МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на выполнение работ для муниципальных нужд, их организации и финансировании. п. Красногорский «___»_________ 200__г. Администрация Красногорского городского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Красногорского городского поселения Гризоглазова Александра Ивановича, действующего на основании Устава Красногорского городского поселения, с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в границах Красногорского городского поселения Еманжелинского муниципального района Челябинской области ( в соответствии со сметами). 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. За выполненные работы, согласно настоящему муниципальному контракту, Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с результатами конкурса протокол №____ от _________2007г. и с протоколом о договорной цене _______________________________ рублей, НДС не предусмотрен. 2.2. Оплата производится с авансовым платежом 30 %, что составляет ___________________________ рублей, НДС не предусмотрен. 2.3. Оплата работ (этапов) производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненных работ, оформленных актом сдачи- приемки. Оплата должна производиться не позднее 10 календарных дней с момента приемки работ и подписания Заказчиком акта сдачи – приемки выполненных работ (этапов) или истечения срока приемки работ, установленного в п. 4.7. настоящего муниципального контракта. 3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ 3.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами: с момента заключения контракта и до 31.12.2008г. . 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ. 4.1. При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи – приемки проектной продукции с приложением к нему комплекта проектной документации. 4.2. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения акта сдачи – приемки и комплекта проектной документации обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи- приемки работ и произвести оплату, либо свои замечания по документации. 4.3. Если в 10-ти дневный срок после сдачи работ Заказчику подписанный акт сдачи – приемки работ или мотивированный отказ от приемки не поступит от Заказчика к Исполнителю, работа считается принятой и подлежащей оплате по оформленному Исполнителем одностороннему акту сдачи- приемки работ. 5. 5.1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту Заказчик и Исполнитель несут полную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление проектной и другой технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной и другой технической документации. При обнаружении недостатков в проектной и другой технической документации Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектную и другую техническую документацию в согласованный сторонами срок. При расторжении по своей инициативе в одностороннем порядке Заказчик уплачивает Исполнителю стоимость, выполненных на день расторжения муниципального контракта, работ и покрывает убытки, связанные с непредвиденным расторжением муниципального контракта. При расторжении муниципального контракта по своей инициативе в одностороннем порядке Исполнитель покрывает убытки Заказчика, связанные с непредвиденным расторжением муниципального контракта. Исполнитель несет полную ответственность за действия и упущения субподрядных проектных организаций и привлекаемых консультантов (физических лиц). Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по причине форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы), а также за действия сторон при их возникновении. Та или иная сторона освобождается от ответственности за невыполнение своих обязательств лишь в том случае, если она докажет, что невыполнение было связано с не зависящими от нее причинами, возникшими после подписания муниципального контракта, или эти причины не могли быть предусмотрены во время заключения муниципального контракта, и что она (эта сторона) не могла избежать или устранить эти причины или их последствия. Претензии и другие спорные вопросы между сторонами решаются путем переговоров в духе взаимного уважения и сотрудничества, а при невозможности мирного урегулирования разногласий – передаются в арбитражный орган по месту нахождения Заказчика, в котором они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством. 6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА. Все изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту требуют согласия сторон, являются его неотъемлемой частью, исполняются в простой письменной форме и подписываются только должным образом уполномоченными на то лицами. 6.2. При выявлении в ходе работ по муниципальному контракту необходимости и целесообразности внесения изменений и дополнений в его условия сторонами составляется дополнительное соглашение к муниципальному контракту, который является его неотъемлемой частью. 6.3. Муниципальный контракт может быть расторгнут по письменному соглашению между сторонами. 6.4. В случае одностороннего расторжения муниципального контракта сторонаинициатор обязана направить контрагенту уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить действие муниципального контракта. Если нарушение договорных обязательств продолжается по истечении 10 дней со дня получения уведомления, сторона – инициатор направляет повторное уведомление. Если нарушение договорных обязательств продолжается по истечении 10 дней со дня получения повторного уведомления сторона – инициатор вправе направить виновной стороне решение о расторжении договора и прекратить его исполнение. 6.5. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных соответствующими документами, Исполнитель вправе принять решение о приостановке работ. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия могут продолжаться в течение длительного времени, или когда при наступлении таких обстоятельств станет очевидным, что они будут действовать 6.1. весьма длительные сроки, стороны проведут переговоры с целью установления приемлемых для сторон иных способов исполнения муниципального контракта или его расторжения с возмещением Исполнителю по специальному расчету причиненного ущерба. 6.6. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ Заказчик и Исполнитель обязаны в 10 дневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении муниципального контракта. 6.7. Все положения настоящего муниципального контракта обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Исполнителя. 7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА. Срок вступления муниципального контракта в действие установлен с даты поступления в адрес Исполнителя муниципального контракта, подписанного Заказчиком. 7.2. Срок окончания действия муниципального контракта определяется датой окончания денежных расчетов между Заказчиком и Исполнителем. 7.1. 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН. ИСПОЛНИТЕЛЬ: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ЗАКАЗЧИК: Администрация Красногорского городского поселения Еманжелинского муниципального района Челябинской области ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ К настоящему муниципальному контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 1. Календарный план на ____л. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон. ЗАКАЗЧИК: ______________ А.И.Гризоглазов «____»_________200__г. М.П. ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____________________ «____»_________200__г. М.П. Приложение к муниципальному контракту на выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия №_______от_________________г. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН выполнения, приемки и оплаты работ __________________________________________________________________________________________________________________________________ ( наименование договора) __________________________________________________________________________________________________________________________________ № этапа Наименование основных этапов проектирования 1 2 Начало действия договора 3 С момента подписания Срок поступления аванса на расчетный счет Исполнителя Срок сдачи работ 4 5 До 31.12.2008 Расч. цена этапа, руб. Расч. Цена аванса, руб. в % к дог. цене в % к дог. цене 6 7 Окончание действия договора (срок оплаты работ) Примечания 8 9 30 % 1. Исполнитель приступает к выполнению работ после поступления аванса. В случае несвоевременного перечисления аванса исполнение работ будет перенесено на более поздний срок. ЗАКАЧИК: «_____»_________200__г. М.П. ИСПОЛНИТЕЛЬ: «____»___________200__6г. М.П. Приложение к муниципальному контракту на выполнение ремонтных работ №____ от __________________г. ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ о договорной цене на создание (передачу) проектной продукции _____________________________________________________________________________________ ( наименование договора) _______________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________ От лица Заказчика: _____________________________________________________________________________________________________ От лица Исполнителя:_________________________________________________________________ 1. Удостоверяем, что сторонами достигнуто следующее соглашение о величине договорной цены на создание (передачу) научно- технической продукции: Наименование затрат Обоснование Сумма, руб. 1. Всего договорная цена НТП: Всего стоимость по договору составляет: _____________________________________________ НДС не предусмотрен. 2. Договорная цена может быть уточнена дополнительным соглашением в связи с увеличением (уменьшением) во время действия договора стоимости материалов, услуг и других затрат, входящих в себестоимость, пошлин, сборов, которые формируются в установленном законодательном порядке. 2. Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем. ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____________________________ ____________________________ « ___» ________________200__г. « ___» ________________200__г. М.П. М.П.