Договор оказания услуг по изготовлению сценических костюмов № ______/____/2012

Договор оказания услуг
по изготовлению сценических костюмов
№ ______/____/2012
город Тюмень
«____» ____________ 2012 года
Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области
«Дворец национальных культур «Строитель» (ГАУК ТО «ДНК «Строитель»
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Зырянова Андрея Михайловича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице
________________________________________________, действующего на основании
__________________________________, с другой стороны, (далее «Стороны»),
на
основании Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в соответствии с протоколом
№______ от «____»_______2012 года, заключили настоящий договор (далее Договор) о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по изготовлению сценических костюмов
девичьих из материала Исполнителя, в точном соответствии с условиями настоящего
Договора и Спецификацией (Приложение № 1), Эскизом (Приложение № 2), являющиеся
неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти
Услуги.
1.2.Место оказания услуг: Российская Федерация, г. Тюмень
1.3.Срок оказания услуг: с 01.10.2012 года по 30.10.2012 года.
1.4.Характеристики, объем Услуг, определяются в Приложениях №1, №2.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость услуг составляет 132 000 (Сто тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.
2.2. Цена за оказанные услуги должна включать стоимость материалов, доставку, расходы
на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, страхование, таможенных
пошлин и других возможных расходов Исполнителя, связанных с исполнением
гражданско-правового договора.
2.3. Цена Договора остается фиксированной на протяжении всего срока действия
договора и пересмотру не подлежит.
2.4. Оплата услуг осуществляется в следующем порядке: безналичный платеж, производит
Заказчик предоплату в размере 70 % в течении 5 (пяти) дней после подписания договора
сторонами и 30 % стоимости Заказчик оплачивает по факту оказания услуг в полном
объеме на основании подписанного сторонами акта оказанных услуг, счет-фактуры и
счета, в течение 10 рабочих дней.
2.5. Источник финансирования – государственное задание на оказание государственных
услуг (выполнение работ).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Права и обязанности Исполнителя:
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать услуги согласно п. 1.1., 1.2. настоящего договора.
3.1.2. Обеспечить безопасность и качество оказания услуг.
3.1.3. Немедленно информировать Заказчика обо всех изменениях, которые могут
повлиять на оказание услуг по настоящему договору.
3.1.4. Обеспечить все необходимые меры безопасности при оказании Исполнителем
Услуг.
3.1.5. Сдать оказанные услуги уполномоченным представителям Заказчика.
3.1.6. По окончании оказания Услуг по настоящему договору представлять Заказчику Акт
приема-сдачи оказанных услуг.
3.1.6. Предоставить Заказчику, письменный отчет в установленной форме о проделанной
работе в срок до 01.11.2012 года.
3.2. Права и обязанности Заказчика:
3.2.1. Своевременно производить оплату оказанных Услуг в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3.2.2. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении настоящего Договора.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Исполнитель представляет Заказчику результаты оказанных Услуг, в соответствии со
Спецификацией оказываемых услуг (Приложение № 1), путем предоставления Акта
сдачи-приемки оказанных Услуг составленного в двух оригинальных экземплярах и
подписанного со своей Стороны в течение 5-ти (пяти) рабочих дней, со дня оказания
Услуг. Вместе с актом сдачи-приемки Исполнитель передает заказчику оригиналы счета и
счета-фактуры.
4.2. Заказчик в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки
оказанных услуг от Исполнителя, проверив соответствие качества оказанных услуг
требованиям, установленных Договором, обязан подписать Акт сдачи-приемки услуг со
своей Стороны и передать один экземпляр Акта сдачи - приемки услуг Исполнителю, или
оформить мотивированный отказ.
4.3. В случае мотивированного отказа Сторонами составляется акт с указанием
обнаруженных недостатков и сроков их устранения. Заказчик в течение 3-х (трех) рабочих
дней рассматривает и подписывает акт. Обнаруженные недостатки устраняются
исполнителем за свой счет.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора
виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством, то есть возмещает потерпевшей стороне все действительные убытки
(реальный ущерб).
5.2. При нарушении сроков оказания услуг Исполнитель выплачивает Заказчику
неустойку в размере 0,1 % от стоимости не оказанных услуг за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.
5.3. При нарушении сроков оплаты оказанных услуг Заказчик выплачивает Исполнителю
неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости оказанных Услуг за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного
договором срока исполнения
обязательств.
5.4. Оплата штрафных санкций не освобождает ни одну из Сторон от выполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
5.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине другой стороны.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Условия настоящего Договора, приложений и соглашений к нему конфиденциальны и
не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, без
предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о содержании
данного Договора, приложений и соглашений к нему.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами, а
достигнутые договоренности оформляться в виде дополнительных соглашений,
протоколов или иных документов, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из
сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении
всех претензий, направляемых по настоящему Договору Сторона, которой адресована
данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не
позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
7.3. После соблюдения сторонами претензионного порядка урегулирования споров все
споры по Договору разрешаются сторонами в Арбитражном суде Тюменской области.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения договора по 30.11. 2012 года.
8.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от
ответственности за нарушение условий договора, допущенных в период срока его
действия.
8.3. Расторжение Договора возможно исключительно по взаимному соглашению сторон
или
по решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
8.4. В случае расторжения Договора, стоимость оказанных услуг на момент его
расторжения, подлежит обязательной оплате, если его качество удовлетворяет
требованиям Заказчика и им принят.
9. ФОРС - МАЖОР
9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или
косвенно, например, наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным
переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками,
предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны
государственных органов, или каких либо других постановлений, административных или
правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств
сторонами по настоящему Договору, сроки выполнения этих обязательств соразмерно
отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на
выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению
после наступления обстоятельств форс-мажора.
9.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и
окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по
настоящему Договору.
9.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их
подтверждения документ компетентного государственного органа.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.Настоящий гражданско-правовой договор составлен в письменной форме по одному
экземпляру для каждой из сторон, в течение 10 рабочих дней после вынесения
протокола об оценке и сопоставлении предложений участников открытого запроса
предложений, стороны вправе, подписать и направить друг другу экземпляры Договора.
10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны
руководствуются действующим законодательством. РФ.
10.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, наименования,
банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об
этом другую сторону. Письмо будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, считаются
действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими
сторонами.
10.5. Любые уведомления по настоящему договору должны быть направлены в
письменной форме способом, позволяющим фиксировать их отправление и
идентифицировать отправителя. Претензии, рекламации, предложения о внесении
изменений в договор и письма, касающиеся исполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему договору, должны направляться заказной почтой. Допускается
направление указанных документов по факсу или электронной почте с обязательной
посылкой оригиналов в разумные сроки.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ГАУК ТО «ДНК «Строитель»
625013, г. Тюмень, ул. Республики, д.179
Тел: (3452) 36-54-00
ИНН 7203211507, КПП 720301001
Банк получателя: БИК 047102001
ГРКЦ ГУ Банка России
по Тюменской области
р/с 40601810400003000001
Получатель: Департамент финансов
Тюменской области (ГАУК ТО «ДНК
«Строитель» л/счет ЛС000150909СТРО)
Директор _______________ А.М. Зырянов
м.п.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Приложение№1 к гражданско-правовому договору №_____/____/2012
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по изготовлению сценических костюмов девичьих
Характеристика и объем оказываемых услуг:
Наименование услуги:
Оказание услуг по изготовлению сценических костюмов
П
п/п
Наименование
1.
Костюм
сценический
девичий
Количество (штук)
44 размер – 5
комплектов;
46 размер – 5
комплектов;
54 размер – 1
комплекта.
Общие количество
комплектов: – 11
Общая характеристика
Девичий
сценический костюм
согласно эскизу (приложение к
договору №2)
Состоит из платья белого цвета с
расклешенным низом до пола (ткань
габардин) с длинным рукавом на
манжете отороченном рюшей. Рукав
присборен
по
окату.
Вокруг
горловины вола шириной 12-15 см,
расшит
тесьмой,
украшен
аппликацией в виде мелких цветов.
Спереди на груди расположены
аппликации в виде цветов и листиков.
По низу рукава пришита тесьма
шириной 1см в два ряда. Низ платья
расшит тесьмой в несколько рядов.
Поверх платья надет фартук-юбка
состоящий из четырех клиньев,
закрепленных на талии широким
поясом 4-5 см. Клинья изготовлены из
голубого габардина, продублированы
и посажены на подклад. С трех сторон
каждый
клин
обшит
тесьмой.
Головной убор сшит из белого
габардина, продублирован, внутрь
вставлен поролон. По лицевой стороне
нашита тесьма, верх украшен цветами.
С задней стороны прикреплены
широкие ленты из белого крепа,
украшенного аппликацией и тесьмой.
Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и
условия оказания услуг:
Предоставляемые услуги должны соответствовать законодательным и нормативноправовым требованиям, действующим в настоящее время на территории Российской
Федерации.
Все услуги должны быть оказаны качественно и своевременно, специалистами
Исполнителя. Все услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями техники
безопасности и электробезопасности законодательства РФ.
Услуги должны быть безопасными для жизни и здоровья участников культурно массовых мероприятий.
Качество товара, используемого при оказании услуг, должно подтверждаться
сертификатами качества, а так же сертификатами соответствия, паспортами качества и
гигиеническими сертификатами (в случае, если данный вид товара подлежит обязательной
сертификации).
Исполнитель должен обеспечить соответствие оказываемых услуг требованиям
качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации,
безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.).
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГАУК ТО «ДНК «Строитель»
Директор
Зырянов
______________
м.п.
А.М.
Приложение№2 к гражданско-правовому договору №_____/____/2012
Эскиз костюм сценический девичий