Приложение №10 - Востокнефтезаводмонтаж

ДОГОВОР ПОСТАВКИ
№______/14-11
г. Уфа
«____»________ 201__года
Открытое акционерное общество «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж»
(ОАО
«АК
ВНЗМ»),
именуемое
в
дальнейшем
ПОКУПАТЕЛЬ,
в
лице
______________________________________,
действующего
на
основании
_______________________________, с одной стороны, и________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
ПОСТАВЩИК,
в
лице
______________________________________________________,
действующего
на
основании_______________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, по
номенклатуре, в количестве, качестве, сроки и по ценам согласно спецификации на каждую
отдельно поставляемую партию продукции. Спецификация, подписанная сторонами, является
приложением к настоящему договору и неотъемлемой его частью.
2. Условия поставки
2.1. Поставка продукции осуществляется на основании согласованной и подписанной сторонами
спецификации к настоящему договору, содержащей:
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
объем и ассортимент подлежащей поставке продукции;
срок, порядок поставки продукции и вид транспортировки;
цены и порядок оплаты продукции.
2.2. Спецификации к договору оформляются в письменном виде за подписью полномочных
представителей сторон. В исключительных случаях допускается обмен спецификациями по
факсимильной связи, позволяющей установить, что они исходят от стороны по договору с
последующим обменом подлинниками спецификаций.
2.3. Восполнение Поставщиком продукции, недопоставленной в планируемом периоде, в
последующих периодах возможно только по согласованию с Покупателем.
2.4.
Способ и срок доставки продукции указывается в спецификации.
2.5. Поставщик в течение 24 часов с момента отгрузки продукции обязан сообщить Покупателю
по факсу об отправке продукции в адрес Грузополучателя, а также предоставить следующие
данные: дату отгрузки, вид транспорта, наименование и количество продукции.
2.6.
Право собственности и риски переходят к Покупателю с момента получения продукции.
2.7. Погрузка продукции производится силами и за счёт Поставщика. Разгрузка продукции
производится силами и за счёт Покупателя.
2.8. Тара и упаковка продукции должны обеспечивать сохранность продукции во время ее
перевозки и хранении.
3. Цена продукции
3.1. Продукция отгружается по ценам письменно согласованным сторонами в спецификации и
действительна в течение срока действия спецификации или до подписания сторонами нового
соглашения о цене.
Покупатель_______________
Поставщик_____________
3.2. Поставщик не вправе в одностороннем порядке увеличивать цену продукции в течение срока
действия соглашения о цене.
4. Сумма договора и порядок расчётов
4.1.
Сумма договора состоит из сумм подписанных Сторонами спецификаций.
4.2. По факту отгрузки в течение трёх дней Поставщик направляет Покупателю почтовой и
факсимильной связью счёт-фактуру с обязательным выделением НДС и затрат на транспортировку.
4.3. Оплата продукции производится в согласованные в спецификациях к договору сроки на
основании выставленных счетов путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного
счета Покупателя на расчетный счет Поставщика или путем передачи Поставщику векселей с
проведением зачета взаимных требований. При оплате безналичным расчётом, датой исполнения
обязанности по оплате продукции считается дата списания денежных средств со счёта Покупателя.
4.4. Поставщик не вправе переуступать право требования долга третьим лицам без согласия
Покупателя.
4.5. В случае, когда Поставщик, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет
обязанность по передаче Продукции в установленный в настоящем договоре срок, Покупатель
вправе требовать возврата суммы предварительной оплаты за продукцию, не переданную
Поставщиком.
В этом случае Поставщик оплачивает по требованию Покупателя пени в размере 0,1% на сумму
предварительно оплаченной продукции со дня поступления денежных средств Поставщику до
момента их возврата Покупателю.
4.6. Поставщик в течение 5 (Пяти) дней после осуществления поставки обязуется предоставить
Покупателю товарно-транспортные накладные и счета-фактуры, оформленные в соответствии с
действующим законодательством. В случае не выполнения настоящего условия Покупатель вправе
требовать уплаты штрафа в размере 0,1 % от суммы настоящего Договора за каждый день до
полного исправления Поставщиком нарушений или представления надлежащим образом
оформленных документов. В случае не представления Поставщиком или представления
ненадлежащим образом оформленных товарно-транспортных накладных и счетов-фактур,
покупатель может не производить оплату за поставленную продукцию, а Поставщик обязуется
возместить убытки на сумму не принятого к возмещению НДС по оплаченной(или поступившей)
продукции.
4.7. Поставщик обязан выставить счета-фактуры на полученный аванс с реквизитами,
перечисленными в п.5.1 ст.169 НК РФ, не позднее 5 календарных дней со дня получения аванса.
4.8. В случае невыполнения указанного требования Покупатель вправе взыскать пени в размере
0,1% от уплаченного аванса за каждый день просрочки.
5. Качество и порядок приемки продукции
5.1. Поставщик обязуется произвести поставку продукции заводского производства, не
являющейся восстановленной или бывшей в употреблении. В случае, если Покупателем будет
установлено, что поставляемая продукция не является продукцией заводского производства,
является восстановленной или бывшей в употреблении, Покупатель имеет право по своему
усмотрению отказаться от поставки либо потребовать произвести ее замену в семидневный срок с
момента предъявления претензионных требований Покупателя. В этом случае Поставщик несет
ответственность, предусмотренную п. 5.8 настоящего договора.
5.2. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать действующим
ГОСТам, ТУ и иной нормативно-технической документации, указанной в приложениях к
настоящему договору и удостоверяться соответствующим документом (сертификатом качества,
Покупатель_______________
Поставщик_____________
паспортом, свидетельством), составленном на русском языке, который высылается Поставщиком
вместе с товарно-транспортной накладной.
5.3. Поставщик гарантирует качество продукции и соблюдение надлежащих условий хранения
продукции до его передачи Покупателю.
5.4. Приемка продукции по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во
время передачи продукции Покупателю.
5.5. В случае обнаружения несоответствия качества и/или количества поставленной продукции
требованиям ГОСТ, ТУ и другим требованиям, указанным в спецификации, Покупатель в течение
пяти рабочих дней с момента обнаружения таких недостатков уведомляет о них Поставщика и
приглашает представителя Поставщика для составления акта о несоответствии количества и/или
качества поставленной продукции одним из следующих способов: почтовым отправлением, факсом,
электронной почтой, телеграммой либо телефонограммой. В случае неявки представителя
Поставщика Покупатель составляет односторонний акт о несоответствии количества и/или качества
поставленной продукции. Акт о несоответствии качества поставленной продукции является
основанием для отказа от поставки и возврата аванса покупателю. Аванс подлежит возврату в
течение 3 дней с даты получения Поставщиком требования о возврате аванса. За просрочку
возврата аванса Поставщик обязан уплатить Покупателю пени в размере0,1% от суммы
невозвращенного аванса за каждый день просрочки.
5.6. В случае возникновения сомнений в качестве продукции Покупатель имеет право направить
часть продукции либо всю партию на исследование в специализированную организацию или, при
наличии лицензии, произвести исследование самостоятельно. Поставщик обязан возместить
Покупателю все расходы, понесенные им при производстве испытаний, экспертиз, подтвердивших
несоответствие качества поставленной продукции, даже если некачественной признана только часть
продукции. Покупатель не обязан согласовывать с Поставщиком экспертную организацию,
проводящую исследование продукции, а также стоимость исследования.
5.7. В случае обнаружения скрытых дефектов, в том числе, по истечении значительного времени,
Поставщик обязан возместить Покупателю полную стоимость продукции, а также все расходы,
произведенные Покупателем при переработке, монтаже/демонтаже, транспортировке продукции, а
также иные расходы, понесенные в связи с поставкой продукции ненадлежащего качества.
5.8. За поставку некачественной продукции Поставщик несет ответственность в размерах,
установленных Положением о поставках продукции производственно-технического назначения №
888 от 25.07.1988 г.
6. Ответственность сторон
6.1. При поставке продукции ненадлежащего качества Покупатель имеет право по своему
усмотрению потребовать от Поставщика, а Поставщик по требованию Покупателя обязан
произвести замену некачественной продукции в семидневный срок с момента предъявления
претензионных требований Покупателя, соразмерно уменьшить цену Продукции потребовать
возмещения своих расходов на устранение недостатков Продукции или отказаться от поставки
продукции.
6.2. В случае существенного нарушения требований к качеству Продукции Покупатель вправе
отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возврата уплаченных за продукцию
денежных средств.
6.3. В случае нарушения сроков замены некачественной Продукции, предусмотренных п.п. 5.1,
6.1. настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от переданной Поставщиком продукции,
при этом, уведомив об этом Поставщика, принимает некачественную продукцию на ответственное
хранение в соответствии со ст. 514 ГК РФ.
6.4. Стороны договора освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств
Покупатель_______________
Поставщик_____________
непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, войны, вступления в силу
законодательных актов государства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Сторона
обязана известить в течение 5 дней о начале и окончании действия таких обстоятельств. Их наличие
подтверждается документом государственных органов или Торгово-Промышленной Палатой РФ.
6.5. В случае нарушения сроков поставки, допоставки, сроков замены некачественной
продукции, устранения дефектов, Поставщик обязан по требованию Покупателя уплатить пени в
размере 0,1% от стоимости продукции за каждый день просрочки до фактического исполнения
обязательства, но не более 10% от стоимости продукции. При необоснованном отклонении
претензии, либо не получении ответа на нее в указанный в настоящем договоре, если больший срок
не указан в претензии, ОАО «АК ВНЗМ» вправе зачесть стоимость начисленных пеней в счет
исполнения своих обязательств по оплате, направив Поставщику письменное уведомление о
произведенном зачете.
6.6. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, Покупатель обязан по требованию
Поставщика уплатить пени в размере, предусмотренном действующим законодательством , но не
более 10% от неоплаченной суммы.
7. Разрешение споров
7.1. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
7.2. Все спорные вопросы по настоящему Договору разрешаются сторонами путём переговоров.
При невозможности урегулирования споров путём переговоров, споры разрешаются в
Арбитражном суде Республики Башкортостан с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа
на претензию – семь дней с учетом пробега почты.
8. Изменения и дополнения договора
8.1. Настоящий договор может быть изменён и (или) дополнен по взаимному соглашению
сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменной форме в виде дополнительных
соглашений, прилагаются к основному тексту договора и являются его неотъемлемой частью.
8.2. С момента заключения договора вся предшествующая переписка и переговоры по договору
теряют силу.
8.3. Документы, подписанные сторонами
неотъемлемую часть.
после заключения договора, составляют
его
8.4. Каждая из сторон договора при изменении адреса, юридических и банковских реквизитов
обязуются в течение 5 дней письменно уведомить другую сторону о соответствующих изменениях.
8.5. Покупатель имеет право расторгнуть договор путем письменного уведомления Поставщика о
расторжении договора за 2 недели до даты расторжения.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий договор действителен с момента подписания и действует по 31.12.201__ года, а в
части обязательств, принятых сторонами в период действия договора, до полного их исполнения.
Настоящий договор считается ежегодно продленным на каждый последующий календарный год,
если ни одна из сторон письменно не уведомила другую сторону о прекращении настоящего
договора за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия.
Покупатель_______________
Поставщик_____________
9.2. Поставщик обязан предоставить Покупателю копии следующих документов, заверенные
печатью и подписью руководителя:
9.2.1.
Устав (выписка в отношении прав и обязанностей в отношении общества, директора);
9.2.2.
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор: протокол
собрания участников (акционеров), приказ о назначении директора, доверенность;
9.2.3.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
9.2.4.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;
9.2.5.
Коды статистики;
9.2.6.
Справка из банка по обороту денежных средств;
9.2.7.
Бухгалтерский баланс за последний отчетный период (форма 1,2), заверенный
штампом ИФНС;
9.2.8.
Налоговая декларация по НДС за последний отчетный период, заверенная штампом
ИФНС.
9.3. Настоящий договор, все изменения, дополнения и спецификации к нему оформляются
сторонами в письменном виде путём составления и подписания единого документа, либо обмена
письмами. При этом стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных
лиц и печатей сторон с последующим обязательным обменом подлинными экземплярами.
9.4. В случае возникновения противоречий между положениями настоящего договора и
спецификацией подлежат применению положения спецификации.
9.5. Вопросы, не урегулированные
законодательством РФ.
9.6.
настоящим
договором,
регулируются
действующим
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон договора.
10. Юридические адреса и реквизиты сторон
Покупатель:
ОАО «АК ВНЗМ»
450064, г. Уфа, ул. Нежинская, 11/1, тел.
8(347)2429510,
факс
8(347)2609918,
ИНН
0277015293,
КПП
025250001,
р/с
40702810900810000622
в
филиал
ОАО
«УралСиб», г. Уфа, БИК 048073770, к/с
30101810600000000770.
Поставщик:
___________________
_______________________
____________________
_______________________/____________________/
____________________/___________________/
Покупатель_______________
Адрес:
Контактные телефоны:
Поставщик_____________