязан поставить в известность об этом Заказчика. Одновременно Генподрядчик обязан уведомить Заказчика о мерах, принимаемых им для ускорения темпов работ, направленных на то, чтобы обеспечить завершение Работ в срок. Статья 11. Обязательства и права Заказчика 11.1. Заказчик обязуется: 11.1.1. Обеспечить строительный контроль за ходом выполнения Работ, а также авторский надзор за реконструкцией Объекта. 11.1.2. Получить разрешение на реконструкцию Объекта и передать его Генподрядчику. 11.1.3. До начала работ по реконструкции Объекта передать Генподрядчику по акту Строительную площадку, а также предоставить Генподрядчику доступ к необходимым для выполнения работ по Договору инженерным коммуникациям. 11.1.4. Назначить Уполномоченное лицо (лиц) Заказчика с выдачей соответствующей доверенности. 11.1.5. Перед началом производства Работ согласовать проект производства работ (ППР), разработанный Генподрядчиком с учетом Проектной документации, Рабочей документации и требований действующих строительных норм к технологии и безопасности ведения строительства (реконструкции). 11.1.6. Осуществлять осмотр, проверку, обмер или испытание Материалов, а также контролировать ход их использования. Производить проверку качества Работ, Оборудования и Материалов без необоснованных задержек, либо уведомить Генподрядчика о том, что в этом нет необходимости. 11.1.7. Немедленно уведомить Генподрядчика, если в результате осмотра, проверки или испытаний установлено, что Материалы, Оборудование, Работы (вид Работ) имеют дефекты или каким-либо иным образом не соответствуют нормативным требованиям и/или условиям Договора, Проектной документации и Рабочей документации. 11.1.8. Вести бухгалтерский и статистический учет, составлять и представлять в установленном порядке отчетность и нести ответственности за ее достоверность.. 11.1.9. Вести Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100. 11.1.10. Обеспечить приемку выполненных работ Рабочей комиссией. Подготовить и собрать необходимые для этого документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 48 11.1.11. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 11.1.12 Настоящий Договор не предполагает обязательства Заказчика обеспечивать реконструкцию Объекта какими-либо строительными материалами, комплектующими изделиями и конструкциями, если иное не установлено дополнительными соглашениями Сторон. 11.2. Заказчик имеет право: 11.2.1. При необходимости за свой счет заключить договор с охранным предприятием для выполнения функций дополнительного контроля безопасности Объекта. 11.2.2. Проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных Генподрядчиком к оплате за выполненные Работы. 11.2.3 Давать указания приостановить Работы или вид Работ в том случае, если выполнение Работ может повлечь за собой причинение вреда Объекту или имуществу Третьих лиц. В течение периода, на который приостановлены работы, Генподрядчик обязан обеспечить защиту, хранение и охрану такой части Работ от какой-либо порчи, ущерба или повреждения. По получении разрешения или указания продолжать Работы Генподрядчик обязан, уведомив Представителя Заказчика, вместе с Представителем Заказчика осмотреть Работы, Оборудование и Материалы, на которые повлияла приостановка работ. Генподрядчик обязан устранить в них любые повреждения, дефекты или ущерб, которые могут возникнуть во время приостановки работ за свой счет. 11.2.4 Заказчик вправе выступать истцом по требованиям к Генподрядчику в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору. Статья 12. Обязательства Генподрядчика 12.1. Генподрядчик обязуется: 12.1.1. Назначить Уполномоченное лицо Генподрядчика и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с приложением доверенности в течение 5 (пяти) календарных дней с момента вступления настоящего Договора в силу. 12.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора принять у Заказчика или Представителя Заказчика Разрешительную документацию и Проектную документацию, необходимые для проведения Работ по настоящему Договору, в соответствии с которыми Подрядчик обязан исполнить Работы по Договору. 12.1.3. Принять от Представителя Заказчика Строительную площадку с оформлением соответствующего акта, организовать и содержать в соответствии с Проектом и положениями Свода правил СП 48.13330.2011. Генподрядчик несет ответственность за Строительную площадку с момента ее получения и до завершения всех работ по Договору. 12.1.4. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора заключить договор страхования строительно-монтажных рисков «с ответственностью за все риски» от любых внезапных и непредвиденных событий на Строительной площадке, связанных в том числе: - со случайной гибелью или повреждением Работ, Материалов, Оборудования и иного имущества, являющегося предметом Договора на страховую сумму равную цене Договора; - причинением вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие проведения работ по строительству Объекта; - с возмещением убытков от гибели или повреждения Работ, Объекта, части Объекта в результате дефектов строительных материалов, оборудования, ошибок проектирования, плана, спецификации, некачественно выполненной работы. 12.1.5. Договор страхования должен быть заключен Генподрядчиком со страховой организацией, имеющей рейтинг надежности А++ по данным рейтингового агентства Эксперт РА, действующий на дату заключения договора страхования. 49 12.1.6. Условия заключения договоров страхования Генподрядчик предварительно и своевременно согласовывает с Заказчиком и передает ему копии этих договоров после их заключения с приложением копий документов, подтверждающих рейтинг страховой организации. 12.1.7. Разработать ППР с учетом Проектной документации, Рабочей документации и требований действующих строительных норм, технологии и безопасности ведения строительства, а также правил по технике безопасности персонала Генподрядчика. 12.1.8. Согласовать ППР с автором Проекта ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», владельцами инженерных сетей, контрольными и надзорными органами по указанию Представителя Заказчика и утвердить его у Представителя Заказчика не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до прибытия Строительной техники в район Работ. 12.1.9. Для контроля исполнения Договора по согласованию с Представителем Заказчика: - разработать программу контроля качества Работ; - ежедневно вести суточно-месячный график контроля Работ по форме, согласованной с Представителем Заказчика; определить места и установить на них не менее 2-х веб-камер марки Axis с функцией изменения угла наблюдения и кратности изображения для удаленного доступа к контролю хода Работ и оценке метеоусловий на Строительной площадке. 12.1.10. На основании Рабочей документации и ППР обеспечить выполнение Работ в пределах Строительной площадки и в условиях действующего предприятия, не создавать препятствий режиму его нормального функционирования. 12.1.11. В соответствии с Проектом и ППР, при необходимости, в согласованные с Представителем Заказчика сроки, обеспечить заключение субподрядных договоров. 12.1.12. Технические задания на работы Субподрядчиков согласовать с Представителем Заказчика и передать ему копии договоров субподряда с исключением сведений об их стоимости и порядке оплаты. 12.1.13. По требованию Заказчика в допускаемых законом случаях предъявлять финансовые документы, подтверждающие расчеты с Субподрядчиками. 12.1.14. Подготовить и согласовать проект организации движения автотранспорта. Организовать техническое обслуживание и соблюдение правил безопасности при эксплуатации подъездных путей в пределах Строительной площадки. Обеспечить все дорожные знаки и указатели. Получить все необходимые разрешения на использование таких подъездных путей, дорожных знаков и указателей. Заказчик не несет ответственности в случае каких-либо претензий, которые могут возникнуть у Третьих лиц в результате использования Генподрядчиком какого-либо подъездного пути или по иной связанной причине. 12.1.15. Нести все расходы и производит все выплаты, связанные с получением особых или временных прав на проезд, необходимых ему для обеспечения подъезда к Строительной площадке. 12.1.16. Ограничивать свою деятельность территорией Строительной площадки, а также дополнительными участками, которые могут быть обеспечены Генподрядчиком и согласованы с Заказчиком в качестве рабочих участков. Принять все необходимые меры к тому, чтобы пребывание его персонала и оборудования было ограничено территорией Строительной площадки и упомянутых дополнительных участков. 12.1.17. Своевременно и за свой счет получить все необходимые разрешения, лицензии и согласования от федеральных, региональных и местных городских административных органов или общественных организаций, необходимые для выполнения Работ, кроме тех которые получает Заказчик. 12.1.18. Соблюдать все требуемые действующие нормы и правила, будь то нормативные акты Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальные правовые акты, влияющие на обязанность выполнить Договор соответствующим образом и обязательные для Генподрядчика. 12.1.19. Готовить и представлять Заказчику ежемесячные отчеты о ходе выполнения Работ 50 в двух экземплярах. Отчет представляется в течение 5 (пяти) календарных дней с последнего дня того периода, к которому он относится. Подготовка отчетов должна продолжаться вплоть до окончания Генподрядчиком всех Работ по Договору. Каждый отчет должен содержать: а) фотографии и описания хода выполнения Работ, испытаний, поставок Материалов и Оборудования на Строительную площадку; б) график производства работ с отражением хода его исполнения на текущую дату; в) записи о наличии персонала и Оборудования Генподрядчика на Строительной площадке; г) объяснения причин в случае отставания от запланированного времени исполнения отдельных работ и мерах принятых для исключения/компенсации отставания; д) иные сведения, которые могут быть предоставлены Генподрядчиком, по требованию Заказчика или Представителя Заказчика. 12.1.20. Выполнять указания, выдаваемые Заказчиком в соответствии с Договором, за исключением случаев, когда это юридически или фактически невозможно. При этом, считается, что решения, указания и любая документация, которые утверждены или выданы Заказчиком автоматически принимаются как одобренные Заказчиком. В случае несогласия с каким-либо решением или действием Представителя Заказчика, Генподрядчик вправе обратиться к Заказчику за соответствующим подтверждением или отменой такого решения. 12.1.21. Обеспечить проведение мероприятий по обследованию Строительной площадки на наличие взрывоопасных предметов и очистке от взрывоопасных и других посторонних предметов (при необходимости). 12.1.22. Организовать и постоянно контролировать соблюдение мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с требования статьи 18 Договора. 12.1.23. Осуществлять платежи за негативное воздействие на окружающую среду в порядке и в сроки, определенные территориальными органами Росприроднадзора. 12.1.24. За свой счет осуществить необходимые для выполнения Работ временные подсоединения к сетям и коммуникациям в соответствии с техническими условиями на подключение инженерных коммуникаций на период производства Работ, полученными Генподрядчиком самостоятельно от эксплуатационных организаций. 12.1.25. Предоставлять Заказчику и представителю Заказчика беспрепятственный доступ в ходе выполнения Работ на Объекте в помещения Генподрядчика, во временные сооружения и на территорию Строительной площадки. 12.1.26. В процессе выполнения Работ выполнять необходимые геодезические работы на Объекте, в том числе: - создание геодезической разбивочной основы для строительства; - вынос геодезических осей в натуре; - геодезические измерения деформаций оснований, конструкций здания и его частей в процессе строительства; - геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений. 12.1.27. До начала работ разработать и согласовать с представителем Заказчика ППР. 12.1.28. Осуществлять поставку на стройплощадку всех необходимых для выполнения Работ Материалов, Оборудования, Строительной техники. Все поставляемое Генподрядчиком Оборудование и Материалы должны соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 12.1.30. Уведомлять Представителя Заказчика о готовности Материалов, Оборудования и Работ к осмотру до того, как они будут упакованы, закрыты или выведены из зоны видимости. Если Генподрядчик не направит такого уведомления, он обязан по требованию Представителя Заказчика за свой счет вскрыть Работы, а затем восстановить их и привести в порядок. Генподрядчик несет всю ответственность за неблагоприятные последствия и возможные убытки в связи с отсутствием проведения указанных в данном пункте действий в порядке надзора по его вине. 51 12.1.31. Передавать Представителю Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до начала монтажа Оборудования или использования Материалов документы, указанные в статье 5.2 Договора. 12.1.32. По отдельным видам ответственных конструкций и систем осуществлять промежуточную приемку и/или испытания с обязательным участием Представителя Заказчика и/или Уполномоченного лица Заказчика, о чем составляется соответствующий акт приемки скрытых работ, акт промежуточных испытаний и лабораторных исследований. Указанные в настоящем пункте акты составляются в 4 (четырех) экземплярах и подписываются Уполномоченными представителями Генподрядчика, Заказчика и организации, осуществляющей Авторский надзор за выполняемыми по Договору Работами. 12.1.33. В ходе выполнения Работ: а) регулярно вывозить мусор, обломки, излишки и отходы и содержать Строительную площадку и Работы в чистоте и порядке; б) удалять мусор, грязь и отходы из пространств и пустот в строительных конструкциях, прежде чем они будут закрыты; в) обеспечить, чтобы на свалку, выделенную в соответствии с требованиями действующих правил, вывозились только безвредные материалы; г) регулярно вывозить все излишки вредных материалов и контейнеров из-под них для захоронения на специально предназначенных полигонах, выделенных, в соответствии с требованиями действующих правил; д) хранить документацию по вывозу мусора на Строительной площадке. 12.1.34. После завершения Работ очистить и вывезти с Объекта все оборудование Генподрядчика, излишки материалов, обломки, мусор. Генподрядчик должен оставить Строительную площадку и Работы в чистом и безопасном состоянии. Если Генподрядчик не вывезет в течение 14 (четырнадцати) дней после оформления Акта завершения работ по договору какое-либо оставшееся Оборудование Генподрядчика, излишки материалов, обломки и мусор, то Заказчик и/или Представитель Заказчика может продать или иным образом распорядиться такими предметами. Заказчик и/или Представитель Заказчика вправе удержать из выручки от такой продажи сумму, достаточную для компенсации издержек, понесенных в связи с продажей или иным распоряжением, а также приведением Строительной площадки в порядок. Если выручка от продажи недостаточна для того, чтобы компенсировать издержки Заказчика и/или Представителя Заказчика, оставшаяся часть должна быть возмещена Генподрядчиком Заказчику и/или Представителю Заказчика в качестве долга. 12.1.35. Соблюдать требования всех применимых правил техники безопасности и пожарной безопасности при, организации подъезда к Строительной площадке и выполнении Работ на ней. В полном объеме обеспечить за свой счет с момента начала работ на Строительной площадке до приемки Работ Заказчиком: а) ограждение, освещение, охрану, указатели, средства безопасности, противопожарное оборудование и наблюдение за Работами, в том числе в соответствии с требованиями безопасности; б) временные дороги, проходы, ограждения и заборы, которые могут быть необходимы для удобства и защиты владельцев прилегающих территорий или занимающих их лиц; в) в том случае, если Заказчик уже обеспечил что-либо из вышеперечисленного, Генподрядчик может этим пользоваться бесплатно. Генподрядчик несет ответственность за все виды обслуживания и содержание указанного имущества в пределах Строительной площадки за свой счет и обязан возвратить его Заказчику после завершения работ в исходном состоянии. 12.1.36. Ежедневно вести общий и специальные журналы работ по установленной форме, отражающие весь комплекс фактически выполненных Работ с указанием точных «исполнительных» данных о положении, размерах и прочих деталях выполненных работ с перекрестными ссылками на соответствующие технические условия и справочные таблицы. Каждая запись в журнале заверяется Уполномоченным лицом Генподрядчика. Журнал производства работ должен храниться на Строительной площадке и использоваться исключительно в целях, предусмотренных настоящим пунктом. Копия журнала должна быть 52 передана Представителю Заказчика до начала Испытаний по окончании Работ. Кроме того, Генподрядчик обязан подготовить и передать Представителю Заказчика исполнительные чертежи Работ, отражающие все фактически выполненные Работы. Данные чертежи должны готовиться в ходе производства Работ и представляться Представителю Заказчика для проверки. Прежде чем будет создана Рабочая комиссия, Генподрядчик обязан передать Представителю Заказчика один экземпляр цифровой копии и три распечатанных комплекта соответствующих исполнительных чертежей, а также все журналы производства работ и Авторского надзора. Работы не будут считаться завершенными и готовыми к приемке до тех пор, пока Представителю Заказчика не будет предъявлена Исполнительная документация в соответствии с условиями Договора. 12.1.37. Незамедлительно письменно известить Заказчика или Представителя Заказчика и приостановить выполнение Работ до получения от него дальнейших указаний при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения данных им обязательных для исполнения указаний о способе выполнения Работ; - иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ. 12.1.38. Обеспечить полную сохранность существующих на Объекте инженерных сетей, а также расположенных рядом с территорией Строительной площадки зданий и сооружений. В случае их повреждения или случайной гибели, произошедших в ходе выполнения Работ на Объекте, Генподрядчик направляет об этом соответствующее уведомление Представителю Заказчика или Уполномоченному лицу Заказчика и производит за свой счет без промедления работы по их восстановлению или возмещает в полном объеме стоимость причиненного ущерба. 12.1.39. Нести ответственность за несоблюдение правил техники безопасности при работе со Строительной техникой, другими машинами, механизмами, Оборудованием и Материалами, а также ответственность за несоблюдение принятых в Российской Федерации правил работы с грузоподъемными механизмами, включая назначение ответственного лица за безопасное перемещение грузов, обучение и аттестацию специалистов Генподрядчика. 12.1.40. Осуществлять оплату всех видов налогов, пошлин, лицензионных сборов и т.д., связанных с его деятельностью по реализации Договора. 12.1.41. Начиная с даты получения Строительной площадки в свое распоряжение до даты завершения Работ по Договору, нести полную ответственность за общую безопасность Строительной площадки и ее содержимого, и их сохранность, а именно: а) Генподрядчик отвечает за недопущение посторонних лиц на Строительную площадку, за исключением круга лиц, имеющих право доступа на Строительную площадку, который должен быть ограничен работниками Генподрядчика, работниками Субподрядчиков, другими подрядчиками и лицами, уполномоченными Заказчиком или Представителем Заказчика; б) Генподрядчик отвечает за сохранность, транспортировку и складирование Оборудования и Материалов на Строительной площадке. 12.1.42. При обнаружении артефактов, драгоценностей и других предметов, представляющие археологический интерес, принять все разумные меры предосторожности для их сохранности и уведомить соответствующие государственные органы. 12.1.43. По окончании работ передать Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков. 12.1.44. По завершению выполнения всех Работ по Проекту сдать Объект Заказчику по Акту практического завершения работ по договору. 12.1.45. Генподрядчик обязан предъявить выполненные работы органам государственного строительного надзора и представить Заказчику соответствующий Акт проверки. 12.1.46. Нести полную ответственность за надежность и безопасность всех действий на Строительной площадке, за качество и технологию строительства и производства всех Работ, невзирая на наличие какого-либо одобрения или согласия, выданного Заказчиком и/или Представителем Заказчика. 53 12.1.47. В течение периода выполнения Работ до передачи Объекта Заказчику хранить (и отвечать за сохранность) на Строительной площадке в изолированном и запираемом на замок помещении полный комплект цветных копий документов, составляющих Договор, полный комплект Разрешительной, Рабочей и Исполнительной документации. Эти документы никогда не должны выноситься из этого помещения без ясно выраженного письменного согласия Заказчика. Представитель Заказчика и Уполномоченное лицо Заказчика, должны иметь право пользоваться этой документацией в любое время. 12.1.48. Выполнять надлежащим образом все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации. 12.1.49. Временные нетитульные сооружения, необходимые Генподрядчику для выполнения Работ по договору, являются собственностью Генподрядчика и Заказчику не передаются. 12.2. В целях производства Работ Генподрядчик вправе пользоваться сетями электро-, водоснабжения, а также другими коммуникациями, имеющимися на Строительной площадке, в том числе теми, технические условия подключения к которым указаны в Разрешительной документации, подготовленной Заказчиком. Генподрядчик обязан оплачивать стоимость этих услуг, в том числе их подключение на площадке, разводку и потребление либо Заказчику, либо Третьим лицам по указанию Представителя Заказчика. Генподрядчик обязан обеспечить все необходимые коммуникации и подключение к ним для Субподрядчиков и других подрядчиков. Генподрядчик обязан принять на себя ответственность за свой счет обеспечить все приборы, необходимые для такого учета, и предоставить возможность пользоваться ими для целей учета и пользования этими услугами на Строительной площадке, и принимает на себя ответственность за их надлежащую эксплуатацию как самим Генподрядчиком, так и Субподрядчиками. 12.3. Считается, что Генподрядчик, прежде чем представить коммерческое предложение с окончательной ценой, подписать Договор и начать Работы, обследовал и изучил Строительную площадку и ее окружение, все данные и имеющуюся информацию и удовлетворен тем, что касается: а) формы и характера Строительной площадки, в том числе геотехнических условий; б) гидрологических и климатических условий; в) объемов и характера Работ, Оборудования и Материалов, необходимых для выполнения и завершения Работ и устранения всех дефектов; г) подъездных путей к Строительной площадке и обеспечения бытовых условий, которые могут потребоваться, в соответствии с ПОС и стройгенпланом, утвержденными Заказчиком. Считается, что Генподрядчик получил всю необходимую информацию о рисках, непредвиденных и всех прочих обстоятельствах, которые могут повлиять или негативно воздействовать на Работы или их результат. 12.4. Для выполнения отдельных видов Работ по настоящему Договору Генподрядчик вправе привлекать Субподрядчиков. Все Субподрядчики, нанятые для исполнения какого-либо вида Работ, которые являются частью Работ по Договору, считаются нанятыми Генподрядчиком на его риск. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за соблюдение всех положений Договора всеми Субподрядчиками в полном объеме, включая причиненные убытки. Генподрядчик отвечает за действия или нарушения, допущенные любым Субподрядчиком, его представителями или работниками, как если бы это были действия или нарушения допущены Генподрядчиком, его представителями или работниками. Генподрядчик обязан принимать, координировать и передавать Заказчику для информации все сведения от Субподрядчиков (включая сведения о работах, выполняемых за пределами Строительной площадки, относящихся к Договору). Генподрядчик несет ответственность за распределение участков для производства работ или складирования Материалов и Оборудования на Строительной площадке с тем, чтобы не допустить возникновения каких-либо конфликтов, связанных с работой других Субподрядчиков, Генподрядчика или иных подрядчиков. 54 В случае выявления существенных недостатков в качестве выполнения Работ Субподрядчиком Заказчик вправе потребовать, а Генподрядчик обязан отстранить (заменить) Субподрядчика. Статья 13. Порядок осуществления испытаний (проверок) по Договору 13.1. Стороны вправе производить периодические испытания и/или проверки результатов выполнения Работ, а также качества Материалов и Оборудования. 13.2. Порядок и объем проведения испытаний (проверок) устанавливается программой контроля качества Работ, разработанной Генподрядчиком и утвержденной Представителем Заказчика. 13.3. О начале проведения Генподрядчиком испытаний (проверки) он направляет соответствующее сообщение Заказчику или Представителю Заказчика не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала осуществления испытаний (проверки). В случае неявки Заказчика или Представителя Заказчика или Уполномоченного им лица без уважительной причины, Генподрядчик вправе произвести испытания (проверку) в назначенный день в его отсутствие при условии представления Заказчику или Представителю Заказчика протокола о результатах испытании (проверки) в трех экземплярах. 13.4. В случае необоснованной задержки проведения испытаний со стороны Генподрядчика, Заказчик или Представитель Заказчика может направить Генподрядчику уведомление с требованием провести такие испытания в течение определенного им срока, но не позднее чем в течение 10-ти дней после получения такого уведомления. Генподрядчик обязан провести такие испытания в тот день или те дни, которые Генподрядчик может назначить в пределах упомянутого срока, о чем он обязан сообщить Заказчику или Представителю Заказчика. Если Генподрядчик не проведет испытания по окончании Работ в течение 14 дней, то Заказчик может провести эти испытания самостоятельно. Все такие испытания, проводимые Заказчиком, производятся с риском и за счет Генподрядчика. Эти испытания по окончании Работ будут считаться проведенными в присутствии Генподрядчика, а результаты таких испытаний должны приниматься как точные. Если по результатам испытаний (проверки) будет выявлено, что качество испытываемых Материалов (Оборудования) окажется ниже качества, требуемого для осуществления их нормальной эксплуатации в соответствии с условиями настоящего Договора, использование таких Материалов (Оборудования) запрещается. В таком случае Генподрядчик обязан за свой счет осуществить вывоз данных Материалов (Оборудования) за пределы Строительной площадки и в согласованные с Заказчиком или Представителем Заказчика сроки обеспечить их замену. 13.5. Генподрядчик обязан выделить из своего персонала достаточное число специалистов, обладающих необходимой квалификацией и опытом для проведения испытаний, предусмотренных Договором. 13.6. Генподрядчик в срок не позднее 3 (трех) календарных дней обязан приступить к устранению отмеченных Заказчиком или Представителем Заказчика недостатков, кроме случаев аварийной ситуации, требующей немедленного устранения. 13.7. Если Генподрядчик не устранит в установленные согласно настоящей статье сроки выявленные недостатки Работ, Заказчик или Представитель Заказчика вправе самостоятельно, либо с привлечением Третьих лиц переделать некачественно выполненные Генподрядчиком Работы. При этом все понесенные в таком случае расходы Заказчика подлежат оплате Генподрядчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения соответствующего счета. В случае его неоплаты, Заказчик вправе удержать в бесспорном порядке указанную сумму расходов из сумм, подлежащих выплате Генподрядчику по настоящему Договору. Статья 14. Изменения Договора 14.1. Изменения и дополнения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору, которые подписывают уполномоченные представители Сторон, кроме изменений в соответствии с пунктом 9.2 Договора 55 14.2. Все дополнительные соглашения к Договору становятся его неотъемлемой частью с момента их подписания уполномоченными представителями Сторон. Статья 15. Расторжение Договора 15.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 15.2. Заказчик вправе в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от исполнения Договора, в том числе в следующих случаях: 15.2.1. Нарушения Генподрядчиком сроков (начальных, промежуточных, окончания) выполнения работ более чем на 20 (двадцать) дней против сроков, установленных Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору); 15.2.2. Проведения работ с нарушением действующих строительных норм и правил и/или с отступлением от Проектной документации или Рабочей документации, несмотря на неоднократные (более двух раз) письменные предупреждения Заказчика или Представителя Заказчика; 15.2.3. Невыполнения в согласованный срок (в том числе ненадлежащего выполнения) более двух раз либо отказа Генподрядчика от выполнения распоряжений Заказчика или Представителя Заказчика об устранении выявленных в Работах, Материалах, Оборудовании недостатков; 15.2.4. Прекращения свидетельства Генподрядчика о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства и/или свидетельства о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, а также иных документов, лишающих Генподрядчика права на выполнение Работ по настоящему Договору; 15.2.5. Ведения арбитражным судом в отношении Генподрядчика процедуры банкротства, либо проведения его реорганизации или ликвидации; 15.2.6. Неисполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных статьей 7 Договора. 15.3. Стороны в течение 20 (двадцати) рабочих дней от даты прекращения Работ определяют стоимость Работ, выполненных на момент расторжения Договора, а также стоимость других обоснованных затрат Генподрядчика принятых Представителем Заказчика в соответствии с условиями Договора на дату расторжения Договора, и акт о приостановлении строительства (форма КС-17). 15.4. На основании документов, оформленных в соответствии с пунктами 9.5 и 15.3 Договора, производится окончательный расчет между Сторонами. 15.5. После принятия решения о расторжении Договора Генподрядчик обязан в течение _______ календарных дней: а) прекратить все дальнейшие работы на Строительной площадке; б) передать Представителю Заказчика Проект, разрешительную документацию, Рабочую и Исполнительную документацию; в) своими силами и за свой счет вывезти все Строительную технику за пределы Строительной площадки и удалить свой персонал. Статья 16. Обстоятельства непреодолимой силы 16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению 56 обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть удостоверен соответствующими компетентными органами Российской Федерации. 16.2. При наступлении события, которое, по мнению Генподрядчика, представляет собой обстоятельство непреодолимой силы и может повлиять на выполнение им своих обязательств, он обязан в течение двух календарных дней уведомить об этом Заказчика с приложением документов, удостоверяющих факт наступления Обстоятельств непреодолимой силы в соответствии со пуктом 16.1 Договора и приложить усилия к тому, чтобы продолжать выполнение своих обязательств в той мере, в какой это практически целесообразно и возможно, но не применять эти предложения на практике без получения согласования Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора. 16.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств Сторон продлевается на период времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы. 16.4. При наступлении события, которое, по мнению Заказчика, представляет собой обстоятельство непреодолимой силы и может повлиять на выполнение им своих обязательств, он обязан в течение двух календарных дней уведомить об этом Генподрядчика и приложить усилия к тому, чтобы продолжать выполнение своих обязательств в той мере, в какой это практически целесообразно. Заказчик обязан также уведомить Генподрядчика обо всех предложениях, направленных на завершение Работ и сведение к минимуму любых дополнительных затрат со стороны Заказчика или Генподрядчика. 16.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 90 дней, Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. Взаиморасчеты Стороны производят в соответствии со статьей 9 Договора. Статья 17. Сдача и приемка выполненных работ 17.1. Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до окончания срока выполнения Работ, Генподрядчик совместно с Представителем Заказчика создают Рабочую комиссию для проверки соответствия выполненных на Объекте Работ Проектной документации и определяют порядок ее работы. 17.2. Генподрядчик в день завершения срока выполнения Работ направляет Представителю Заказчика письменное уведомление о том, что выполненные Работы соответствуют Проектной документации и Объект готов к последующей реконструкции. К уведомлению прилагается оформленная по установленным правилам Исполнительная документация в 3 (трех) экземплярах. 17.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком уведомления Генподрядчика, указанного в пункте 17.2 Договора, и Исполнительной документации осуществляется приемка Объекта Рабочей комиссией, подписание акта по форме КС-11.. 17.5. При выявлении недостатков в результатах выполненных Работ определяется порядок и срок для их устранения. 17.7. После окончания работ по договору Представитель Заказчика совместно с Генподрядчиком обеспечивает передачу результатов выполненных Работ для последующей реконструкции Объекта. 17.8. Работы должны быть приняты Представителем Заказчика по Акту практического завершения работ после реконструкции Объекта по Проекту, утвержден акт (КС-14), получено разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию. Статья 18. Охрана окружающей среды и безопасность проведения Работ 57 18.1. Генподрядчик обязан при выполнении Работ по настоящему Договору соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и иных нормативных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Генподрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 18.2. Генподрядчик обязан разработать и согласовать с территориальным органом Росприроднадзора и Представителем Заказчика программу производственного экологического контроля (мониторинга), а в течение всего периода производства Работ выполнять ее мероприятия. 18.3. Генподрядчик при производстве строительных и монтажных работ обязан: выполнять мероприятия по охране и рациональному использованию водных и земельных ресурсов, воздушной среды и почвенного покрова; обеспечивать временное хранение отходов, строительных и опасных материалов в границах Строительной площадки; выполнять мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания; заключить за счет собственных средств договоры с лицензированными организациями и организовать регулярный вывоз сточных вод и отходов. Копии указанных договоров передать Представителю Заказчика не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после их заключения; разработать паспорта отходов, проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Утвержденные паспорта отходов и лимиты на размещение отходов, а также проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение передать Представителю Заказчика не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после заключения Договора; назначить ответственного за работу по охране окружающей среды и официально сообщить его контактные данные Представителю Заказчика не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после заключения Договора; ежеквартально информировать Представителя Заказчика о выполненных мероприятиях по охране окружающей среды. 18.4. Генподрядчик обязан за свой счет с момента начала Работ до их приемки Заказчиком в полном объеме обязан на Строительной площадке обустроить и содержать: - ограждение, освещение, охрану, размещение указателей, средств безопасности, противопожарного оборудования, выполнить мероприятия, связанные с обеспечением радиационной, химической и биологической безопасности, взрывобезопасности и антитеррористической защищенности объектов; - временные дороги, проходы, ограждения и заборы, которые могут быть необходимы для удобства и защиты владельцев прилегающих территорий или занимающих их лиц; 18.5. Возмещение убытков и компенсаций Третьим лицам по искам в связи с нарушением требований по охране окружающей среды и безопасности проведения Работ возлагается на Генподрядчика. Статья 19. Ответственность Сторон 19.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 19.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального 58 банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 19.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Генподрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 0,5% от Цены Договора, что составляет ______ (_______) рублей. 19.4. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Генподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 19.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Генподрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц – В) х С (где Ц – цена Договора; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Генподрядчиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Договора; С – размер ставки). Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП (где Сцб – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП – количество дней просрочки). Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП – количество дней просрочки; ДК – срок действия исполнения обязательства по Договору (количество дней). При К, равном 0 – 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 – 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 19.6. За ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Генподрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % Цены Договора, что составляет ______ (_______) рублей 19.7. В случае неполучения Заказчиком от Генподрядчика в срок, указанный в пункте 10.3 Договора, мотивированного ответа на претензию и неуплаты (в указанный срок) Заказчику неустойки (пени, штрафа), а также в случае несогласия Заказчика с мотивированным ответом Генподрядчика, Заказчик вправе удержать сумму неустойки (пени, штрафа) из любых причитающихся Генподрядчику платежей в соответствии с условиями Договора, уведомив об этом Генподрядчика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты удержания суммы неустойки (пени, штрафа). 19.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения ими своих обязательств по Договору. 19.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Статья 20. Разрешение споров между Сторонами 20.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами в досудебном порядке путем предъявления претензии. 59 20.2. Спорные вопросы между Сторонами, возникшие по поводу недостатков выполненной Работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Генподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генподрядчиком договора или причинной связи между действиями Генподрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению сторон – обе стороны в равных частях. 20.3. Сторона, получившая претензию от другой Стороны, обязана в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента ее получения дать ответ на претензию. 20.4. В случае если споры и разногласия не будут разрешены Сторонами в претензионном порядке, либо ответ на претензию не будет получен в установленный срок, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в Арбитражный суд города Москвы за разрешением спора. Статья 21. Срок действия Договора 21.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Статья 22. Особые условия 22.1. Заказчик вправе предложить Генподрядчику увеличить предусмотренный Договором объем Работ не более чем на десять процентов от общего объема Работ, предусмотренного Договором или уменьшить его не более чем на десять процентов от общего объема Работ, предусмотренного Договором. При этом Цена Договора может быть изменена пропорционально дополнительному объему Работ, но не более чем на десять процентов от Цены Договора, а при уменьшении предусмотренного Договором объема Работ Стороны Договора обязаны уменьшить Цену Договора пропорционально уменьшенному объему Работ, но не более чем на десять процентов от Цены Договора. 22.2. Изменение объема Работ и Цены Договора в соответствии с пунктом 22.1 Договора осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору. Статья 23. Прочие условия 23.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра для Заказчика и один экземпляр для Генподрядчика. 23.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Статья 24. Приложения к Договору 24.1. Нижеследующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 24.1.1. Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение работ, на __ л. 24.1.2. Приложение № 2 – График производства работ, на __ л. 24.1.3. Приложение № 3 - Ведомость объемов работ, на ___ л. Статья 25. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон ОТ ЗАКАЗЧИКА: ФГУП «РОСМОРПОРТ» ИНН 7702352454, КПП 780502001 ОКПО 15182805 ОГРН 1037702023831 127055, РФ, Москва, ул. Сущевская, д.19, стр.7 ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА: 60 Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт» Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, Портовый пр., д. 19 Тел. (8152) 550-800, Факс (8152) 550-850 Банковские реквизиты: ИНН/КПП 7702352454 / 519002001, БИК 044705615, Код ОКПО 14761671, ОКВЭД 61.10 Р/сч 40502810141000100085 в Мурманском ОСБ №8627, г. Мурманск. К/с 30101810300000000615 Генеральный директор ФГУП «Росморпорт» ________________ А.В. Тарасенко _________________ /___________/ М.П. М.П.
