договор - Тепличный

ДОГОВОР
г. Владимир
___ _________ 2013
____________________________________, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ,
в лице _______________________, действующего на основании _____________, с одной стороны
и Государственное унитарное предприятие Владимирской области комбинат "Тепличный",
именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора Дубова А.Ф., действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство разработать по заданию
ЗАКАЗЧИКА рабочую документацию на проект:
«Реконструкция 2.0 га теплиц зимних блочных участка №3 с увеличением площади до
2.57 га (1-й этап) ГУП Владимирской области комбинат “Тепличный”
1.2. Технические, экономические и другие требования к рабочей документации, являющейся предметом Договора, изложены в заказе (задании на проектирование) (Приложение № 2),
являющемся неотъемлемой частью Договора.
1.3. Содержание и сроки выполнения работ (этапов) определяются календарным планом
(Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью договора.
1.4. Приемка и оценка рабочей документации осуществляется в соответствии с полученным заказом (заданием на проектирование), действующими нормами и правилами.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет: ___________________________,
в том числе НДС 18% - __________. Цена Договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки
и иные расходы ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.
2.2. Платежи производятся по безналичному расчету в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ платежным поручением ЗАКАЗЧИКА поэтапно, следующими частями:
- 30 % общей стоимости работ по настоящему договору перечисляется на счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ в срок не позднее 16 августа 2013 года. Сумма платежа ____________________,
в том числе НДС _______________________.
- 30 % общей стоимости работ по настоящему договору перечисляется на счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 5-ти дней с момента подписания акта сдачи-приемки Сторонами и передачи комплекта промежуточной документации ЗАКАЗЧИКУ, после выполнения Исполнителем
проектных работ 1-го этапа. Сумма платежа ______________________, в том числе НДС 18%
________________.
- 40 % общей стоимости работ по настоящему договору перечисляется на счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 5-ти дней с момента получения акта сдачи-приемки рабочей документации и передачи комплекта рабочей документации после полного окончания работ по Договору.
Сумма платежа _____________________________, в том числе НДС 18% ____________________.
2.3. Началом выполнения работ считается дата поступления аванса, указанного в п. 2.2. на
расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ и предоставление исходных данных в полном объеме.
В случае не перечисления ЗАКАЗЧИКОМ аванса в сроки, установленные договором и
не предоставления исходных данных в полном объеме, календарный план работ пересматривается или договор аннулируется.
2.4. В случае не перечисления ЗАКАЗЧИКОМ средств по промежуточным этапам (платежам) в установленные сроки дальнейшее выполнение работ приостанавливается.
ИСПОЛНИТЕЛЕМ составляется акт и предоставляется счет на оплату выполненных объемов.
По взаимному согласию Договор, может быть расторгнут или работа продолжена после
возобновления финансирования с учетом цен, сроков и других факторов на момент начала продолжения работ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
3.1 Выполнить работы указанные в п.1.1 Договора, в полном объеме и в согласованные
Сторонами сроки.
2
3.2 Информировать ЗАКАЗЧИКА о заключении договоров субподряда.
3.3 Обеспечивать защиту проекта при проведении ЗАКАЗЧИКОМ его согласования и экспертизы.
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
3.4 Запрашивать у ЗАКАЗЧИКА информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору.
ЗАКАЗЧИК обязуется:
3.5 Передать ИСПОЛНИТЕЛЮ во временное пользование имеющиеся в его распоряжении
материалы и документы в объеме, согласованном с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
3.6 Обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЯ необходимыми исходными данными.
3.7 При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий данного договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, немедленно известить об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ.
ЗАКАЗЧИК вправе:
3.8 Осуществлять контроль за соблюдением сроков и качеством выполняемых
ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.9 В случае принятия решения о нецелесообразности выполнения работ по настоящему
договору уведомить об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ в недельный срок, возместив ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенные затраты.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
4.1. После окончания работ над этапом ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ
комплект промежуточной документации и акт сдачи-приемки. ЗАКАЗЧИК в 5-тидневный срок обязан подписать акт и направить его ИСПОЛНИТЕЛЮ или представить мотивированный отказ от
приемки работ. Через 15 дней после получения рабочей документации при отсутствии замечаний
документация считается принятой ЗАКАЗЧИКОМ без оформленного акта.
4.2. После полного окончания работ по Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет
ЗАКАЗЧИКУ комплект рабочей документации и акт сдачи-приемки рабочей документации, который
ЗАКАЗЧИК обязан оформить и направить ИСПОЛНИТЕЛЮ в течение 10-ти рабочих дней или
представить мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа от приемки работ Заказчиком, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.3. Моментом отгрузки (переход права собственности) является: подписанные накладная и
акт сдачи - приемки.
4.4. Через 30 дней после направления комплекта рабочей документации и отсутствия замечаний документация считается принятой ЗАКАЗЧИКОМ без оформленного акта.
4.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется после получения замечаний, допущенных по его вине, безвозмездно доработать рабочую документацию в согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ сроки. Срок действия обязательств устанавливается в 1 год после сдачи законченной продукции.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
5.2 При нарушении установленных Договором сроков выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ
оплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня исполнения
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
5.3 За нарушение установленных сроков приемки и оплаты работы (этапа работ) по настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе потребовать уплату неустойки, которая начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня,
следующего после дня исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
5.4 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств
по настоящему Договору.
3
5.5 В случае возникновения у ЗАКАЗЧИКА претензий в связи с привлечением к выполнению
работ (этапа работ) субподрядчиков ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные.
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ И АВТОРСКИХ ПРАВ
6.1 Рабочая документация, подготовленная ИСПОЛНИТЕЛЕМ для данного объекта, может
быть использована ЗАКАЗЧИКОМ только при строительстве и эксплуатации объектов, указанных в
задании на проектирование. При этом ИСПОЛНИТЕЛЬ рассматривается в качестве автора продукции и сохраняет за собой все авторские права в соответствии с действующим законодательством.
6.2 ИСПОЛНИТЕЛЮ запрещается использовать сведения, предоставленные ему
ЗАКАЗЧИКОМ, для любых других целей, кроме Договорных. ЗАКАЗЧИК со своей стороны обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации ИСПОЛНИТЕЛЕМ
своих Договорных обязательств.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1 Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.
7.2 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, запретительных актов государственных органов, носящих общий характер, и их последствий, при условии, что эти
обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.
7.3 Сторона, для которой создалась возможность исполнения обязательств по Договору
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10
(десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
7.4 Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
7.5 Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 2(двух)
месяцев, то Стороны встретятся, чтобы обсудить какие меры следует принять. Однако, если в течении дополнительного одного месяца Стороны не могут договориться, тогда каждая их Сторон
вправе расторгнуть Договор согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего законодательства Российской Федерации.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все дополнения и изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями.
8.2. При обнаружении в процессе проектирования необходимости получения дополнительных технических условий, либо уточнения ранее выданных, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить работы, поставив в известность ЗАКАЗЧИКА в 3-х дневный срок и пересмотреть сроки по
календарному плану.
8.3. Если в процессе работ выявляется невозможность получения технико-экономических
показателей, предусмотренных заказом (заданием на проектирование), ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан
поставить в известность ЗАКАЗЧИКА. В этом случае стороны должны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ или корректировке задания на проектирование с соответствующим его переутверждением и изменением договорных документов.
8.4. При принятии совместного решения о прекращении работ ИСПОЛНИТЕЛЬ предъявляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в 5-дневный срок за выполненную на момент
прекращения рабочей документации с учетом полученного аванса и оплаченных этапов. При
этом сдача продукции может не производиться, а материалы хранятся в архиве ИСПОЛНИТЕЛЯ
до востребования ЗАКАЗЧИКОМ, но не более 3-х лет.
4
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров.
9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит
разрешению в Арбитражном суде по месту регистрации ответчика.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и заканчивает свое действие после полного выполнения Сторонами своих обязательств.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. Держателями указанных экземпляров являются ЗАКАЗЧИК
и ИСПОЛНИТЕЛЬ.
11.2 Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в
письменной форме в 10-дневный срок.
11.3 Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения:
приложение № 1 – календарный план работ;
приложение № 2 – задание на проектирование;
Приложение №3 - схема теплиц зимних блочных участка №3;
Приложение №4 - технологический разрез по пролетам теплицы.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЯ:
ЗАКАЗЧИКА:
ГУП комбинат "Тепличный"
600035, г.Владимир, ул.Куйбышева, 32
Факс 21-10-50
Р/с 40602810210020100003 в Банке отделения 8611 Сбербанка
России г.Владимир
К/с 30101810000000000602 БИК 041708602
ИНН/КПП 3302000651/332901001
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
Директор
ГУП комбинат "Тепличный"
__________________
М. П.
___________________ Дубов А.Ф.
М. П.