город ______________ ... __________________, именуемый в дальнейшем «заказчик», ... Примерная форма контракта №__________

Примерная форма контракта №__________
на поставку изделий медицинского назначения
город ______________
«___»__________ 20__ год
__________________, именуемый в дальнейшем «заказчик», в лице
_______________, действующей на основании_________, с одной стороны, и
__________________________, именуемый в дальнейшем «поставщик», в
лице ______________, действующего (ей) на основании ________, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «стороны»,
в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»
(номер
извещения_____________________), заключили настоящий контракт (далее –
контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с настоящим контрактом заказчик поручает,
а
поставщик принимает на себя обязательства по поставке изделий
медицинского назначения (далее – товар) в соответствии со спецификацией
(приложение №_) и техническим заданием (приложение №_), являющихся
неотъемлемыми частями настоящего контракта.
1.2. Заказчик обеспечивает приемку и оплату товара в порядке, форме и
размере, установленном настоящим контрактом.
1.3. Место поставки товара: ____________________________________ .
1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его
собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков
третьих лиц и других обременений.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.
Цена
контракта
составляет
______________
рублей
1
(_______________________), в том числе НДС ___% - ______ руб.
(_____________________________________).
2.2. Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях и
остается неизменной на весь срок исполнения настоящего контракта. Цена
контракта включает стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные
и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование,
уплату пошлин, налогов (в том числе НДС) и сборов, установленных
законодательством Российской Федерации.
1
Для поставщика с общим режимом налогообложения.
2.3.Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению
сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества товаров и
иных условий исполнения контракта.
Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта
вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех
предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах,
на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного
количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе
изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству
таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта,
а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с
сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан
изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно
поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в
поставке части такого товара должны определяться как частное от деления
первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество
такого товара.
2.4.Оплата за поставленный товар осуществляется заказчиком в течение
30 (тридцати) календарных дней со дня представления поставщиком
заказчику документов, подтверждающих факт поставки (товарная накладная/
товарно-транспортной накладной, счет/счет-фактура).
2.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными
поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на
расчетный счет поставщика.
В случае изменения своего расчетного счета поставщик обязан в
однодневный срок в письменной форме сообщить об этом заказчику с
указанием новых реквизитов расчетного счета.
2.6. Обязанности заказчика по оплате считаются исполненными после
списания денежных средств с расчетного счета заказчика.
2.7. Принятие денежных обязательств в рамках настоящего контракта,
подлежащих
исполнению,
осуществляется
за
счет
средств
___________________________________________(КБК________________).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Осуществить поставку товара заказчику, в том числе
специализированным транспортом, а также производить связанные с
доставкой все виды погрузо-разгрузочных и экспедиторские работы за счет
собственных средств.
3.1.2. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе
исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при
исполнении контракта, а также к установленному настоящим контрактом
сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара.
2
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Осуществить в присутствии уполномоченного представителя
поставщика приемку товара в соответствии со спецификацией (приложение
№__), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта и
действующей нормативной документацией.
3.2.2. Возвратить поставщику, при условии надлежащего исполнения им
всех своих обязательств по настоящему контракту, денежные средства,
внесенные поставщиком в обеспечение исполнения контракта в качестве
залога, в том числе в форме вклада (депозита), в течение 10 (десяти) рабочих
дней, со дня получения заказчиком соответствующего письменного
требования поставщика.
Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам,
указанным в письменном требовании.
3.2.3. Осуществлять общий контроль за надлежащим исполнением
обязательств по настоящему контракту и расходованием финансовых средств
в ходе реализации настоящего контракта.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ
4.1. Поставка товара поставщиком осуществляется в соответствии со
спецификацией (приложение №_ к настоящему контракту) и техническим
заданием (Приложение №_ к настоящему контракту), являющихся
неотъемлемыми частями настоящего контракта с момента заключения
контракта по ____ ________ 20__ года. Поставка товара осуществляется
отдельными партиями, в течение _____ (_______) дней со дня направления
заказчиком заявки в адрес поставщика. Периодичность поставок товара:
не более __ (______) раза в __ (_____) недели. По согласованию с
поставщиком, в случае возникновения потребности, поставка осуществляется
в течение __ (_____) дней со дня направления заказчиком соответствующей
заявки.
4.2. Товар передается заказчику по накладной, в которой указывается
наименование товара, количество мест и товарных единиц, цена за единицу
продукции,
сумма,
с
обязательным
приложением
документов,
подтверждающих качество товара в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
4.3.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим
действующим нормативным документам.
4.4. Остаточный срок годности на момент поставки заказчику изделий
медицинского назначения, имеющих срок годности три года и более, должен
быть не менее 25% от срока годности, указанного в инструкции по
медицинскому применению изделий.
Остаточный срок годности на момент поставки заказчику изделий
медицинского назначения, имеющих срок годности от двух до двух с
3
половиной лет, должен быть не менее 40% от срока годности, указанного в
инструкции по медицинскому применению изделий.
Остаточный срок годности на момент поставки заказчику изделий
медицинского назначения, имеющих срок годности от одного года до
полутора лет, должен быть не менее 50% от срока годности, указанного в
инструкции по медицинскому применению изделий.
Остаточный срок годности на момент поставки заказчику изделий
медицинского назначения, имеющих срок годности до одного года, должен
быть не менее 70% от срока годности, указанного в инструкции по
медицинскому применению изделий.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в
соответствии с Инструкциями П-6 от 15.06.1965 и П-7 от 25.04.1966,
утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров
СССР, в части не противоречащей действующего законодательства, а также в
соответствии с Инструкцией о порядке и сроках приемки импортных товаров
по количеству и качеству, составления и направления рекламационных актов,
утвержденной Госарбитражом СССР от 15.10.1990г.
5.2. Товар принимается заказчиком по количеству мест, указанных в
товарной/товарно-транспортной накладной, и в ненарушенной упаковке
поставщика (изготовителя), по качеству - согласно документам по качеству.
5.3. В случае обнаружения при приемке товара недостачи или
некачественного товара составляется акт, который подписывают
представители поставщика и заказчика.
5.4. При обнаружении недостачи или некачественного товара после
приемки и при условии, что такой товар не мог быть обнаружен заказчиком
при приемке товара от поставщика без повреждения упаковки изготовителя
товара, заказчик обязан незамедлительно, в письменной форме известить
поставщика об обнаруженной недостаче или некачественном товаре с
приложением подробного перечня его признаков.
5.5. Поставка недостающего или замена некачественного товара
осуществляется поставщиком за свой счет в течение _____ дней, с момента
получения извещения от заказчика о недостаче или о поставке
некачественного товара.
5.6. Претензии по количеству, ассортименту товара могут быть заявлены
заказчиком не позднее двадцати дней с момента поставки товара на склад
заказчика, претензии по качеству могут быть заявлены заказчиком в течение
всего срока годности товара.
5.7. При приемке товара заказчик обязан провести экспертизу для
проверки предоставленных поставщиком товаров, предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза
4
результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком
своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации на основании контрактов, заключенных в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое
подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной
организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать
законодательству Российской Федерации.
5.8. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки
товара ненадлежащего качества, компенсировать заказчику все возникшие в
связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком
письменного требования и копии соответствующего заключения, других
документов, подтверждающих затраты заказчика.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
6.1. Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим
условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической
документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в
Российской Федерации на данный товар.
6.2. Все поставляемые по настоящему контракту товары должны иметь
происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за
исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией либо
международными соглашениями, в которых участвует Российская
Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие
поставки товаров и предоставление услуг.
6.3.
Поставляемый
товар
сопровождается
документами,
подтверждающими качество товара в соответствии с законодательством
Российской Федерации и должен соответствовать сопровождаемым
документам по качеству.
6.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого
товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии
соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного
режима и т. д.).
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1. Поставщик представляет заказчику обеспечение исполнения
контракта в форме __________________________, на сумму ____________
руб. (_______ рублей ______ копеек), эквивалентную _____________ % от
начальной (максимальной) цены контракта (заполняется заказчиком в период
подготовки проекта контракта с учетом применения статьи 37
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
5
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»).
7.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия контракта не менее чем на один месяц.
7.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или
иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком своих
обязательств по контракту, поставщик обязуется в течение 10 (десяти)
банковских дней представить заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере,
что указаны в данном разделе контракта.
7.4. Случаями, когда заказчик получает право требования выплаты
денежных средств по представленному поставщиком обеспечению
исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданскоправовой ответственности поставщика перед заказчиком вследствие
нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или
ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту.
7.5. Возврат поставщику денежных средств, внесенных им на счет
заказчика в качестве обеспечение исполнения контракта, осуществляется при
условии надлежащего исполнения поставщиком всех своих обязательств по
контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заказчиком
соответствующего письменного требования поставщика, но не ранее
окончания срока действия контракта. Денежные средства перечисляются по
банковским реквизитам, указанным в письменном требовании.
7.6. В ходе исполнения контракта поставщик вправе предоставить
заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер
выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения контракта.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является
следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение,
наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и
гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также
военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения
перевозок,
запрет
торговых
операций
вследствие
применения
международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок
исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно
6
времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы
и их последствия.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие
действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую
сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении
обязательств по контракту.
8.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия непреодолимой силы.
8.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их
последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10
(десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с
целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов
исполнения контракта.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих обязательств по контракту стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства,
предусмотренного настоящим контрактом, поставщик вправе потребовать
уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту.
Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации.
За ненадлежащее исполнение заказчиком своих обязательств по
настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом, поставщик взыскивает штраф в размере __
процентов от цены контракта (фиксированный размер штрафа
устанавливается заказчиком в период подготовки проекта контракта и
рассчитывается от его цены в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063
«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащегоисполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
контрактом
(за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного
контрактом»).
Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет,
что просрочка исполнения (ненадлежащего исполнения) указанного
7
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
поставщика.
9.3. В случае просрочки исполнения поставщиком своих обязательств,
предусмотренных контрактом, поставщик обязан уплатить заказчику пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства, и определяется в порядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063«Об
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом».
Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой
силы или по вине заказчика.
Уплата пени не освобождает поставщика от обязанности выплатить
предусмотренный настоящим Контрактом штраф за ненадлежащее
исполнение своих обязательств.
Уплата пени не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения
обязательств по настоящему контракту.
9.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком своих
обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик взыскивает
штраф в размере ____ процентов от цены контракта (фиксированный размер
штрафа устанавливается заказчиком в период подготовки проекта
контракта и рассчитывается от его цены в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013
№ 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа,
начисляемого вслучае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом
(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства,
предусмотренного контрактом»).
9.5. Уплата штрафа по контракту не освобождает поставщика от
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
9.6. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
обязательств,
предусмотренных
контрактом,
заказчик
направляет
поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные
вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего
контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно
исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может
направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по
настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия,
должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10
(десяти) календарных дней с момента ее получения.
10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке,
разрешаются Арбитражным судом Республики Крым.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от
исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.3. Поставщик представляет по запросу, заказчика в сроки, указанные
в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по
настоящему контракту.
11.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой
стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме
почтой или факсимильной связью с последующим представлением
оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом,
которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим
Контрактом.
11.5. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации,
оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.
11.6. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его
неотъемлемой частью:
приложение №_ – спецификация;
приложение №_ - техническое задание.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК
_____________________________
ПОСТАВЩИК
__________________________
9
_
_____________________________
____
(юридический адрес, фактический
адрес,
телефон, банковские реквизиты)
_____________________________
____
_____________________________
____
_____________________________
____
_____________________________
____
_____________________________
____
Руководитель:___________
(Ф.И.О.)
____
__________________________
____
(юридический адрес,
фактический адрес,
телефон, банковские
реквизиты)
__________________________
____
__________________________
____
__________________________
____
__________________________
____
__________________________
___
Руководитель:_________
(Ф.И.О.)
10
Общий объем товара, (шт.)
Сумма
с учетом НДС (руб. коп.)
Цена за единицу
с учетом НДС (руб. коп.)
ДС
%
Сумма (руб. коп)
Цена за единицу
без НДС (руб. коп)
Количество в единицах измерения
Единица измерения
Количество товара во вторичной
(потребительской) упаковке
Объем товара в первичной упаковке
Форма выпуска
Торговое наименование
Страна происхождения
№
п/п
Наименование товара
Н
Приложение № 1 к контракту
№ ____ от «___» ____ 20__г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ИТО
ГО:
ИТОГО:_______________________________________________________
____
(сумма прописью с учетом НДС)
Продукция по ставке НДС:
ставка _____%
_____________________,
__________________________
(сумма с учетом НДС)
(сумма)
ЗАКАЗЧИК
______________________________
_________________________________
(юридический адрес, фактический адрес,
телефон, банковские реквизиты)
_________________________________
_________________________________
Руководитель:___________ (Ф.И.О.)
в
т.ч.
НДС
ПОСТАВЩИК
______________________________
______________________________
(юридический адрес, фактический
адрес,
телефон, банковские реквизиты)
______________________________
_____________________________
Руководитель:_________ (Ф.И.О.)
11