муниципальный контракт № 0302300050012000028

Муниципальный контракт
30.11.2012 г. № 0302300050012000028-0063778-01
Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и земельных
отношений» администрации муниципального образования «Заиграевский район»», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Седунова Александра Ивановича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью
«Байкалтехпроект», именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице директора Колтыгина
Виктора Владиславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании
протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 18.11.2012 г.,
заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Проектировщик осуществляет собственными силами разработку
проекта организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального образования «Заиграевский район» (далее - проектные работы), в
соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта,
в объеме, сроки и условиями настоящего Контракта.
1.2. Основные требования к проектной продукции, отражены в утвержденном
техническом задании (приложение № 1). Результатом выполненных работ является - проектная
продукция (далее - проектная продукция).
Безопасность работ должна отвечать требованиям действующего законодательства.
1.3. Проектировщик не сохраняет за собой все действующие юридические права.
Авторские права на проект переходят к Заказчику.
1.4. Финансирование работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта
осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Контракта составляет 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч
восемьсот) рублей. Цена Контракта является окончательной и изменению не подлежит, за
исключением
случаев
предусмотренных
настоящим
контрактом
и
действующим
законодательством.
2.2.
Оплата выполненных работ по настоящему контракту осуществляется в форме
безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Проектировщика.
Предоплата не предусмотрена.
Оплата производится до 28.12.2012 г. после подписания акта приемки выполненных
работ, а также после предоставления проектировщиком всех документов, подтверждающих
фактическое выполнение работ и необходимых для оплаты (счета-фактуры, акты на скрытые
работы, расчеты и другие документы).
2.3. Устранение замечаний экспертизы проектной продукции производится
Проектировщиком за свой счет, при этом Проектировщик несет имущественную ответственность
в случае срыва сроков согласованных с заказчиком выдачи проектной продукции в производство
работ.
2.4. Изменение Общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено
в качестве дополнения к настоящему Контракту.
2.5. Оплату и приемку работ по настоящему Контракту осуществляет МУ «Комитет по
управлению имуществом и земельных отношений» администрации МО «Заиграевский район».
3. Срок выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта и до
25.12.2012 г.
3.2. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение
сторон на дату заключения контракта и приводящих к дополнительным затратам времени,
первоначальные сроки продлеваются. Срок в этом случае уточняется в дополнительном
соглашении.
4. Права и обязанности заказчика
4.1.
Заказчик обязан:
4.1.1. Обеспечить непрерывный режим финансирования в течение всего периода
выполнения проектных работ в соответствии с лимитом финансирования.
4.1.2. Осуществлять контроль за соответствием объема, сроков выполнения работ,
качества, стоимости, выполняемых Проектировщиком работ в соответствии условиями
настоящего Контракта и требованиями нормативных документов без вмешательства в
хозяйственную деятельность Проектировщика.
4.1.3. По письменному сообщению Проектировщика о готовности проектной продукции
организовать совместно с Проектировщиком приемку работ по проектной продукции в
соответствии с установленным порядком.
4.1.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
статьях настоящего Контракта.
4.2.
Заказчик имеет право:
4.2.1. Приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с
Проектировщиком, если Проектировщиком не выполнены обязательства по настоящему
Контракту.
4.2.2. Для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию
с оплатой расходов за счет Проектировщика.
5. Права и обязанности Проектировщика
5.1. Проектировщик обязуется:
5.1.1. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой договорной цены, указанной в
п.2.1. настоящего Контракта.
5.1.2. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные
настоящим Контрактом, нормативными документами, регламентирующими выполнение
проектных работ, и предъявить проектную документацию в полной готовности.
5.1.3. В случае обнаружения заказчиком недостатков в выполненных работах или
некачественно выполненных работ, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение
гарантийного срока, Проектировщик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без
увеличения цены настоящего Контракта, установленной в статье 2.1. настоящего Контракта,
переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их
надлежащего качества.
5.1.4. Незамедлительно письменно уведомить заказчика о наступлении следующих
событий:
- смена лица, уполномоченного распоряжаться счетами от имени Проектировщика;
- получение от третьего лица копии искового заявления, содержащего обращение к суду
признать Проектировщика несостоятельным (банкротом);
- принятие арбитражным судом вышеуказанного заявления к производству;
- принятие уполномоченным органом решение о ликвидации или реорганизации
Проектировщика;
5.1.5. Выполнить все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего
Контракта.
5.2. Проектировщик имеет право сдать работы досрочно.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение
обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений,
действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на не исполнение настоящего
Контракта.
Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также
последствия, вызванные этими обстоятельствами.
6.2.
Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более
трех месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения
проектирования.
Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон
вправе затребовать расторжения настоящего Контракта.
7. Приемка работ
7.1. При завершении работ Проектировщик предъявляет заказчику в полной готовности
проектную продукцию в 4 экземплярах на бумажном носителе и 2 экземпляра в электронном виде
и все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ указанных в п. 1.1. настоящего
Контракта. При этом контрольной датой окончания и сдачи проектной продукции остается дата,
указанная в п. 3.1. настоящего Контракта.
7.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных
работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет
Проектировщику обоснованный отказ, при этом Сторонами составляется двухсторонний акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.
7.3. По результатам приемки работ заказчиком оформляется Акт сдачи-приемки
выполненных работ в 4 (четырех) экземплярах.
7.4. В случае если заказчик в установленный срок не оформил представленные
Проектировщиком документы и не дал мотивированного объяснения, данные документы по
истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Проектировщика считаются
оформленными заказчиком, работы принятыми, цена выполненных работ подтвержденной и
подлежащей оплате.
8. Гарантии
8.1.
Проектировщик гарантирует надлежащее качество выполненных работ,
прохождение
экспертизы и утверждение на всех уровнях, в соответствии с действующим законодательством.
8.2.
Срок гарантии – в течение 36 месяцев с момента передачи Заказчику проекта,
выполненного в полном объеме.
Объем предоставления гарантий качества работ: гарантия распространяется на всю
проектную документацию.
Если в гарантийный период обнаруживаются дефекты, препятствующие реализации
проекта, то Проектировщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки,
гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков
их устранения Проектировщик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти)
дней со дня получения письменного извещения заказчика.
8.3.
При отказе Проектировщика от составления или подписания акта обнаруженных
дефектов и недоделок в проектной продукции для их подтверждения заказчик назначает
квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию
дефектов и недоделок и их характера, что не исключает права сторон обратиться в арбитражный
суд по данному вопросу.
9. Имущественная ответственность сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
настоящим Контрактом, Проектировщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту.
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Проектировщика.
Неустойка взыскивается в судебном порядке.
9.3. В случае просрочки исполнения Проектировщиком своих обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать оплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему
Контракту. За каждый день просрочки исполнения обязательств начисляется неустойка в размере
1/10 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. Проектировщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или
по вине Заказчика. Заказчик вправе удержать неустойку из общей цены контракта без обращения в
суд.
10. Расторжение контракта
10.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт по соглашению сторон и в случаях
предусмотренных действующим законодательством.
11. Срок действия контракта
11.1. Настоящий Контракт действует с момента его подписания и до полного исполнения
обязательств по настоящему Контракту.
12.Особые условия
12.1. Любая договоренность между Сторонами влекущая за собой новые обстоятельства,
не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она
подтверждена Сторонами в письменной форме в виде соглашения.
12.2. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются нормами
действующего законодательства.
12.3. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой
частью.
12.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в
связи с ним, будут решаться путем переговоров между сторонами.
12.5. В случае, если стороны не придут к соглашению спор подлежит разрешению в
Арбитражном суде Республики Бурятия с соблюдением процедуры досудебного (претензионного)
порядка урегулирования споров. Заказчик вправе обратиться в суд без соблюдения досудебного
порядка урегулирования спора
12.6. Проектировщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Контракту третьему лицу без письменного согласия заказчика.
Приложение.
1. Техническое задание (приложение №1);
14. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
«Заказчик»
МУ «Комитет по управлению имуществом и
земельных отношений администрации
муниципального образования
«Заиграевский район»
«Проектировщик»
ООО «Байкалтехпроект»
670004, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Борсоева, 109, оф. 68.
ИНН 0326038987, КПП 032601001
Тел. +79503834755
671310, РБ, Заиграевский район, п. Заиграево, ОГРН 1060326048199
ул. Октябрьская - 2.
Тел. 8(30136) 4-14-33, 4-24-20
Директор ООО Байкалтехпроект»
Колтыгин Виктор Владиславович
Председатель МУ «Комитет по управлению
имуществом и земельных отношений»
администрации МО «Заиграевский район»
Седунов Александр Иванович
Приложение к муниципальному контракту
№ 0302300050012000028-0063778-01