договор поставки - Главный радиочастотный центр

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ №
г. ______________
“___”________ 2012 года
Федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр
Приволжского федерального округа» (ФГУП "РЧЦ ПФО"), именуемое в дальнейшем
"Покупатель", в лице __________________________, действующего на основании
________________________, с одной стороны и ___________________________________,
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________________, действующего
на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по
результатам открытого конкурса (Протокол № ___ от ________г.) заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Поставщик обязуется передать Покупателю в сроки, указанные в настоящем договоре, а
Покупатель принять и оплатить оборудование ___________________ согласно Спецификации
(Приложение №1) и Технического задания (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой
частью настоящего Договора.
2. ЦЕНА
2.1 Стоимость оборудования определяется в Спецификации.
Общая сумма договора составляет: ____________ (___________________________) рублей
00 копеек, в т.ч. НДС 18% __________ (___________________) рублей ______ копеек.
3. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1 Оборудование должно быть поставлено по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ошарская,
69 в срок ___________________. Поставщиком может быть осуществлена досрочная поставка
оборудования. Стоимость доставки оборудования по указанному адресу и стоимость поверки
оборудования учтены в цене договора.
3.2 Факт получения оборудования оформляется товарной накладной, которая
подписывается полномочными представителями Поставщика и Покупателя в момент передачи
оборудования Покупателю. Все права на оборудование (по владению, пользованию и
распоряжению) переходят от Поставщика к Покупателю после подписания обеими Сторонами
товарной накладной.
3.3 Оплата стоимости оборудования по настоящему договору производится путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 50% в течение 10
банковских дней со дня подписания договора, окончательный расчет производится в течение 10
банковских дней со дня подписания Покупателем Товарной накладной на основании
выставленных Поставщиком счетов. Поставщик обязан предоставить Покупателю счетфактуру после получения авансового платежа.
3.4
Оплата по настоящему Договору производится после выделения Покупателю
бюджетных субсидий на эти цели. В случае неполного выделения (не выделения) субсидий
Покупателю оплата может быть приостановлена, уменьшена или могут быть изменены сроки
оплаты. Покупатель уведомляет Поставщика об изменении условий оплаты в течении 5
(пяти) банковских дней с даты получения соответствующей информации.
3.5. Покупатель считается выполнившим свою обязанность по оплате в момент списания
денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3.6. Поставщик обязуется заключить договор банковской гарантии для обеспечения
исполнения обязательств по настоящему договору и представить Покупателю копию договора
банковской гарантии не позднее даты выставления счета на предоплату.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 В случае нарушения сроков поставки по настоящему договору Покупатель имеет
право начислить Поставщику неустойку в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый
день просрочки поставки до дня полного исполнения Поставщиком всех обязательств по
настоящему Договору. При этом право на получение такой неустойки возникает у
Покупателя после того, как он выставит Поставщику претензию с обоснованным расчетом
пени.
4.2 При проведении окончательных расчетов с Поставщиком по настоящему Договору
Покупатель вправе в одностороннем порядке удержать из причитающейся к выплате Поставщику
денежной суммы начисленную им сумму неустойки за нарушение Поставщиком срока
исполнения обязательств по настоящему Договору.
4.3 Покупатель вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке и
потребовать от Поставщика возврата перечисленных средств и возмещения причиненных ему
убытков в случаях:
- нарушения срока исполнения обязательств по настоящему Договору более чем на 30
(тридцать) календарных дней;
- выявления недостатков в работе оборудования и/или допущенных Поставщиком
отступлений от требований настоящего Договора и приложений к настоящему Договору, которые
не были устранены в согласованные Сторонами сроки или являются неустранимыми, либо
повторно проявляются после их устранения Поставщиком, из-за чего использование
оборудования по назначению становится невозможным.
Денежные средства должны быть перечислены Поставщиком на расчетный счет
Покупателя в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Поставщиком
соответствующего уведомления Покупателя.
4.4 В случае просрочки в оплате оборудования Поставщик имеет право начислить
Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости неоплаченного в срок оборудования за
каждый день просрочки оплаты со дня направления Поставщиком претензии Покупателю. При
этом право на получение такой пени возникает у Поставщика после того, как он выставит
Покупателю претензию с обоснованным расчетом неустойки. Данное положение не будет
распространяться на первый авансовый платеж.
4.5
Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения установленных настоящим
Договором обязательств.
5. ГАРАНТИИ
5.1 Качество оборудования должно полностью соответствовать условиям настоящего
договора. Гарантийный период на поставляемое в рамках настоящего Договора оборудование
составляет ___________. Поставщик обязан устранить недостатки в срок ____________. При
обнаружении в течение гарантийного срока неустранимых или вновь повторяющихся после
ремонта неисправностей в работе оборудования, Покупатель вправе потребовать от Поставщика
возврата денежных средств, уплаченных им по настоящему Договору.
6. УПАКОВКА
6.1 Со стороны Поставщика должны быть приняты все меры по обеспечению сохранности
оборудования во время упаковки, хранения, транспортировки.
6.2 Упаковка должна быть приспособлена как к крановым перегрузкам, так и к перегрузкам
любым другим способом.
7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания
влияния на действия или решения этих лиц.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые
применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
7.2. Стороны обязуются незамедлительно проинформировать друг друга в случае
установления фактов аффилированности лиц, участвующих в подготовке и (или) исполнении
настоящего договора.
7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или
посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством,
как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до
получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
7.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором
срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет
право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив
письменное уведомление о расторжении.
7.5. Под заинтересованными лицами, участвующими в подготовке и (или) исполнении
договора в целях Договора Стороны понимают генерального директора (директора), его
заместителей, а также лиц, участвующих в визировании договора в соответствии с
установленным каждой из Сторон порядком.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, должны
быть разрешены путем переговоров. При недостижении согласия споры решаются в
соответствии с действующим в РФ законодательством в арбитражном суде.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1 Стороны не несут ответственность за какую-либо задержку, полное или частичное
неисполнение любого из своих обязательств по этому Договору, если неисполнение будет
являться следствием таких обстоятельств, как война, вооруженный конфликт, гражданские
беспорядки, стихийные бедствия, пожар, взрыв, введение правил или действия
правительства или правительственных органов, или иных обстоятельств, находящихся вне
контроля сторон.
9.2 В случае, если любые из указанных обстоятельств будут сохраняться в течение 3-х или
более месяцев, любая сторона имеет право аннулировать настоящий Договор при
предварительном уведомлении другой стороны. При прекращении договора по основаниям,
указанным в настоящем пункте, стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим
обязательствам на день прекращения Договора.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1 Все поправки и дополнения к настоящему Договору имеют силу только при наличии
подписей обеих сторон. Ни одна из сторон не имеет права передавать права и обязательства
третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
10.2 Договор составлен и подписан в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон,
третий экземпляр для Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Нижегородской области.
10.3 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения всех обязательств по настоящему Договору.
11. РЕКВИЗИТЫ
Покупатель:
Поставщик:
ФГУП «РЧЦ ПФО»
Адрес: 603950, г. Н.Новгород, ул.Ошарская, 69,
тел.(831) 278-50-26 факс (831)278-50-27
ИНН 5260095780 КПП 525350001
ОКПО 57174323
Р/с 40502810642050000039 в Волго-Вятском
Банке Сбербанка РФ, г. Нижний Новгород
К/с 30101810900000000603, БИК 042202603
_____________________ /___________/
_________________
/____________/