типовой договор с условием, что Схему выдачи мощности
реклама
ДОГОВОР об осуществлении технологического присоединения энергоустановок к электрическим сетям г. Москва «___» __________ 200_ г. Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________ _____________________________________________________________ с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Генерирующая компания», в лице _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________ _____________________________________________________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях обеспечения выдачи электрической энергии (мощности), производимой на энергоустановках Генерирующей компании, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Термины и определения В настоящем Договоре используются следующие термины и определения: Договор – настоящий Договор, включая все приложения, Технические условия и Схему выдачи мощности; Объекты электросетевого хозяйства Сетевой организации – принадлежащие Сетевой организации на праве собственности или на ином предусмотренном законодательством Российской Федерации основании объекты электросетевого хозяйства; Энергоустановки Генерирующей компании (генерирующая мощность) – оборудование по производству электрической энергии, планируемое к строительству (модернизации, реконструкции), которое подлежит присоединению к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации в соответствии с настоящим Договором; Технологическое присоединение – комплекс мероприятий, обеспечивающих в совокупности фактическое присоединение энергоустановок Генерирующей компании к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации и выдачу мощности энергоустановок Генерирующей компании; Технические условия – документ, составляемый Сетевой организацией, на основании которого определяются обязательства Сторон по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению; Срок действия Технических условий – срок, указываемый в Технических условиях, по истечении которого Технические условия прекращают своё действие и Генерирующей компании в случае, если предусмотренное Договором технологическое 2 присоединение не осуществлено, необходимо обратиться в Сетевую организацию за продлением срока их действия или получением новых Технических условий (для целей выполнения мероприятий по технологическому присоединению по Договору срок действия технических условий не может составлять менее 2 и более 5 лет); Схема выдачи мощности – предпроектная документация, разрабатываемая Генерирующей компанией и содержащая основные технические решения и параметры технологического присоединения; День – календарный день, если иное не указано в Договоре. 2. Предмет договора 2.1. По Договору Сетевая организация обязуется оказать Генерирующей компании услуги по технологическому присоединению, предусматривающие комплекс мероприятий, обеспечивающих фактическое присоединение энергоустановок Генерирующей компании, характеристики которых указаны в Приложении № 1 к Договору, к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации, а Генерирующая компания обязуется оплатить услуги Сетевой организации и исполнить иные обязанности, предусмотренные Договором. 2.2. Обязательства сторон по Договору: 2.2.1. Сетевая организация обязуется: 1) предложить предварительное техническое решение по выдаче мощности энергоустановок Генерирующей компании на основании заявленных Генерирующей компанией класса (классов) напряжения, количества точек присоединения (линий) и узловых подстанций, к которым она намеревается осуществить присоединение энергоустановок, и осуществить предварительный расчёт платы за технологическое присоединение на основании такого решения; 2) осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергоустановок Генерирующей компании, местонахождение и характеристики которых указаны в Приложении № 1 к Договору. 2.2.2. Генерирующая компания обязуется: 1) Разработать схему выдачи мощности, в том числе: - подготовить Техническое задание на разработку Схемы выдачи мощности; - согласовать Техническое задание на разработку Схемы выдачи мощности с Сетевой организацией и, в случае, если установленная мощность энергоустановок Генерирующей компании превышает 5 МВт и срок начала исполнения ее обязательства по разработке Технического задания на разработку Схемы выдачи мощности наступил до 01.07.2008 года, с Открытым акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее – Системный оператор). Если срок начала исполнения Генерирующей компанией обязательства по разработке Технического задания на разработку Схемы выдачи мощности наступил после 01.07.2008 года, данное Техническое задание с Системным оператором согласовывает Сетевая организация; - разработать Схему выдачи мощности; 3 - 2) - - - - - - согласовать Схему выдачи мощности с Сетевой организацией и, в случае если установленная мощность энергоустановок Генерирующей компании превышает 5 МВт и срок начала исполнения ее обязательства по разработке Технического задания на разработку Схемы выдачи мощности наступил до 01.07.2008 года, с Системным оператором. Если срок начала исполнения Генерирующей компанией обязательства по разработке Технического задания на разработку Схемы выдачи мощности наступил после 01.07.2008 года, Схему выдачи мощности с Системным оператором, согласовывает Сетевая организация; оплатить услуги по технологическому присоединению, осуществить определенные Договором мероприятия, необходимые для осуществления технологического присоединения, и выполнить иные предусмотренные Договором обязанности, связанные с осуществлением технологического присоединения. 2.3. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: подготовку Сетевой организацией технических условий (далее - ТУ) на основании разработанной Генерирующей компании и согласованной Схемы выдачи мощности. В случае, если установленная мощность энергоустановок Генерирующей компании превышает 5 МВт, ТУ должны быть согласованы с Системным оператором; подготовку Сетевой организацией проектной документации на строительство (модернизацию, реконструкцию) объектов электросетевого хозяйства согласно обязательствам, предусмотренным для выполнения Сетевой организацией в ТУ и в дополнительном соглашении к Договору, заключенном Сторонами в соответствии с пунктом 6.6. Договора; подготовку Генерирующей компанией проектной документации на строительство объектов в границах земельного участка, выделенного под строительство (модернизацию, реконструкцию) энергоустановок, согласно обязательствам, предусмотренным для выполнения Генерирующей компанией в ТУ и в дополнительном соглашении к Договору, заключенном Сторонами в соответствии с пунктом 6.6. Договора; выполнение ТУ Генерирующей компанией и Сетевой организацией, включая осуществление мероприятий по подключению энергоустановок под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с ТУ; проверку Сетевой организацией выполнения ТУ Генерирующей компанией; в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, технический осмотр (обследование) присоединяемых энергоустановок Генерирующей компании должностным лицом уполномоченного органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии представителей Сетевой организации и, если установленная мощность энергоустановок Генерирующей компании превышает 5 МВт, Системного оператора; действия по фактическому присоединению энергоустановок Генерирующей компании к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации и обеспечению выдачи мощности энергоустановок Генерирующей компании. 4 2.4. Сетевая организация приступает к исполнению своих обязательств по Договору не ранее получения от Генерирующей компании документов (информации), указанных в Приложении № 2 к Договору. При этом документы, подтверждающие право собственности (владения на ином законном основании) земельным участком, на котором осуществляется (планируется) строительство (реконструкция) энергоустановок, должны быть предоставлены Генерирующей компанией Сетевой организации не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока исполнения Сторонами обязанностей по выполнению предусмотренных ТУ мероприятий по технологическому присоединению, указанных в дополнительном соглашении, заключенном Сторонами в соответствии с пунктом 6.6. Договора. Документы, подтверждающие начало процедуры получения прав собственности (владения на ином законном основании) земельным участком, на котором осуществляется строительство (реконструкция) энергоустановок, к которым, в том числе, можно отнести постановление уполномоченных органов об утверждении выбора земельного участка, должны быть предоставлены Генерирующей компанией Сетевой организации не позднее начала предусмотренного Договором срока исполнения Сетевой организацией обязанностей по подготовке проектной документации. 3. Порядок определения платы за технологическое присоединение1 и сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению 3.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора Сетевая организация обязуется определить исходя из указанных в Приложении №1 предложений Генерирующей компании по классу (классам) напряжения, узловым подстанциям в каждом классе напряжения, количеству точек присоединения (линий) и распределению мощности по классам напряжения (узловым подстанциям) и передать Генерирующей компании предварительное техническое решение и расчёт платы за технологическое присоединение, сделанный на основе такого предварительного технического решения по выдаче мощности энергоустановок Генерирующей компании, с указанием в нем стоимости мероприятий по технологическому присоединению. Расчёт платы за технологическое присоединение также должен отдельно содержать указание на стоимость подготовки Технических условий, стоимость подготовки проектной документации. В случае, если исходя из предложений Генерирующей компании по классу (классам) напряжения, узловым подстанциям в каждом классе напряжения, количеству точек присоединения и распределению мощности по классам напряжения (узловым подстанциям) Сетевая организация не может определить предварительное техническое решение по выдаче мощности (согласно стандарту «Определение предварительных технических решений по выдаче мощности электростанций»), она обязана представить Расчет предварительной платы за технологическое присоединение осуществляется Сетевой организацией на основании, при их наличии, Стандарта ОАО "ФСК ЕЭС" «Укрупненные показатели стоимости сооружения подстанций 35 – 750 кВ и воздушных линий электропередачи напряжением 6, 10 – 750 кВ» и Стандарта ОАО "СО ЕЭС" «Определение предварительных технических решений по выдаче мощности электростанций». 1 5 обоснованный отказ и предложить предварительное техническое решение, максимально приближенное по классу (классам) напряжения, набору узловых подстанций и иным параметрам к предложениям Генерирующей компании, а также расчет платы за технологическое присоединение, основанный на таком техническом решении. 3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения предварительного технического решения и расчёта платы за технологическое присоединение Генерирующая компания направляет Сетевой организации согласие с таким техническим решением и расчётом платы за технологическое присоединение или отказ в согласовании с мотивированными возражениями. При получении в указанный срок отказа Генерирующей компании в согласовании предварительного технического решения и (или) расчёта платы за технологическое присоединение с мотивированными возражениями Сетевая организация обязана направить ответ на них Генерирующей компании в пятидневный срок. При этом Стороны обязуются в течение 5 (пяти) дней рабочих провести согласование по спорным вопросам. При несогласии с размером платы за технологическое присоединение и (или) предварительным техническим решением, Генерирующая компания вправе направить Сетевой организации новое предложение по классу (классам) напряжения, узловым подстанциям в каждом классе напряжения, количеству точек присоединения (линий) и распределению мощности по классам напряжения (узловым подстанциям) либо отказаться в одностороннем порядке от исполнения обязательств по Договору, при условии возмещения Сетевой организации расходов, связанных с проведением указанного в пункте 3.1. Договора расчёта платы за технологическое присоединение, в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей без учета НДС. 3.3. При получении новых предложений по классу (классам) напряжения, узловым подстанциям в каждом классе напряжения, количеству точек присоединения (линий) и распределению мощности по классам напряжения (узловым подстанциям) Сетевая организация в течение 10 (десяти) рабочих дней определяет предварительное техническое решение и рассчитывает плату за технологическое присоединение. В дальнейшем стороны действуют в порядке, аналогичном указанному в пунктах 3.1. и 3.2. Договора. 3.4. Сетевая организация в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента согласования с Генерирующей компанией предложений по размеру платы за технологическое присоединение подает в установленном законодательством Российской Федерации порядке заявку на установление платы за технологическое присоединение со всеми необходимыми документами в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, а также направляет копию титульного листа заявки с указанием размера платы за технологическое присоединение, без приложения иных документов, Генерирующей компании. В течение 5 (пяти) рабочих дней после установления уполномоченным органом платы за технологическое присоединение Сетевая организация уведомляет Генерирующую компанию об установленном размере платы за технологическое присоединение по Договору. В течение 10 (десяти) рабочих дней после установления уполномоченным органом платы за технологическое присоединение размер указанных в разделе 13 6 Договора платежей подлежит корректировке в соответствии с установленной платой за технологическое присоединение. 3.5. Стороны договорились о том, что суммарный срок выполнения Сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению, указанных в разделах 6-11 Договора, определяется Сторонами по итогам согласования предварительного технического решения, согласно пунктам 3.1. – 3.4., в соответствии со стандартом «Сроки работ по проектированию, строительству и реконструкции подстанций и линий электропередачи», что оформляется дополнительным соглашением к договору. Согласование предложений по срокам осуществляется в порядке, аналогичном указанному в пунктах 3.1. – 3.3. Договора. В случае просрочки Генерирующей компанией исполнения возложенных на нее Договором обязательств, в том числе обязательств по оплате, до исполнения которых Сетевая организация не может приступить к исполнению своей части обязательств, последняя вправе увеличить определенный в соответствии с настоящим пунктом суммарный срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению на срок допущенной Генерирующей компанией просрочки. 4. Техническое задание на разработку Схемы выдачи мощности 4.1. Генерирующая компания в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента согласования предварительного расчета платы за технологическое присоединение разрабатывает Техническое задание на разработку Схемы выдачи мощности и направляет его для согласования Сетевой организации. Если Техническое задание на разработку Схемы выдачи мощности уже разработано, стороны приступают к исполнению обязательств по настоящему Договору, начиная с пункта 5.1. Договора. 4.2. Техническое задание должно содержать требования к разработке Схемы выдачи мощности, в том числе: - расчет установившихся режимов; - расчет статической и динамической устойчивости; - необходимые изменения в существующих объектах электросетевого хозяйства в зоне влияния энергоустановок Генерирующей компании; - размещение противоаварийной автоматики; - параметры и конфигурация ОРУ энергоустановок Генерирующей компании; - точка (точки) присоединения – сетевые подстанции; - количество линий, их класс напряжения, трассировка. 4.3. Сетевая организация в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения обязана согласовать Техническое задание либо направить свои мотивированные разногласия на него. В случае не предоставления Сетевой организацией согласованного со своей стороны Технического задания или мотивированных разногласий в указанный срок и при наличии у Генерирующей компании необходимых доказательств получения Сетевой организацией Технического задания, Техническое задание считается согласованным Сетевой организацией. 7 4.4. В случае направления разногласий Стороны обязуются в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения разногласий провести переговоры по согласованию Технического задания. 4.5. В случае, если установленная мощность энергоустановок Генерирующей компании превышает 5 МВт Генерирующая компания (Сетевая организация2), в течение 3 (трех) дней после согласования Технического задания Сетевой организацией направляет Техническое задание на согласование с Системным оператором/ О согласовании Технического задания с Системным оператором Генерирующая компания (Сетевая организация) в течение 3 (трех) рабочих дней уведомляет Сетевую организацию (Генерирующую компанию). 4.6. Обязанность, установленную пунктом 4.5. Договора, исполняет Генерирующая компания, кроме случаев, когда это является обязательством Сетевой организации в силу пункта 2.2.2. Договора. 5. Разработка Схемы выдачи мощности 5.1. Не позднее 50 (пятидесяти) дней с даты получения Генерирующей компанией согласования (или уведомления о согласовании3) Технического задания Системным оператором, если установленная мощность энергоустановок Генерирующей компании превышает 5 МВт, в остальных случаях – с даты согласования Технического задания между Генерирующей компанией и Сетевой организацией, Генерирующая компания обязуется обеспечить подготовку Схемы выдачи мощности и направить её для согласования Сетевой организации. 5.2. Сетевая организация в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения обязана согласовать Схему выдачи мощности либо направить свои мотивированные разногласия на нее. 5.3. В случае направления разногласий Стороны обязуются в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения разногласий провести переговоры по согласованию Схемы выдачи мощности. 5.4. В случае если установленная мощность энергоустановок Генерирующей компании превышает 5 МВт, Генерирующая компания (Сетевая организация4), в течение 3 (трех) дней после согласования Схемы выдачи мощности Сетевой организацией, направляет Схему выдачи мощности на согласование с Системным оператором. О согласовании Схемы выдачи мощности с Системным оператором Генерирующая компания (Сетевая организация) в течение 3 (трех) рабочих дней уведомляет Сетевую организацию (Генерирующую компанию) и в течение 5 (пяти) Слова в скобках в данном пункте Договора применяются в случаях, если срок начала исполнения Генерирующей компанией обязательства по разработке Технического задания на разработку Схемы выдачи мощности наступил после 01.07.2008 года. 3 В случае если Техническое задание с Системным оператором согласно п. 2.2.2 Договора согласовывает Сетевая организация. 4 Слова в скобках в данном пункте Договора применяются в случаях, если срок начала исполнения Генерирующей компанией обязательства по разработке Технического задания на разработку Схемы выдачи мощности наступил после 01.07.2008 года. 2 8 рабочих дней направляет ей согласованную Системным оператором Схему выдачи мощности. 5.5. Если в результате согласования Схемы выдачи мощности для обеспечения присоединения энергоустановок Генерирующей компании к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации выявляется необходимость осуществления каких-либо мероприятий третьими лицами, Сетевая организация обеспечивает урегулирование вопросов осуществления данными лицами соответствующих мероприятий путем заключения с ними договоров об осуществлении технологического присоединения, и гарантирует неизменность сроков исполнения обязательств и стоимости по настоящему Договору. (В данном случае под третьими лицами не понимаются Сетевые организации, к объектам электросетевого хозяйства которых Генерирующая компания осуществляет (планирует осуществить) технологическое присоединение своих энергоустановок, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору.) 5.6. Обязанность, установленную пунктом 5.4. Договора, исполняет Генерирующая компания, кроме случаев, когда это является обязательством Сетевой организации в силу пункта 2.2.2. Договора. 6. Подготовка ТУ 6.1. Сетевая организация обязуется подготовить ТУ и направить их на согласование Генерирующей компании в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Сетевой организацией уведомления от Генерирующей компании о согласовании Схемы выдачи мощности в соответствии с пунктом 5.4 Договора или [в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента согласования Системным оператором Схемы выдачи мощности5] или [в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты согласования Схемы выдачи мощности между Генерирующей компанией и Сетевой организацией6] 6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения ТУ Генерирующая компания направляет Сетевой организации согласование ТУ, либо мотивированные разногласия к ТУ, либо вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения обязательств по Договору при условии возмещения Сетевой организации расходов на подготовку ТУ и иных расходов, понесенных Сетевой организацией в связи с исполнением обязательств по Договору. В случае направления разногласий к ТУ Стороны обязуются в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения разногласий провести переговоры по согласованию ТУ 6.3. В случае если установленная мощность энергоустановок Генерирующей компании превышает 5 МВт, после получения согласования ТУ от Генерирующей В случае, если схема выдачи мощности согласовывается с Системным оператором Сетевой организацией в силу п. 2.2.2 Договора. 6 В случае, если установленная мощность энергоустановок Генерирующей компании не превышает 5 МВт и согласование Схемы выдачи мощности с Системным оператором не проводилось. 5 9 компании, Сетевая организация в течение 3 (трех) дней направляет ТУ на согласование Системному оператору. 6.4. После согласования ТУ Системным оператором, Сетевая организация уведомляет об этом Генерирующую компанию. При этом Сетевая организация в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после согласования ТУ Системным оператором, если установленная мощность энергоустановок Генерирующей компании превышает 5 МВт, в остальных случаях – с даты получения согласования ТУ от Генерирующей компании, формирует предложения по распределению обязанностей сторон по выполнению мероприятий, предусмотренных ТУ, сроках их выполнения с учетом положений пункта 3.5 Договора, и направляет соответствующие предложения Генерирующей компании. 6.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных в пункте 6.4. Договора предложений Генерирующая компания направляет Сетевой организации согласие с ее предложениями или отказ в согласовании с мотивированными возражениями. При получении в указанный срок отказа Генерирующей компании в согласовании указанных в пункте 6.4. Договора предложений, с мотивированными возражениями, Сетевая организация обязана направить ответ на них Генерирующей компании в течение 5 (пяти) рабочих дней. При этом Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней провести согласование указанных в пункте 6.4. Договора предложений. Генерирующая компания вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения обязательств по Договору при условии возмещения Сетевой организации расходов, связанных с проведением предварительного расчёта платы за технологическое присоединение, расходов на подготовку ТУ и иных расходов, понесенных Сетевой организацией в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору. 6.6. В течение 5 (пяти) дней с момента достижения соглашения Сторон по распределению обязанностей сторон по выполнению мероприятий, предусмотренных ТУ, сроках их выполнения, Сторонами оформляется дополнительное соглашение, которое должно содержать обязанности Сторон по выполнению мероприятий, предусмотренных ТУ, сроки их выполнения с учетом положений пункта 3.5. Договора, и условия их оплаты. 7. Разработка проектной документации 7.1. Не позднее 360 (трехсот шестидесяти) дней с даты подписания дополнительного соглашения, указанного в пункте 6.6. Договора, Стороны обязуются разработать проектную документацию, получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 7.2. Сетевая организация разрабатывает проектную документацию на строительство (модернизацию, реконструкцию) объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации согласно обязательствам, предусмотренным для выполнения Сетевой организацией в ТУ и в дополнительном соглашении к Договору, заключенном Сторонами в соответствии с пунктом 6.6 Договора. 10 7.3. Генерирующая компания разрабатывает проектную документацию на строительство объектов (в том числе электросетевого хозяйства) в границах земельного участка, выделенного под строительство энергоустановок, согласно обязательствам, предусмотренным для выполнения Генерирующей компанией в ТУ и в дополнительном соглашении к Договору, заключенном Сторонами в соответствии с пунктом 6.6. Договора. 7.4. В случае, если в ходе разработки проектной документации у Генерирующей компании возникает необходимость частичного отступления от ТУ в части проектирования объектов, возводимых до точки присоединения, Генерирующая компания обязана обратиться к Сетевой организации с просьбой внести необходимые изменения в ТУ. Сетевая организация в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты соответствующего обращения Генерирующей компании при отсутствии мотивированных возражений согласовывает вносимые изменения. При этом вышеуказанные отступления от ТУ подлежат согласованию Сетевой организацией с Системным оператором (в случае, если Системный оператор согласовывал такие ТУ). 7.5. Стороны вправе проверять выполнение технических условий на этапе разработки проектной документации путем ознакомления с ее проектом и (или) с утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке документацией. В случае, если установленная мощность энергоустановок Генерирующей компании превышает 5 МВт, Сетевая компания также представляет полученную от Генерирующей компании проектную документацию (ее проект) Системному оператору. 7.6. Генерирующая компания вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возмещения Сетевой организации всех расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору. 8. Выполнение мероприятий, предусмотренных ТУ 8.1. Выполнение мероприятий, предусмотренных ТУ (за исключением разработки проектной документации), осуществляется Сторонами после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в сроки, достаточные для обеспечения технологического присоединения энергоустановок Генерирующей компании к дате осуществления технологического присоединения, согласовываемой Сторонами в соответствии с п. 3.5 Договора. 8.2. В ходе выполнения мероприятий, предусмотренных ТУ Стороны вправе осуществлять взаимную проверку реализации мероприятий, предусмотренных ТУ в отношении каждой из Сторон. 8.3. Представители Сетевой организации и, в случае, если установленная мощность энергоустановок Генерирующей компании превышает 5 МВт, Системного оператора включаются в состав приемочных комиссий по приемке в эксплуатацию объектов, сооружаемых (реконструируемых) Генерирующей компанией для выполнения ТУ. Для этого Генерирующая компания за 7 (семь) рабочих дней до проведения приёмки направляет Сетевой организации и Системному оператору соответствующее уведомление. 11 8.4. По обращению Сетевой организации Генерирующая компания обязана предоставить доступ и/или заключить договор аренды или другим определенным законодательством Российской Федерацией способом предоставить необходимые площади на объектах электросетевого хозяйства Генерирующей компании для установки Сетевой организацией оборудования связи, автоматизированной информационно измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии, релейной защиты и противоаварийной автоматики и последующей их эксплуатации. 8.5. При невыполнении Генерирующей компанией мероприятий, предусмотренных для выполнения Генерирующей компанией в ТУ и в дополнительном соглашении к Договору, заключенном Сторонами в соответствии с пунктом 6.6. Договора, в течение срока действия ТУ, она может обратиться в Сетевую организацию с заявлением о продлении срока действия ТУ или выдаче новых ТУ. При этом дополнительная плата не взимается. 8.6. При выполнении мероприятий, предусмотренных для выполнения Генерирующей компанией в ТУ и в дополнительном соглашении к Договору, заключенном Сторонами в соответствии с пунктом 6.6. Договора, Генерирующая компания обязана: - по запросу Сетевой организации предоставлять паспортные данные присоединенных энергоустановок; - принимать участие в проводимых контрольных замерах электрических характеристик с предоставлением данных Сетевой организации; - обеспечить соответствие технических характеристик присоединяемых энергоустановок обязательным требованиям технических регламентов и иных нормативно-технических документов; - выполнять правила, нормы, инструкции, а также требования нормативнотехнической документации, обеспечивающие надежность работы и безопасность эксплуатации находящихся в ее ведении объектов электроэнергетики и исправность используемых приборов и оборудования, связанных с передачей электрической энергии. 8.7. В случае, если после разработки и согласования ТУ Генерирующая компания уведомит Сетевую организацию о готовности осуществить часть отнесенных к обязательствам Сетевой организации мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией объектов электросетевого хозяйства, Сетевая организация обязана направлять Генерирующей компании уведомления о начале проведения закупочных процедур по выполнению работ, связанных со строительством и реконструкцией объектов электросетевого хозяйства, необходимых для присоединения к электрической сети генерирующего оборудования данной Генерирующей компании, и рассматривать соответствующие предложения Генерирующей компании на равных с любыми иными возможными подрядчиками условиях. При этом Генерирующая компания должна принять участие в закупочной процедуре по выбору подрядчика, и в случае предложения наилучших условий и признания ее победителем, Сетевая организация обязуется заключить с ней договор подряда. 12 9. Проверка выполнения ТУ 9.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения ТУ Стороны направляют друг другу соответствующие уведомления. 9.2. В течение 30 (тридцати) дней с момента получения уведомления, определенного в пункте 9.1. Договора, Сетевая организация проверяет выполнение Генерирующей компанией мероприятий, предусмотренных для Генерирующей компании в ТУ и в дополнительном соглашении к Договору, заключенном Сторонами в соответствии с пунктом 6.6. Договора, включая проведение испытаний энергоустановок с включением в электрическую сеть для целей приема в эксплуатацию. При этом проведение испытаний энергоустановок с включением в электрическую сеть для целей приема в эксплуатацию должно быть обеспечено Сетевой организацией не позднее, чем за 3 (три) месяца до указанной в Приложении №1 даты ввода энергоустановок в эксплуатацию, но не ранее получения уведомления, определенного в пункте 9.1. Договора. 10. Технический осмотр присоединяемых энергоустановок и получение акта – допуска в эксплуатацию 10.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания проверки Сетевой организацией выполнения ТУ Генерирующая компания обращается в федеральный орган исполнительной власти по технологическому надзору (иной уполномоченный орган) с письменным заявлением о готовности присоединяемых энергетических установок Генерирующей компании к допуску в эксплуатацию для проведения технического осмотра и получения акта – допуска в эксплуатацию. Генерирующая компания незамедлительно уведомляет Сетевую организацию и, в случае, если установленная мощность энергоустановок Генерирующей компании превышает 5 МВт, Системного оператора о назначенной уполномоченным органом дате, времени и месте проведения осмотра (обследования). 10.2. Генерирующая компания обязана обеспечить технический осмотр (обследование) должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору (иного уполномоченного органа) присоединяемых энергоустановок. 10.3. Технический осмотр (обследование) производится при участии представителей Сетевой организации, Генерирующей компании и, в случае, если установленная мощность энергоустановок Генерирующей компании превышает 5 МВт, Системного оператора, если иное не установлено законодательством РФ. В случае неявки представителей Сетевой организации и/или Системного оператора, если они извещены в установленном порядке о дате, времени и месте проведения технического осмотра (обследования), осмотр (обследование) осуществляется в их отсутствие, если иное не установлено законодательством РФ. 10.4. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Генерирующей компанией от уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору (иного уполномоченного органа) Акта допуска 13 в эксплуатацию принадлежащих ей энергоустановок Генерирующая компания направляет заверенную копию Акта допуска принадлежащих Генерирующей компании энергоустановок Сетевой организации. 11. Действия по фактическому присоединению и обеспечению работы энергоустановок Генерирующей компании к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации 11.1. Действия по фактическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации и обеспечению выдачи мощности энергоустановок Генерирующей компании осуществляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Сетевой организацией от Генерирующей компании заверенной копии Акта допуска принадлежащих Генерирующей компании энергоустановок, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору (иным уполномоченным органом), но не ранее выполнения Сетевой организацией мероприятий, предусмотренных ТУ. 11.2. Сетевая организация вправе не осуществлять фактическое присоединение энергоустановок Генерирующей компании к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации вплоть до момента устранения соответствующих нарушений Генерирующей компанией, в случаях: - несоблюдения Генерирующей компанией установленных правил технологического присоединения; - несоответствия проектной документации, подготовленной Генерирующей компанией, ТУ; - несоответствия выполненных Генерирующей компанией работ проектной документации и (или) ТУ; - ненадлежащего исполнения Генерирующей компанией предусмотренных разделом 13 Договора обязательств по оплате услуг по технологическому присоединению. Сетевая организация обязана уведомить Генерирующую компанию о выявленных нарушениях в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их обнаружения. 12. Оформление результатов технологического присоединения 12.1. После осуществления в соответствии с разделом 11 настоящего Договора фактического присоединения энергоустановок Генерирующей компании Сетевая организация составляет акт о технологическом присоединении, акт об оказании услуг и акт о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 7. Акты составляются в двух экземплярах. 12.2. Акт о технологическом присоединении направляется Генерирующей компании в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента осуществления фактического Или дополнительное соглашение к ранее составленному акту о принадлежности и эксплуатационной ответственности. 7 разграничении балансовой 14 присоединения энергоустановок Генерирующей компании в соответствии с пунктом 11.1. Договора. При этом Сетевая организация вправе не направлять Акт о технологическом присоединении Генерирующей компании в случае не установления уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов платы за технологическое присоединение по Договору. 12.3. Акт об оказании услуг направляется Генерирующей компании в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента осуществления фактического присоединения энергоустановок Генерирующей компании в соответствии с пунктом 11.1. Договора, но не ранее установления уполномоченным органом в порядке, определенном действующим законодательством РФ, для Сетевой организации размера платы за технологическое присоединение энергоустановок Генерирующей компании. 12.4. Акт о технологическом присоединении и акт об оказании услуг составляются по форме, предусмотренной в приложении № 3 и приложении № 4 к Договору. Оригиналы таких актов в двух экземплярах подписываются Сетевой организацией и направляются для подписания Генерирующей компании способом, позволяющим подтвердить дату получения. Копии подписанных со стороны Сетевой организации актов направляются Генерирующей компании посредством факсимильной связи, либо иным способом, удостоверяющим получение, с досылкой оригиналов. В течение 5 (пяти) дней с момента получения копий актов, Генерирующая компания направляет в Сетевую организацию посредством факсимильной связи подписанные уполномоченным лицом со своей стороны факсимильные копии актов либо мотивированные возражения по актам. При подписании Генерирующей компанией факсимильных копий актов, технологическое присоединение считается осуществленным в надлежащем порядке. В течение 3 (трех) дней после получения оригиналов акта Генерирующая компания обязана подписать оба экземпляра акта с содержанием, идентичным факсимильной копии, и отправить по одному экземпляру Сетевой организации способом, позволяющим подтвердить дату отправки. В случае не подписания Генерирующей компанией оригиналов акта и не представления ей письменных возражений в течение 3 (трех) дней с момента их получения, технологическое присоединение считается осуществленным в надлежащем порядке. 12.5. Акт о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, заполненный в части объектов Сетевой организации, направляется Генерирующей компании в течение 30 (тридцати) дней с момента государственной регистрации права собственности на объекты электросетевого хозяйства Сетевой организации. Генерирующая компания заполняет его в срок, не позднее 30 (тридцати) дней с момента получения акта (или государственной регистрации права собственности энергоустановок Генерирующей компании, если она не состоялась на момент получения акта), и направляет один экземпляр Сетевой организации. При этом, если порядком допуска субъектов оптового рынка к торговой системе оптового рынка электроэнергии (мощности) будет установлено требование 15 предоставления для указанных целей акта о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, до окончательного оформления права собственности или иного законного основания владения объектами электроэнергетики Сетевая организация направляет Генерирующей компании данный акт, составленный в целях участия Генерирующей компании в торговле на оптовом рынке электроэнергии (мощности), подписанный со своей стороны, в течение 20 (двадцати) дней с момента осуществления фактического присоединения энергоустановок Генерирующей компании в соответствии с пунктом 11.1. Договора. Это не освобождает Стороны от обязанности оформить акт о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности в соответствии с первым абзацем настоящего пункта. 13. Порядок оплаты услуг по технологическому присоединению 13.1. Генерирующая компания осуществляет оплату услуг по Договору в размере, определяемом в соответствии с пунктами 3.1, 3.3. Договора, в порядке, установленном настоящим разделом Договора. 13.2. Генерирующая компания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты направления (получения)8 уведомления, указанного в пункте 5.4 Договора, а если согласование Схемы выдачи мощности с Системным оператором не требуется, то с даты согласования Схемы выдачи мощности Сторонами, осуществляет платеж Сетевой организации в размере, указанном в предварительном расчете платы за технологическое присоединение (или установленном уполномоченным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, если на момент оплаты решение указанного органа уже принято) за подготовку Технических условий. 13.3. Генерирующая компания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания дополнительного соглашения, указанного в пункте 6.6. Договора, осуществляет платеж Сетевой организации в размере не менее 50 % от указанной в предварительном расчете платы за технологическое присоединение (или установленном уполномоченным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, если на момент оплаты решение указанного органа уже принято) стоимости подготовки проектной документации. Остальные 50% от стоимости подготовки проектной документации оплачиваются Генерирующей компанией в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения последней уведомления от Сетевой организации о получении положительного заключения государственной экспертизы на разработанную Сетевой организацией проектную документацию. 13.4. Оплата стоимости мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых Сетевой организацией согласно ТУ и дополнительному соглашению, заключенному Сторонами в соответствии с пунктом 6.6. Договора (за исключением размера платы за подготовку проектной документации) осуществляется Генерирующей компанией в следующем порядке (если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением сторон): Если схема выдачи мощности согласовывается с Системным оператором Сетевой организацией в силу п. 2.2.2 Договора. 8 16 не менее 50% от указанной в установленной плате за технологическое присоединение стоимости указанных мероприятий, оплачиваются Генерирующей компанией до начала выполнения Сетевой организацией мероприятий, предусмотренных ТУ и дополнительным соглашением, заключенным Сторонами в соответствии с пунктом 6.6. Договора; не более 35% оплачиваются Генерирующей компанией в соответствии с согласованным Сторонами графиком, а при отсутствии согласованного графика – до истечения половины срока выполнения Сетевой организацией мероприятий, предусмотренных для нее в ТУ и в дополнительном соглашении к Договору, заключенному Сторонами в соответствии с пунктом 6.6. Договора; не менее 15% такой стоимости оплачиваются Генерирующей компанией Сетевой организации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения последней мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных ТУ (раздел 8 Договора), что подтверждается актом приемки объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации в эксплуатацию, оформленным в соответствии с законодательством РФ. 13.5. Сетевая организация вправе не приступать к исполнению своих обязательств по соответствующему этапу, предусмотренному Договором, до получения оплаты в порядке, предусмотренном настоящим разделом. 13.6. Положительная (отрицательная) разница между окончательным размером платы за технологическое присоединение и предварительным размером платы за технологическое присоединение, определенным в соответствии с пунктом 3.1., учитывается при расчётах по пункту 13.4. Договора. 13.7. Сетевая организация вправе приостановить осуществление мероприятий по технологическому присоединению по Договору в случае ненадлежащего осуществления любого из платежей Генерирующей компанией, предусмотренных Договором, до надлежащего осуществления платежей. 13.8. Платежи осуществляются на основании счетов, выставляемых Сетевой организацией, путем перечисления Генерирующей компанией денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, указанный в разделе 18 Договора. Датой исполнения обязательств по оплате является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации. 14. Ответственность сторон 14.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 14.2. Если Генерирующая компания к дате ввода энергоустановок в эксплуатацию (применительно к каждой единице энергоустановки) совершила все действия, необходимые для начала производства электроэнергии (выдачи мощности), а также выполнила обязательства по Договору (в том числе выполнила свою часть ТУ, оплатила в срок стоимость услуг по технологическому присоединению, предоставила в установленные Договором сроки необходимую для начала исполнения обязательств 17 Сетевой организации информацию, и так далее), а Сетевая организация не выполнила обязательства по технологическому присоединению или осуществила технологическое присоединение энергоустановок на выдачу только части мощности, то Сетевая организация обязана уплатить Генерирующей компании зачетную неустойку в размере 2% от размера платы по Договору за каждый месяц просрочки, но не более 25% от размера платы по Договору, а также возместить не покрытые неустойкой убытки в пределах величины доказанного в судебном порядке реального ущерба. Сетевая организация не считается не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательства по Договору, если просрочка произошла в связи с действиями (бездействием) Генерирующей компании (не оплатила в срок стоимость услуг (отдельного этапа выполнения мероприятий согласно условиям Договора), не осуществила строительство (реконструкцию) энергоустановок, не обеспечила получение разрешения на ввод энергоустановок в эксплуатацию и т.д.). 14.3. Сетевая организация имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору в случае нарушения графика платежей со стороны Генерирующей компании, несоблюдения ею установленных правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также несоблюдении ею иных условий Договора. При этом срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению увеличивается соразмерно времени действия вышеуказанных нарушений со стороны Генерирующей компании. 14.4. В случае нарушения сроков оплаты второго и последующих платежей, предусмотренных пунктами 13.3. и 13.4. Договора, Генерирующая компания обязана уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ, но в совокупности не более 10% от размера платы за технологическое присоединение по настоящему Договору. В случае неисполнения обязательств по оплате второго и последующих платежей, предусмотренных пунктом 13.4. Договора в течение 90 (девяноста) дней Сетевая организация вправе осуществить консервацию строящихся (реконструируемых) в рамках исполнения ее обязательств по Договору объектов электросетевого хозяйства, а Генерирующая компания обязана оплатить расходы, связанные с консервацией. 14.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если это невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами (в том числе, стихийными бедствиями, террористическими актами, решениями органов государственной и местной власти и др.), возникшими после вступления в силу Договора. В этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы. 14.6. Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня наступления непредвиденных обстоятельств с последующим представлением документов, подтверждающих их наступление. В противном случае она не вправе ссылаться 18 на действия обстоятельств непреодолимой силы как на основание, освобождающее Сторону от ответственности. 15. Разрешение споров 15.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при РАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третейского суда при РАО «ЕЭС России» являются окончательными и обязательными для Сторон. 15.2. В случае прекращения деятельности Третейского суда при РАО «ЕЭС России» и отсутствия третейского суда, который является преемником Третейского суда при РАО «ЕЭС России» споры, разногласия и требования подлежат рассмотрению в арбитражном суде в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 16. Иные условия 16.1. Выдача мощности (передача электроэнергии) с энергоустановок Генерирующей компании осуществляется на основании договора об оказании услуг по передаче электрической энергии в случае, если заключение такого договора предусмотрено законодательством Российской Федерации. 16.2. Сетевая организация вправе привлекать третьи лица для выполнения своих обязательств по Договору, оставаясь ответственной за выполнение обязательств по Договору, в том числе осуществлять выбор поставщиков оборудования и услуг, привлекаемых для реализации мероприятий по технологическому присоединению. 16.3. В случае изменения (принятия) нормативных правовых актов, определяющих порядок установления платы за технологическое присоединение, в том числе путем применения стандартизованных тарифных ставок, порядок определения сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению и иных норм, затрагивающих условия Договора, Стороны приводят условия Договора в соответствие с принятыми нормативно-правовыми актами (внесенными изменениями в действующие нормативно-правовые акты) в 30 (тридцати) дневный срок, за исключением тех условий (обязательств) по Договору, которые будут выполнены на дату вступления в силу изменения (принятия) нормативно-правовых актов. Если на момент изменения (принятия) нормативных правовых актов, определяющих порядок установления платы за технологическое присоединение, плата за технологическое присоединение по настоящему Договору будет уже установлена в соответствии с действующим на момент ее установления законодательством РФ, она не подлежит пересмотру. 16.4. В случае изменения характеристик энергоустановок Генерирующей компании или земельного участка, на котором осуществляется их строительство, о чем 19 Генерирующая компания обязана уведомить Сетевую организацию в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения указанных обстоятельств, сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению, Схема выдачи мощности, размер платы по Договору, технические условия и иные условия Договора (в случае необходимости) подлежат пересмотру. При этом новые размер платы и график платежей должны учитывать фактически понесенные до изменения условий Договора Сетевой организацией расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору. Срок пересмотра условий Договора не может превышать 30 (тридцать) дней с даты получения Сетевой организацией уведомления от Генерирующей компании об изменении информации, указанной в Приложении № 1 и № 2 к Договору. В случае, если Генерирующая компания не уведомила Сетевую организацию об изменившихся обстоятельствах в установленном Договором порядке, Сетевая организация не несет ответственности за обеспечение технологического присоединения в установленные Договором сроки с учетом изменившихся обстоятельств. 16.5. Право собственности на имущество, необходимое для реализации Сетевой организацией комплекса мероприятий по Договору, приобретённое и построенное в рамках выполнения Сетевой организацией ТУ, принадлежит Сетевой организации и/или иному лицу, по поручению которого действует Сетевая организация. Право собственности на имущество, приобретенное и/или построенное Генерирующей компанией в рамках выполнения ТУ, принадлежит Генерирующей компании, за исключением случаев, когда Генерирующая компания на основании договора подряда осуществляет строительство в соответствии с пунктом 8.7. настоящего Договора. 16.6. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Генерирующая компания вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора на любом этапе процесса технологического присоединения при условии уведомления Сетевой организации за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора и оплаты фактически понесенных Сетевой организацией расходов, связанных с исполнением последней своих обязательств по Договору. Излишне уплаченные Генерирующей компанией по графику, предусмотренному разделом 13 Договора, денежные средства Сетевая организация возвращает Генерирующей компании в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом. 16.7. В случае, если для исполнения обязательств Сторон по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах требуется одобрение совета директоров (наблюдательного совета) или общего собрания акционеров Генерирующей компании и (или) Сетевой организации, Стороны имеют право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до получения необходимого одобрения с соответствующей корректировкой сроков исполнения обязательств по Договору. 16.8. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 20 16.9. Договор, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по Договору, ведутся на русском языке, и Договор толкуется в соответствии с нормами и правилами этого языка. Если какая-либо часть Договора, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, чем русский, то редакция таких документов, корреспонденции и переписки на русском языке имеет преимущественную силу в целях толкования. 16.10. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 17. Приложение 1 - Приложение 2 - Приложение 3 - Приложение 4 18. Перечень приложений к Договору Копия заявки на технологическое присоединение, содержащей характеристики энергоустановок Генерирующей компании Перечень документов (информации), предоставляемой Генерирующей компанией до начала исполнения Сетевой организацией своих обязательств по Договору Акт об осуществлении технологического присоединения энергоустановок Акт об оказании услуг Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО _________________________ 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А ИНН 4716016979 КПП 997450001 Расчетный счет: 40702810138120116293 Лефортовское ОСБ №6901 Сбербанка России г. Москва К/счет 30101810400000000225 БИК 044525225 Реквизиты Генерирующей компании тел. (495) 710-90-91 факс: (495) 710-96-08 От имени Сетевой организации: _______________________ / От имени Генерирующей компании: / _______________________ / /
