ДОГОВОР № - Государственный жилищный фонд при

ДОГОВОР №_______
об инвестиционной деятельности
(по строительству (созданию) многоквартирного жилого дома)
г. Казань
«___» ________20__г.
Некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ»,
именуемая в дальнейшем «Инвестор-Застройщик», в лице исполнительного директора Абдуллина
Т.М.,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Технический Заказчик», в лице
______________________________, действующего на основании _______________________, с
другой стороны, вместе именуемые по тексту настоящего договора «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Инвестор-Застройщик поручает построить (создать) и инвестирует в строительство
«________________________________» (далее именуемое по тексту настоящего договора - Объект),
общей площадью Объекта ___________ кв.м., в том числе общей площадью квартир ________ кв.м.,
и встроенно-пристроенных нежилых помещений общей площадью _______ кв.м., и получает
готовый для эксплуатации Объект в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.
1.2. Технический Заказчик обязуется действовать в интересах Инвестора-Застройщика,
привлечь Генеральную подрядную организацию, утвержденную муниципальным образованием
Республики Татарстан, согласованную Министерством строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан и Инвестором-Застройщиком, согласно
Регламенту, утвержденному Президентом Республики Татарстан, за счет средств ИнвестораЗастройщика, предоставляемых на условиях настоящего договора, обеспечить:
- строительство Объекта, в том числе строительство наружных инженерных сетей, согласно
проектной документации, получившей положительное заключение Государственной экспертизы (в
случаях предусмотренных Градостроительным кодексом РФ);
- технический надзор за строительством Объекта, в том числе за наружными инженерными
сетями, и надзор за применением качественных строительных материалов;
- совместно с Инвестором-Застройщиком ввод Объекта в эксплуатацию;
- передачу Инвестору-Застройщику, по акту реализации настоящего договора (Приложение
№2), готовый для эксплуатации Объект и отчет о финансовых расходах на строительство по
согласованной Сторонами форме.
1.3. Инвестор-Застройщик предоставляет для строительства Объекта земельный участок
общей площадью ________ кв.м., кадастровый номер ______________, принадлежащий ему на
праве аренды (субаренды) в соответствии с договором аренды (субаренды) № ____ от «____»
___________ 20___г., заключенным с _________________ сроком на _____ месяцев, с последующей
возможной пролонгацией.
1.4. На момент заключения настоящего договора номера жилых помещений (квартир) и
почтовый адрес Объекта не установлены. Номера жилых помещений и почтовый адрес Объекта
устанавливаются после получения паспорта технической инвентаризации на Объект. Проектные
показатели Объекта и жилых помещений (квартир) обусловлены в Приложении №1 к настоящему
договору.
1.5. При заключении настоящего договора общая площадь Объекта, подсчитывается в
соответствии со СП 54.13330.2011.
1.6. Объем инвестиций по настоящему договору устанавливается в размере
_________________ (_____________________) рублей. Указанный объем инвестиций является
твердым и включает в себя плату за технологическое присоединение к сетям инженерного
обеспечения и не включает размер вознаграждения Технического Заказчика.
1
Указанный в настоящем пункте объем инвестиций подлежит изменению только в случае
увеличения или уменьшения площади Объекта по сравнению с проектной площадью более чем на
один кв.м. по данным технической инвентаризации, что подтверждается паспортом технической
инвентаризации, соразмерно изменению площади Объекта.
1.7. Вознаграждение стоимости услуг Технического Заказчика по договору составляет
_____________ (_________________________) рублей ____ коп. в том числе НДС 18% ____________(_______________) рубля _____ коп., и включает:
- стоимость услуг по строительному контролю (техническому надзору), исчисленную из
расчета 0,85% от объема инвестиций, указанного в п.1.6 настоящего договора.
1.8. Сроком начала работ Технического Заказчика считается дата подписания настоящего
договора.
1.9. Срок окончания строительства и ввод Объекта в эксплуатацию не позднее «___» _______
20___ г.
1.10. Срок передачи готового для эксплуатации Объекта по акту реализации и исполнительной
документации не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения разрешения на ввод
Объекта в эксплуатацию.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА
2.1. Технический Заказчик обязан:
2.1.1.1. Представить для регистрации Инвестору-Застройщику все экземпляры договоров на
технологическое присоединение к сетям инженерного обеспечения, договоров подряда с
Генеральной подрядной организацией и все экземпляры договоров с субподрядными
организациями для строительства Объекта, предоставленные Генеральной подрядной организацией
Техническому Заказчику. После регистрации Инвестор-Застройщик возвращает Техническому
Заказчику все экземпляры договоров, указанных в настоящем пункте, за исключением одного
экземпляра каждого договора.
2.1.1.2. В течение 10 (десяти) дней с даты подписания договора, получить у ИнвестораЗастройщика утвержденную проектную документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в
1-ом экземпляре в электронном виде, в составе в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 16.02.2008 г. № 87, прошедшую Государственную экспертизу с положительным заключением (в
случаях предусмотренных Градостроительным кодексом РФ).
2.1.2. В договоре с подрядчиком предусматривать закупку материальных ресурсов для
строительства Объекта только через электронную площадку ГУП «Агентство по государственному
заказу, инвестиционному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям
Республики Татарстан» открытие специальных казначейских счетов исполнителей работ, включая
субподрядчиков, в банке ОАО «Ак Барс Банк».
2.1.3. Обеспечить и санкционировать на Электронной торговой площадке ГУП «Агентство
по государственному заказу, инвестиционному заказу, инвестиционной деятельности и
межрегиональным связям Республики Татарстан» заключение договоров и приобретение
исполнителями работ материалов и изделий по оптимальным ценам на момент закрытия сделки.
2.1.4. Направить в Инспекцию Государственного Строительного Надзора Республики
Татарстан (далее по тексту – ИГСН РТ):
- в установленные законом сроки, извещение о начале строительства на Объекте;
- не позднее 10-ти дней до ввода Объекта в эксплуатацию, извещение о готовности Объекта с
заявлением о назначении итоговой проверки, с приложением необходимой документации, за
исключением документации, обязанность по предоставлению которой законом и настоящим
договором возложена на Инвестора-Застройщика, для получения на имя Инвестора-Застройщика
разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
Копии извещений указанных в настоящем пункте, с отметками и/или штампами входящей в
2
ИГСН РТ корреспонденции, Технический Заказчик направляет Инвестору-Застройщик, не позднее
3 (дней) с момента отправки указанных извещений.
2.1.5. В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения ИнвесторомЗастройщиком, либо его представителем, заключения Инспекции государственного строительного
надзора о соответствии построенного объекта обязательным требованиям технических регламентов,
передать Инвестору-Застройщику, по Акту реализации настоящего договора, Объект и его
составные части, конструктивно связанные с ним (жилые/нежилые помещения, инженерные сети),
предусмотренные проектно-сметной документацией на Объект.
2.1.6. В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения ИнвесторомЗастройщиком, либо его представителем, заключения Инспекции государственного строительного
надзора о соответствии построенного объекта обязательным требованиям технических регламентов,
передать Инвестору-Застройщику, кадастровые и технические паспорта на Объект и его составные
части (нежилые помещения, наружные инженерные сети), исполнительную и разрешительную
документацию по составным частям Объекта, необходимую и достаточную для их дальнейшей
эксплуатации.
2.1.7. Осуществлять финансирование строительства Объекта средствами Инвесторазастройщика или привлеченными (заемными) средствами.
2.1.8. Выступать от имени и в интересах Инвестора-Застройщика во взаимоотношениях с
органами и организациями в процессе строительства Объекта на основании выданной ИнвесторомЗастройщиком доверенности.
2.1.9. Предоставлять Инвестору-Застройщику еженедельный отчет в электронном виде о ходе
выполнения видов работ в физических объемах (объем по проекту, выполнение на начало отчетной
даты, задание на отчетный период, фактическое выполнение, в т.ч. за отчетный период) и о
количестве рабочих на Объекте. Предоставлять сводный график, включающий в себя информацию
о: предоставлении финансовых ресурсов, финансировании заявок, обеспечении материальными
ресурсами и выполнении строительно-монтажных работ по Объекту по согласованной Сторонами
форме.
2.1.10. Не позднее 5 (пятого) числа каждого месяца предоставлять Инвестору-Застройщику
акты выполненных работ по Объекту по унифицированной форме КС-2, справки о стоимости
выполненных работ и затрат по Объекту по форме КС-3, ведомости приобретенных и уложенных
материалов, изделий и оборудования за предыдущий месяц на бумажном носителе, заверенные
подписями и печатями Технического Заказчика и электронном носителе.
2.1.11. Осуществлять строительный контроль и технический надзор за ходом и качеством
выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством и объемов применяемых
конструкций, материалов и оборудования утвержденной проектно-сметной документации;
Обеспечить выполнение технических условий на подключение к инженерным сетям,
выполнение действий по присоединению Объекта к сетям;
Обеспечить, составление исполнительной документации, актов технической готовности,
технологического присоединения, актов рабочей комиссии, обеспечить соблюдение требований
действующих СНиП, ГОСТ, ТУ, других нормативных актов и Градостроительного кодекса;
Принять от генподрядной организации результаты выполненных работ по унифицированным
формам КС-2, КС-3, ВУМ. Проверить формы на их соответствие объему и качеству выполненных
работ, количеству и стоимости примененных конструкций, материалов и оборудования согласно
утвержденной проектной документации, условиям заключенного договора между Техническим
Заказчиком и исполнителем работ, требований действующих СНиП, ГОСТ, ТУ, других нормативных
актов и Градостроительного кодекса, и в случае соответствия форм указанным требованиям
подписать их, скрепить печатью и представить их Инвестору-Застройщику в сроки согласно п.
2.1.10. настоящего договора;
Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при строительстве
3
Объекта конструкций, изделий и материалов.
2.1.12. В течение 3 (трех) дней с момента получения от Инвестора-Застройщика доверенности,
указанной в п. 3.1.4. настоящего договора, направить заявку на оформление разрешения на
строительство Объекта и представить Инвестору-Застройщику оформленное в установленном
порядке разрешение на строительство Объекта в течение 3 (трех) дней с момента выдачи данного
разрешения.
В течение 10 (десяти) дней с момента получения от Инвестора-Застройщика доверенности,
указанной в п. 3.1.4. настоящего договора, представить Инвестору-застройщику договор на
технологическое присоединение к наружным инженерным сетям.
В течение 3 (трех) дней с момента получения от Инвестора-Застройщика доверенности,
указанной в п. 3.1.5. настоящего договора, направить заявку на оформление разрешения на ввод
Объекта в эксплуатацию и представить для учета «Инвестору-Застройщику» оформленное в
установленном порядке разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию в течение 3 (трех) дней с
момента выдачи данного разрешения.
В течение 5 (пять) дней с момента начала строительно-монтажных работ на Объекте,
представить Инвестору-Застройщику на учет договор ведения авторского надзора, заключенного
между Техническим Заказчиком и Проектной организацией, затраты по которому учтены
Инвестором-Застройщиком в рамках договора на проектные работы № _____ от ___________20__г .
2.2. Технический Заказчик имеет право:
2.2.1. Предъявлять стоимость непредвиденных дополнительных затрат, связанных с
исполнением настоящего договора, выходящих за рамки объема инвестиций, предусмотренного
п.1.6. настоящего договора, с предварительным согласованием с Инвестором-Застройщиком
производства таких затрат.
2.2.2. Вносить на утверждение Инвестору-Застройщику предложения по использованию типов
и серий зданий, прогрессивных методах строительства, использованию строительных территорий.
2.2.3. При систематическом нарушении Генеральной подрядной организацией исполнения
принятых на себя обязательств инициировать вопрос её замены.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНВЕСТОРА-ЗАСТРОЙЩИКА
3.1. Инвестор-Застройщик обязуется:
3.1.1. Осуществлять финансирование Объекта, в случае исполнения Техническим Заказчиком,
надлежащим образом п.2.1.10 настоящего договора.
3.1.2. Осуществить инвестирование в строительство Объекта в размере цены договора, услуг,
согласованные Сторонами п.п. 1.6., 1.7. настоящего договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с
момента ввода в эксплуатацию готового Объекта и подписания акта реализации настоящего
договора и представления финансового отчета о расходах на строительство по настоящему
договору по согласованной сторонами форме.
Инвестирование осуществляется либо путем перечисления инвестиционной стоимости
Объекта и стоимости услуг на счет Технического Заказчика, либо зачетом встречных требований,
либо иным, согласованным сторонами способом, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
3.1.3. В течение 10 (десяти) дней с даты подписания договора, обеспечить передачу
Техническому Заказчику утвержденную проектную документацию в 4-х экз. на бумажном носителе
и в 1 экз. в электронном виде, в составе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
16.02.2008г. №87, прошедшую Государственную экспертизу с положительным заключением (в
случаях предусмотренных Градостроительным кодексом РФ).
3.1.4. В течение 3-х рабочих дней с момента заключения настоящего договора предоставить
Техническому Заказчику доверенность для получения на имя Инвестора-Застройщика разрешения
на строительство Объекта и на заключение договора на технологическое присоединение к сетям
4
инженерного обеспечения, в соответствии с действующим законодательством.
3.1.5. В течение 3 календарных дней с момента предоставления Техническим Заказчиком
положительного заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, выдать Техническому Заказчику доверенность на получение на имя
Инвестора-Застройщика разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
3.1.6. Выдать Техническому Заказчику, по письменному запросу, доверенность на
представление своих интересов, связанных со строительством Объекта, в государственных,
муниципальных и иных органах и учреждениях и организациях, а также документы, обязанность по
предоставлению которых возложена на Инвестора-Застройщика.
3.1.7. Нести расходы, связанные с эксплуатацией квартир (в т.ч. коммунальные) и другие
необходимые платежи с момента получения Объекта по Акту реализации настоящего договора.
3.1.7.1. В случае, если после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию,
заселение квартиры невозможно из-за выявленных недостатков, расходы по текущей эксплуатации
квартиры, в которой установлено в результате проведенного совместного осмотра
уполномоченными представителями сторон наличие недостатков (в т.ч. коммунальные услуги)
несет Технический Заказчик, до момента устранения выявленных недостатков.
3.1.8. До получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию не производить заселение
квартир.
3.1.9. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Технического Заказчика Акта
реализации настоящего договора рассмотреть и подписать его, при условии, что Технический
Заказчик представит все документы, указанные в п. 2.1.5., п. 2.1.6. настоящего договора.
3.1.10. В течение 10 календарных дней с момента предъявления дополнительных затрат,
указанных в п.2.2.1 настоящего договора, проверить данные затраты и согласовать, либо
представить мотивированный ответ об отказе в согласовании или снижении стоимости
предъявленных затрат.
3.2. Инвестор-Застройщик вправе:
3.2.1. Организовать проверку в ходе строительства Объекта на соответствие производимых на
Объекте работ проектной документации.
3.2.2. Обращаться в ИГСН РТ на проведение внеочередной проверки, на соответствие
производимых на Объекте работ проектной документации, в случае, если в ходе строительства
Инвестором-Застройщиком будут выявлены несоответствия требованиям задания на
проектирование и согласованной проектной документации, а также требованиям СНиП и ГОСТа,
применяемых в строительстве, другим нормативным актам.
3.2.3. Удерживать сумму в размере 0,6% от стоимости строительно-монтажных работ,
принятых Инвестором-Застройщиком от Технического Заказчика для обеспечения гарантии
качества введенного в эксплуатации Объекта в период его эксплуатации в течение гарантийного
срока, указанного в настоящем договоре.
3.3. За 30 (тридцать) дней до планируемого срока ввода Объекта в эксплуатацию заключить
договор с эксплуатирующей организацией, имеющей квалифицированный персонал, которая в
последующем будет осуществлять эксплуатацию и управление Объектом, уведомить Технического
Заказчика в течение 5 (пяти) дней с момента заключения договора с эксплуатирующей
организацией.
3.4. Инвестор-Застройщик вправе заявить требование об одностороннем расторжении
Договора в случае существенного нарушения условий настоящего договора Техническим
Заказчиком, а именно:
5
- исполнения обязательств по настоящему договору в ущерб Инвестору;
- неисполнение п. 2.1.10 Договора в течение более чем двух месяцев;
- неисполнения обязательств по передаче Объекта в течение более чем двух месяцев
предусмотренного п.п. 1.9., 1.10 настоящего договора срока.
Расторжение договора возможно только после возмещения Техническому Заказчику
фактически понесенных им затрат, подтвержденных документально.
3.5. Передать Техническому Заказчику на основании доверенности функции по обращению в
ИГСН РТ с заявлением о назначении итоговой проверки.
3.6. Приостановить финансирование по договору займа по Объекту, в случае если
Технический Заказчик не выполняет условие настоящего договора, а именно п.2.1.10 настоящего
договора, до надлежащего исполнения Техническим Заказчиком п.2.1.10 настоящего договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. В случае просрочки ввода Объекта в эксплуатацию и передачи его ИнвесторуЗастройщику против срока, указанного в п. 1.10. настоящего договора, Технический Заказчик несет
ответственность в виде уплаты пени в размере 0,1% от объема инвестирования, указанного в п. 1.6.
настоящего договора, за каждый день просрочки.
4.2. В случае несвоевременного внесения инвестиционных средств, Инвестор-Застройщик
несет ответственность в виде уплаты пени в размере 0,1% от стоимости невнесенной в срок суммы,
в соответствии со ст.395 ГК РФ, за каждый день просрочки.
4.3. Технический Заказчик гарантирует достижение Объектом строительства указанных в
технической документации показателей и возможностей эксплуатации в соответствии с настоящим
договором на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок определен сторонами в 60
(шестьдесят) месяцев с момента подписания сторонами Акта реализации настоящего договора.
Гарантия не распространяется на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны
третьих лиц, а также иных форс-мажорных обстоятельств.
4.4. В целях обеспечения устранения не достижения Объектом указанных в технической
документации показателей и возможностей эксплуатации в соответствии с настоящим договором на
протяжении гарантийного срока, Инвестор-Застройщик удерживает 0,6% от объема инвестиций,
предусмотренного п. 1.6. настоящего договора.
4.5. В случае выявления уложенных материалов, не соответствующих проектной
документации, Технический Заказчик возмещает Инвестору-Застройщику стоимость работ (по
демонтажу примененных строительных материалов + по монтажу строительных материалов
указанных в проектной документации) и стоимость материалов (которые должны быть уложены по
проектной документации) в полуторном размере.
4.6. В случае, если на Технического Заказчика будут наложены штрафные санкции органами
государственного контроля за нарушениями, связанными с несвоевременным представлением
проектно-сметной документации с положительным заключением Государственной экспертизы (в
случаях предусматривающих получение такого заключения Градостроительным Кодексом РФ), или
с представлением проектно-сметной документации не в полном объеме, и данные нарушения будут
последствиями несвоевременной (с нарушением условий настоящего договора) передачей
Инвестором-Застройщиком Техническому Заказчику проектно-сметной документации с
положительным заключением Государственной экспертизы (в случаях предусматривающих
получение такого заключения Градостроительным Кодексом РФ), Инвестора-Застройщик
возмещает Техническому Заказчику наложенные органами государственного контроля суммы
штрафов в полном объеме. Возмещение суммы штрафа производиться Инвестором-Застройщиком в
течение 5 рабочих дней со дня получения от Заказчика претензии с копией постановления о
наложении штрафа органа государственного контроля и подтверждение оплаты данного штрафа.
4.7. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны несут ответственность
6
за неисполнение обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством.
5.ФОРС-МАЖОР.
5.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е.
чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств: наводнения, пожара,
землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов,
гражданских волнениях, забастовок, предписаний, приказов, обстоятельств, аналогичных
предусмотренных ст.744 ГК РФ случаям, или иного административного вмешательства со стороны
Правительства РФ, или каких-либо других постановлений, административных или
правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по
настоящему Договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон – сроки
выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств,
если они значительно влияют на сроки Договора или той его части, которая подлежит выполнению
после наступления обстоятельств форс-мажора.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных п.5.1 настоящего договора, каждая сторона
должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие
наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность
исполнения стороной своих обязательств по данному договору.
5.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные п.5.1 настоящего договора, и их
последствия продолжают действовать более трех месяцев, стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего
договора.
5.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их
подтверждения документ компетентного органа (Торгово-Промышленная Палата Республики
Татарстан).
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Технический Заказчик не имеет права распоряжаться, продавать или передавать
строящийся Объект (отдельную часть), в также проектную документацию на его строительство (или
отдельные ее части) никакой третьей стороне.
6.1.1. При выполнении Техническим Заказчиком настоящего договора, все документы,
направляемые Инвестору-Застройщику, Технический Заказчик представляет нарочно.
6.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не
предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена
сторонами в письменной форме в виде соглашения об изменении и дополнении настоящего
договора, заключенного в соответствии с законодательством РФ.
6.3. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативно-правовыми
актами Республики Татарстан и действующим законодательством России.
6.4. Спорные вопросы, разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора,
разрешаются путем переговоров и консультаций или в претензионном порядке.
Если указанные споры не могут быть разрешены путем переговоров, в претензионном
порядке, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством в
Арбитражном суде РТ.
6.5. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до выполнения
сторонами обязательств по настоящему договору.
6.6. Настоящий договор составлен в 3 (Трех) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, 2 (два) экземпляра – для Инвестора-Застройщика, 1 (один) экземпляр – для
Технического Заказчика.
7
6.7. Приложения 1, 2 являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Инвестор-Застройщик:
НО «ГЖФ при Президенте РТ»
420111, г. Казань, ул. Горького, 8/9
Р/с 40603810500020001572
в ОАО «Ак Барс» Банк г. Казань
К/с 30101810000000000805
БИК 049205805, ИНН 1655065113
КПП 165501001
Технический Заказчик:
Исполнительный директор:
Директор:
__________________ / Т.М. Абдуллин
__________________ / _______________
И.о. главного бухгалтера:
Главный бухгалтер:
__________________ / Л.Р. Назмутдинова
__________________ / _______________
М.П.
М.П.
8