Государственный контракт - Корпорация Тактическое Ракетное

Заявка № 223/419 от 12.02.2013
Договор на поставку оборудования
г.Королев
«___»_____20___ г.
Открытое акционерное общество (ОАО) «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Обносова
Бориса Викторовича, действующего на основания Устава, с одной стороны, и
______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
________________________________________________, действующего на основании
____________, с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», заключили
настоящий договор (далее Договор) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации на основании Протокола закупочной комиссии №____________ от
«____» ________ 20___года о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 Поставщик обязуется поставить на условиях поставки DDP г. Королев, Московская
область согласно
базовым
условиям
поставки
ИНКОТЕРМС-2010
электродинамический
вибростенд
ES-70-LS3-550/SDA-70,
электродинамический
вибростенд ES-10-240/DA-10, цифровую 16-ти канальную систему управления VR9516
(Vibration Research) (далее - Оборудование) в соответствии со спецификацией (Приложение
№1 к настоящему Договору) и Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему
договору), являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора с выполнением
пуско-наладочных работ, первичной аттестации, пуска в эксплуатацию и проведение
инструктажа и обучения персонала Заказчика правилам эксплуатации и системой
управления Оборудования.
1.2 Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком Заказчику по адресу:
Московская область, г. Королев, ул. Ильича, дом 7 (далее по тексту - адрес поставки).
1.3 Поставщик предоставит Заказчику сертификаты соответствия Госстандарта РФ на
поставляемое оборудование, если оно подлежит сертификации в соответствии с Российским
законодательством.
1.3. Количество, наименование, цена Оборудования установлены в спецификации
(Приложение №1 к настоящему Договору).
Технические характеристики определены в Техническом задании (Приложение
№ 2 к настоящему Договору).
1.4. Заказчик обязуется принять и оплатить Оборудование в соответствии с условиями
Договора в комплекте с технической документацией согласно ст.5 настоящего Договора.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА.
2.1. Цена Договора составляет _____________руб. (сумма прописью) в том числе НДС -18%.
2.2. Цена Договора понимается на условиях поставки DDP г. Королев, Московская область
согласно базовым условиям поставки ИНКОТЕРМС-2010 (склад Заказчика), включая
стоимость Оборудования, в том числе тары, упаковки, маркировки, стоимость
необходимого для этого материала, стоимость доставки, пуско-наладочных работ.
2.3. Налоги, сборы и пошлины, взимаемые в связи с исполнением настоящего Договора,
оплачиваются Поставщиком.
2.4.Цены за единицу Оборудования, указанные в Спецификации (Приложение №1),
являются твердыми на весь срок действия Договора и пересмотру не подлежат.
3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ.
3.1. Поставщик обязан поставить Оборудование по настоящему Договору в Адрес
поставки в течение 2 (двух) недель с момента перечисления авансового платежа в размере
10 % от общей суммы договора на расчетный счет Поставщика.
Поставщик имеет право досрочной поставки Оборудования только по согласованию с
Заказчиком.
1
Заявка № 223/419 от 12.02.2013
3.2. К указанному сроку Оборудование должно быть изготовлено в соответствии с
условиями Договора, испытано, упаковано, замаркировано, и поставлено на условиях DDP склад Заказчика в г. Королев, Московская область согласно базовым условиям поставки
ИНКОТЕРМС-2010 по Адресу поставки.
3.3. Датой фактической поставки оборудования считается дата Акта приема-передачи
Оборудования, подписанного Сторонами
3.4. Датой поставки технической документации считается дата Акта приема-передачи
Оборудования, подписанного Сторонами.
3.5. Датой пуска Оборудования в эксплуатацию считается дата подписания Сторонами Акта
о вводе Оборудования в эксплуатацию.
4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА.
4.1.Платеж по настоящему Договору будет производиться в безналичном порядке, в рублях
РФ в следующим порядке:
10% общей стоимости Договора оплачиваются Поставщику в течение 10 (десяти)
банковских дней после подписания настоящего договора и получения оригинала счета
Поставщика;
90% общей стоимости Договора оплачиваются Поставщику в течение 20 (двадцати)
банковских дней после подписания сторонами Акта о вводе Оборудования в эксплуатацию по
соответствующему счету Поставщика.
4.2. Счет-фактура направляется Поставщиком Заказчику в сроки предусмотренные
действующим законодательством РФ.
5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
5.1. Комплект нижеследующих документов должен быть упакован вместе с Оборудованием
в водонепроницаемой упаковке:
1)сертификат качества;
2)паспорт;
3) руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию;
4)заверенная Поставщиком копия сертификата соответствия/качества Оборудования
или протокол испытания Оборудования, подтверждающий соответствие Оборудования
условиям Договора;
5) монтажные схемы.
Все текстовые материалы, касающиеся технической эксплуатации и обслуживания
Оборудования, включая надписи на чертежах, должны быть выполнены на русском языке.
В случае не вложения технической документации в ящики поставка считается
некомплектной.
6. ТАРА И УПАКОВКА.
6.1.Оборудование должно отгружаться в упаковке, соответствующей характеру
поставляемого Оборудования. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода
повреждений и коррозии при перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и хранения.
Упаковано и защищено от попадания влаги и механических повреждений.
Перед упаковкой все части поставляемого Оборудования должны быть подвергнуты
консервации, обеспечивающей предохранение Оборудования от порчи во время
транспортировки и хранения.
6.2. Поставщик обязан на каждое место составить подробный упаковочный лист, в котором
указывается номер места, общее количество мест, перечень упакованных предметов,
их количество, тип (модель), номер по спецификации Договора, вес брутто и нетто, №
Договора. Один экземпляр упаковочного листа в непромокаемом конверте закладывается в
ящик вместе с Оборудованием.
6.3. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Оборудования вследствие
некачественной упаковки или консервации или неполной инструкции по хранению.
6.4. Хранение Оборудования в упаковке Поставщика на территории Заказчика должно
осуществляться в соответствии с условиями хранения, которые должны быть переданы
2
Заявка № 223/419 от 12.02.2013
Заказчику одновременно с оборудованием.
6.5.После прибытия Оборудования на место назначения Поставщик передает его на
хранение Заказчику. Распаковка грузов (за исключением распаковки в целях
таможенного досмотра) будет происходить в присутствии уполномоченных
представителей Поставщика и Заказчика.
6.6. Если при распаковке мест обнаруживается внутритарная недостача Оборудования или
его частей, о чем составляется соответствующий рекламационный акт, подписываемый
Поставщиком и Заказчиком. Поставщик обязан поставлять отсутствующие позиции и
количество в возможно короткий срок, согласованный с Заказчиком, с даты получения
рекламационного акта на условиях поставки, указанных в пункте 3.2. Все расходы, связанные с
доставкой Оборудования, несет Поставщик.
6.7. Если Заказчик производит распаковку прибывшего Оборудования самостоятельно в
отсутствие полномочного представителя Поставщика, не прибывшего в срок,
назначенный Заказчиком, то Заказчик составляет акт, описывающий поставленное
Оборудование, и в случае необходимости рекламационный акт в соответствии с п. 6.6.
7. МАРКИРОВКА.
7.1. Ящики маркируются с 3-х сторон. На каждое место наносится несмываемой краской
следующая маркировка на русском (и английском, в случае поставки из-за границы) языках:
Договор №
ПОСТАВЩИК
ЗАКАЗЧИК
Место назначения (Адрес поставки)
Место № ______ /Общее количество мест
Вес нетто/брутто (кг)
Размеры (см): (длина, ширина, высота)
На все места, требующие специального обращения, наносится дополнительная маркировка:
Осторожно
Верх
Не кантовать
Или другая необходимая маркировка
7.2. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением груза и/или
засылом его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки.
8. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1.Поставщик обязан:
8.1.1. Информировать Заказчика о ходе выполнения Договора и о готовности Оборудования
к отгрузке, сообщать Заказчику точное время и дату поставки Оборудования в Адрес поставки.
8.1.2. В течение 24 часов после отгрузки Поставщик сообщает Заказчику по телексу или
факсу следующие данные;
- номер Договора;
- наименование Оборудования;
- дата отгрузки;
- вид транспорта и его номер;
- номер накладной;
- количество мест;
- вес брутто и нетто.
8.1.3.Одновременно с поставкой Оборудования передать Заказчику оригиналы товарных
накладных. В графе "получатель" Поставщик должен указать номер Договора, Заказчика,
его почтовый адрес, место назначения.
8.1.4.Одновременно
с
Оборудованием
Поставщик
направит
следующую
товаросопроводительную документацию:
- товарную накладную по форме ТОРГ-12;
3
Заявка № 223/419 от 12.02.2013
- упаковочные листы;
- документ, подтверждающий страну происхождения поставляемого Оборудования;
- -счет для окончательного расчета;
- Акт приема-передачи Оборудования.
8.1.5.Участвовать в приемке Оборудования в соответствии со статьей 10 настоящего
Договора. За свой счет устранять недостатки Оборудования, с несением всех расходов,
связанных с выполнением данного обязательства.
8.1.6.В случае поставки некачественного Оборудования или Оборудования,
несоответствующего условиям Договора по ассортименту, маркам и/или техническим
характеристикам,
произвести ремонт или заменить его на Оборудование,
соответствующее условиям настоящего Договора. При невозможности замены
некачественного Оборудования, с согласия Заказчика, вернуть денежные средства,
полученные в счет оплаты такого Оборудования, в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня
получения соответствующего требования от Заказчика и выплатить заказчику штраф в размере
10 % от суммы настоящего договора.
8.1.7.В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в
письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного
счета, В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных
средств на указанный в настоящем Договоре счет поставщика несет Поставщик.
8.1.8. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение условий
настоящего Договора привлеченными соисполнителями, за координацию их деятельности и
соблюдение сроков согласно п. 3.1 настоящего Договора. Все расчеты с соисполнителями
будут осуществляться Поставщиком самостоятельно. Заказчик не несет никакой материальной
или юридической ответственности в случае возникновения претензий к Поставщику со
стороны соисполнителей.
8.1.9. Произвести пуско-наладочные работы в течение 2 (двух) недель с даты поставки
Оборудования и подписания Сторонами Акта приема-передачи.
8.2. Заказчик обязан:
8.2.1. Принять от Поставщика Оборудование, письменно уведомить его о завозе
Оборудования, если поставка Оборудования осуществляется на централизованный склад.
8.2.2. Обеспечить Поставщику доступ на территорию по адресу поставки для выполнения
обязательств по Договору.
8.2.3. При отсутствии претензий относительно количества, ассортимента, комплектности и
других характеристик Оборудования, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления
Оборудования на склад Заказчика подписать Акт
приема-передачи
Оборудования,
составленный в 2 (двух) экземплярах, представленный Поставщиком. В случае несоблюдения
Заказчиком
указанного срока
и отсутствия претензий относительно количества,
ассортимента, комплектности и других характеристик Оборудования, Оборудование считается
принятым Заказчиком без замечаний, а Акт считается подписанным.
8.2.4. Направить один экземпляр Акта приема-передачи Оборудования Поставщику на
следующий рабочий день с даты подписания указанного Акта.
8.2.5. Произвести Поставщику оплату поставленного Оборудования в полном объеме и в
установленном порядке.
9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.
9.1.Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать техническим условиям,
указанным в настоящем Договоре и приложениях.
9.2 Поставщик гарантирует, что:
а) техническая документация, поставляемая Поставщиком, является комплектной и
достаточной для эксплуатации и технического обслуживания Оборудования,
в) безотказную работу Оборудования в период гарантийного срока.
9.3 Гарантийный срок для оборудования составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев с
даты подписания Сторонами Акта о пуске оборудования в эксплуатацию.
9.4. Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется Поставщиком в период
Гарантийного срока с выездом на место установки Оборудования в согласованные сторонами
сроки.
4
Заявка № 223/419 от 12.02.2013
9.5. В период действия Гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять
ремонт или замену любой неисправной части Оборудования, если неисправность
вызвана дефектом конструкции, некачественными материалами и не является результатом
действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, не является
результатом внесения изменений в Оборудование или его повреждения со стороны персонала
Заказчика или третьих лиц.
9.6.Если в период действия Гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или
ремонт какой-либо части Оборудования, срок действия гарантии соразмерно продлевается на
срок ремонта или замены какой-либо части Оборудования.
9.7. Если Поставщик не направит своего представителя Заказчику в сроки, установленные п.
9.4 Договора, Заказчик в одностороннем порядке составляет Акт о скрытых недостатках,
который является окончательным и обязательным для Поставщика, и направляет его
Поставщику по факсу с последующим подтверждением заказной почтой,
9.8. Все дефекты, выявленные в Оборудовании при его установке или в период Гарантийного
срока, Поставщик обязуется устранить в согласованные Сторонами сроки. В случае
обнаружения в процессе установки некомплектности поставленного Оборудования,
Поставщик обязуется в согласованный с Заказчиком срок доукомплектовать Оборудование.
9.9. Если в период действия Гарантийного срока Поставщик осуществляет замену какойлибо части
Оборудования, эта неисправная часть Оборудования становится
собственностью Поставщика.
10. СДАЧА-ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ.
10.1. При осуществлении приемки Оборудования Заказчик совершает необходимые
действия, обеспечивающие принятие Оборудования согласно Инструкций о порядке приемки
товара, утвержденных Госарбитражем СССР от 15.06.1965 г, и от 25.04.1966 г. (П-6, П-7) и
статьей 513 Гражданского кодекса РФ и методики завода изготовителя.
10.2.Оборудование считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком:
- по качеству - в соответствии с сертификатом качества и/или паспортом, выданным заводом
изготовителем;
- по количеству - согласно количеству мест и весу, указанным в транспортных накладных и
упаковочных листах.
Окончательная приемка по количеству осуществляется по прибытии Оборудования в место
назначения, и документом, ее подтверждающим, является Акт приема-передачи
Оборудования, подписанный представителями Сторон.
10.3. При наличии у Заказчика претензий по комплектности Оборудования Заказчик и
Поставщик в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления Оборудования на склад
Заказчика составляют рекламационный акт с указанием претензий и сроков их устранения. Акт
приема-передачи Оборудования в этом случае подписывается не позднее 3 (Трех) рабочих
дней с момента устранения претензий.
10.4. Техническая документация на русском языке (паспорт изготовителя, санитарноэпидемиологическое заключение, сертификаты, инструкции по эксплуатации,
содержащие требования фирмы-производителя или Поставщика к условиям эксплуатации
Оборудования, и другие документы) передаются Поставщиком Заказчику одновременно с
поставляемым Оборудованием.
Поставка Оборудования без технической документации считается ненадлежащей и такое
Оборудование не подлежит оплате до момента передачи на него необходимой документации.
10.5. Право собственности на Оборудование, а также риски его случайного повреждения или
случайной гибели переходят от Поставщика к Заказчику с момента фактического поступления
Оборудования на склад Заказчика.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
5
Заявка № 223/419 от 12.02.2013
11.2. В случае просрочки по вине Поставщика поставки Оборудования (выполнения работ)
против сроков, установленных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику
неустойку в размере 0,1 % от стоимости неисполненного обязательства за каждый день
просрочки. Неустойка подлежит взысканию как в период невыполнения Поставщиком своих
обязательств по поставке Оборудования, так и после поставки просроченного к поставке
Оборудования. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
срока поставки произошла вследствие непреодолимой силы.
В случае неиспользования или использования аванса Поставщиком, не связанного с
исполнением им принятых на себя по договору обязательств, применяются правила статьи
823 ГК РФ о коммерческом кредите по ставке по ставке рефинансирования, действующей на
момент выплаты аванса.
В случае просрочки Заказчиком выплаты окончательного расчета в размере 90% от общей
суммы договора, Заказчик выплачивает Поставщику неустойку в размере 01,% от стоимости
неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
11.3.В случае поставки Оборудования, не соответствующего по ассортименту, маркам или
по прочим техническим характеристикам условиям Договора, поставка считается просроченной
и к Поставщику применяется неустойка, предусмотренная пунктом 11.2 Договора. Начисление
неустойки производится с момента, когда Оборудование должно было быть поставлено
по условиям Договора до дня фактического исполнения обязательства.
11.4.При невыполнении обязательства по замене (устранению) брака и/или некомплектности
в сроки, установленные ст. 10 настоящего Договора, в том числе в период Гарантийного срока
эксплуатации. Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от стоимости
бракованного и/или некомплектного Оборудования, а также компенсирует ему в полном
объеме убытки, причиненные поставкой бракованного (некомплектного) Оборудования.
11.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательства по передаче Заказчику технической
документации» сертификатов на поставляемое Оборудование, товарной накладной вместе
с Оборудованием и счета-фактуры, Заказчик вправе применить к Поставщику штраф в размере
1000 (тысяча) рублей за каждый день задержки до дня предоставления документов.
11.6. Неустойка и штраф исчисляются, исходя из стоимости обязательства без учета НДС, и
уплачиваются виновной Стороной на основании письменной претензии и выставленного
ей другой Стороной счета. Претензия и счет высылаются в адрес виновной Стороны заказной
почтой по адресу, указанному стороной в настоящем Договоре.
11.7. Уплата неустойки, штрафов и пени в случае ненадлежащего исполнения обязательств,
не освобождает Сторону, их уплатившую, от исполнения обязательства по Договору,
11.8. Размер неустоек не подлежит изменению в арбитражном порядке.
11.9. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются законодательством РФ.
11.10. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров. В случае, когда Стороны не пришли к соглашению, спор
передается на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с п. 12.2 настоящего Договора.
12. АРБИТРАЖ
12.1. Поставщик и Заказчик примут все меры к разрешению всех споров и разногласий,
возможно возникших из настоящего Договора или в связи с ним, дружеским путем.
12.2.В случае если Стороны не могут придти к соглашению, все споры или разногласия,
которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению
в арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
12.3.Решения Арбитражного Суда являются окончательными и обязательными для обеих
сторон.
6
Заявка № 223/419 от 12.02.2013
13. ФОРС-МАЖОР
13.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в
результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не
поддающиеся контролю сторон, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение,
землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия,
объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства,
существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего Договора.
13.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, обязана не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты наступления
вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении
и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно
проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.
13.3.Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными
органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о
таких обстоятельствах, или в которой произошло такое событие (либо Торговой палатой
государства стороны, заявляющей о таких обстоятельствах).
13.4.Неуведомление, несвоевременное и/или ненадлежащим образом оформленное
уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права
ссылаться на любые из них как на основание, освобождающие от ответственности за
неисполнение обязательства.
13.5.Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на
выполнение каких-либо обязательств по Договору, период их выполнения будет продлен на
срок действия указанных обстоятельств.
13.6.Если действие непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) месяцев, Стороны
примут решение о целесообразности дальнейшего исполнения Договора, Каждая из Сторон
будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, при этом Стороны
обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего
Договора, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной
выгоды.
14. ЭКСПОРТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ.
14.1. Поставщик принимает на себя все заботы и расходы по приобретению необходимых
разрешений (лицензий) на ввоз в Россию Оборудования по настоящему договору (если таковая
необходима).
14.2. О получении экспортной лицензии Поставщик обязан сообщить Заказчику за 1 (один)
месяц до начала поставки.
14.3. Если Поставщик до указанного срока не может получить экспортную лицензию, или,
если до окончания поставки экспортная лицензия будет аннулирована компетентными
органами страны изготовителя, то Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора
полностью или частично.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
15.1. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения,
переговоры, переписка между Сторонами теряют силу,
15.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до завершения
Сторонами исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором.
15.3.Договор считается исполненным после выполнения Сторонами всех обязательств по
нему и завершения расчетов.
15.4. Во всем, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации,
7
Заявка № 223/419 от 12.02.2013
15.5. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и содержит ______листов.
15.6.Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора:
- Приложение № 1 – Спецификация Оборудования;
- Приложение № 2 – Техническое задание.
16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК:
Открытое акционерное общество
«Корпорация
«Тактическое
вооружение»
ПОСТАВЩИК:
ракетное
Юридический и почтовый адрес:
141080, г. Королев, Московская область,
ул. Ильича, д.7
Банковские реквизиты:
ИНН 5099000013 КПП 997850001
«ТКБ» (ЗАО) г. Москва
Р/счет 40502810100000000053
К/счет 30101810800000000388
БИК 044525388
Генеральный директор
_________________Б.В. Обносов
8
Заявка № 223/419 от 12.02.2013
Приложение №1
к договору №_____ от _______
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
Наименование
Количество,
шт.
1.
Электродинамический
вибростенд ES-70-LS3-550/SDA-70
1
2.
электродинамический вибростенд ES-10240/DA-10
1
3.
цифровая 16-ти канальная система
управления VR9516 (Vibration Research)
1
Цена руб. за
шт. без НДС
Сумма руб.
за шт. с
НДС
Общая сумма договора составляет _______________ (сумма прописью)
ЗАКАЗЧИК:
Открытое акционерное общество
«Корпорация
«Тактическое
вооружение»
ПОСТАВЩИК:
ракетное
Генеральный директор
_________________Б.В. Обносов
9
Заявка № 223/419 от 12.02.2013
Приложение № 2 к договору
№_________ от ________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку электродинамического вибростенда ES-70-LS3-550/SDA-70,
электродинамического вибростенда ES-10-240/DA-10,
цифровой 16-ти канальной системы управления VR 9516 (Vibration Research)
Раздел 1.
1.1.Требования к электродинамическому вибростенду ES-70-LS3-550/SDA-70.
1.1.2. Комплектность электродинамического вибростенда:
- вибростенд с воздушным охлаждением
- расширитель стола
- цифровой усилитель мощности
- вентилятор охлаждения вибратора
1.1.3. Технические характеристики:
Наименование
Значение
Вибратор EТ-70-LS3-550
Номинальное выталкивающее усилие, (кг)
- На синусе
- Случайные вибрации
- Удар
Диапазон рабочих частот, (Гц)
7 000
7 000
21 000
1 - 2500
Максимальная амплитуда перемещения стола (мм), пик-пик
76
Максимальная скорость, (м/сек)
2,0
Максимальное ускорение на пустом столе, (g):
85
Резонансная частота вывески вибратора (Гц)
Масса подвижной части (кг)
2100
82
Допустимая статическая нагрузка на стол в вертикальном положении не менее, (кг)
1000
Основная резонансная частота (номинал +5%) (Гц)
2500
Напряжённость магнитного поля на расстоянии 152 мм над столом с катушкой размагничивания, (мТ)
Диаметр стола, (мм)
Крепление к столу
Требуемое давление воздуха для системы компенсации нагрузки I (МПа)
Вес,(кг)
Габаритные размеры, не более, Д х В х Ш, (мм)
<1
550
33 стальные втулки с
резьбой М12 на диаметрах:
0мм – 1шт.,
200мм – 8 шт., 300мм –
8шт.,
400мм – 8шт., 500мм –
8шт.
0.6
7300
1800х1518х1182
Вентилятор охлаждения вибратора
- потребляемая мощность, (кВт)
- расход воздуха, (м3/с)
- давление воздух, (кПа)
30
1.6
7,5
Вес, (кг)
340
Длина воздуховода, (м)
Габаритные размеры (ДхВхШ), мм
6
1310х2225х1160
10
Заявка № 223/419 от 12.02.2013
электропитание
380В, 50Гц, 3ф
В комплект поставки входят:
- силовые кабели и жгуты проводов для соединения усилителя мощности с вибратором и вентилятором, длиной 6 метров;
- стандартный ЗИП, в который входит:
Т-образный ключ
- S6
- S8
- S10
- S14
- Указательная линейка высоты стола
- Ручка поворота стола
Внутренний шестигранный ключ S1.5-S6
-S 1,5 –1 шт
-S 2,0–1 шт
-S 2,5–1 шт
-S 3,0–1 шт
-S 4,0–1 шт
-S 5,0–1 шт
- S 6,0–1 шт
Подъемная цапфа
Винт проушины M30
Внешний шестиугольный ключ M12
Внешний шестиугольный ключ M24
Внешний шестиугольный ключ M30
Быстрое соединение воздушного источника
Питающая пневмотруба (диаметрΦ10,длина9m)
Ключ маслопровода (Постоянный 22 27 34)
Шайба маслопровода с высоким давлением
Шайба возвратного маслопровода
Шайба стыка горизонтального стола 16 (JB982)
Шайба стыка клапана 18(JB982)
Газовый ключ цепи в фильтре возвратного масла
Элемент фильтра возвратного масла SPX-06×25
Элемент фильтра с высоким давлением
Стык скользящего стола (в том числе болт и шайба)
Предохранитель R017-125A (FU1)
Предохранитель R016am-63A (FU2)
ПредохранительR015-1A (FU3)
ПредохранительR015am-1A（FU4)
ПредохранительRGS4-75A（FU5/6）
ПредохранительΦ5×20（3A）
Диод1N4148
Диод1N5819
Винт с шайбами на панели
Вентилятор охлаждения модули УМ
Кнопка выключения ALPS/20K
Обойма-О 10.6*1.8
Обойма-О 10*1.8
Обойма-О 5*1.8
Обойма-О 11*1.9
Обойма-О 12*1.9
Обойма-О 24*2.4
Шайба16
Шайба18
Шайба20
Резиновая пружина кручения
Резиновая прокладка виброизоляции
Усилитель мощности SDA-70 c микропроцессорным контроллером
и сенсорной панелью
Номинальная выходная мощность, (кВт)
Диапазон частот (кГц)
70
До 3
11
Заявка № 223/419 от 12.02.2013
Коэффициент нелинейных искажений не более, (%)
<1
Отношение сигнала к шуму, (дБ)
> 65
Охлаждение
Воздушное
Вес, (кг)
870
Габаритные размеры (ДхВхШ) мм
850х610х1983
Система аварийной защиты
По перегрузке, температуре и превышению допустимого сигнала и др.
Суммарная потребляемая мощность всей системой не более, (кВт)
118
Расширитель стола с пневмоцилиндрами
Габаритные размеры расширителя стола (Д х Ш х В), мм
1500 x 1500 х 400
Вес, (кг)
не более 350
Рабочая частота, Гц
до 400
Крепежные отверстия расширителя должны повторять расположение крепежных отверстий
стола вибратора и иметь сетку отверстий 100 х 100 мм с внутренней резьбой М12
Стенд должен допускать эксплуатацию в следующих условиях окружающей среды:
- температура, (0С)
- относительная влажность, (%)
от 0 до +40
до 90
1.2.Требования к электродинамическому вибростенду ES-10-240/DA-10.
1.2.1
Комплектность электродинамического вибростенда:
- вибростенд с воздушным охлаждением
- цифровой усилитель мощности
- вентилятор охлаждения вибратора
1.2.2.Технические характеристики:
Наименование
Вибратор ЕТ-10- 240
Номинальное усилие (кг)
- на синусе
- случайные вибрации
- ударные нагрузки
Диапазон частот (Гц)
Значение
1000
1000
2000
5-3000
Макс, перемещение стола (мм) пик-пик
51
Максимальная скорость (м/сек):
1.8
Максимальное ускорение на пустом столе (g):
100
Резонансная частота вывески вибратора (Гц)
2,4
Масса подвижной части (кг)
10
Допустимая статическая нагрузка на стол (в вертикальном положении), (кг)
Основная резонансная частота (номинал + 5%) (Гц)
300
2500
Напряжённость магнитного поля на расстоянии 152 мм над столом с катушкой
размагничивания, (мТ)
<1
Диаметр стола, (мм)
240
Крепление к столу
17 стальных втулок с резьбой М10
12
Заявка № 223/419 от 12.02.2013
1ребуемое давление воздуха для системы компенсации нагрузки I (МПа)
Вес, (кг)
0.6
900
Габаритные размеры, ДхШхВ, (мм)
1046x660x783
Вентилятор охлаждения вибратора В-5000:
- потребляемая мощность, (кВт)
- расход воздуха, (м3/с)
- давление воздуха, (кПа)
Вес (кг)
4
0.33
3,5
100
Длина воздуховода, (м)
4
Усилитель мощности DA-10
Номинальная выходная мощность (кВт)
Диапазон частот (кГц)
10
до 3
Коэффициент нелинейных искажений (%) 1
<1
Отношение сигнала к шуму (дБ)
>65
Охлаждение
Воздушное
Вес (кг)
300
Габаритные размеры (Д х В х Ш) мм
545x1750x840
Система аварийной защиты
1.3.
Требования к цифровой 16-ти
По перегрузке, температуре и превышению
допустимого сигнала и
др.
канальной системе управления VR9516 Vibration Research
1.3.1. Технические характеристики:
Цифровая система управления для вибростенда
Цифровая 16-ти канальная система управления VR9516 Vibration Research,CШA
1 канал генерирования выходного сигнала
16 входных дифференциальных каналов BNC
4 блока, подключенных вместе
Импеданс 500 кОм
Фильтрация: Аналоговый RСфильтр,
цифровой FIRфильтр 160dВ/октаву
Частотный диапазон: до 32 ООО Гц
Разрешение: 26000 спектральных линий
Диапазон напряжений +/-10Vpeak
Разрешение АЦП: 24-бит
Динамический диапазон. 120Db,110Db минимум в FFT режиме
Поддержка работы зарядных датчиков, датчиков ICP и TEDS
Наличие дополнительного выходного канала с постоянным уровнем амплитуды
(COLA)
Система внесена в Гос.Реестр средств измерений РФ
Рабочая станция оператора с цветным лазерным принтером
Монитор 21" системный блок (2Гб RAM 1Тб HDD DVDRW), ИБП Цветной
1 шт.
1 шт.
13
Заявка № 223/419 от 12.02.2013
лазерный принтер + кабель
Клавиатура, мышь, лицензионная Windows 7 MS Office
Акселерометр IEPE чувствительность 10мВ/g
Частотный диапазон 1-10000 Гц(+\-5%)
Амплитудный диапазон +/-500 g
Датчики Dytran 3055В1 внесены в ГосРеестр средств измерения РФ
Кабель коаксиальный низкошумный
Разъемы BNC 6019А33 длина кабеля 10 м
16 шт.
16 шт.
Системный модуль VR 9516
16 Аналоговых входных каналов
1 Аналоговый (задающий) выходной канал
Включая ПО калибровки системы
1 шт.
Пакет программ VR9100
1 шт.
- Управление синусоидальными вибрациями.
- Задание дополнительных ограничений на отклонение параметров по отдельным
каналам и полосам частот на синусоидальных вибрациях (Notching)
- Выходной сигнал постоянной амплитуды (COLA)
Пакет программ VR9200
1 шт.
- Управление случайными вибрациями.
- Задание дополнительных ограничений на отклонение параметров по отдельным
каналам и полосам частот на случайных вибрациях (Notching)
Пакет программ VR9300
- Управление испытаниями на воздействие ударных нагрузок с классической
формой ударного импульса (полуволна синусоиды, прямоугольный, трапецеидальный, треугольный и пилообразный импульс) с контролем переходных
процессов.
Пакет программ VR9206
Управление наложением синусоидальной вибрации на случайную вибрацию.
Требуется пакет VR9200.
Пакет программ VR9302
Удар по заданному спектру отклика. Для использования требуется пакет
VR9300.
Комплект датчиков и кабелей
Датчики
ICP акселерометр (со встроенной электроникой), 10 мВ/g, фирма "РСВ", США
Кабель для акселерометров
Коаксиальный тефлоновый кабель с разъемами 10-32 и BNC. Длина 6 метров.
Кабель общего назначения
Разъемы BNC-BNC. Длина 6 метров.
Техническая документация
Инструкция пользователя на русском языке.
Копия сертификата об утверждении типа средств измерений Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии.
Свидетельство о первичной метрологической поверке системы и датчиков.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
Инсталляция ПО и инструктаж персонала
1.4. Качество и безопасность электродинамического вибростенда, его функциональные характеристики (потребительские свойства) должны соответствовать действующим регламентам, стандартам,
нормативным требованиям охраны труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией.
14
Заявка № 223/419 от 12.02.2013
1.5. Электродинамический вибростенд должен иметь сертификаты соответствия требованиям технической документации на его изготовление.
1.6. Электродинамический вибростенд должен быть новым, не бывшим в эксплуатации и изготовлен
не позднее 2012 году. Поставщик должен гарантировать качество поставляемого электродинамического вибростенда в течение 12 месяцев с даты выдачи аттестата первичной аттестации оборудования.
Должна быть предусмотрена возможность осуществления послегарантийного обслуживания и
ремонта оборудования поставщиком по дополнительному договору.
Поставщик должен своими силами оформить документы для получения экспортной лицензии
на ввоз электродинамического вибростенда на территорию Российской Федерации.
1.7. Сопроводительная документация должна быть на русском языке:
- паспорт на единицу оборудования
- руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (инструкция пользователя)
- монтажные схемы
1.8. Эквивалент (аналог) не допускается.
Раздел 2. Требования к описанию электродинамических вибростендов и системы управления.
2.1.Техническая (сопроводительная) документация должна быть на русском языке.
Раздел 3. Условия поставки
3.1. Срок поставки не должен превышать 6 (шести) месяцев с момента оплаты аванса. Электродинамические вибростенды, система управления и принадлежности согласно спецификации должны быть
поставлены со склада Поставщика на склад Покупателя.
3.2. Электродинамические вибростенды, системы управления должены упаковываться в соответствии с нормативно-технической документацией. Упаковка должна исключать повреждение при
транспортировке. Поставка осуществляется Поставщиком путем отгрузки электродинамических
вибростендов и системы управления любым видом транспорта.
Упаковка, в которой транспортируется электродинамические вибростенды, система управления должна обеспечить их сохранность. Приемка должна осуществляться на территории Покупателя.
Раздел 4. Оценочная стоимость и порядок расчетов.
4.1. Стоимость основного оборудования включает:
- стоимость оборудования
- стоимость доставки
- стоимость комплекта документации
- стоимость пуско-наладки и первичной аттестации на месте установки оборудования
- стоимость инструктажа обслуживающего персонала на площадке заказчика на этапе пусконаладочных работ и ввода оборудования в эксплуатацию.
4.2. Срок поставки не более 6 месяцев с момента получения аванса 50% на р/счёт поставщика.
4.3. Условия поставки: г. Королёв, ул. Ильича, д.7.
Раздел 5. Требования к Поставщику.
5.1. Поставщик должен представить перечень необходимых документов на право осуществления деятельности в заявленной области.
5.2. Поставку и пуск в эксплуатацию оборудования, инструктаж обслуживающего персонала проводят специалисты поставщика – граждане РФ, имеющие допуск к работе с материалами, составляющими государственную тайну.
5.3. Предпочтение отдается авторизованному (документально подтвержденный статус официального представителя фирмы на территории Российской Федерации) Поставщику с собственным сервисным центром в центральном регионе Российской Федерации и персоналом, сертифицированным
фирмой-производителем на обслуживание и ремонт поставляемого оборудования.
15
Заявка № 223/419 от 12.02.2013
5.4. Поставщик должен провести инсталляцию, пуско-наладку, организацию первичной аттестации
на месте установке и пуск в эксплуатацию.
5.5. Поставщик должен провести инструктаж и обучение персонала заказчика правилам эксплуатации электродинамическими вибростендами, системой управления.
Раздел 6. Требования к предоставлению документации Поставщика.
6.1. Сопроводительная документация должна поставляться вместе с электродинамическими вибростендами и системой управления.
ЗАКАЗЧИК:
Открытое акционерное общество
«Корпорация
«Тактическое
вооружение»
ПОСТАВЩИК:
ракетное
Генеральный директор
_________________Б.В. Обносов
16