Уважаемые господа - Администрация Петропавловского

Уважаемые господа!
Предлагаем Вам принять участие в запросе котировок.
Запрос котировок на право заключить муниципальный контракт на осуществление мероприятий, предусмотренных ведомственной
целевой программой «Благоустройство мест массового отдыха населения городских и сельских поселений Воронежской области на
2013-2015 годы» (пляж в с.Старая Меловая)
1.Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом
Уполномоченный орган:
Финансовым отделом Администрации Петропавловского муниципального района Воронежской области
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 396670, Воронежская обл, Петропавловский р-н, Петропавловка,
ул.Туркенича,21
Адрес электронной почты:
[email protected].
Телефон:
+7 (47365) 22117
Факс:
+7 (47365) 21804
Контактное лицо:
Казьминова Наталья Алексеевна
Заказчик: Администрация Стромеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской
области.
Место нахождения : Р.Ф., 397673 Воронежская область Петропавловский район с. Старая Меловая, ул. Первомайская, д.22.
Юридический адрес: 397673 Воронежская область Петропавловский район с. Старая Меловая, ул. Первомайская, д.22.
Адрес электронной почты: [email protected]
Номер контактного телефона/ факс: 8(47365) 6-12-44
Контактное лицо: Мирошников Владимир Иванович
2. Источник финансирования с указанием кода бюджетной классификации:
Областной бюджет, бюджет Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской
области. КБК 914 0503 7950100 244 225
3. Объем выполняемых работ: Согласно локального сметного расчета (приложение № 2).
Требования к качеству, безопасности, упаковке товаров, выполнению работ, оказанию услуг: работы должны проводиться с
соблюдением действующих норм и правил выполнения работ в соответствии с техническими условиями в объеме и сроки,
предусмотренные в проекте муниципального контракта. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и
других нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ;
Контроль качества должен осуществляться в соответствии с требованиями постановления правительства Российской Федерации от
21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального строительства», ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального Закона Российской Федерации от
10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
При производстве работ подрядчик обязан руководствоваться требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.02.003 и требованиями ППБ-01-93, СНиП 3.01.03-85 «Организация строительного
производства».
Продукцию, не прошедшую контроль качества, муниципальный заказчик не принимает и не оплачивает.
4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Воронежская область Петропавловский район с. Старая
Меловая, ул. им.Чапаева, уч.7а.
5.Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: С момента заключения муниципального контракта не позднее
01.06.2013 года.
6. Максимальная цена муниципального контракта: 220321 руб. 10 коп.
7.Сведения о включенных (не включенных) в цену товара расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: В цену муниципального контракта включены
стоимость работ в соответствии со сметными расчетами, в том числе стоимость использованных материалов и оборудования,
доставка, расходы по уплате всех налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.
8. Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг: Оплата производится безналичным
расчетом после завершения мероприятий, предусмотренных настоящим контрактом, и сдачи подрядчиком заказчику при условии,
что работа выполнена надлежащим образом, по мере поступления средств целевого финансирования из бюджета всех уровней в
порядке и на условиях определенных муниципальным контрактом. Все расчеты производятся в российских рублях, авансирование
не предусмотрено.
9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: Прием
котировочных заявок осуществляется по адресу: Российская Федерация, 397670, Воронежская обл., Петропавловский
район,с.Петропавловка,ул.Тупкенича,21 в сроки указанные в извещении.
Место рассмотрения заявок: по адресу уполномоченного органа.
Котировочная заявка представляется в порядке, установленном ст.46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.
Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя
участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае
если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника
размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.
Полномочия представителя участника размещения заказа (юридического лица) на осуществление действий от имени участника
размещения заказа должны быть надлежащим образом подтверждены.
Котировочная заявка может быть подана в форме электронного документа, направлять по адресу: [email protected].
в сроки указные в извещении.
Котировочные заявки, переданные по факсу и электронной почтой, не рассматриваются.
Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются
участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не
допускается.
Контактное лицо по приему заявок: Казьминова Наталья Алексеевна,
телефон/факс (47365) 2-21-17
10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Муниципальный контракт может быть заключен не ранее 7 (семи) и позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения на
официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Приложение №1
В уполномоченный орган: Финансовый отдел
Администрации Петропавловского муниципального района
Воронежской области.
Почтовый адрес: 397670, Воронежская область,
Петропавловский район, с.Петропавловка, ул.Туркенича,21.
№__________ от «____»____________________20____г.
Котировочная заявка
на право заключения муниципального контракта на осуществление мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой
программой «Благоустройство мест массового отдыха населения городских и сельских поселений Воронежской области на 20132015 годы» (пляж в с.Старая Меловая) _____________________________________________________________________________
(наименование предмета договора)
согласно извещению о проведении запроса котировок реестровый номер извещения_№____
Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения вышеупомянутого муниципального контракта,а также
применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты, сообщаем о согласии участвовать в
запросе котировок на условиях, установленных в указанных выше документах. Если наши предложения будут приняты, мы берем
на себя обязательство исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок,
включая требования, содержащиеся в приложениях к извещению о проведении запроса котировок.
1. Общие сведения
Полное наименование участника размещения заказа
Юридический адрес
Фактический адрес
ФИО руководителя
Телефон
Факс
E-mail
Банковские реквизиты
Идентификационный номер налогоплательщика
2. Цена работ (цифрами и прописью):
____________________________________________________________________________________________________
3. Сведения о включенных в цену работ расходах:
____________________________________________________________________________________________________
К настоящей котировочной заявке прилагается:__________________________________ на __________ стр.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком и
уполномоченным органом нами уполномочен:
(контактная информация уполномоченного лица)
________________
Руководитель
_______________________
подпись
М.П.
________________
Ф.И.О.
Примечание для ознакомления
Котировочные заявки в форме электронных документов направлять по адресу: [email protected] в сроки указные в
извещении.
В теме письма указывается «Заявка на участие в запросе котировок № ______________________»
(номер указывается согласно
извещения о проведении
запроса котировок)
Прием
котировочных
заявок
на
бумажном
носителе
осуществляется
по
адресу:
396670, Воронежская обл, Петропавловский р-н, Петропавловка, ул.Туркенича,21 в сроки указанные в извещении.
Котировочная заявка представляется в порядке, установленном ст.46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.
Котировочная заявка должна быть заверена подписью участника размещения заказа (для физических лиц); подписью руководителя
либо уполномоченного представителя участника размещения заказа и печатью (для юридических лиц). Полномочия представителя
участника размещения заказа (юридического лица) на осуществление действий от имени участника размещения заказа должны
быть надлежащим образом подтверждены.
Если настоящее извещение (в том числе приложения нему) содержит возможность поставки эквивалента товара, необходимо
указать точное наименование товара или эквивалента (его качественные, функциональные характеристики), который
предполагается к поставке.
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на осуществление мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой
«Благоустройство мест массового отдыха населения городских и сельских поселений
Воронежской области на 2013-2015 годы» (пляж в с.Старая Меловая)
с.Старая Меловая
" "
2013 г.
Администрация
Старомеловатского
сельского
поселения
Петропавловского
муниципального района Воронежской области, именуемая в дальнейшем "Муниципальный
заказчик",в целях обеспечения муниципальных нужд, в лице главы администрации
Старомеловатского сельского поселения Мирошникова Владимира Ивановича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _________________________, действующего на
основании ___________, с другой стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон № 94-ФЗ), в соответствии с постановлением правительства
Воронежской области от 28.03.2013 г. № 249 «О распределении субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Воронежской области на осуществление мероприятий,
предусмотренных ведомственной целевой программой «Благоустройство мест массового отдыха
населения городских и сельских поселений Воронежской области на 2013-2015 годы» на 2013 год,
на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса
котировок (протокол N_________ от ____________) заключили настоящий муниципальный
контракт (далее по тексту -Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок осуществить
мероприятия, предусмотренные ведомственной целевой программой «Благоустройство мест
массового отдыха населения городских и сельских поселений Воронежской области на 2013-2015
годы» (пляж в с.Старая Меловая), в соответствии с условиями Контракта, заданием
Муниципального заказчика, требованиями действующих на момент выполнения работ правовых и
нормативных актов, строительных норм и правил в объеме, предусмотренном сметной
документацией и сдать готовый к эксплуатации объект Муниципальному заказчику, а
Муниципальный заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и оплатить их
результат в размере, предусмотренном настоящим Контрактом.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта определяется согласно локальной сметы, (Приложение к контракту) и
составляет
____________________________________________________________________________________.
Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего Контракта с
момента утверждения ее Муниципальным заказчиком.
Любые отклонения от локального сметного расчета недопустимы.
2.2. Источник финансирования: Областной бюджет КБК: 914 0503 5226200 244 225,
бюджет Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района
Воронежской области КБК: 914 0503 7950100 244 225.
2.3.Расчет осуществляется в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на
счет Подрядчика на основании документов на оплату в соответствии с бюджетным кодексом РФ.
Окончательный
расчет
производится после сдачи
работ
Подрядчиком
Муниципальному заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом, по мере
поступления денежных средств в бюджет, после подписания акта приемки-сдачи работ.
2.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными
поручениями путем перечисления Муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный
счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета
Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному
заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски,
связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в
настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.5. В цену Контракта включены стоимость работ в соответствии с локальным сметным
расчетом, в том числе стоимость использованных материалов и оборудования, монтаж, установка,
доставка, расходы по уплате всех налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных
платежей.
2.6. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения.
2.7. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий
исполнения муниципального контракта.
3.Место, условия и сроки выполнения работ
3.1. Работа выполняется из материалов Подрядчика.
3.2.В случае если работа выполняется с использованием материала Муниципального
заказчика, Подрядчик обязан использовать предоставленный материал экономно и расчетливо,
после окончания работы представить Муниципальному заказчику отчет об израсходовании
материала, а также возвратить его остаток в случае остающегося у Подрядчика неиспользованного
материала.
3.3.Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта не позднее
01 июня 2013г.
3.4.Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работы.
3.5. Место выполнения работ: Воронежская область Петропавловский район с. Старая
Меловая ул.им.Чапаева ,уч.7а .
4.Порядок осуществления Муниципальным заказчиком приемки выполняемых работ
4.1. Муниципальный заказчик обязан в течение 5-ти дней после окончания работ с участием
Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту сдачи-приемки, а
при обнаружении отступлений от настоящего Контракта, ухудшающих результат работы, или
иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.2.При приемке-передаче результата работы Подрядчик обязан представить
Муниципальному заказчику акты на все скрытые работы.
4.3. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи- приемки
или акта устранения недостатков.
4.4. Муниципальный заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке,
вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем
приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления
требования об их устранении.
4.5. Муниципальный заказчик , обнаруживший после приемки работы отступления в
ней от Контракта или иные недостатки, которые не могла быть установлены при обычном
способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты
Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении .
4.6.При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по
поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон
должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением
случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего
Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными
недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая
назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны
поровну.
5. Качество работы
5.1. Вся продукция, работы должны соответствовать государственным стандартам РФ.
Работы должны выполняться в соответствии со СНиПами, ТУ, а продукция (работы)
подлежащая в соответствии с законодательством РФ обязательной сертификации, должна
иметь сертификат и знак соответствия.
5.2. Подрядчик гарантирует Муниципальному заказчику качество выполненной работы
в течение 36 месяцев со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения
недостатков.
5.3. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее
результат работы.
5.4. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования,
связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Муниципальным
заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со
дня передачи результата работы.
5.5. В случае, когда предусмотренный настоящим Контрактом гарантийный срок
составляет менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены Муниципальным
заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента, когда
результат выполненной работы был принят или должен был быть принят Муниципальным
заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Муниципальный заказчик докажет, что
недостатки возникли до передачи результата работы Муниципальному заказчику или по
причинам, возникшим до этого момента.
5.6.Если результат работы принят Муниципальным заказчиком по частям, течение срока
исковой давности начинается со дня приемки результата работы в целом.
5.7.В случае, если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно
выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения общей стоимости работ
обязан в срок, установленный Муниципальным заказчиком, переделать эти работы для
обеспечения их надлежащего качества.
5.8.Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается
двухсторонним актом, который подписывается Муниципальным заказчиком и Подрядчиком.
5.9.Для участия в составлении акта согласования порядка и сроков устранения дефектов
Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения
письменного извещения Муниципального заказчика.
5.10.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных
дефектов, Муниципальный заказчик, для их подтверждения, вправе привлечь для проведения
независимой
экспертизы
специализированную
организацию,
которая
составит
соответствующий акт, фиксирующий дефекты.
5.11.В случае если Подрядчик не устранил дефекты в установленные сроки,
Муниципальный заказчик имеет право устранить дефекты своими силами или силами третьих
лиц за счет Подрядчика, взыскав при этом с Подрядчика убытки в размере стоимости работ по
устранению недостатков.
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Муниципальный заказчик вправе:
6.1.1.Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность.
6.1.2.Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
настоящим Контрактом.
6.1.3.Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков.
6.1.4.Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ, не предусмотренных
настоящим Контрактом, и потребовать возврата уплаченных Подрядчику денежных средств в
течение трех рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменного требования.
6.1.5.Отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков,
если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет
работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Контракте, становится явно
невозможным.
6.2. Муниципальный заказчик обязан:
6.2.1.Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и сроки, установленные
настоящим Контрактом.
6.3.Подрядчик вправе:
6.3.1.Самостоятельно определять способы выполнения задания Муниципального заказчика,
если иное не указано в настоящем Контракте.
6.3.2.Требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случае, если это предусмотрено
настоящим Контрактом.
6.4.Подрядчик обязан:
6.4.1.Выполнять работу в соответствии с технической документацией, определяющей
объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей
цену работ.
6.4.2.Выполнить все работы, указанные в смете.
6.4.3.Приступать к выполнению последующих работ только после приемки
Муниципальным заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если
закрытие работ выполнено без подтверждения Муниципального заказчика в случае, когда он не
был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан, по требованию
Муниципального заказчика, за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию
Муниципального заказчика, а затем восстановить за свой счет.
6.4.4.Безвозмездно устранять по требованию Муниципального заказчика недостатки и
дефекты в работе.
6.4.5.Немедленно предупредить Муниципального заказчика о независящих от Подрядчика
обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо
создают невозможность ее завершения в срок.
6.4.6.Обеспечить в зоне выполнения работ соблюдение правил техники безопасности,
пожарной безопасности, промсанитарии, требований охраны окружающей среды, движения людей.
6.4.7.Вывезти в недельный срок со дня завершения ремонтно-строительных работ
принадлежащие ему строительные материалы, инструменты, оборудование, а также строительный
мусор.
6.4.8. В 5-дневный срок информировать Муниципального заказчика об изменении адреса и
(или) реквизитов, указанных в Контракте.
7.Ответственность Сторон
7.1.Подрядчик несет ответственность за:
7.1.1.Нарушение сроков выполнения работы.
7.1.2.Ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также
за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
7.1.3.Несохранность предоставленных Муниципальным заказчиком материалов,
оборудования, иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением
настоящего Контракта.
7.1.4.За недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не
докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей,
неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации,
разработанных самим Муниципальным заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
7.2.В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего
Контракта, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для
предусмотренного настоящим Контрактом использования, Муниципальный заказчик вправе по
своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в
разумный срок либо возмещения своих расходов на устранение недостатков.
7.3.Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и
оборудования; риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной
работы до ее приемки Муниципальным заказчиком.
7.4.При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в
п.7.3. настоящего Контракта, несет Сторона, допустившая просрочку.
7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему
Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
общей стоимости товаров и сопутствующих услуг, исполнение обязательств в отношении которых
просрочено Подрядчиком.
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Муниципального заказчика.
7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных
настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа,
пеней) за каждый день до момента фактического устранения Подрядчиком нарушения условий
настоящего Контракта в размере 1% стоимости контракта.
7.7. Уплата неустойки, возмещение убытков не освобождают Подрядчика от исполнения
обязательств по настоящему Контракту.
8.Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений,
действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
8.2.Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также
последствия, вызванные этими обстоятельствами.
8.3.Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные
меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по
настоящему Контракту.
8.4.Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить
другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней
после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события и
также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.
8.5.Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий
любого события форс-мажора.
9.Срок действия и расторжение Контракта
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует
до полного его исполнения.
9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.3. При расторжении настоящего Контракта инициативная Сторона должна уведомить
другую Сторону о предстоящем расторжении не менее чем за 10 дней до даты расторжения
Контракта.
10. Прочие условия
10.1.Изменения в настоящий Контракт действительны лишь в том случае, если они
оформлены в виде дополнительного соглашения, подписаны Сторонами и зарегистрированы в
Реестре муниципальных контрактов.
10.2.При исполнении настоящего Контракта перемена Исполнителя не допускается за
исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Исполнителя
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
10.3. В случае перемены Муниципального заказчика по настоящему Контракту права и
обязанности Муниципального заказчика по Контракту переходят к новому Муниципальному
заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
10.4.При изменении юридических адресов, почтовых и адресов назначения Стороны
обязуются извещать друг друга о таких изменениях в 10-ти дневный срок. В противном случае
сообщения, переданные по известному последнему адресу, считаются переданными надлежащим
образом.
10.5.Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Контракта,
разрешаются в Арбитражном суде Воронежской области.
10.6.Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
10.7. Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждый
из которых находится у Сторон Контракта.
11.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
Администрация Старомеловатского сельского
поселения Петропавловского муниципального
района Воронежской области
397673, Воронежская область,
Петропавловский
район, с.Старая
Меловая,
банка
России по Воронежской
области
ул.Воронеж
Первомайская, 22
г.
Тел/факс:
(47365) 6-12-44
л/сч _03313007700
в УФК по Воронежской обла
ИНН 3622001608 КПП 362201001
р/с 40204810900000000812
в ГРКЦ ГУ Банка
БИК
042007001
России по Воронежской области г.Воронеж
л/с 03313001320
в отделе № 22 УФК по
Глава
администрации
Воронежской
области
Елань-Коленовского городского
БИК 042007001
поселения
________________Колобов А.В.
Глава
М.П. администрации
Старомеловатского сельского поселения
___________________ В.И.Мирошников
МП
«_____» ______________ 2013 г.
Подрядчик