ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____
г. Актау
«__» _________20__ г.
АО «Каражанбасмунай», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________, действующего на
основании ________, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________,
действующего на основании ________, с другой стороны (в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»), в
соответствии с _________ (№ и дата протокола/решения об итогах закупа и т.д.) заключили настоящий Договор
(далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик на условиях настоящего Договора обязуется поставлять, а Покупатель – принимать и оплачивать
товары, наименование и описание которых указывается в Приложении А к настоящему Договору (далее «Товар»).
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с _______ и действует по _______, а в части финансовых взаиморасчетов
по _______ (при включении условия о внесении обеспечения исполнения договора (денежного взноса/банковской гарантии)
соблюдается интервал в три месяца).
2.2. Покупатель вправе в любое время и по любому основанию, в том числе в случае представления Поставщиком
недостоверной информации по доле местного содержания в Товаре, полностью либо частично отказаться от
исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке путем направления Поставщику письменного
уведомления (в котором указывается дата расторжения Договора) за 10 (десять) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения, после чего Стороны производят взаиморасчеты. При этом Поставщик не
вправе требовать от Покупателя возмещения убытков, возникших вследствие такого досрочного расторжения
настоящего Договора, за исключением реального ущерба, подтвержденного в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
3. Базисные условия поставки
3.1. Товар поставляется в количестве, указанном в приложении А к Договору.
3.2. Товар поставляется на условиях ______ (допускается ссылка на торговые термины Инкотермс 2000/2010) в
___________ (название места/места назначения).
При этом право собственности на Товар, риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к
Покупателю с даты подписания обеими Сторонами акта приемки Товара по количеству и качеству согласно
пункту 7.1. Договора.
3.3. Товар по настоящему Договору поставляется согласно графику поставки, установленному Приложением А к
Договору.
3.4. Стороны соглашаются, что условия поставки Товара по Договору не могут быть изменены в одностороннем
порядке без предварительного письменного согласования с другой Стороной.
4. Обязательства сторон
4.1. Обязательства Поставщика:
4.1.1. осуществить поставку Товара в срок, установленный пунктом 3.3 Договора;
4.1.2. (для резидентов РК) точное время поставки Товара согласовывается Сторонами за два дня до планируемой
даты поставки.
4.1.3. в случае въезда транспортных средств Поставщика на территорию Покупателя, такой въезд должен
осуществляться только через контрольно-пропускной пункт. При прибытии представителей Поставщика на
месторождение Каражанбас, Поставщик обязуется получить отметку о прибытии работников службы
безопасности Покупателя на сопроводительных документах (накладных).
4.1.4. за свой счет обеспечить лиц, сопровождающих Товар до места поставки, соответствующими средствами
индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, каска, защитные очки).
4.1.5. обеспечить наличие доверенности на предоставление интересов Поставщика, а также наличие копии
Договора при приеме-передаче Товара.
1
4.1.6. (для резидентов РК) предоставить Покупателю (перечень документов может быть конкретизирован в зависимости
от условий поставки):
- оригинал счета-фактуры;
- оригинал товарно-транспортной накладной;
- упаковочный лист с указанием размера ящика, вес брутто/ нетто, номер и содержание каждого ящика/ или
упаковки;
- оригинал или нотариально заверенная копия сертификата качества, выданные заводом-изготовителем Товара;
- оригинал или нотариально заверенную копию сертификата соответствия РК (если товар подлежит обязательной
сертификации согласно законодательству РК);
- оригинал или нотариально заверенную копию технической документации, паспорта и инструкции по
эксплуатации Товара;
- оригинал или нотариально заверенную копию сертификата о происхождении Товара соответствующей формы;
- нотариально заверенная копия сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения (формы
«СТ-KZ»), выданного в соответствии с законодательством РК (при поставке товара казахстанского
происхождения) на весь объем Товара по Договору.
Все вышеуказанные документы должны быть предоставлены не позднее срока поставки, указанного в пункте 3.3
настоящего Договора.
Любые другие документы относительно Товара могут быть затребованы Покупателем дополнительно в
письменной форме за подписью уполномоченных лиц Покупателя. Документы, предоставляемые по
дополнительному требованию Покупателя, должны быть предоставлены Поставщиком в сроки, указанные
Покупателем, а также предоставляются на языке оригинала с переводом на государственный и русский языки в
соответствии с нормативными и иными регламентирующими такие процедуры актами и требованиями,
действующими в Республике Казахстан (далее по тексту – «РК»).
4.1.6. (для нерезидентов РК) предоставить Покупателю (перечень документов может быть конкретизирован в
зависимости от условий поставки):
- оригинал счета (1 оригинал по почте, 1 оригинал и 3 копии с Товаром);
- упаковочный лист с указанием размера ящика, вес брутто/ нетто, номер и содержание каждого ящика или
упаковки (2 оригинала по почте, 1 оригинал и 3 копии с грузом);
- оригинал или нотариально заверенную копию технической документации, паспорта и инструкции по
эксплуатации Товара (по почте);
- оригинал или нотариально заверенную копию сертификата качества, выданные заводом-изготовителем Товара;
- оригиналы транспортных накладных (оригиналы с Товаром, копии по электронной почте);
- сертификат соответствия страны производителя (оригинал по почте, копии по электронной почте);
- оригинал или нотариально заверенную копию сертификата о происхождении Товара соответствующей формы.
Все вышеуказанные документы должны быть предоставлены не позднее срока поставки Товара, установленного
Договором.
Любые другие документы относительно Товара могут быть затребованы Покупателем дополнительно в
письменной форме за подписью уполномоченных лиц Покупателя. Документы, предоставляемые по
дополнительному требованию Покупателя, должны быть предоставлены Поставщиком в сроки, указанные
Покупателем, а также предоставляются на языке оригинала с переводом на государственный и русский языки в
соответствии с нормативными и иными регламентирующими такие процедуры актами и требованиями,
действующими в Республике Казахстан (далее по тексту – «РК»).
4.1.7. предварительно уведомить Покупателя о вредных свойствах Товара (при наличии таковых);
4.1.8. Поставщик обязан обеспечить оформление и наличие (в том числе у всех привлекаемых им субподрядчиков)
страхования ответственности работодателя и прочие виды обязательного страхования, которые предусмотрены
законодательством РК, а также виды страхования, которые Покупатель и Поставщик сочтут необходимыми во
исполнение условий настоящего Договора. Ответственность за любую недостаточность страхового покрытия или
страховых лимитов в страховых полисах (в том числе у своих субподрядчиков) несет исключительно Поставщик;
4.1.9. В случае привлечения Поставщиком субподрядных организаций для поставки Товара Поставщик обязуется
обеспечить предоставление субподрядными организациями отчета о поставляемых Товарах по форме и в сроки,
установленные Покупателем;
4.1.10. по первому письменному требованию Покупателя и в срок, указанный Покупателем, возместить
Покупателю все материальные потери, понесенные в результате повреждения Товара вследствие его
ненадлежащей упаковки и/или маркировки, отправки Товара на условиях не согласованных с Покупателем;
4.1.11. В случае если Договор заключен по итогам тендера, организовать производство Товара на территории
2
Республики Казахстан до полного исполнения Договора.
Подтверждением исполнения обязательства Поставщика по организации производства Товара на территории
Республики Казахстан и доле местного содержания в процентном выражении является предоставление
Поставщиком до даты подписания Сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием
– передачу Товара, сертификата формы СТ-КZ (оригинал, нотариально засвидетельствованная копия, либо копия,
заверенная печатью уполномоченного органа по выдаче сертификата о происхождении товара для внутреннего
обращения) на Товар.
В случае непредставления Поставщиком в указанные сроки сертификата формы СТ-KZ, Поставщик несет
ответственность за неисполнение обязательств по организации производства Товара в виде штрафа в размере 15%
от общей стоимости Договора, который должен быть оплачен Поставщиком или может быть удержан
Покупателем до подписания Сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием –
передачу Товара.
4.2. Покупатель обязуется осуществить оплату за Товар в сроки, предусмотренные Договором.
4.3. Покупатель вправе:
4.3.1. уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена;
4.3.2. если Поставщик передал в нарушение условий Договора Покупателю меньшее количество Товара, чем
определено Договором, Покупатель вправе по своему выбору:
1) принять Товар в поставленном количестве и отказаться от поставки недостающего количества Товара;
2) принять Товар в поставленном количестве, потребовать передачи и получить недостающее количество Товара в
установленные Покупателем сроки;
3) отказаться от переданного Товара и его оплаты, а если он оплачен - потребовать возврата и получить
уплаченную за него денежную сумму, а также потребовать и получить возмещение убытков.
4.3.3. в случае передачи Товара несоответствующего условиям Договора по качеству Покупатель вправе по
своему выбору потребовать от Поставщика:
1) соразмерного уменьшения покупной цены;
2) безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок, но не позднее ________ дней с даты
направления требования;
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара и убытков;
4) замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий Договору;
5) отказа от исполнения Договора и возврата уплаченной за Товар денежной суммы.
4.4. Если Поставщик допустил недопоставку Товара в отдельном периоде поставки, он обязан восполнить
недопоставленное количество Товара в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия Договора с
предварительного письменного согласия Покупателя.
4.5. В случаях, предусмотренных пунктами 4.3.2., 4.3.3. и 4.4. Договора недостатки Товара указываются в акте
приема-передачи или акте несоответствия Товара как определено в разделе 7 Договора.
4.6. В случае, когда Поставщик Товара ненадлежащего качества не является его изготовителем, требования о
замене или о безвозмездном устранении недостатков Товара могут быть предъявлены по выбору Покупателя к
Поставщику либо к изготовителю.
5. Гарантии
5.1. Поставщик гарантирует:
5.1.2.
в РК;
что
качество
Товара
соответствует
требованиям
Договора
и
стандартов,
установленных
5.1.3. что при изготовлении Товара были применены высококачественные материалы, и была обеспечена
обработка, сборка и техническое испытание (если применимо) в соответствии со всеми принятыми в РК
стандартами;
5.1.4. что новый Товар был изготовлен не ранее 18 (восемнадцати) месяцев до даты подписания Сторонами
Договора, не был в употреблении и хранился в оптимальных условиях до передачи Покупателю;
5.1.5. (для резидентов РК) что Товар свободен от каких бы то ни было обязательств и обременений, в том числе к
моменту его передачи Покупателю Товар должен быть выпущен в режим свободного обращения на территории
РК;
5.1.6. что Поставщик имеет все необходимые лицензии и разрешения для реализации Товара по настоящему
Договору (если применимо);
3
5.1.7. что безопасность Товара будет подтверждена документами, требование о наличии которых закреплено
действующим законодательством РК (если применимо).
5.2. Поставщик предоставляет гарантию качества на весь объем Товара. Гарантийный срок на Товар
предоставляется на срок не менее чем:
12 месяцев c даты ввода в эксплуатацию Товара,
или
18 месяцев c даты фактической поставки Товара.
Если на Товар установлен срок годности, Поставщик обязан передать Покупателю Товар с таким расчетом, чтобы
Товар мог быть использован по назначению до истечения срока годности.
5.3. Гарантийный срок на Товар, устанавливаемый согласно пункту 5.2. Договора, продлевается на время, в
течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения
Поставщика о недостатках Товара в порядке, установленном Договором.
5.4. Если устранение дефектов/недостатков в Товаре производится силами Покупателя, Поставщик обязан
возместить ему связанные с этим расходы в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты выставления
соответствующего счета.
5.5. Гарантийный срок в отношении нового Товара, поставленного взамен дефектного Товара/Товара с
недостатками, устанавливается согласно пункту 5.2. Договора.
5.6. Все расходы по замене и ремонту Товара с недостатками, в том числе комплектующих и запасных частей
(если применимо) и расходы по доставке, хранению и транспортировке, полностью оплачиваются Поставщиком.
6. Упаковка и маркировка Товара
6.1. Упаковка Товара должна обеспечивать защиту Товара от каких-либо повреждений при транспортировке и
погрузочно-разгрузочных операциях.
6.2. Поставщик обязан отчетливо обозначить вертикальное положение, точки подъема, вес и размеры на всех
упаковках крупногабаритных или тяжеловесных грузов, требующих использование механических подъемных
устройств, по необходимости, отметить центр тяжести.
6.3. На материале, отгруженном отдельно от основного устройства и являющемся его неотъемлемой частью,
прикрепляется бирка или указывается номер бирки / серийный номер / номер Договора.
6.4. Упаковки и ящики маркируются водостойкой краской и включают следующую информацию:
Получатель и пункт доставки
Номер Договора
Номер ящика (т.е. х из х ящиков)
Вес нетто/брутто
Размеры.
6.5. Упаковочный лист, запечатанный в полиэтиленовом пакете, помещается внутри и снаружи грузовых коробок,
ящиков, салазок и поддонов. В упаковочном листе следует отчетливо указать номер Договора, наименование
единиц Товара в соответствие с Договором, вес нетто, брутто, количество мест, размеров, и является ли данная
поставка полной или частичной по Договору. В упаковочном листе на оставшуюся партию Товара по такому
Договору, где имели место предшествующие частичные поставки, должна быть отметка "ПОСЛЕДНЯЯ
ПОСТАВКА"
7. Приемка Товара и рекламации
7.1. Приемка Товара производится в соответствии со стандартами, техническими условиями, требованиями
Договора и законодательства РК, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и
комплектность поставляемого Товара (технический паспорт, сертификат, удостоверение о качестве, счет-фактура,
спецификация и т.п.). По результатам приемки Товара Сторонами составляется акт приема-передачи Товара по
количеству и качеству (далее по тексту – «Акт приема-передачи»).
В случае выявления в Товаре недостатков Товара при его приемке, такие несоответствия указываются Сторонами
в Акте приема-передачи.
Акт приема-передачи составляется Сторонами в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента прибытия Товара
в место поставки, указанное в пункте 3.2 Договора.
Стороны могут участвовать в составлении Акта приема-передачи через своего представителя/представителей по
доверенности.
По прибытии Товара в место поставки Покупатель вправе осуществить визуальный (внешний) осмотр количества
4
мест, веса и размеров груза, состояния упаковки и маркировки груза с составлением соответствующего акта.
7.2. В случае последующего обнаружения нарушения условий Договора о количестве, ассортименте, качестве,
комплектности, таре и (или) упаковке Товара (т.е. выявления недостатков Товара), Покупатель обязан письменно
известить Поставщика о нарушении условий Договора в пределах сроков, достаточных для возможности
предъявления Покупателем соответствующих требований в сроки, установленные пунктом 7.5. Договора, и
Сторонами оформляется акт несоответствия Товара с указанием выявленных недостатков (далее по тексту – «Акт
несоответствия»).
7.3. Недостатки Товара, о которых Покупатель известил Поставщика согласно пункту 7.2. Договора, указываются
Сторонами в акте несоответствия Товара (далее по тексту – «Акт несоответствия»), оформляемом в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты направления Поставщику письменного извещения об обнаружении таких
несоответствий. Указанный 5-дневный срок продлевается на срок, необходимый для прибытия представителя
Поставщика в место нахождения соответствующего Товара (но не более 10 рабочих дней).
Стороны могут участвовать в составлении Акта несоответствия через своего представителя/представителей по
доверенности.
В случае неприбытия Поставщика для участия в составлении Акта несоответствия в установленный срок Акт
несоответствия составляется Покупателем без участия Поставщика. В этом случае Покупатель имеет право
привлечь за счет собственных средств третье независимое лицо, определяемое по усмотрению Покупателя, для
участия в составлении Акта несоответствия. При подтверждении третьим независимым лицом факта наличия
недостатков в Товаре и обоснованности требований Покупателя к Поставщику в этой связи, расходы Покупателя,
связанные с привлечением третьего независимого лица, должны быть компенсированы Поставщиком Покупателю
в полном объеме по первому письменному требованию Покупателя.
7.4. Акт несоответствия либо Акт приема-передачи с указанием на несоответствия Товара, составленный в
установленном порядке, является безусловным основанием для принятия Поставщиком соответствующих
рекламаций Покупателя и принятия им всех мер, необходимых для удовлетворения требований Покупателя в
связи с недостатками Товара при их наличии.
7.5. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Покупателем при условии, если они
обнаружены в пределах двух лет с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи, если более длительные
сроки не установлены законодательными актами. При этом:
- если на товар установлен гарантийный срок, Покупатель вправе предъявить требования, связанные с
недостатками товара, в течение гарантийного срока;
- в случае, когда на комплектующие изделия установлен гарантийный срок меньшей продолжительности, чем на
основное изделие, Покупатель вправе предъявить требования о недостатках комплектующего изделия при их
обнаружении в течение гарантийного срока на основное изделие;
- если на комплектующее изделие установлен гарантийный срок большей продолжительности, чем гарантийный
срок на основное изделие, Покупатель вправе предъявить требования о недостатках Товара, если недостатки в
комплектующем изделии обнаружены в течение гарантийного срока на него, независимо от истечения
гарантийного срока на основное изделие;
- в отношении Товара, на который установлен срок годности, Покупатель вправе предъявить требования о
недостатках Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.
- в случаях, когда предусмотренный Договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки товара
обнаружены покупателем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с даты подписания Сторонами
соответствующего Акта приема-передачи, Поставщик несет ответственность, если Покупатель докажет, что
недостатки Товара возникли до передачи Товара Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.
7.6. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что они возникли до его передачи
Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.
В отношении Товара, на который Поставщиком предоставлена гарантия качества, Поставщик отвечает за
недостатки Товара, если не докажет, что недостатки в Товаре возникли после их передачи Покупателю вследствие
нарушения Покупателем правил пользования Товаром или его хранения либо действий третьих лиц или
непреодолимой силы.
7.7. Ответственное хранение Товара
7.7.1. В случае, когда Покупатель отказывается от переданного Поставщиком Товара в соответствии с
законодательными актами или Договором (наличие в Товаре недостатков и т.д.), Покупатель обеспечивает
сохранность этого Товара путем принятия на ответственное хранение и незамедлительно уведомляет об этом
Поставщика. Ответственное хранение Товара обеспечивается размещением соответствующего Товара в условиях,
предотвращающих ухудшение его качества и смешение с другой однородной продукцией.
Товар считается принятым Покупателем на ответственное хранение с момента направления Покупателем
Поставщику письменного уведомления о таком принятии. Уведомление о принятии Товара на ответственное
хранение направляется Покупателем почтой либо посредством факсимильной связи.
5
7.7.2. Принятие Товара на ответственное хранение производится в порядке, предусмотренном пунктом 7.1.
Договора. Однако при принятии Товара на ответственное хранение Сторонами составляется акт приема Товара на
ответственное хранение и Акт несоответствия.
7.7.3. (для резидентов РК) Поставщик обязан вывезти Товар (или часть Товара), принятый Покупателем на
ответственное хранение, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Покупателем Поставщику
уведомления о принятии Товара на ответственное хранение или распорядиться им в разумный срок, но не позднее
______.
7.7.3. (для нерезидентов РК) Поставщик обязан вывезти Товар (или часть Товара), принятый Покупателем на
ответственное хранение, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Покупателем
Поставщику уведомления о принятии Товара на ответственное хранение или распорядиться им в разумный срок,
но не позднее ______. При этом в случае если Поставщик намерен вывезти Товар (или часть Товара), принятый
Покупателем на ответственное хранение, он обязан уведомить об этом Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты направления Покупателем вышеуказанного уведомления.
7.7.4. Распоряжение Товаром (частью Товара), принятым Покупателем на ответственное хранение, может быть
осуществлено Поставщиком путем его передачи в собственность Покупателя на безвозмездной основе.
7.7.5. Поставщик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения письменного требования от
Покупателя обязан возместить ему все расходы, связанные с ответственным хранением вышеуказанного Товара на
складе Покупателя (в том числе расходы, связанные с хранением соответствующего Товара на складе Покупателя
в течение срока, определенного для вывоза Поставщиком вышеуказанного Товара).
7.7.6. В случае если Поставщик не осуществил вывоз Товара, принятого на ответственное хранение, и не
распорядился им в установленные сроки, Покупатель вправе:
- возвратить Поставщику Товар (или часть Товара), принятый на ответственное хранение,
либо
- реализовать Товар (вырученная от реализации сумма передается Поставщику за вычетом суммы,
причитающейся Покупателю).
Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение,
реализацией Товара или его возвратом Поставщику (в том числе расходы по транспортировке, таможенному
оформлению и т.д.) подлежат возмещению Поставщиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента
направления Покупателем требования о таком возмещении в письменной форме.
8. Общая стоимость Договора и порядок расчетов
8.1. Общая стоимость Договора составляет _______ (__________ (прописью)) с учетом НДС (если применимо).
Общая стоимость Договора включает все расходы Поставщика, связанные с выполнением им своих обязательств
по Договору в полном объеме, в том числе расходы по транспортировке Товара до места поставки, страхование
рисков, уплате таможенных пошлин (если применимо), и т.д.
8.2. Стоимость за единицу Товара, указанная в Приложении А к настоящему Договору является твердой и
окончательной и не подлежит изменению в сторону увеличения.
8.3. В случае изменения законодательства РК в отношении налогов, пошлин и иных платежей в бюджет, Стороны
обязуются внести соответствующие изменения в настоящий Договор с подписанием соответствующего
дополнительного соглашения.
8.4. В случае если Поставщик является организацией инвалидов (физическим лицом - инвалидом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность), состоящей в Реестре организаций инвалидов (физических
лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга, отечественным
товаропроизводителем Товара или участником СЭЗ «Парк инновационных технологий» (при заключении
Договора на закуп товаров, относящихся к приоритетным видам деятельности, соответствующим целям СЭЗ
«Парк инновационных технологий» и предмету закупок Покупателя), Покупатель обязуется не позднее 30
(тридцати) календарных дней с даты заключения Договора перечислить на счет Поставщика предоплату в размере
30 (тридцати) процентов от суммы Договора.
8.5. Расчет, в том числе окончательный расчет по Договору, осуществляется по факту поставки Товара в срок не
позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи, на основании которого
был выписан счет-фактура.
8.6. Несмотря на иные условия Договора, в случае если Договор заключен по итогам тендера и Договором
предусматривается выплата аванса (предоплаты), Покупатель выплачивает аванс (предоплату) в течение 20
(двадцати) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком обеспечения возврата аванса (предоплаты),
определенного Покупателем.
6
8.7. (для резидентов РК) При нарушении Поставщиком условия Договора о количестве Товара, выраженном в
поставке меньшего количества Товара, чем предусмотрено Договором, оплата будет производиться в
соответствии с количеством Товара, фактически поставленным и принятым в установленном порядке. При
нарушении Поставщиком условия Договора о количестве Товара, выраженном в поставке Товара в большем
количестве, оплата будет производиться в соответствии с количеством Товара, предусмотренным Договором.
Оригинал счета-фактуры Поставщика должен выставляться (датироваться) датой Акта приема-передачи.
Порядок уведомления Поставщика о нарушении условий Договора (в том числе о количестве Товара)
предусмотрен пунктом 7.2. Договора.
8.7. (для нерезидентов РК) При нарушении Поставщиком условия Договора о количестве Товара, выраженном в
поставке меньшего количества Товара, чем предусмотрено Договором, и принятии Покупателем Товара в
поставленном количестве, оплата будет производиться в соответствии с количеством Товара, фактически
поставленным и принятым в установленном порядке. При нарушении Поставщиком условия Договора о
количестве Товара, выраженном в поставке Товара в большем количестве, оплата будет производиться в
соответствии с количеством Товара, предусмотренным Договором.
Оригинал счета Поставщика должен выставляться (датироваться) датой Акта приема-передачи.
Порядок уведомления Поставщика о нарушении условий Договора (в том числе о количестве Товара)
предусмотрен пунктом 7.2. Договора.
8.8. В случае предъявления Покупателем требований в связи с недостатками Товара, указанных в Акте
несоответствия и/или Акте приема-передачи, оплата будет осуществлена Покупателем после удовлетворения
таких требований.
8.9. Датой платежа считается дата отметки банка плательщика о принятии платежа к исполнению.
8.10. В случае если Покупатель оспаривает какой-либо счет полностью или частично, Покупатель должен
немедленно уведомить Поставщика об этом, а Поставщик должен выставить заново счет на неоспариваемую часть
суммы. Покупатель и Поставщик должны приложить все усилия для немедленного разрешения всех спорных
вопросов касательно оспариваемых сумм и для корректирования таковых.
8.11. (для резидентов РК) Счета-фактуры, предоставляемые Поставщиком согласно условиям настоящего Договора,
предоставляются Покупателю не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта приема-передачи Товара,
при этом в счете должна быть указана разбивка стоимости материалов и накладных расходов при наличии
таковых отдельной строкой.
8.11. (для нерезидентов РК) Счета, предоставляемые Поставщиком согласно условиям настоящего Договора,
предоставляются Покупателю не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Акта приемапередачи Товара, при этом в счете должна быть указана разбивка стоимости материалов и накладных расходов
при наличии таковых отдельной строкой.
8.12. При расчетах с Поставщиком, Покупатель вправе в одностороннем порядке, письменно уведомив
Поставщика, уменьшить подлежащую оплате сумму на сумму:
- штрафных санкций, выставляемых Покупателем согласно положениям Договора;
- подлежащую возмещению Поставщиком в порядке, предусмотренном подпунктом 7.7.5. Договора;
- убытков, возмещения которых Покупатель вправе требовать от Поставщика согласно условиям Договора.
8.13. Платежи, осуществляемые по настоящему Договору, прежде всего, погашают основную сумму денег,
причитающуюся Поставщику за поставленный Товар.
8.14. Все расходы по настоящему Договору, связанные с перечислением денег в РК, несет Покупатель, а все иные
расходы по перечислению денег за пределами РК, включая, но, не ограничиваясь, банковскими комиссиями
банков - корреспондентов, несет Поставщик.
9. Обеспечение исполнения обязательств и ответственность Сторон
9.1. В случае если Договор заключен по итогам тендера и Договором предусматривается выплата аванса
(предоплаты), то Поставщик должен в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Договора
представить обеспечение возврата аванса (предоплаты) со сроком действия до полного погашения авансового
платежа (предоплаты) по Договору.
Обеспечение возврата аванса (предоплаты) не предоставляется, если (1) Поставщик является организацией,
входящей в Холдинг (совокупность АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридических
лиц, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Фонд
национального благосостояния «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления); (2) в
случае, если предметом Договора является поставка электрической энергии или горюче-смазочных материалов
(по решению Покупателя); (3) Поставщик является отечественным товаропроизводителем Товара; (4) Поставщик
7
является организацией инвалидов (физические лица - инвалиды, осуществляющие предпринимательскую
деятельность), производящей Товар, состоящей в Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов,
осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга.
9.2. В случае если Договор заключен по итогам тендера Поставщик должен в течение 20 (двадцати) рабочих дней
представить банковскую гарантию/денежный взнос (допускается внесение либо денежного взноса, либо
банковской гарантии) в размере __ % (не более 10 (десяти) процентов) от общей суммы Договора со сроком действия
до полного исполнения Договора в качестве обеспечения исполнения Договора.
9.3. Покупатель возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора Поставщику в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору. Возврат может быть
произведен путем выдачи Поставщику оригинала банковской гарантии или письменного уведомления об
освобождении Поставщика от ответственности по гарантийному обязательству.
В случае нарушения Поставщиком исполнения договорных обязательств Покупатель вправе удержать из суммы
внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Поставщику за нарушение
исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения
исполнения Договора возвращается Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и
надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, а также устранения им допущенных и возможных к
устранению нарушений условий Договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень
ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.
При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Поставщиком обеспечение исполнения
договора Покупателем не удерживается и Поставщик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных
поставщиков (поставщиков) Холдинга.
В случае нарушения Покупателем настоящего пункта 9.3 Договора Поставщик вправе требовать от Покупателя
уплаты штрафа в размере 0,01 % от общей стоимости Договора.
9.4. Покупатель соглашается, что требования о зачислении денежного взноса/банковской гарантии в его доход
могут быть выставлены Покупателем только после истечения 10 (десяти) рабочих дней с момента направления
Поставщику уведомления о намерении требовать такого зачисления с указанием на нарушения обязательств со стороны
Поставщика. По истечении указанного 10-дневного срока Покупатель, имеет право требовать зачисления денежного
взноса/банковской гарантии в его доход.
Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права
требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств
по Договору.
9.5. Банковская гарантия или денежный взнос в качестве обеспечения исполнения Договора не предоставляется,
если Поставщик является (1) организацией инвалидов (физические лица - инвалиды, осуществляющие
предпринимательскую деятельность), состоящей в Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов,
осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга; (2) отечественным товаропроизводителем
Товара; (3) организацией, входящей в Холдинг.
Положения настоящего пункта Договора не распространяются на консорциумы.
9.6. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств и/или нарушения гарантий по
настоящему Договору, в том числе за несвоевременное предоставление отчетности по местному содержанию и
предоставление недостоверной отчетности, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере
10% от общей стоимости Договора за каждый такой случай и возмещения убытков в полной сумме сверх
неустойки.
9.7. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в
размере 0,1% от стоимости не поставленного (недопоставленного) в срок Товара за каждый день просрочки до
даты фактической передачи Товара Покупателю и возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.
9.8. В случае просрочки вывоза Товара, принятого Покупателем на ответственное хранение, Покупатель вправе
требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 1 % от общей стоимости Договора за каждый день
просрочки и возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки. При этом общая сумма неустойки, уплаты
которой Покупатель вправе требовать от Поставщика согласно условиям настоящего пункта 9.8. Договора, не
должна превышать 30% от общей стоимости Договора.
9.9. В случае осуществления Покупателем оплаты по настоящему Договору и неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору Поставщик обязуется по первому письменному
требованию Покупателя и в срок, указанный Покупателем, осуществить возврат полученных денежных средств.
При нарушении срока возврата Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком штрафа за неправомерное
пользование деньгами Покупателя в размере 5 (пять) % от перечисленной Покупателем денежной суммы за
каждый день просрочки.
8
9.10. В случае нарушения срока предоставления Поставщиком счета-фактуры (счета), указанного в пункте 8.11.
настоящего Договора, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости
поставленного Товара (или его партии) за каждый день просрочки.
9.11. Поставщик соглашается в добровольном порядке возместить все убытки, нанесенные Покупателю, его
подрядчикам, и (или) привлеченным им лицам, а также имуществу вышеуказанных лиц в результате каких-либо
действий и/или бездействий Поставщика, его субподрядчиков, их работников или привлеченных ими лиц, либо
вытекающих из договорных отношений между Покупателем и Поставщиком.
9.12. Поставщик также согласен возместить все денежные суммы, взысканные с Покупателя в результате решений
уполномоченных государственных органов, судебных разбирательств, предпринятых его субподрядчиками, их
работниками и (или) привлеченных ими лицами по любым основаниям.
9.13. Покупатель, помимо мер ответственности, приведенных выше, вправе применить к Поставщику иные меры
ответственности, прямо предусмотренные законодательством РК.
9.14. В случае нарушения Покупателем пункта 8.5 Договора Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты
штрафа в размере 0,01 % от общей стоимости Договора.
10. Особые условия
10.1. Доля местного содержания в Товаре составляет (__) %. (указывается согласно заявке на участие в тендере,
ценовому предложению).
10.2. За неисполнение обязательств по доле местного содержания в процентном выражении в Товаре, указанной в
Договоре и (или) заявлении (декларации) Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере
5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания от общей стоимости Договора, но не
более 15% от общей стоимости Договора, который должен быть оплачен Поставщиком или может быть удержан
Покупателем до подписания Сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием –
передачу Товара.
11. Основания для освобождения от ответственности
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору в случае, если исполнение обязательств какой-либо из Сторон оказывается невозможным в
связи с:
1) обстоятельствами непреодолимой силы (форс - мажор), включающими (не ограничиваясь) пожар, взрыв,
наводнение, землетрясение, молния, шторм, военные действия, террористические акты.
2) авариями на любых объектах месторождения Каражанбас, забастовками, акциями протеста, установления
компетентными государственными органами мер запретительного характера и других обстоятельств, которые
находятся вне разумного контроля Сторон.
11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, в течение
3 (трех) рабочих дней письменно извещает другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных
обстоятельств, а другая Сторона – в течение 1 (одного) рабочего дня уведомляет отправителя о получении такого
извещения.
Если вышеупомянутое уведомление не будет направлено в указанный срок, Сторона, подвергшаяся действию
обстоятельств непреодолимой силы и/или иных обстоятельств, указанных в пункте 11.1. Договора, лишается
права ссылаться на них в свое оправдание.
11.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы и/или иных обстоятельств, указанных в пункте 11.1.
Договора, исполнение обязательств откладывается на время действия данных обстоятельств.
11.4. Достаточным доказательством вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут являться
сертификаты, выданные соответствующими Торгово-Промышленными Палатами стран Покупателя и Поставщика
или другими уполномоченными органами в стране, где возникают такие обстоятельства.
12. Конфиденциальность
12.1. Вся информация, полученная Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, является
конфиденциальной и не может быть раскрыта никакому третьему лицу в течение срока действия настоящего
Договора или впоследствии, за исключением случаев, когда это требуется по законодательству РК. Покупатель
вправе отказать в предоставлении какой-либо информации или документов. Стороны должны принять все
необходимые меры предосторожности для обеспечения сохранения конфиденциальности такой информации их
персоналом, представителями, агентами. Поставщик несет ответственность за раскрытие конфиденциальной
информации его персоналом, представителями или контрагентами. По требованию Покупателя Стороны должны
подписать соответствующее соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.
9
13. Прочие условия
13.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. В случае несоответствий между текстом
настоящего Договора и приложений к нему, положения настоящего Договора будут иметь преимущественную
силу.
13.2. Уполномоченным представителем/уполномоченными
представителями Покупателя является (-ются)
_________. Уполномоченным представителем Поставщика является___________ (указывается Ф.И.О и должность,
не ниже должностного лица исполнительного органа).
Любая сторона, в случае замены уполномоченного лица/уполномоченных лиц, в течение одного рабочего дня
извещает об этом другую сторону, путем направления официального письма, подписанного его уполномоченным
представителем/уполномоченными представителями.
13.3. Все разногласия, возникающие вследствие или в связи с настоящим Договором, разрешаются путем
переговоров между Сторонами.
В случае невозможности разрешения спора путем переговоров Стороны разрешают его в установленном
законодательством РК порядке.
13.4. Все, что не предусмотрено настоящим Договором, регулируется в соответствии с действующим
законодательством РК.
13.5. Покупатель имеет право полностью или частично передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьей стороне. В случае невозможности исполнения своих обязательств по настоящему Договору
Поставщик вправе полностью или частично передать свои права и обязанности по нему третьей стороне только с
письменного согласия Покупателя.
13.6. После подписания настоящего Договора, все предварительные переговоры по нему, переписка,
предварительные соглашения по вопросам, прямо или косвенно касающимся настоящего Договора, теряют
юридическую силу.
13.7. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга в случае ставших им известных изменений
сведений, касающихся юридического адреса, банковских реквизитов и своих полномочных представителей по
настоящему Договору, места передачи Товара, а также иных условий, влияющих на надлежащее исполнение ими
своих обязательств. Все негативные последствия, вызванные неисполнением данного требования, относятся на
Сторону, его не исполнившую.
13.8. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь юридическую силу, если они совершены в
письменной форме, подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон и заверены печатями Сторон.
13.9. Изменения и дополнения, вносимые в Договор, оформляются в виде дополнительного письменного
соглашения к Договору, являющегося неотъемлемой частью договора.
13.10. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
на русском и _______ языках, по одному для каждой из Сторон. В случае возникновения разночтений между
версиями Договора на разных языках, версия на русском языке имеет преимущественную силу.
Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
ПОКУПАТЕЛЬ
ПОСТАВЩИК
АО «Каражанбасмунай»
130000 Мангистауская область
Актау, 15 микрорайон, дом 8
РНН _______
БИН _______
тел: _______
Номер ИИК/IBAN: _______ в _______
Номер BIC /SWIFT: _______
Корреспондентский счет /Correspondent account:
_______
Банк корреспондент/Correspondent Bank: _____
SWIFT BIC: _______
________________________ (подпись)
10
________________________ (подпись)
___________
(ФИО
(ФИО
лица/лиц,
уполномоченного/уполномоченных на подписание Договора)
___________
лица/лиц,
уполномоченного/уполномоченных на подписание Договора)
ПРИЛОЖЕНИЕ А
к Договору поставки №._____ от _________
«Спецификация»
к Договору поставки №_____ от __________
№
Наименование
Единица
измерения
Количество
Цена
График поставки
(Валюта)
Срок поставки
Количество в
поставляемой
партии
Итого:
Покупатель
Поставщик
АО «Каражанбасмунай»
_____________________
_______________________________
_____________________
(подпись Президента или иного лица/лиц,
уполномоченного/ уполномоченных на подписание договора)
(подпись лица/лиц,
уполномоченного/ уполномоченных на
подписание договора)
11