Приложение № 1. Проект договора.

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР ПОДРЯДА №_______
г. Иваново
«___» ____________ 2012 года
ОАО «Ивановооблгаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора Мазалова С.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
«__________________________»,
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик»,
в
лице_______________________________, действующего на основании _____________ и
Свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства №__________________________________ от
________________года, выданного ________________________________________, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
заключили настоящий Договор (далее по тексту “Договор”) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по
______________, с сохранением смежных коммуникаций в соответствии с проектной
документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Заказчик обязуется
создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и
уплатить обусловленную Договором цену.
2. ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
2.1. Обеспечение материалами и сварка труб осуществляется за счет средств Заказчика.
2.2. Обеспечение материалами и расход должны производиться в необходимом количестве,
указанном в «Проекте производства работ» (ППР).
2.3. Доставка труб на Объект должна быть осуществлена (Заказчиком) к моменту начала работ.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ определяется на основании сметы, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
3.2. Стоимость работ по настоящему Договору на момент подписания составляет: ______________,
в т.ч. НДС 18%.
3.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 5 (Пяти)
банковских дней после подписания Сторонами «Актов выполненных работ» (форма КС–2) и
«Справок стоимости работ и затрат» (форма КС–3).
3.4. Стоимость работ может также уточняться в следующих случаях: внесения Заказчиком во
время строительства изменений, корректирующих технические решения и объемы работ; при
выпуске проектной документации, не вошедшей в цену настоящего Договора на дату его
подписания.
3.5. При обнаружении Подрядчиком необходимости проведения дополнительных работ, не
учтенных в технической документации, Стороны примут меры к их уточнению, подписав
«Дополнительное соглашение «Об изменении первоначальной стоимости» по п. 3.1.,
изменения объема работ и изменении сроков.
3.6. Заказчик принимает выполненный надлежащим образом результат работ в срок не более 3
(трех) рабочих дней с момента его предъявления Подрядчиком.
3.7. Оплата всех денежных средств Заказчиком Подрядчику производится путем перечисления
денежных средств, платежным поручением на расчетный счет Подрядчика, либо на расчетный
счет иного лица по письменному указанию Подрядчика.
1
3.8. При прекращении строительства по вине
Заказчика или наступлении обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор) расчеты за выполненные работы и другие затраты
Подрядчика производятся на основании подписанных обеими Сторонами Акта выполненных
к тому времени работ и Справки о стоимости затрат, понесенных Подрядчиком.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН:
4.1. Выполнить весь комплекс работ в объеме и в сроки, предусмотренные в Договоре, и сдать
работы Заказчику, в должном виде позволяющем производить нормальную эксплуатацию
Объекта.
4.2. Выполнить все работы в полном соответствии с утвержденными рабочими проектами и
нормами СНиП, гарантировать качество выполненных работ по Договору в течение 5 (пяти)
лет с момента подписания сторонами Акта выполненных работ.
4.3. За свой счет своевременно устранить недостатки и дефекты, допущенных по вине Подрядчика,
выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта. Наличие
недостатков и их устранение фиксируются двусторонним актом Заказчика и Подрядчика.
4.4. Устранить за свой счет ущерб, причиненный по вине Подрядчика объектам третьих лиц, если
расположение объектов было указано в проектных документах, предоставленным Заказчиком.
4.5. Ознакомиться с предоставленной Заказчиком проектной документацией, дать свои замечания,
и после утверждения замечаний Заказчиком принять её к исполнению.
4.6. Предоставить «Проект производства работ» (ППР) на осуществление строительных работ
согласно п.1.1 настоящего Договора.
4.7. Направить в течение 2-х рабочих дней уведомление, подтверждающее готовность приступить
к выполнению работ с указанием даты начала работ согласно п.5. «Сроки исполнения
обязательств».
4.8. Вывезти в 10-дневный срок со дня подписания «Акта сдачи-приемки работ» за пределы
строительной площадки, принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты,
строительные материалы.
4.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях
Договора.
4.10. Предоставить информацию о структуре собственников предприятия.
4.2. ПОДРЯДЧИК ИМЕЕТ ПРАВО:
4.2.1. Сдать Заказчику результат надлежащих выполненных работ по Договору досрочно.
4.2.2. Привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядные организации,
оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком.
4.2.3. Увеличить срок производства работ, стоимость работ, аннулировать или расторгнуть
договор на основании соглашения о расторжении договора при выявлении несоответствия
реальных геологических условий и мест расположения коммуникаций с условиями и
коммуникациями, указанными в проектной документации.
4.2.4. Увеличить срок производства работ и стоимость работ, при несоблюдении Заказчиком
пунктов указанных в п. 4.4.1.-4.4.5., 4.4.9.
4.3. ПОДРЯДЧИК ГАРАНТИРУЕТ:
4.3.1. Надлежащее качество используемых материалов, оборудования. Выполнение всех работ в
соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3.2. Гарантийный срок эксплуатации выполненных Работ составляет 5 (пять) лет от даты
подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, за
исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц. Если в
течение гарантийного срока в процессе эксплуатации будут обнаружены дефекты,
препятствующие нормальной эксплуатации, то течение гарантийного срока прерывается на
срок устранения дефектов. Наличие дефектов и срок их устранения фиксируются
двухсторонним актом, подписанным обеими Сторонами. При этом гарантийный срок,
установленный настоящим пунктом, возобновляется в полном размере со дня устранения
выполненных дефектов. Устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока,
производится за счет средств и сил Подрядчика.
4.3.2. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта
со стороны третьих лиц.
4.4. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:
4.4.1. Утвердить смету, являющуюся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №
1) в момент подписания договора.
4.4.2. До начала работ Заказчик должен передать Подрядчику с оформлением соответствующего
Акта и подписанием уполномоченными представителями сторон, следующее:
а) согласованный «Проект организации строительства» (ПОС), утвержденный штампом “к
производству работ” и необходимую техническую документацию согласно ПОС,
б) документы, разрешающие производство земляных работ,
в) копии исполнительных чертежей существующих подземных коммуникаций в пределах
строительной площадки с учетом технологических входов на отметку и выходов на
поверхность методом горизонтально-направленного бурения.
-Передаваемая Заказчиком проектная документация должна быть составлена в соответствии с
требованиями строительных норм и правил и утверждена.
-Представление Заказчиком не надлежаще оформленной или некомплектной документации
приравнивается к ее непредставлению.
-Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей и спецификаций. При
выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику. При этом затраты,
возникшие у Подрядчика в связи с исправлением выполненных работ, оплачиваются
Заказчиком сверх стоимости, указанной в статье 3 Договора.
4.4.3 Передать до начала работ Подрядчику по акту строительную площадку, освобожденную от
посторонних предметов и строений, в состоянии пригодном для производства работ в
соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
4.4.4 Производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке,
предусмотренном статьями 3 и 5 Договора.
4.4.5 Обеспечивать охрану имущества Подрядчика, находящегося на Объекте и письменно
сданного под охрану Заказчику.
4.4.6 Обеспечить Подрядчику свободный, непрерывный и безопасный доступ на строительную
площадку в течение всего срока действия Договора (в т.ч. в выходные и праздничные дни), а
также в ночное время, в связи с непрерывностью технологического процесса горизонтально
направленного бурения.
4.4.7 Организовать при производственной необходимости вызов представителей владельцев
подземных коммуникаций и шурфление коммуникаций.
4.4.8 Обеспечить Подрядчика в соответствии с потребностями технологии ГНБ необходимыми
электроэнергией и водоснабжением. При необходимости и по соглашению Сторон
предоставить Подрядчику технические, бытовые и пр. помещения.
4.4.9 Произвести земляные работы (котлованы, приямки, колодцы), необходимые для
производства работ по настоящему договору надлежащим образом.
4.4.10 Устранить за свой счет выявленные Подрядчиком
недостатки, при обнаружении
неготовности Объекта к выполнению работ согласно «Акта с перечнем обнаруженных
дефектов» с указанием сроков их обязательного устранения Заказчиком.
4.4.11 Восстановить за свой счет, при несоблюдении своих обязательств п. 4.4.2. Договора,
поврежденные коммуникации или сооружения в процессе выполнения Подрядчиком работ по
п. 1.1. Возместить понесенные Подрядчиком в связи с этим убытки, представить необходимые
объяснения в соответствующие (контролирующие, надзорные, обслуживающие) организации.
4.4.12 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях
Договора.
4.5 ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО в лице уполномоченного представителя проверять ход и
качество работ, выполняемых Подрядчиком, если при этом он не вмешиваются в порядок
организации работ и хозяйственную деятельность Подрядчика.
5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
5.1. Подрядчик осуществляет работы в соответствии со Сроками производства работ.
5.2. Дата начала работ - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.
5.3. Срок выполнения работ – _______ рабочих дней.
5.4. Срок действия Договора - с даты подписания Договора Сторонами до полного исполнения
обязательств по Договору.
5.5. В случае, если Заказчик не выполнит своих обязательств по п.п. 3.3, 4.4.1, 4.4.11. Договора,
Подрядчик имеет право на соразмерное перенесение сроков выполнения работ и освобождается
на этот период от ответственности, предусмотренной п.7.1 Договора.
6. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
6.1. Стороны назначают своих уполномоченных представителей, ответственных за оформление и
подписание Актов сдачи-приемки объекта, выполненных работ, форм КС-2 и КС-3, и
уполномоченных решать вопросы возникающие в ходе исполнения Сторонами Договора.
Строноны письменно сообщают данные об уполномоченных представителях друг другу не
позднее 2 (двух) дней после подписания настоящего Договора.
6.2. Передача результата работ на объекте оформляется «Актом сдачи-приемки объекта». Передача
окончательного результата работ Заказчику по Договору оформляется Актом выполненных
работ (по форме КС-2) и Справкой о стоимости работ и затрат (по форме КС-3). После
подписания их Сторонами один экземпляр передается Подрядчику, а другой – Заказчику.
6.3. Заказчик обязан в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения подписанных
Подрядчиком документов, перечисленных в п.6.2., Договора, с участием Подрядчика, осмотреть
выполненный результат работ и при отсутствии мотивированных замечаний принять его,
подписав представленные Подрядчиком документы.
6.4. В случае необоснованного отказа одной из сторон подписать «Акт выполненных работ», в нем
делается отметка об этом, и Акт подписывается другой стороной с правом на обжалование в
суде.
6.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия, выполненного Подрядчиком
результата работ, Заказчик обязан не более чем в 3 (трех) дневный срок с момента начала
осмотра результата работ направить Подрядчику письменное требование об устранении
выявленных недостатков.
6.6. В случае если Заказчик в срок не передаст Подрядчику подписанный «Акт выполненных работ»
и не предъявит Подрядчику письменных претензий по качеству работ, работы по настоящему
Договору будут считаться выполненными с надлежащим качеством, принятыми Заказчиком и
подлежащими оплате.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение Подрядчиком своих обязательств, по причинам, не зависящим от Заказчика,
Заказчик имеет право требовать от Подрядчика выплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одна
десятая процента) процента от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но
не более 10 % от суммы стоимости работ по договору.
7.2. В случае нарушения сроков оплаты по Договору, Подрядчик имеет право требовать от
Заказчика выплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая процента) процента от суммы
задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы стоимости работ по
договору.
7.3. Взыскание пеней является правом, но не обязанностью Сторон. Для взыскания пени
заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию. В случае
несогласия Стороны с выставленной претензией, заинтересованная Сторона в праве обратится
в Арбитражный суд.
7.4. Уплата виновной стороной штрафных санкций не освобождает ее от исполнения принятых на
себя обязательств и ответственности по Договору.
7.5. Стороны несут ответственность по Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут решаться
Сторонами путем переговоров и возникшие договоренности в обязательном порядке
фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом, становящимися с момента
их подписания неотъемлемой частью Договора.
8.2. Настоящим Стороны пришли к соглашению о том, что Сторона, которая считает, что другой
Стороной были нарушены обязательства, вытекающие из настоящего Договора, может
получить денежные средства от виновной Стороны, при отсутствии соглашения Сторон об
ином, только путем направления искового заявления в суд и вступления судебного решения в
законную силу (с соблюдением доарбитражного претензионного порядка урегулирования
споров).
8.3. Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникшие по поводу недостатков
выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по
требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет сторона, на начальном этапе
потребовавшая назначения экспертизы, а затем признанная виновной, а если она назначена по
соглашению между сторонами - обе стороны поровну.
8.4. Если стороны не смогут прийти к соглашению путем переговоров, каждая из Сторон вправе
передать спорные вопросы на рассмотрение в Арбитражный суд г. Иваново.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Все изменения и дополнения к данному Договору являются действительными, если они
оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по
основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации
гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
9.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:
а) задержки Подрядчиком начала работ более чем на один месяц по причинам, независящим от
Заказчика;
б) систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по вине последнего,
влекущего увеличение срока строительства более чем на два месяца;
в) систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
г) аннулирования лицензии на строительную деятельность, вступления в силу иных актов
государственных органов, лишающих Подрядчика права на производство работ.
9.4. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:
а) консервации или остановки Заказчиком строительства по причинам, независящим от
Подрядчика, на срок, превышающий три месяца;
б) задержки в оплате выполненных строительно-монтажных и работ на срок более двух месяцев.
г) утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.
9.5. В случае вынужденной консервации объекта по требованию Заказчика, Подрядчику в полном
объеме компенсируются Заказчиком затраты, связанные с вынужденной консервацией объекта,
а также возмещают расходы, вызванные необходимостью прекращения работ.
9.6. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика, расчеты за
выполненные работы и другие затраты Подрядчика производятся на основании подписанных
обеими Сторонами акта выполненных к тому времени работ и Справки о стоимости затрат,
понесенных Подрядчиком.
9.7. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
9.8. При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные ею
убытки, расходы по п. 8.2.
9.9. Договор считается автоматически аннулированным, если в течение одного календарного года
Заказчик не выполнил свои обязательства по п. 3.3 или из-за невозможности выполнения работ
при выявлении несоответствия реальных геологических условий, заявленных в проекте по
п.4.2.4. договора.
10. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия
объективных внешних факторов прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время
действия этих обстоятельств и их последствий, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение Договора.
10.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
10.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству (условиям Договора) был
нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта Сторона обязана уведомить, с
приложением подтверждающих документов. Об этом другую Сторону в 7-дневный срок. Сразу
после этого Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и
подписать дополнительное соглашение, с обязательным указанием новых сроков, порядка
выполнения и стоимости работ, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
10.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно
условиям Договора до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения
обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали
обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более месяца, то
Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если Стороны
не смогут договориться в течение двух недель, тогда каждая из сторон вправе потребовать
расторжение Договора.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон. Все приложения к Договору являются его
неотъемлемой частью.
11.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
11.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка,
переговоры между сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу, если они противоречат
Договору.
11.4. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые
обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно
подтверждена сторонами в форме дополнительного соглашения к Договору.
11.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
гражданским законодательством.
11.6. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом
доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах,
оформляющих совместную деятельность сторон в рамках Договора, иначе как с письменного
согласия обеих сторон.
11.7. В случае изменений в цепочке собственников ___________, включая бенефициаров (в том
числе конечных), и (или) в исполнительных органах _____________, последний
представляет ОАО «Ивановооблгаз» информацию об изменениях по адресу электронной
почты М[email protected]
в течение 3 (трех) календарных дней после таких
изменений с подтверждением соответствующими документами. ОАО «Ивановооблгаз»
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения
____________
обязанности, предусмотренной настоящим пунктом. В этом случае
настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения ______________письменного
уведомления от ОАО «Ивановооблгаз» об отказе от исполнения Договора или с иной даты,
указанной в таком уведомлении
Приложение к договору:
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик: ОАО «Ивановооблгаз»
153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59
р/сч 40702810100010004888 в Центральный филиал АБ «Россия» Московская область, Ленинский
район, п. Газопровод, БИК 044599132, к/сч 30101810400000000132,
ИНН 3730006498, КПП 370250001, ОГРН 1023700530611, ОКПО 03267353,
ОКАТО 24401368000, ОКВЭД 40.20.2
Подрядчик: _______________
__________________________
ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор ОАО
«Ивановооблгаз»
Мазалов С.В.
ПОДРЯДЧИК